精选2020年监理员完整版考核题库388题(含答案)

1、2020年监理员考试题库 388题【含答案】一、单选题1 依据中华人民共和国刑法第 137 条，“建设单位.设计单位.施工单位.工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处五年以上（ ）以下有期徒刑，并处罚金。”A.3 年；B.5 年；C.7 年；D.10 年。正确答案： D2 监理规划在签订建设工程监理合同及收到工程设计文件后，在开工前及召开（ ）前编 制完成，并报送建设单位。A.设计交底会；B.图纸会审会议；C第一次监理例会；D.第一次工地会议。正确答案： D3 建设工程监理是指工程监理单位受建设单

2、位委托，根据法律法规.工程建设标准.勘察设计文件及合同，在（ ）对建设工程质量.进度.造价进行控制，对合同.信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。A.设计阶段；B.施工阶段；C.可研阶段；D.材料供应单位。正确答案： B4 工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告（ ）要求设计单位改正。A.上级主管部门；B.设计单位；C建筑施工企业；D.建设单位。正确答案： D 5 依据中华人民共和国建筑法，（ ）与建设单位或者建筑施工企业串通，弄虚作假降低工程质量的，造成损失的，承担连带赔偿责任；构成犯罪的，依法追

3、究刑事责任。A.工程监理单位；B.设计单位；C建设主管部门；D.材料商。正确答案： A6 第一次工地会议是在工程正式开工前由（ ）主持召开。A.设计单位；B.专业监理工程师；C.总监理工程师；D.建设单位。正确答案： D7 项目总监代表须具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称. （ ）及以上工程实践经验并经监理业务培训合格。并经监理单位法定代表人同意，由项目总监书面授权，代表项目总监行使其部分职责和权力。A.2 年；B.3 年；C.4 年；D.5 年。正确答案： B8 监理单位在监理巡视检查过程中，发现存在安全事故隐患的，应按照有关规定及时下达书面指令要求施工单位进行整改或停止施工

4、，施工单位拒绝按照监理单位的要求进行整改或者停止施工的，监理单位应及时将情况向（ ）报告。A.建设单位；.监理企业；C.设计单位；D.当地建设主管部门。正确答案： D 工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告（ ）要求设计单位改正。A.审图单位；B.建设单位；C.设计单位；D.主管部门。正确答案： B 申请领取施工许可证时，建设资金已经落实：建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（ ），建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。A.40%；20%；C.60%；D.50%。正确答案： D11 质量验收的首要条件是符合（

5、）要求，同时要满足施工工艺标准.建筑工程质量验收统一标准和专业质量验收规范标准。A.监理规划；B.施工组织设计；C勘察设计文件；D.专项方案。正确答案： C 监理规划和安全监理方案须由监理企业（ ）审批签名并加盖监理企业法人公章。A.总监理工程师；B.法人代表；C.技术负责人；D.建设单位代表。正确答案： C 项目监理机构将审核完成后的专业分包施工单位资格报审表及时返还施工总承包单位执行，并抄报（ ）。A.质监单位；B.设计单位；C建设单位；D.主管部门。正确答案： C14 施工场地由建设单位移交承包单位，应填写（ ），并由建设单位.施工单位和监理单 位各方签字确认。A.开工报告；B.施工场地

6、移交记录；C进度计划报表；D.测量成果记录。正确答案： B15 建设工程按照自然属性建设工程可分为建筑工程.土木工程和（）三大类。A.机电工程；B.电力工程；C市政公用工程；D.通信工程。正确答案： A 专业监理工程师须具有工程类注册执业资格，或具有中级及以上专业技术职称.（）及以上工程监理实践经验并经监理业务培训合格。并由项目总监授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权。A.2 年；B.3 年；C.4 年；D.5 年。正确答案： A 从事建设工程活动，必须严格执行基本建设程序，坚持先勘察.后（ ） .再施工的原则，建设单位.勘察单位.设计单位.施工单位.工程监理单位依

7、法对建设工程质量负责。A.申报；B验收；C设计；D.使用。正确答案： C 施工组织设计（方案）编制内容不包括（ ）。A.编制依据；B.工程概况；C施工企业资质；D.施工总进度计划。正确答案： C二、多选题）信息的收集并系统化，编制项目信息管理实 监理信息管理任务之一是组织项目（ 施细则或手册。A.基本情况 B.工程概况 C基本要求 D.基本工作 正确答案： A 依据危险性较大的分部分项工程安全管理规定（中华人民共和国住房和城乡建设部令第 37 号），施工单位未按照本规定编制并审核危大工程专项施工方案的，依照建设 工程安全生产管理条例（中华人民共和国国务院令第 493 号）对单位进行处罚，并暂扣

8、安全生产许可证（ ） 日；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1000 元以上 5000 元以下的罚款。A.10B.15C.20D.30正确答案： D 监理单位的义务包括（ ）。A.选择承担工程项目建设的实施单位B.与承包商签订施工合同C公正地维护有关各方的合法权益D.不得泄露与本工程有关的保密资料E不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动 正确答案： CDE22. FIDIC施工合同条件的“规范”文件中，可包括（）等的约定内容，作为对当事人双方约定的文件组成部分。A.工程款调价的方法B.必须遵守的施工环境限制C.施工中检3的内容.方法D.各工程部位应达到的质量标准E业主选择指定分包

