公路工程监理工程师考试合同模板管理试题

1、 HYPERLINK / 合同治理试题一一、 单选题（10题/10分） 1、某承诺文件超过要约规定时刻1天到达要约人。按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时刻，受要约人是在要求的时刻内投邮，由于邮局错投而延误了到达时刻。对此情况，该承诺文件应（ ） A因迟到而自然失效 B必须经要约人发出同意通知后才有效 C必须经要约人发出拒绝通知后才无效 D因非受要约人缘故的迟到，要约人必须同意该承诺 2、FIDIC施工合同条件中规定的缺陷通知期，是指（ ）的期限 A合同签字日至承包人提交结清单日 B开工日至工程师颁发移交证书日 C开工日至工程师颁发履约证书日 D移交证书确认的竣工日至办理履约证书日 3、工程师对差

2、不多同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后，要求承包人进行剥露后的重新检验。检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。此项事件按照施工合同的规定，对增加的施工成本和延误的工期处理应是（ ） A工期顺延，施工成本的增加由承包人承担 B工期不予顺延，施工成本的增加由承包人承担 C顺延工期，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担 D工期不予顺延，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担 4、某项目设计合同的价格为500万元，设计单位已同意托付方支付的定金，无正当理由拒不履行合同义务，则托付方有权要求设计单位返还（ ）万元 A100 B150 C200

3、 D250 5、我国对经济合同争议的处理实行（ ） A一裁两审制 B或裁或审制 C只许仲裁 D只许诉讼 6、监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，业主可（ ） A发出中止合同通知，令监理合同即行停止 B发出未履行业务通知后在第21天单方面终止合同 C发出未履行业务通知后21天内未得到中意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35天，监理合同即行终止 D首先发出未履行义务通知，21天内未能得到中意答复后，在第一个通知发出35天后发出终止合同通知，监理合同即行终止 7、FIDIC土木工程施工合同条件是由（ ）制定的 A国际咨询工程师联合会 B国际专业工程师联合会 C国际建筑师联

4、合会 D欧洲进展基金会 8、FIDIC土木工程施工合同条件按计价方式属（ ）合同 A固定总价 B调值总价 C单价 D成本补偿 9、施工中的费用索赔出现的缘故是（ ） A只限定事件引起的补偿 B只限定当事人违约而提出的赔偿 C非自身的缘故，且实际造成了损失，应由对方承担责任的补偿或赔偿 D不包括因第三者过错造成的损失的补偿或赔偿10、工程项目承包单位投标时，按规定应提交下列证明文件（ ） A只交验企业法人营业执照 B只交验企业等级证书 C企业法人营业执照和企业等级证书 D优良工程证书二、多选题（40题/40分） 1、经济合同的担保形式要紧有（ ） A定金 B保证金 C抵押 D留置权 E保险 F预

5、付款 2、合同法律关系的客体包括（ ） A行为 B限制流通物 C禁止流通物 D智力成果 E完成一定的工作 3、监理招标文件中，（ ）是财务建议书的要紧内容 A执行监理任务的打算表 B承担监理工作的人员组成 C人员酬金报价表 D要求监理单位提供的设备清单 E提供自备仪器设备的报价表 4、属于招标文件要紧内容的是（ ） A设计文件 B工程量清单 C施工方案 D投标书的编制要求 E选用的要紧施工机械 5、有资格代理招标的机构应条件包括（ ） A必须是法人组织 B不得与行政机关有隶属关系 C有从事招标代理义务的场所 D有编制招标文件的能力 E有自己的评标专家库 6、土木工程施工合同条件由（ ）组成 A

6、通用条件 B专用条件 C投标书及附件 D协议书 E合同条件 F协议条款 7、土木工程施工合同通用条件规定，属于（ ）的情况，承包商能够获得工期展延 A业主延误施工现场移交 B监理工程师延误图纸移交 C不利施工的自然条件或障碍阻碍 D增加合同外的施工项目 E临时停工 8、FIDIC合同条件下，假如承包商有理由拒绝和指定分包商签定合同时，监理工程师有权采取的措施是（ ） A指定另一分包商 B修改分包合同条款 C公布“变更”指令，安排承包商自己去完成该项工作 D解除合同 9、在FIDIC土木工程施工合同条件中，（ ）属业主的风险 A战争、动乱等 B工伤事故 C正常的恶劣天气 D设计不当造成的损失和破

7、坏 E业主提早使用永久工程一部分造成的损失和破坏 F有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用 10、评标的条件是（ ） A投标单位技术力量强 B标价合理、工期适当 C有较好的信誉 D有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施 E要紧工种有施工方案、大型工程有施工组织设计，且先进合理、切实可行 F情愿让利11、合同成立的有效条件包括（ ） A合同主体资格合格 B内容合法 C订立的形式和程序合法 D必须通过鉴证公证 E必须通过主管部门登记批准 F必须通过担保 12、质押担保一般是指权利质押，要紧包括（ ） A房屋及构筑物 B 机器设备C汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单 D依法能够转让

8、的股份、股票 E依法能够转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权F依法能够质押的其他权利13、合同标的是双方当事人权利义务所指向的对象，一般包括（ ） A建筑物B工资表C劳务行为D建设资金E工程量F构筑物 14、被代理人的要紧权利有（ ） A代理人按照代理权限自主进行代理活动 B要求代理人移交代理活动所产生的法律后果C要求代理人代为清偿自己的债务D要求代理人报告完成代理事务的情况E代理人不履行职责而给被代理人造成损害时要求赔偿15、按照担保法的规定，能够由第三者出面替当事人担保的方式有（ ） A保证B抵押C质押D留置E定金16、属于经济合同要紧条款的是（ ） A标的B价款C质量D签证条款E违