9、商施工部位的说明 正确答案： BCDE 下列关于抵押权的实现和有关质押的说法正确的有（ ）。A.质押可分为动产质押.不动产质押和权利质押B.抵押权的实现一般按抵押物登记的先后顺序清偿C抵押物未登记的，按照合同成立的先后顺序清偿D.可以质押的权利包括汇票.支票.债券.存款单.仓单.提单E可以质押的权利包括所有股份.股票以及商标专用权.专禾J权.著作权的财产权 正确答案： BD 合同生效后，当事人对履行方式约定不明确的，可以按照（ ）确定履行方式。A.协议补充B.按照有利于债务人的方式履行C按照交易习惯确定D.按照有利于债权人的方式履行E按照有利于实现合同目的方式履行正确答案： ACE 建设监理合

10、同是（ ）合同。A.主合同B.从合同C诺成性合同D.实践性合同正确答案： AC 下列关于合同不当履行中的保全措施的说法正确的有（ ）。A.保全措施包括代位权和撤消权两种B.代位权是指债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权。C代位权是指债权人可以向人民法院请求以债务人的名义代位行使债务人的债权D.债权人请求人民法院撤消债务人的行为的前提是债务人以明显不合理低价转让财产，对 债权人造成伤害的，并且受让人知道该情形E撤消权自债权人知道或者应当知道撤消事由之日起2年内行使正确答案： ABD 在施工合同中，不论何种形式的仲裁协议，都应包括（ ）。A.仲裁申请书B.请求仲裁的意思表示C.

11、仲裁事项D.选定的仲裁员E选定的仲裁委员会正确答案： BCE 监理信息的应用是指将信息按照需要编印成各类数据.报表和文件格式, 以纸质或电子文档形式加以呈现，以供（ ）中使用。A.建设工作B.保管工作C监理工作D.管理工作正确答案： D 信息的收集工作必须把握信息（ ），做到收集及时.准确。A.系统B流程C渠道D.来源正确答案： D（ ）将带来生产要素结构与管理形式的变化，现代社会中，生产要素结构中的知识与技术的作用大大增强，已经成为第一生产力，而物质资料与资本的作用相对减弱。A.装配化B信息化C规范化D.标准化正确答案： B 违约责任，是指当事人任何一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约

12、定而应当承担的法律责任。下列属于承担违约责任的形式的有（ ）。A.继续履行B.采取补救措施C.赔偿损失D.支付违约金正确答案： ABCD 项目监理机构应建立和完善信息管理制度，设（ ）管理监理文件资料。A.兼职人员B专人C监理员D.安全监理员正确答案： B）等情况，应给承包人顺延合同工期。 施工合同履行过程中，发生（A.发生设计变更B.发包人延误移交施工现场C承包人采购的材料供货商未能按时交货D.基础开挖时遇到图纸未标明的地下通讯管线E.发包人的施工干扰了承包人按计划进度施工正确答案： ABD 监理单位应按规定编制和移交监理档案，并根据工程特点和有关规定，合理确定监理单位（ ）保存期限。A.文

13、档B信息C档案D.资料正确答案： C 监理信息管理任务之一是明确项目报告.报表及各种资料的规定，例如（）的格式 .表式. 内容.数据结构及字体字号等要求。A.文件资料B.文件资料C.文件资料D.文件资料正确答案： A.建设工程监理规范（GB/T50319-2013）规定的监理文件资料应包括（）种资料。A.18B.24C.24+1D.36正确答案： A 监理信息的整理.立卷和归档，是在总监（总监代表）领导下，由（ ）执行。A.监理员B.监理人员C.专业监理人员D.安全监理员正确答案： B.建设工程文件归档整理规范（GB/T50328-2014）规定监理文件资料中有24种资料都要移交给建设单位存档

14、（纸质和电子文件），监理单位要存档的有（ ） 26 种，城建档案馆存档的有12 种（包括纸质和电子文件）。A.26B.24C.20D.18正确答案： A 管好用好监理信息，能够促进监理业务经营和现场监理工作的开展，对监理工作管理水平和业务技能的提高具有（ ）推动作用。A.规范作用B.引领作用C示范作用D.推动作用正确答案： D 监理信息的加工是信息处理的（ ），其目的是通过加工为工作提供有用的信息。A.基本内容B.基础内容C.关键内容D.重要内容正确答案： A 项目监理机构工程信息资料管理实行（ ）负责制，主持制定监理信息管理工作制度。A.总代B总监C监理员D.监理人员正确答案： B 信息管理

15、工作的质量好坏，很大程度上取决于原始资料的全面性和可靠性。因此，建立一套完善的信息（ ）是极其必要的。A.制度B.采集C采集方法D.采集制度正确答案： D）资料管理制度和资料运43 项目监理机构于第一次工地例会监理交底时，同时交待（ 行传递程序以及各相关工序报审时限的规定及要求。A.信息B.监理C监理信息D.管理正确答案： C44 建设工程监理规范（ GB/T50319-2013 ）要求中列出的建设工程监理基本表式（ ）个，分为 A 类表（工程监理单位用表） .B 类表（施工单位报审/ 验用表） . 和 C 类表（通用表）三类。A.18B.20C.24D.25正确答案： D 送往建设单位及有关