9、约责任F仲裁条款 17、无效经济合同的财产后果，可按（ ） A追究违约金B返还财产C赔偿损失D追究处罚金E追缴财产 18、当事人申请仲裁应当具备的条件是（ ） A有仲裁协议B熟悉仲裁规则C有具体的仲裁请求和事实、理由D自己认为能够胜诉E属于仲裁委员会受案范围 19、经济合同法是指（ ）相互之间，为实现一定经济目的，明确相互权利义务而订立的协议 A具有平等民事主体的法人B其他经济组织C公民D农民E个体工商户F农村承包经营户 20、属于下列情况之一，即（ ）为无效经济合同，是国家法律不承认其效力的合同 A没有通过上级主管部门审批B主体不合格C没有经工商局鉴证D内容不合法E没有经公证处公证F无效代理

10、 21、免除违约责任的条款有（ ） A对方过错B国家打算调整C自然灾难D物资的自然损耗E合同涉及的第三人违约所造成的债务人违约 22、仲裁协议包括如下（ ）内容 A请求仲裁的意思表示B不向法院起诉的承诺C仲裁事项D双方争议的解决方式E所选定的仲裁委员会F争议调解人 23、标底价格由（ ）组成 A成本B利润C税金D直接费E间接费 24、施工招标时，下列情况（ ）属于废标 A投标书未密封B投标书逾期到达C投标单位未参加开标会D投标书未按规定格式填写E投标单位提送标书后发觉有误，在截止日期前补充函件的 25、建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括（ ） A批准招标申请B审核招标文件C负责编制标底D

11、参加开标会议E监督评标过程 26、下列哪些属编制标底应遵循的原则（ ） A一个工程只能编制一个标底B标底应考虑价格变动因素C依照设计文件、招标文件、标准、定额等编制标底D标底价格应与投标者协商确定27、工程招标时，可能造成招标失败的缘故有（ ） A投标单位不足法定数B部分投标者未出席开标会C各投标者报价均不合理D决标前发觉标底有某些漏误 28、施工招标划分合同工作范围时，应考虑的阻碍因素包括（ ） A有利于本地区的承包商B有利于本系统的承包商C施工内容的专业要求D幸免施工现场的交叉干扰E对项目建设总投资的阻碍29、选择招标方式时要紧考虑因素包括（ ） A工程项目的特点B图纸和技术资料的预备情况

12、C招标单位的治理能力D业主与某一施工单位的关系E施工的专业技术特点 30、应由监理工程师签发的文件包括（ ） A临时支付证书B竣工结算支付证书C最终报表D最终支付证书E结清单 31、分包商应立即执行的变更指令包括（ ）的书面指令 A业主直接送达B工程师直接送达C工程师代表直接送达D承包商代表直接送达E经承包商代表确认工程师公布 32、调整合同价格时依据的“有效合同价”，是扣除了（ ）后的合同价格 A暂定金额B记日工费C因物价因素调整的费用D预付款E保留金 33、FIDIC通用条件规定，颁发“解除缺陷责任书”后，合同对双方仍能有效，工程师可要求承包人完成（ ）方面的义务 A财务B施工C修补缺陷D

13、治理 34、按照FIDIC条款，下列事件出现后，承包商有权延长工期（ ） A监理工程师延发图纸阻碍了施工进度B分包商违约C非承包商责任的临时停工D承包商负责的风险发生导致工期延长 35、政府行政主管部门对招标投标的治理包括（ ）等工作 A批准招标B查处假招标行为C指定招标代理机构D核查招标文件并备案E追查在评标委员会推举中标人名单外确定中标人行为的责任 36、进行施工招标应满足的条件包括（ ） A工程已批准立项 B有能满足施工需要的技术资料和图纸 C已选择了监理单位 D建设资金来源已落实 E建设用地的征用工作已完成 37、开标时，投标书（ ），招标人应在公正员监督下，当场宣布为废标 A未密封

14、B无单位和法定代表人或其托付的代理人印鉴 C未按规定格式填写 D内容不全、字迹辨认不清 E同标底吻合 F与标底相差甚远 38、按照FIDIC合同条件的规定，在（ ）期限内承包商都有权提出索赔 A合同签字日到公布开工令日 B开工令日到颁发工程移交证书日 C颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日 D颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日 E结清单生效日之后到提出合同争议日 39、承包商的索赔要求成立必须同时具备（ ） A与合同相比较差不多造成了实际的额外费用增加或工期损失 B造成了费用增加或工期损失的缘故不是承包商的过失 C按合同规定不应由承包商承担的风险 D承包商在事件发生后的规定时刻提出了书

15、面索赔意向通知 E承包商提供的证据足以支持自己的主张 40、索赔证据的差不多要求是（ ） A索赔证据必须具备真实性 B索赔证据必须具备全面性 C索赔证据必须具备特定条件 D索赔证据必须具备及时性 E索赔证据必须具备直观性 F索赔证据必须具备逻辑性 三、推断题（10题/10分） 1、保证合同的当事人是权利人和义务人 （ ） 2、投保了“建筑工程一切险”的工程建设项目，可获得保险公司赔偿的受损失缘故包括地震、盗窃和设计错误等 （ ） 3、依照经济合同法的规定，经济合同不包括技术合同 （ ） 4、对招投标活动的监督治理是建设行政主管部门的职责 （ ） 5、编制标底应依照设计文件、投标文件、标准、定额