16、部门（包括通过建设单位送往设计及外部相关方） 的文件，应有（）。A.签收B.签收记录C记录D签名正确答案： B 依据危险性较大的分部分项工程安全管理规定（中华人民共和国住房和城乡建设部令第 37 号），对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，监测单位应当编制监测方案。监测方案由监测单位技术负责人审核签字并加盖单位公章，报送（ ）后方可实施。A.建设单位B.施工单位C监理单位D.安全监督机构正确答案： C.建设工程监理规范（GB/T50319-2013）要求监理月报的主要内容有（）。A.工程概况；B.本月工程实施情况；C本月监理工作情况；D.本月施工中存在的问题及处理情况；E.下月监理工作重点

17、。正确答案： BCDE48 高位塔式起重机的最低位置的部件（或吊钩升至最高点或平衡重的最低部位）与低位塔式起重机中处于最高位置部件之间的垂直距离不得小于（ ） m 。A.1 ；B.2；C.3；D.4；正确答案：B.人工挖孔桩护壁混凝土强度等级不得低于C20,采用混凝土护壁时，每天掘进深度不得大于（） m 。A.0.5；B.0.8；C.1；D.1.2正确答案： C 施工现场临时设施. 临时道路的设置应科学合理，并应符合安全.消防 .节能.环保等有关规定。施工区.材料加工区及存放区应与办公.生活区划分清楚，并应采取相应的隔离措施。作为生活用房或生产用房的活动板房，与施工建筑物的安全距离应不小于（

18、） m。A.5；B.7；C.10；D.15；正确答案： B51 在施工作业层外侧周边应设置180mm 高的挡脚板和两道栏杆，上道栏杆高度应为（） m。A.1 ；B.1.2；C.1.8；D.2.2；正确答案： B 依据关于实施危险性较大的分部分项工程安全管理规定有关问题的通知（建办质 2018 31 号），搭设高度（ ） m 及以上 .或跨度 18m 及以上.或施工总荷载15KN/花（设计值）及以上.或集中线荷载 20KN/itf （设计值）及以上的模板工程及支撑体系属于超过一定规模的危险性 较大的分部分项工程。A.3B.5C.8D.10正确答案： C 钢结构安装工程跨度大于等于（ ）米，属于超

19、过一定规模的危险性较大的分部分项工程。A.16；B.26；C.36；D.40正确答案： C 依据建设工程安全生产管理条例（中华人民共和国国务院令第 493 号）第十四条：工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告（ ）。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。A.建设单位B.建设主管部门C项目安全监督机构D.建设单位和工程所在地住房城乡建设主管部门正确答案： A 开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过（ ） m。A.3；B.5；C.7；D.10；正确答案： A56

20、监理单位（ ）应对本企业监理工程项目的安全生产管理的监理全面负责。A.董事长；B.总经理；C项目总监；D.法定代表人正确答案： ACD正确答案： D57 依据我国刑法修正案（六）第137 条：建设单位.设计单位.施工单位.工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;后果特别严重的，处（ ）有期徒刑，并处罚金。A.5 年以上 9 年以下B.5年以上7年以下C.5年以上10年以下D.5年以上15年以下正确答案： C58 以代理权产生的依据不同，可将代理分为（ ）。A.委托代理B.间接代理C法定代理D.直接代理E.指定代理正确

21、答案： ACE59 依据危险性较大的分部分项工程安全管理规定（中华人民共和国住房和城乡建设部令第 37 号），对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和（ ）审查。A.建设单位项目负责人B.项目总监理工程师C.安全监督人员D.专业监理工程师正确答案： B 对填写和记录的内容以及用语的（ ）规范化 .标准化和及时性.签字手续等，总监采用定期和不定期地检查或抽查，对存在问题及时予以纠正，问题较多或重复性出现的提出批评，直至依情节采取必要的行政或经济处责措施。A.规范化B.制度化C标准化D.及时性E.准确性 依据特种

22、设备安全监察条例（国务院令第 549 号）第二十八条：特种设备（即涉及生命安全 .危险性较大的锅炉 .压力容器含气瓶.压力管道 . 电梯 .起重机械.客运索道.大型游乐设施和场内专用机动车辆。）使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前（ ）个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。检验检测机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求及时进行安全性能检验和能效测试。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。A.1B.2C.3D.4正确答案： A.建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范（JGJ130的规定，对承重杆件的外观抽检数量不得低于搭设用量的（

23、）。A.10%；B.30%；C.50%；D.100%正确答案： B63 高度超过（ ） m 及以上的双排脚手架，应在脚手架外侧整个长度和高度上连续设置剪刀撑。A.24；B.30；C.50；D.60;正确答案： A64 施工场地布置中，正确的是（ ）。 TOC o 1-5 h z A.易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于10m ;B.易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于15m;C.可燃材料堆场及其加工场.固定动火作业场与在建工程的防火间距不应小于10m ;D.可燃材料堆场及其加工场.固定动火作业场与在建工程的防火间距不应小于15mE.其它临日用房.临时设施与在建工程的防火间距

24、不应小于6m。正确答案： BCE 依据危险性较大的分部分项工程安全管理规定（中华人民共和国住房和城乡建设部令第 37 号），监测单位有下列行为之一的，责令限期改正，并处1 万元以上 3 万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1000 元以上 5000 元以下的罚款（ ）。A.未按照本规定参与组织危大工程验收的B.未取得相应勘察资质从事第三方监测的C未按照本规定编制监测方案的D.未按照监测方案开展监测的E.发现异常未及时报告的正确答案： BCDE 在竣工验收和竣工结算中，承包人应当（ ）。A.申请验收B.组织验收C提出修改意见D.递交竣工结算E移交工程正确答案： ADE 投标单