16、等 （ ） 6、建设单位应依照承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格（ ） 7、在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标 （ ） 8、公路工程施工监理合同范本规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员 （ ） 9、按照FIDIC条款，因专门风险而终止合同时，承包商有权得到因终止合同后给承包商带来的损失 （ ） 10、FIDIC合同条件规定，由于工程变更，该项目实施的实际工程量超过或小于工程量表中所注明工程量的25%以上时，才考虑费率和价格的变动 （ ） 四、简答题（5题/20分） 1、审查经济合同是否有效，应当注意审查哪

17、些方面？ 2、简述建设工程公开招标程序？ 3、监理工程师接到承包人提交的索赔通知后，监理工程师应做哪些工作？ 4、招投标法规定，哪些工程建设项目必须进行招投标？ 5、依照合同法的规定，合同一般应包括那些条款？ 五、综合分析题（2题/20分） 1、某高速公路项目，承包商为了幸免今后可能支付延误赔偿金的风险。要求将路基的完工时刻延长6个星期，承包商的理由如下： （1）特不严峻的降雨； （2）现场劳务不足； （3）业主在原工地现场之外的另一地点追加了一项额外工作； （4）无法遇见的恶劣土质条件。使路基施工难度加大； （5）施工场地使用权提供延误； （6）工程款不到位。 问题 1）监理工程师认为以上哪

18、些缘故引起的延误是非承包商承担风险的延误，可批准延长工期。 2）哪些是业主的责任，监理工程师该如何处理？ 2、对某项工程的施工，业主通过公开招标的方式选定了承包商。签定合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了20万元定金。业主与承包商双方施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。 施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度打算中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工承包商都及时提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。 问题：1）招标时对承包商的资质审查的内容有哪些？ 2

19、）定金与预付款有何区不？ 3）监理工程师判定承包商索赔成立的条件是什么？ 4）监理工程师对两次索赔申请应如何处理？ 一、单选题（10题/10分） 1、C 2、D 3、B 4、C 5、B 6、D 7、A 8、C 9、C 10、C 二、多选题（40题/40分） 1、A B C D 2、A B D E 3、C D E 4、A B D 5、B C D E 6、A B C D 7、A B C D 8、A B C 9、A D E F 10、B C D E 11、A B C 12、C D E F 13、A C D 14、B D E 15、A B C 16、A B C E 17、B C E 18、A C E

20、19、A B E F 20、B D F 21、A C D 22、A C E 23、A B C D E 24、A B C D 25、A B D E 26、A B C 27、A C 28、C D E 29、A B C E 30、A B D 31、D E 32、A B C 33、A D 34、A B 35、B D E 36、A B D E 37、A B C D 38、A B C D 39、A B C D 40、A B C D 三、推断题（10题/10分） 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 四、简答题（5题/20分） 1、答：审查经济合同是否有效，要紧应从以下四个方面进行审

21、查： 1）、合同的主体是否有合法资格；2）合同内容是否违反法律：3）当事人意见表示是否真实；合同是否按照法定形式和程序签定 2、答：建设工程公开招标大致可分为三个时期： 1）招标预备时期，要紧工作包括选择招标方式；办理招标备案；编制招标有关文件。2）招标时期，要紧工作包括公布招标广告；进行资格预审；出售招标文件；组织现场考察；解答投标人的质疑。3）决标成交时期，要紧工作包括开标；评标和定标。 3、答：及时检查承包人的施工现场同期记录；审查承包人的施工是否受到延误；核对承包人是否增加了施工成本；分析索赔事件的合同责任。 4、答：1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；2）全

22、部或者部分使用国有资金或者国家融资的项目；3）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目；4）法律或者国务院规定的其他项目。 5、答：1）当事人的名称或者姓名和住宅；2）标的；3）数量；4）质量；5）价款或者酬劳；6）履约期限、地点和方式；7）违约责任；8）解决争议的方法。 五、综合分析题（2题/20分） 1、答：一）上述1、3、4、5、6种缘故引起的延误是非承包商承担风险的延误，可批准延长工期。 二）上述缘故中3、5、6属于业主的责任，监理工程师对这些问题的处理，对3可要求业主适当增加工程款或者适当延长工期；对5要求业主按场地使用权提供延误时刻顺延工期；对6要求业主按合同规定准时拨付工程款

23、。 2、答：1）对承包商资质审查的内容有：企业营业执照和资质证书、人员素养、设备和技术能力、财务状况、工程经验、企业信誉等。 2）定金与预付款的区不：目的不同，定金的目的是为了证明合同的成立和确保合同的履行；而预付款是为了解决承包商在工程预备和材料预备的资金问题。性质不同，定金是担保形式，是法律行为；而预付款是一种惯例，是约定俗成的适应，不是法律行为。处理不同，定金视合同履行情况有不同的法律后果；预付款在工程进度款中按比例扣还。 3）监理工程师判定承包商索赔成立的条件：承包商受到了实际损失或损害；损失不是因承包商的过错造成；损害也不是承包商应承担的风险造成；承包商在规定的索赔时限内提出索赔申请

24、。 4）对第一次索赔：判定索赔成立，这是因为遇到文物停工应视为业主的风险，不属于承包商的责任，工期索赔理由成立；承包商及时提供了证据资料和索赔申请。监理工程师依照监理记录核实延误天数。监理工程师签发工期变更指令。 对第二次索赔：判定索赔不成立，因为施工机械故障造成工期延误承包商自己的责任，索赔无理由。监理工程师应在索赔申请后10天内作出答复，表示索赔不成立。合同治理试题2一、单选题（10题/10分） 1、按照法律规定，（ ）不能成为建筑施工合同的担保人 A建设主管部门 B建筑公司 C银行 D贸易公司 2、经济法律关系由（ ）三要素组成 A主体、客体、内容 B当事人、经济行为、经济利益 C法人、

25、经济合同、经济责任 D经济治理、经济协作、经济责任 3、经济合同担保常采纳定金、保证、抵押、质押和留置权五种形式。下列讲法正确的有（ ） A预付款是定金的形式之一 B保证人能够是合同当事人一方，也能够是第三人 C抵押人能够是合同当事人一方，也能够是第三人 D留置物的所有人必须是债务人 4、无效经济合同的确认权属于（ ） A法院或仲裁机关 B法院 C工商局 D建设治理部门 5、经济合同的核心是（ ），它是当事人双方权利和义务的焦点 A价款 B违约责任 C标的 D履行期限 6、招标文件中的工程量清单是（ ） A投标单位计算标价的依据 B竣工结算的依据 C准确的工程量 D总价承包时的工程量 7、工程

26、建设监理招标的宗旨是对监理单位（ ）的选择 A报价 B能力 C资历信誉 D规模和经济实力 8、招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一，其他人员应来自（ ） A参与竟争的投标人 B招标单位的董事会 C上级行政主管部门 D省、市政府部门提供的专家名册 9、FIDIC合同条件下，当业主与承包商发生合同争议时，首先（ ） A由工程师对争议事项作出决定 B双方友好协商 C申请仲裁 D提起诉讼 10、依照FIDIC条款，监理工程师越权下达了对某项工作的指令后，承包商执行了，可能会出现（ ） A承包商无权得到该项工作的付款 B承包商是否能得到该项工作的付款由业主决定 C业主给予承包商一定的补偿 D承包商

27、有权得到该项工作的付款二、多选题（40题/40分） 1、合同标的是双方当事人权利义务所指的对象，一般包括（ ） A建筑物 B工资表 C劳务行为 D建设资金 E工程量 F构筑物 2、代理人同意托付与第三方签定经济合同过程中，应（ ） A以自己的名义签定合同 B与第三方商签过程中独立地表示自己的意志 C在授权范围内单独与第三方谈判合同 D在与第三方签定的合同内规定代理人的权利和义务 E在合同内约定托付人和第三方的权利义务 3、法人的行为能力由（ ）行使 A法定代表人 B法人代表 C法人领导机构 D厂长、经理 E董事会 4、采纳质押方式作为合同担保时，要紧特点表现为（ ） A担保财产需转移给债权人

28、B担保财产不需转移给债权人 C担保财产在担保期内债权人仍可使用 D担保财产在担保期内债权人无权使用 E不履行债务时，债权人可依法处置担保财产 5、有资格代理招标的机构应满足的条件包括（ ） A必须是法人组织 B不得与行政机关有隶属关系 C有从事招标代理义务的场所 D有编制招标文件的能力 E有自己的评标专家库 6、建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括（ ） A批准招标申请 B审核招标文件 C负责编制标底 D参加开标会议 E监督评标过程 7、监理招标评审投标书中的实施监理工作打算时，要紧比较（ ）等方面内容 A监理工作目标设置的合理性 B项目监理班子组织机构的完备性 C工作打算的可行性 D承诺

29、保证提早竣工时刻的长短 E提交的方案是否有创新性 8、进行施工招标应满足的条件包括（ ） A工程已批准立项 B有能满足施工需要的技术资料和图纸 C已选择了监理单位 D建设资金来源已落实 E建设用地的征用工作已完成9、开标时，投标书（ ），招标人应在公正员监督下，当场宣布为废标 A未密封 B无单位和法定代表人或其托付的代理人印鉴 C未按规定格式填写 D内容不全、字迹辨认不清 E同标底吻合 F与标底相差甚远 10、按照FIDIC合同条件的规定，在（ ）期限内承包商都有权提出索赔 A合同签字日到公布开工令日 B开工令日到颁发工程移交证书日 C颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日 D颁发解除缺陷

30、责任证书日到结清单生效日 E结清单生效日之后到提出合同争议日 11、承包商的索赔要求成立必须同时具备（ ） A与合同相比较差不多造成了实际的额外费用增加或工期损失 B造成了费用增加或工期损失的缘故不是承包商的过失 C按合同规定不应由承包商承担的风险 D承包商在事件发生后的规定时刻提出了书面索赔意向通知 E承包商提供的证据足以支持自己的主张 12、索赔证据的差不多要求是（ ） A索赔证据必须具备真实性 B索赔证据必须具备全面性 C索赔证据必须具备特定条件 D索赔证据必须具备及时性 E索赔证据必须具备直观性 F索赔证据必须具备逻辑性 13、经济合同的担保形式要紧有（ ） A定金 B保证金 C抵押