25、位有以下行为时，（ ）招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金。A.通过资格预审后不投标B.不参加开标会议C.中标后拒绝签订合同D.开标后要求撤回投标书E不参加现场考察正确答案： CD68 下列关于竣工验收说法正确的是（ ）。A.工程验收是合同履行中的一个重要工作阶段个，工程未经竣工验收或竣工验收未通过 的，发包人不得使用B.发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任C竣工验收是指整体工程的竣工验收D.对符合竣工验收要求的工程，发包人收到工程竣工报告后14天内，组织勘察.设计.施工.监理 .质量监督机构和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案E.发包人在3收后14

26、天内给予认可或提出修改意见。发包人收到承包人送交的竣工验收报告后 28 天内不组织验收，或验收后 14 天内不提出修改意见，视为竣工验收报告以被认可正确答案： ABE 在施工中由于（ ）造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。A.承包人未能及时调整施工机械B.发生不可抗力C雨季天数增多D.工程变化和设计变更E.一周内非承包人原因停电.停水.停气等造成停工累计超过8小时正确答案： BDE 合同法律关系的客体分为（ ）。A.物B.行为C智力成果D.自然人E法人正确答案： ABC 设计合同履行过程中，设计人应负责情况包括（ ）。A.收集设计依据文件和现场地质.水文资料B.施工现场必要的工作

27、和生活条件C采用先进的设计方案D.向设计审批部门完成报批手续E对外商的设计资料进行审查正确答案： CE 依据危险性较大的分部分项工程安全管理规定（中华人民共和国住房和城乡建设部令第 37 号），对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，监测单位应当按照监测方案开展监测，及时向建设单位报送监测成果，并对监测成果负责；发现异常时，及时向建设.设计.施工.监理单位报告，（ ）应当立即组织相关单位采取处置措施。A.建设单位B.设计单位C施工单位D.监理单位正确答案： A 依据危险性较大的分部分项工程安全管理规定（中华人民共和国住房和城乡建设部令第 37 号），监理单位有（ ）行为之一的，责令限期改正，

28、对监理单位处1 万元以上3 万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1000 元以上 5000 元以下的罚款。A.未按照本规定编制监理实施细则的B.未对危大工程施工实施专项巡视检查的C未按照本规定参与组织危大工程验收的D.未按照本规定建立危大工程安全管理档案的E未对监测方案进行审核的正确答案： ABCD74 监理单位在绿色施工管理方面的职责（ ）。A.牵头申报绿色施工示范工程评审工作。B.应对建筑工程绿色施工承担监理责任。C应建立工程项目绿色施工的协调机制。D.应审查绿色施工组织设计.绿色施工方案或绿色施工专项方案，并在实施过程中做好监督检查工作。E.完成向政府主管部门的绿色施

29、工示范工程的备案工作。正确答案： BD 门窗.屋面 .外墙等围护结构选用耐候性及耐久性良好的材料，施工确保（ ）。A.气密性B.水密性C密封性D.防水性E.保温隔热性正确答案： CDE 绿色施工对周转材料的要求之一是模板应以节约自然资源为原则，推广使用（ ）。A.定型钢（铝模）B.钢框竹模C竹胶板D.木夹板E木板正确答案： ABC 单位工程绿色施工等级应按下列（ ）情况之一者为不合格。A.控制项不满足要求B.单位工程总得分 W60分C结构工程阶段得分60分D.评分项不满足要求E.加分项不满足要求正确答案： ABC 绿色施工是指在保证质量.安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度

30、地节约资源，减少对环境负面影响，实现“四节一环保”（ ）的建筑工程施工活动。A.节电B.节能C节材D节水E.节地和环境保护正确答案： BCDE 不得评为绿色施工合格项目的条款内容有（ ）。A.发生安全生产死亡责任事故，发生群体传染病.食物中毒等责任事故。B.发生重大质量事故，并造成严重影响。C施工中因“四节一环保”问题被政府管理部门处罚，违反国家有关“四节一环保”的法 律法规，造成严重社会影响。D.绿色施工设置的目标未能实现。E.施工扰民造成严重社会影响。正确答案： ABCE80 发生下列事故（ ），不得评为绿色施工合格项目。A.发生安全生产死亡责任事故。B.发生重大质量事故，并造成严重影响。

31、C发生群体传染病.食物中毒等责任事故。D.施工中因“四节一环保”问题被政府管理部门处罚。E违反国家有关“四节一环保”的法律法规，未造成严重社会影响。正确答案： ABCD81 建筑工程绿色施工应根据环境保护.（ ）五个要素进行评价。A.节材与材料资源利用B.节电与能源利用C节水与水资源利用D.节能与能源利用E.节地与土地资源保护正确答案： ACDE）和工82 施工单位必须按照绿色施工的要求对整个施工过程实施动态管理，加强对（程验收等各阶段的管理和监督。A.施工策划B.施工准备C材料采购D.现场施工E.施工过程正确答案： ABCD 设备的开箱检查应包含的内容（ ）。A.设备的名称.型号和规格B.出