31、D留置权 E保险 F预付款 14、合同法律关系的客体包括（ ） A行为 B限制流通物 C禁止流通物 D智力成果 E完成一定的工作 15、监理招标文件中，（ ）是财务建议书的要紧内容 A执行监理任务的打算表 B承担监理工作的人员组成 C人员酬金报价表 D要求监理单位提供的设备清单 E提供自备仪器设备的报价表16、属于招标文件要紧内容的是（ ） A设计文件 B工程量清单 C施工方案 D投标书的编制要求 E选用的要紧施工机械 17、下列合同中，属于主合同的是（ ） A施工承包合同 B施工分包合同 C担保合同 D监理合同 E工程保险合同 18、土木工程施工合同条件由（ ）组成 A通用条件 B专用条件

32、C投标书及附件 D协议书 E合同条件 F协议条款 19、土木工程施工合同通用条件规定，属于（ ）的情况，承包商能够获得工期展延 A业主延误施工现场移交 B监理工程师延误图纸移交 C不利施工的自然条件或障碍阻碍 D增加合同外的施工项目 E临时停工 20、FIDIC合同条件下，假如承包商有理由拒绝和指定分包商签定合同时，监理工程师有权采取的措施是（ ） A指定另一分包商 B修改分包合同条款 C公布“变更”指令，安排承包商自己去完成该项工作 D解除合同 21、在FIDIC土木工程施工合同条件中，（ ）属业主的风险 A战争、动乱等 B工伤事故 C正常的恶劣天气 D设计不当造成的损失和破坏 E业主提早使

33、用永久工程一部分造成的损失和破坏 F有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用 22、评标的条件是（ ） A投标单位技术力量强 B标价合理、工期适当 C有较好的信誉 D有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施 E要紧工种有施工方案、大型工程有施工组织设计，且先进合理、切实可行 F情愿让利 23、合同成立的有效条件包括（ ） A合同主体资格合格 B内容合法 C订立的形式和程序合法 D必须通过鉴证公证 E必须通过主管部门登记批准 F必须通过担保 24、质押担保一般是指权利质押，要紧包括（ ） A房屋及构筑物 B 机器设备C汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单 D依法能够转让的股份、股票

34、E依法能够转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权F依法能够质押的其他权利 25、合同标的是双方当事人权利义务所指向的对象，一般包括（ ） A建筑物B工资表C劳务行为D建设资金E工程量F构筑物 26、被代理人的要紧权利有（ ） A代理人按照代理权限自主进行代理活动 B要求代理人移交代理活动所产生的法律后果C要求代理人代为清偿自己的债务D要求代理人报告完成代理事务的情况E代理人不履行职责而给被代理人造成损害时要求赔偿 27、按照担保法的规定，能够由第三者出面替当事人担保的方式有（ ） A保证B抵押C质押D留置E定金 28、属于经济合同要紧条款的是（ ） A标的B价款C质量D签证条款E违约责任F

35、仲裁条款 29、无效经济合同的财产后果，可按（ ） A追究违约金B返还财产C赔偿损失D追究处罚金E追缴财产 30、当事人申请仲裁应当具备的条件是（ ） A有仲裁协议B熟悉仲裁规则C有具体的仲裁请求和事实、理由D自己认为能够胜诉E属于仲裁委员会受案范围31、经济合同法是指（ ）相互之间，为实现一定经济目的，明确相互权利义务而订立的协议 A具有平等民事主体的法人 B其他经济组织 C公民 D农民 E个体工商户 F农村承包经营户 32、属于下列情况之一，即（ ）为无效经济合同，是国家法律不承认其效力的合同 A没有通过上级主管部门审批B主体不合格C没有经工商局鉴证D内容不合法E没有经公证处公证F无效代理

36、 33、免除违约责任的条款有（ ） A对方过错B国家打算调整C自然灾难D物资的自然损耗E合同涉及的第三人违约所造成的债务人违约 34、仲裁协议包括如下（ ）内容 A请求仲裁的意思表示B不向法院起诉的承诺C仲裁事项D双方争议的解决方式E所选定的仲裁委员会F争议调解人 35、标底价格由（ ）组成 A成本B利润C税金D直接费E间接费 36、施工招标时，下列情况（ ）属于废标 A投标书未密封B投标书逾期到达C投标单位未参加开标会D投标书未按规定格式填写E投标单位提送标书后发觉有误，在截止日期前补充函件的37、建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括（ ） A批准招标申请B审核招标文件C负责编制标底D参

37、加开标会议E监督评标过程38、下列哪些属编制标底应遵循的原则（ ） A一个工程只能编制一个标底B标底应考虑价格变动因素C依照设计文件、招标文件、标准、定额等编制标底D标底价格应与投标者协商确定 39、工程招标时，可能造成招标失败的缘故有（ ） A投标单位不足法定数B部分投标者未出席开标会C各投标者报价均不合理D决标前发觉标底有某些漏误 40、施工招标划分合同工作范围时，应考虑的阻碍因素包括（ ） A有利于本地区的承包商B有利于本系统的承包商C施工内容的专业要求D幸免施工现场的交叉干扰E对项目建设总投资的阻碍三、推断题（10题/10分） 1、施工招标的招标广告属于要约 （ ） 2、被仲裁机构裁定

38、为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率 （ ） 3、保证合同的当事人是债权人和保证人 （ ） 4、对招投标活动的监督治理是建设行政主管部门的职责 （ ） 5、编制标底应依照设计文件、投标文件、标准、定额等 （ ） 6、依照“担保法的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人 （ ） 7、在法律上，把订立经济合同的全过程划分为协商和签约两个时期 （ ） 8、当递交最终报表之后，承包商依照合同进行索赔的权力终止了 （ ） 9、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任缘故事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告 （ ） 10、在索赔事件发生后的28天内，承包商必须向监理工

39、程师提出书面的索赔意向通知书，否则就丧失了索赔的权利 （ ） 四、简答题（5题/20分） 1、简述合同法律关系三要素？ 2、承担违约责任有哪些方式？ 3、解决合同争议的方法有哪些？ 4、招投标法对招标人的能力有何要求？ 5、依照FIDIC条款，组成合同的文件有哪些？ 五、综合分析题（2题/20分） 1、某高速公路项目利用世行贷款修建，施工合同采纳FIDIC合同条件，业主托付监理单位进行施工时期监理。该工程在施工过程中，陆续发生了如下索赔事件（索赔工期和费用数据均符合实际）： （一）施工期间，承包方发觉施工图纸有误，需设计单位修改，由于图纸修改造成停工20天。承包方提出工期延期20天与费用补偿2

40、万元的要求。 （二）施工期间因下雨，为保证路基工程填筑质量，总监理工程师下达了临时停工令，共停工10天，其中连续4天出现低于工程所在地雨季平均降雨量的雨天气候和连续6天出现50年一遇特大暴雨。承包方提出工期延期10天与费用补偿2万元的要求。 （三）施工过程中，现场周围居民称承包方施工噪音对他们造成干扰，阻止承包方的混凝土浇筑工作。承包方提出工期延期5天与费用补偿1万元的要求。 问题：针对承包方提出的上述索赔要求，监理工程师应如何签署意见？ 2、某工程项目业主托付了一监理单位进行监理，在托付监理任务前，业主与施工单位差不多签定了施工合同。监理单位在执行合同中陆续遇到一些问题需要进行处理，若你作为

41、监理工程师，对遇到的下列问题，请提出处理意见。 （一）在施工招标文件中，按工期定额计算，工期为550天。但在施工合同中，开工日期为1997年12月15日，竣工日期为1999年7月20日，日历天数为581天，请问监理的工期目标应为多少天？什么缘故？ 施工合同规定，业主给施工单位提供图纸7套，施工单位在施工中要求业主再提供3套图纸，施工图纸的费用由谁来支付？ （二）在基槽开挖土方完成后，施工单位未按施工组织设计对基槽四周进行围栏防护，业主代表进入施工现场不慎掉入基坑摔伤，由此发生的医疗费用由谁支付，什么缘故？ 在结构施工中，施工单位需要在夜间浇筑混凝土，经业主同意并办理了有关手续。按地点政府规定，

42、在晚上11点以后一般不得施工，若有专门需要需给附近居民补贴，该项费用应由谁来支付一、单选题（10题/10分） 1、A 2、A 3、C 4、A 5、C 6、A 7、B 8、D 9、A 10、D 二、多选题（40题/40分） 1、A C D 2、B C E 3、A C 4、A D E 5、B C D E 6、A B D E 7、A B C E 8、A B D E 9、A B C D 10、A B C D 11、A B C D 12、A B C D 13、A B C D 14、A B D E 15、C D E 16、A B D 17、A D 18、A B C D 19、A B C D 20、A B

43、C 21、A D E F 22、B C D E 23、A B C 24、C D E F 25、A C D 26、B D E 27、A B C 28、A B C E 29、B C E 30、A C E 31、A B E F 32、B D F 33、A C D 34、A C E 35、A B C D E 36、A B C D 37、A B D E 38、A B C 39、A C 30、C D E 三、推断题（10题/10分） 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 四、简答题（5题/20分） 1、答：合同法律关系包括合同法律关系主体、合同法律关系客体、合同法律关系内容三个要素

44、。合同法律关系主体是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人，能够是自然人、法人、其他组织；合同法律关系客体是指合同法律关系主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象，要紧包括物、行为、智力成果；合同法律关系内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。 2、答：承担违约责任的方式要紧有：接着履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金、定金罚则 3、答：合同争议的解决方式有和解、调解、仲裁和诉讼四种。其中和解和调解的结果没有强制执行的法律效力，要靠当事人的自觉履行， 4、答：有与招标工作相适应的经济、法律咨询和技术治理人员；有组织编制招标文件的能力；有审查投标单位资质的能力；有组织开标、评

45、标、定标的能力。 5、答：按照优先支配地位次序，组成合同的文件有：合同协议书及附件；中标通知书投标书及投标书附录；合同专用条款及数据表；合同通用条款；技术规范；图纸；标价的工程量清单；投标书附表；构成合同的其他文件。 五、综合分析题（2题/20分） 1、答：（一）这是非承包方缘故造成的，故监理工程师应批准工期补偿和费用补偿。 （二）由于异常恶劣气候造成的6天停工是承包方不可预见的，应签证给予工期补偿6天，而不应给予费用补偿。关于低于雨季正常雨量造成的4天停工是承包方应该预见的，故不应签证给予工期补偿和费用补偿。 （三）这是承包方自身缘故造成的，故不应给予工期补偿和费用补偿。 2、答：（一）按照