32、厂设备清单核对产品及附件.备件是否完好.齐全C 设备以及所有附件均应妥善保管D.设备专业检测是否符合要求正确答案： ABC 试运行包括（ ）阶段。A.单机试车B.联动试车C投料试车D.试生产正确答案： ABCD 文字材料厚度不超过3 厘米，图纸厚度不超过（ ）；印刷成册的工程文件保持原状。A.4 厘米B.3厘米C.3.5厘米D.5 厘米正确答案： A86 下列关于安全电压，正确的是（ ）。A.当室外灯具距地面低于3m,室内灯具距地面低于2.5m时,应采用36V供电； TOC o 1-5 h z B.使用手持照明灯具的电压不超过36V;C.隧道.人防工程电源电压应不大于24V;D.在潮湿和易触及

33、带电体场所的电源电压不得大于24V;E.在特别潮湿场所和金属容器内工作时，照明电源电压不得大于12 V。正确答案： ABDE 绿色施工是指在保证质量.安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源，减少对环境负面影响，实现“四节一环保”（ ）的建筑工程施工活动。A.节电B.节能C节材D节水E.节地和环境保护正确答案： BCDE 扣件式钢管脚手架工程安全检查要点，以下正确的是（ ）。A.单排脚手架搭设高度不应超过24m ;B.双排脚手架搭设高度不应超过50m;C脚手架当立杆基础不在同一高度上时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆 固定，高低差不应大于1m ，靠边坡上方

34、的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm ；D.高度超过在24m及以上的双排脚手架，应在脚手架外侧整个长度和高度上连续设置剪刀 撑；E.一字型.封闭型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑；正确答案： ABCD89 关于施工现场易燃易爆物品储存及管理要求，正确的是（ ）。A.乙快气瓶与氧气瓶应保持不少于5m距离；B.乙快气瓶与氧气瓶应保持不少于10m距离；C.乙快气瓶与与明火距离不少于10m；D.乙快橡胶软管应为耐腐蚀助燃管，颜色为蓝色E.乙快橡胶软管应为耐腐蚀助燃管，颜色为红色。正确答案： ACE90 下列属于超过一定规模的危险性较大分部分项工程的是（ ）。A.基坑支护工程，地质条件和周边环境复

35、杂，开挖深度 4米；B.模板支撑工程搭设高度7米；C采用常规起重吊装，起重量 200KN;D.悬挑式脚手架高度 24米；E.人工挖孔桩深度 18米。正确答案： ADE 依据危险性较大的分部分项工程安全管理规定（中华人民共和国住房和城乡建设部令第 37 号）危险性较大的分部分项工程安全管理规定（中华人民共和国住房和城乡建设部令第 37 号），施工单位应当在施工现场显著位置公告危大工程（ ），并在危险区域设置安全警示标志。A.名称B.施工时间C具体责任人员D.规模E.施工设备正确答案： ABC 依据建设工程监理规范（ GB/T 50319-2013 ），监理单位对施工安全和施工质量监管的主要依据包

36、括（ ）。A.法律法规B.建设单位的内部管理制度C工程建设标准D.建设工程监理合同E.勘察设计文件正确答案： ACDE 监理员安全监理岗位职责（ ）。A.按照总监指令，参加定期安全检查.专项安全检查和安全检查评价等安全监理活动B.具体负责对本专业危险性较大分部分项工程的验收工作C.做好对负责的专业区域施工安全的日常巡视检查，及时向专业监理工程师或总监报告施工安全状况及问题，并做好安全监理日记D.做好对本专业危险性较大分部分项工程施工过程实施专项巡视检查或旁站监理，并做好安全旁站记录E.发现施工单位不按照批准的施工方案施工.违规违章作业.安全管理人员不到位.无证上岗等安全隐患要时，应立即下达口头

37、指令给予制止正确答案： ACDE 依据危险性较大的分部分项工程安全管理规定（中华人民共和国住房和城乡建设部令第 37 号）,对于按照规定需要验收的危大工程，施工单位.监理单位应当组织相关人员进行验收。验收合格的，经 （ ）签字确认后，方可进入下一道工序。危大工程验收合格后，施工单位应当在施工现场明显位置设置验收标识牌，公示验收时间及责任人员。A.施工单位项目负责人B.施工单位项目技术负责人C施工单位专职安全生产管理人员D.监理单位总监理工程师E.监理单位专业监理工程师正确答案： BD 关于洞口高处作业防护设置要求，正确的是（ ）。A.电梯井口应设置防护门，其高度不应小于1.5m,防护门底端距地

38、面高度不应大于50mm,并应设置挡脚板；B.在进入电梯安装施工工序之前，同时井道内应每隔10m且不大于2层加设一道水平安全网；C.边长不大于500 mm洞口所加盖板，应能承受不小于 1.1kN/itf的荷载；D.墙面等处落地的竖向洞口.窗台高度低于 800 mm的竖向洞口及框架结构在浇注完混凝土没有砌筑墙体时的洞口，应按临边防护要求设置防护栏杆；E单梯不得垫高使用，使用时应与水平面成45夹角。正确答案： ABCD96 专业监理工程师安全监理岗位职责有（ ）。A.参与编制监理规划，负责编制安全监理实施细则等B.负责审查施工组织设计或安全专项施工方案，并提出专业审查意见，并监督施工单位按 照审定的

39、施工组织设计或安全专项施工方案进行施工C.做好对负责的专业区域施工安全的日常巡视检查，及时向总监报告施工安全状况及问 题，并组织做好安全监理日记D.负责对本专业危险性较大分部分项工程施工过程实施专项巡视检查或旁站监理，并做好 安全旁站记录E.负责项目监理机构检测仪器设备. 防护用品等登记.分发和保管正确答案： ABCD97 根据建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）,以下施工安全检查评定结论划分正确的是（ ）。80 分，评为优良；85 分，评为优良；62 分，评为合格；70 分，评为合格；61 分，评为不合格A.分项检查评分表无零分且总得分 B.分项检查评分表无零分且总得分 C分项检查评

40、分表无零分且总得分 D.分项检查评分表无零分且总得分 E.分项检查评分表无零分且总得分 正确答案： ABDE 常见隐蔽工程部位或工序为（ ）。A.照明灯具安装施工B.基坑回填土前对基础质量的检查C封闭前敷设暗井道.吊顶.楼板垫层内的设备管道D.避雷引下线及接地引下线的连接正确答案： BCD 根据建筑施工企业主要负责人.项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定，以下项目专职安全管理人员配置正确的是（ ）。A.建筑或装彳工程：0.5万m2以下工程不少于1人；B.建筑或装彳工程：1万m2以下工程不少于1人；C建筑或装修工程：15万m2工程不少于2人；D.建筑或装彳工程：13万m2工程不少于2

41、人E建筑或装修工程：3万m2及以上工程不少于3人正确答案： BC100 严格各相关分部工程备案验收和有关竣工工程验收资料填报内容的（ ）手续后，逐 级呈报签字盖章的程序。A.齐全B.7c i=rC签字D签名E分册正确答案： ABC101 依据关于实施危险性较大的分部分项工程安全管理规定有关问题的通知（建办质 2018 31 号），开挖深度大于或等于（ ）米的基坑（槽）支护.降水工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。A.3B.5C.7D.10正确答案： B102 信息管理工作原则包括（ ）。A.标准化原则；B.有效性和定量化原则；C.定性原则；D.时效性和高效处理原则；E.可预见原则。

42、正确答案： ABDE103 信息管理目的：信息管理是监理工作的一项重要内容，贯穿于监理工作的全过程。信息管理的目的是通过有组织的信息交流，使有关人员能及时.准确地获得相应的，作为（ ）的依据，也为工程建成后的运行.管理.缺陷修复积累资料。A.纠偏B分析C判断D.控制E.决策正确答案： BCDE104 计算机辅助文档主要是监理机构书面发出的（ ） .函告，监理业务开展过程形成的监理日记.月报.专题报告 .监理报表 .影像 .总结及工程质量评估报告等以电子文件形式存在 .储存的各种文档资料。A.监理通知B.整改通知C会议纪要D通知E联系单正确答案： CDE105 为保证监理文件资料的完整性和系统性

43、，要求监理人员平常就要注意监理文件资料的（ ）。监理人员离开工地时不得带走监理文件资料，也不得违背监理合同中关于保守工程秘密的规定。A.收集B.整理C移交D.管理E归档正确答案： ABCD 信息管理的内容一般包括（ ） .传输.存储.检索.应用六项内容。A.收集B.整理C加工D.归档E分类正确答案： AC 监理信息是工程建设的重要资料，它的（ ）是与项目建设同步进行，必须严格防止损毁涂改 .泄密等，不允许有虚假现象发生。A.完善B收集C积累D.整理E.立卷正确答案： BCDE.建设工程监理规范（GB/T50319-2013）中对监理文件资料一般规定有（）。A.项目监理机构应建立和完善信息管理制

44、度，设专人管理监理文件资料。B.监理人员应如实记录监理工作，及时.准确.完整传递信息，按规定汇总整理.分类归档监理文件资料。C认真编写监理工作总结。D.及时编写工程质量评估报告。E.监理单位应按规定编制和移交监理档案，并根据工程特点和有关规定，合理确定监理单 位档案保存期限。正确答案： ABE 档案信息主要是在各种文件办理完成后，根据其（ ）等分类整理，根据文件的作者内容 .时间和形成的自然规律等特征组卷。A.内容B特征C特点D.相互联系E.保存价值正确答案： BDE 若施工单位报送的文件资料编制粗糙. 资料不全，信息不准或重要内容欠缺的，监理单位有权要求（ ），直至将其退回，重新报送。A.重

45、新编写B.返还C补充D.返工E增加信息数量正确答案： CE 对于工程质量事故或质量缺陷，（ ）施工单位.设计单位.建设单位和项目监理机构的四方中，不管谁先发现，都不得隐瞒，应尽快通知其他各方。A.施工单位B.设计单位C建设单位D.项目监理机构E.检测单位正确答案： ABCD112 单位工程绿色施工等级按满足以下（ ）条件者为合格。A.评分项全部满足要求B.控制项全部满足要求C.单位工程总得分 60分& W80分D.结构工程得分R 60分E至少每个评价要素各有一项优选项得分，优选项总分A5分正确答案： BCDE 施工单位报送的（ ）等，应严格按照合同要求及监理细则以及建设单位的规定. 通知等文件

46、的要求整理.编制各种文件.资料，要全面.清晰和准确。A.施工组织设计B.各种报告C.文函及各种报表D.报审表E报验单正确答案： ABC 绿色施工评价框架体系应由评价阶段.评价要素.（ ）构成。A.评价批次B.评价结论C评价指标D.评价结论E评价等级正确答案： CE 所谓信息管理是指在开展建设监理工作过程中对信息的收集.（ ）与应用等一系列工作的总称。A.加工B.整理C储存D传递E传输正确答案： ABCD116 在工程完成并经过竣工验收后，项目监理机构应按监理合同规定，向建设单位移交监理文件资料。工程竣工存档资料应与建设单位取得共识，以使资料管理符合有关规定和要求。移交监理文件资料要.接收单位盖