46、合同文件的解释顺序，协议条款与招标文件在内容上有矛盾时，应以协议条款为准。故监理的工期目标为581天。 合同规定业主提供7套图纸，施工单位再要3套图纸，超出合同规定，故增加的图纸费用应由施工单位支付。 （二）在基槽开挖土方后，在四周设置围栏，按合同文件规定是施工单位的责任。未设围栏而发生人员摔伤事故，所发生的医疗费用应由施工单位支付。 夜间施工差不多业主同意，并办理了有关手续后应由业主承担有关费用。合同治理试题3一、单项选择题（每题1分，共10分） 1、合同法律关系的客体是。 A、承包商B、监理工程师C、标的D、合同条款 2、行为人没有代理权，超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，

47、相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效，该代理称为。 A、法定代理B、托付代理C、指定代理D、表见代理 3、无效合同或者被撒销的合同没有法律约束力。 A、被确认时B、自始 C、当事人一方提出时D、双方发生争议时 4、担保合同属于。 A、从合同B、主合同C、无偿合同D、托付合同 5、可撤销的合同，具有撒销权的当事人自明白或者应当明白撒销权事由之日起内没有行使撤销权，则撤销权消灭。 A、60天B、6个月C、一年D、两年 6、当事人对合同变更的内容约定不明确的。 A、推定为未变更B、推定为变更 C、由监理推定D、请求仲裁 7、依照招投标法的规定，投标人少于的，招标人应当依照招投标法重新招标

48、。 A、2个B、5个C、10个D、3个 8、在公路施工承包合同中应用特不广泛的合同是。 A、总价合同B、成本加酬金的合同 C、单价合同D、设计施工总承包 9、FIDIC合同条件中工期应该从起算。 A、合同签订之日 B、协议书中注明的开工日期 C、承包商接到监理工程师开工通知书的日期 D、第一次工地会议开会当天 10、依据FIDIC施工合同条件，监理工程师可在进行质量检验。 A、只能在施工现场B、只能在预制厂或料场 C、只能是A或B两种情况之一D、可在A或B合同规定的其它地点二、多项选择题（每题1分，共计40分） 1、FIDIC条款中，监理工程师有权。 A、撤换不称职的监理工程师代表B、批准承包

49、人转让合同的要求 C、批准承包人的分包要求D、撤换不称职的承包人职员 E、终止业主与承包人的合同关系F、解释合同文件 2、FIDIC条款中，下列施工索赔中有合同依据的有。 A、未按规定向承包人付款B、延误提供图纸 C、未及时合理按合同提供场地D、负责提供的书面数据不准确 E、提早占用或使用永久性工程区段而造成的损失或损害 F、分包人违约 3、法律关系的三个要素是。 A、主体B、客体C、目的D、内容 4、当事人订立合同，有和。 A、托付代理形式B、书面形式C、口头形式D、其他形式 5、当事人订立合同，采取方式。 A、要约邀请B、要约C、承诺D、担保 6、不可抗力是指的客观情况。 A、不能预见B、

50、不能幸免C、不能保险D、不能克服 7、合同纠纷的处理方法。 A、公证B、鉴证C、协商 D、调解E、仲裁F、诉讼 8、合法代理的条件。 A、事先取得托付书B、在托付范围内 C、以托付人的名义D、要通过公证 9、无效合同的法律后果。 A、返还财产B、折价补偿C、赔偿损失D、追缴财产 10、监理工程师依照合同规定处理费用索赔时，一般分为两个步骤进行，即。 A、索赔权的论证B、索赔额的计算 C、查证索赔缘故D、核实索赔费用 11、下列合同中与施工承包合同没有主从关系。 A、监理合同B、设计合同C、借款合同D、分包合同 12、建设工程合同包括。 A、监理合同B、工程勘察合同 C、工程设计合同D、施工合同

51、 13、下列讲法是不正确的。 A、索赔通知书由工程师发给承包商； B、索赔通知书由承包商发给工程师； C、索赔通知书由承包商发给业主； D、索赔通知书由工程师发给业主。 14、下列讲法是不正确的。 A、监理工程师代表仅对业主负责； B、监理工程师代表仅对承包人负责； C、监理工程师代表仅对工程师负责； D、监理工程师代表对业主和承包人负责。 15、招投标法规定的法定招标方式有。 A、公开招标B、议标C、托付D、邀请招标 16、交通部公路工程招标评标委员会工作细则的通知规定，评标方法包括 .A、综合评分法B、最低报价法 C、最低评标价法D、法律、行政法规同意的其它评标法 17、公路工程施工招标的

52、项目应当具备下列条件。 A、初步设计文件已被批准； B、建设资金差不多落实； C、项目法人差不多成立，并符合项目法人资格标准要求； D、施工预备工作差不多就绪。 18、计算监理服务费用的方法有。A、成本加酬金B、费率法C、人、年费法D、总额法 19、监理附加服务费用的差不多测算方法，由双方协商确定，一般可采纳的方法。 A、附加工程工作量差不多费率； B、附加工程工作量差不多费率有效合同价； C、附加服务工作日数监理服务日平均费用； D、附加服务工作比例监理服务费用总额。 20、仲裁的特点是。 A、双方自愿B、无地域、无级不管辖 C、一裁仲局D、公正、保密21、下列讲法是不正确的。 A、工程竣工

53、后通过缺陷责任期，将由业主签发解除缺陷责任证书； B、工程竣工后通过缺陷责任期，将由承包商签发解除缺陷责任证书; C、工程竣工后通过缺陷责任期，将由工程质量监督部门签发解除缺陷责任证书； D、工程竣工后通过缺陷责任期，将由监理工程师签发解除缺陷责任证书。 22、下列讲法不正确。 A、依法成立的合同自成立时生效； B、只有通过公证的合同才具有法律效力； C、只有通过鉴证的合同才具有法律效力； D、只有通过上级主管部门批准的合同才具有法律效力。 23、下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撒销。 A、因重大误解订立的B、在订立合同时，显失公平的 C、合同履行中价格下降的D、订立合