47、章手续。（ ），并在监理文件资料移交清单上完善经办人签名和移交 A.成册 B装箱 C登记造册 D.逐项清点 E逐项签收 正确答案： CDE117 监理信息管理任务有（ ）。A.项目监理信息管理组织架构。B.组织项目基本情况信息的收集并系统化，编制项目监理信息管理实施细则或手册。C.明确项目报告.报表及各种资料的规定，例如文件资料的格式.表式.内容.数据结构及字体字号等要求。D.按照项目监理工作过程建立项目监理信息系统流程，在实际工作中保证这个系统正常运 行，并控制信息流。E.信息管理资料的档案管理。正确答案： BCDE118 绿色施工评价框架体系应由评价阶段.评价要素.（ ）构成。A.评价批次

48、B.评价结论C评价指标D.评价结论E评价等级正确答案： CE119 评价阶段宜按（ ）工程进行。A.地基与基础工程B.主体结构C结构工程D.内部装饰装修E装饰装修与机电安装正确答案： ACE120.建筑工程绿色施工评价标准（GB/T50640-2010）章节分为：（1）总则，（2）术语，（3）基本规定，（4）评价框架体系，（）和（ 10）评价方法，（ 11）评价组织和程序共11 章。A.（ 5 ）环境保护评价指标B.（ 6 ）节材与材料资源利用评价指标C.（ 7 ）节水与水资源利用评价指标D.（ 8 ）节电与能源利用评价指标E.（ 9 ）节地和土地资源保护评价指标正确答案： ABCE 评价阶段

49、宜按（ ）工程进行。A.地基与基础工程B.主体结构C结构工程D.内部装饰装修E装饰装修与机电安装正确答案： ACE 施工现场的（ ）等不发生堵塞.渗漏 .溢出等现象。及时清掏各类池内沉淀物，并委托有资质的单位清运。A.沉淀池B.隔油池C化粪池D水池E.消防水池正确答案： ABC 不得评为绿色施工合格项目的条款内容有（ ）。A.发生安全生产死亡责任事故，发生群体传染病.食物中毒等责任事故。B.发生重大质量事故，并造成严重影响。C施工中因“四节一环保”问题被政府管理部门处罚，违反国家有关“四节一环保”的法 律法规，造成严重社会影响。D.绿色施工设置的目标未能实现。E.施工扰民造成严重社会影响。正确

50、答案： ABCE 单位工程绿色施工等级分（ ）三个等级。A.良好B.不合格C较好D.合格E优良正确答案： BDE评价要素应由（ ）三类评价指标组成。A.控制项B.一般项C优选项D.加分项E基本项正确答案： ABC建设工程监理规范中载明的（ ）三类共 25 个监理基本表式。A.建设单位用表B.设计单位用表C工程监理单位用表D.施工单位报审/验用表E通用表正确答案： CDE监理人员遵守项目监理机构监理信息管理工作制度。在总监的分工授权下，对本专业监理资料的形成.收集 .审核过程中的资料（ ） .有效性和追溯性负责，并按规定签署意见。A.及时性B.真实性C.完整性D.准确性E.时效性正确答案： AB

51、CD128 下面属于低压供电设备的接地形式有（ ）。A.TTB.TNC.ITD.NT正确答案： ABC129 依据危险性较大的分部分项工程安全管理规定（中华人民共和国住房和城乡建设部令第 37 号），建设单位在申请办理安全监督手续时，应当提交（ ）及其安全管理措施等资料。A.招标清单B.施工方案C危大工程清单D.监理规划正确答案： C130 工程施工预检指工程未施工前的复核性预先检查，避免基准失误给工程质量带来危害。常见的施工预检有（ ）。A.消防给排水工程的管道长度.规格B.混凝土工程的模板尺寸.位置.支撑锚固件C.电气工程的变配电位置.高低压进出口方向.电缆沟位置标高D.测量复核沉降变形观

52、测管网正确答案： BCD131 根据 GB/T50319-2013 ，专业监理工程师审查为工程服务的试验室，应包括的内容为（）。A.试验室的资质等级及试验范围。B.法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明。C.试验室管理制度。D.试验人员资格证书。E.试验室的试件加工能力正确答案： ABCD132 建筑节能工程质量要求与特点（ ）。A.强制性B.系统性C.相关性D.差异性正确答案： ABCD133 配电房土建施工要求描述是正确的（ ）？A.配电室屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级，其他部分不应低于三级B.配电室长度超过 7m时，应设2个出口，并宜布置在配电室两端C.配电室内的电缆沟，应采取防水

53、盒排水措施D.配电室内除本室需用的管道外，不应有其它的管道通过正确答案： ABCD134 在生活污水管道上下列部位应设置的检查口或清扫口（ ）。A.在立管上应每隔一层设置一个检查口，但在最底层和有卫生器具的最高层必须设置B.连接2个及2个以上大便器或 3个及3个以上卫生器具的污水横管上应设置清扫口C在转角小于135的污水横管上，应设置检查口或清扫口D.污水横管的直线管段，应按设计要求的距离设置检查口或清扫口正确答案： ABCD135 冷 .热水管道同时安装应符合下列规定（）。A.上.下平行安装时热水管应在冷水管上方B.上.下平行安装时热水管应在冷水管下方C.垂直平行安装时热水管应在冷水管左侧D