54、同后，政策变化的 E、未办理担保和保险的F、以欺诈、胁迫手段或乘人之危订立的 24、具有代为清偿债务能力的，能够作保证人。 A、国家机关B、学校C、医院 D、法人E、其他组织F、公民 25、按合同计价方式，公路工程施工合同有。 A、单价合同B、总价合同 C、设计施工总承包D、成本加酬金合同 26、在FIDIC合同条件中，载明的工程分包方式为。 A、一般分包B、直接分包C、接定分包D、间接分包 27、在FIDIC合同条件中，规定由业主和承包商联合保险的项目有。 A、监理人员人身损害事故险B、工程一切险 C、承包商雇员人身损害事故险D、第三方责任险 28、依照FIDIC合同条件的规定，下列表述哪些

55、是错误的。 A、业主能够直接指令承包商进行变更； B、设计单位能够直接指令承包商进行变更； C、承包商能够自行决定对工程的合理变更； D、没有监理工程师的指示，承包商不得作任何变更。 29、依照FIDIC合同条件规定，合同履行过程中发生事件，属于业主应承担的风险。 A、业主提供的参考资料有误B、叛乱、革命、罢工 C、任何有危险性质的放射性污染D、战争、敌对行动 30、FIDIC合同条件具体规定了构成合同的文件的优先次序为。 A、本合同协议书B、合同的专用条件 C、合同的通用条件D、中标通知书 E、投标书及其附录F、图纸 G、技术规范H、标价的工程量清单 N、构成本合同组成部分的其他文件 31、

56、依照FIDIC合同条件规定，下列情况应给予承包商延期的有。 A、连续下雨22天； B、地下发觉文物致使某关键工程进度受阻； C、工程施工中，监理工程师对施工质量按合同规定进行检查致使工程暂停； D、承包商的工人罢工。 32、依照FIDIC合同条件第53条的规定，承包商若不遵循该条规定的程序，那么，。 A、承包商就丧失了索赔的权利； B、承包商只能得到费用补偿，而不包括利润； C、承包商得到付款的权利可能会受到限制； D、承包商只能得到从同期记录中证实的那部分款额； E、承包商只能通过诉讼获得索赔。 33、依照FIDIC合同条件第69条的规定，假如业主的违约事件发生后，承包商有权采取下列措施进行

57、处理和补救。 A、终止合同B、从现场撤离设备 C、暂停工作D、减缓工作速度 34、标底编制的差不多原则是。 A、应遵循价值规律B、应服从供求规律 C、应遵照政策规定D、应反映出一种平均先进的劳动生产力水平 35、业主依照监理合同的规定，向监理单位支付的费用包括。 A、正常服务的费用B、附加服务的费用 C、对监理单位的赔偿D、加班费用 36、下列讲法是不正确的。 A、中标通知书发出时，即发生承诺生效、合同成立的法律效力； B、中标通知书收到后，即发生承诺生效，合同成立的法律效力； C、收到中标通知书的回执后，即发生承诺生效，合同成立的法律效力； D、收到中标通知书，签订了施工承包合同后，即发生合

58、同成立的法律效力。 37、评标委员会要对投标人的进行详细评审。 A、财务能力B、技术能力 C、治理水平D、以往施工业绩及履约信誉 38、计日工的使用是。 A、依照业主的指令使用B依照监理工程师的指令全部使用 C、部分使用D、全然就使用 39、因工程设计变更，监理工程师下达了某部分工程的临时停工令，使承包商的三台专用机械设备闭置，对承包商的设备闭置损失补偿费应按计算。 A、机械台班费B、机械设备的进出场费 C、机械折旧费D、机械设备租赁费 40、凡超过的任何长度、面积或体积，都不予计量。 A、图纸所示B、监理工程指示 C、业主同意D、设计单位审核三、推断题（每题1分，共10分） 1、代理不合法的

59、合同属于无效合同。（） 2、转让是属于合同主体的变更。（） 3、招标是要约，投标是承诺。（） 4、有效合同价等于合同总价减去暂定金额和计日工。（） 5、当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可同时适用违约和定金条款。（） 6、业主或监理单位任何一方向另一方要求的赔偿，若没有遵守索赔程序，就丧失了索赔的权利。（） 7、假如监理合同中所包括的文件之间出现矛盾，则应以文件所列次序优先为准。（） 8、符合合同条件规定的工作若没有细目，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价或总额价之中。（） 9、对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。（） 10、若投标人的

60、报价明显低于标底15，且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的，则该报价作废标处理。（） 四、简答题（每题4分，4520分） 1、如何确定变更工程的单价？ 2、违反合同责任的构成要件及承担违约责任的方式是什么？ 3、工程延期的审批原则是什么？ 4、中标人的差不多条件有哪两点？ 5、FIDIC合同条款中提到的“工程令工程师中意”是什么含义？ 五、综合分析（每题10分，共计20分） 1、某项目工程量清单中，由于业主工作人员的失误，将1000t的钢筋数量错误地写成100t，承包商发同后将错就错最终承包商从业主手中比业主预期的价格多拿走了100万元。试问承包商的行为是违背道德的行为依旧违法行为