54、.垂直平行安装时热水管应在冷水管右侧卡环连接正确答案： AC 室内空气参数包括内容有（ ）。A.温度B.相对湿度C噪声D.空气流速正确答案： ABCD 柔性铸铁排水管连接方式（ ）。A.法兰承插式接口B.卡箍式接口C焊接D.卡环连接正确答案： A138 保护导体由（ ）组成，起安全保护作用的导体。A.保护联结导体B.保护地线导体C接零导体D.接地导体正确答案： ABD139 火灾自动报警系统对电梯监控内容（ ）。A.电梯的联动迫降功能B.消防电梯的使用功能C三（五）方通话是否清晰D.综合布线系统正确答案： ABC项 目 监理机构可 撤离 施工现 场140 根 据 GB/T50319-2013

55、， 具备 以下条 件之一时（）。A.施工现场监理工作全部完成B.建设工程监理合同终止C单位工程竣工验收完成D.缺陷责任期届满E.保修期届满正确答案： AB141 金属导管应与保护导体可靠连接，下列说法正确的有（ ）。A.镀锌导管类别间不得熔焊连接，连接处的两端宜采用专用接地卡固定保护联结导体B.非镀锌导管连接处的两端应熔焊连接C采用机械连接时，当导管的连接处的接触电阻值符合相关要求，可不设置保护联结导体D.机械连接仅可采用紧定式和扣压式正确答案： ABCD142 根据 GB/T50319-2013 ，监理实施细则的编制依据包括（ ）。A.监理规划B.工程建设标准C工程设计文件D.施工单位投标文

56、件E.施工组织设计.（专项）施工方案正确答案： ABCE143 电梯门系统的组成包括（ ）。A.轿厢门B.开关门机构C安全保护装置D.门锁装置正确答案： ABCD144 通风空调性能检测（ ）。A.室内温度B.空调联动控制C.各风口的风量D.通风与空调系统的总风量正确答案： ACD145 在建筑工程定额的编制中，国家应（ ）。A.根据不同的地区差别，制订不同的定额标准B.指导性地给出各地区工程造价的变化幅度范围C制订统一的工程量计算规则.项目划分和计量单位D.合理地体现定额的指令性特点正确答案： C146 推行限额设计时，可以采用被批准的（ ）作为限额设计的目标值。A.投资估算B.设计概算C修

57、正总概算D.施工图预算正确答案： A147 工程结算时的工程量应以招标人或由其授权委托的监理工程师核准的（ ）为依据。A.清单中的工程量B.预算工程量C.实际完成量D.计划完成量正确答案： C148 “工程量清单前言和技术规范”作为工程计量不可缺少的依据之一，是因为它不仅规定了清单中每项工程的计量方法，同时还规定了每项单价所包括的（ ）。A.工作内容B.工作范围C工程内容和范围D.工程内容及方案正确答案： C网络计划工期优化的目的是为了缩短（ ）。A.计划工期B.计算工期C要求工期D.合同工期正确答案： B建设工程投资控制最主要的阶段是（ ）。A.施工阶段B.招标阶段C竣工验收阶段D.设计阶段

58、正确答案： D建设单位或承包单位提出的变更,应提交（）。A.总监理工程师B.专业监理工程师C设计单位D.建设单位正确答案： A 对建筑材料.构件和建筑安装物进行一般鉴定.检查所发生的费用包括自设试验室进行试验所耗用的材料费属于（ ）。A.措施费B.材料费C间接费D.规费正确答案： B当工程总报价确定后，通过调整标价内部各项目的价格，使其不影响总价，但又能在结算时获得较好的经济效益的投标技巧称为（ ）。A.先亏后盈法B.不平衡报价法C.内部协调法D.多方案报价法正确答案： B 风管严密性试验包括（ ）。A.漏光法B.漏风法C.漏水法D.漏电法正确答案： AB开工应具备的法定条件要求（ ）。A.已

59、获得政府计划部门的立项申请报告批复；B.已获得政府规划部门的建设用地规划许可证；C.已获得政府规划部门的建设工程规划许可证；D.已获得政府规划部门的建设用地批准书或土地使用证；E.施工组织设计已获得批准。正确答案： ABCD以下属于房屋建筑工程专业承包资质的有（ ）。A.地基与基础工程；B.建筑装修装饰工程；C.钢结构工程；D.建筑幕墙工程；E主体结构工程。正确答案： ABCD项目监理机构办公室上墙资料主要有（ ）。A.监理单位的质量方针与质量目标；B.监理规划。C项目监理机构组织架构；D.项目监理机构各类人员岗位职责；E监理工作程序框图.工作制度。正确答案： ACDE158 项目总监负责对施

60、工单位申报的施工现场质量管理检查记录及相关附件资料进行检查，并签署检查结论性意见。检查项目及内容包括（ ）。A.施工组织设计.施工方案编制及审批是否符合规定要求；B.物资（产品）采购及现场检查验收相关的管理制度是否建立，有无落实；C初步设计方案是否送审；D.工程实体质量第三方检测的管理制度是否建立和落实；E.施工设施和机械设备.机具的配备及其管理制度是否建立，有无落实。正确答案： ABDE159 项目总监负责对施工单位申报的施工现场质量管理检查记录及相关附件资料进行检查，并签署检查结论性意见。检查项目及内容包括（ ）。A.项目部质量管理体系中各项相关制度的建立是否完善，有无落实；B.项目部管理