项目合作意向书通用15篇

1、第 工程合作意向书通用15篇工程合作意向书1 甲方：_厂 乙方：_公司 双方于_年_月_日在_地，对建立合资企业事宜进行了初步协商，达成意向如下： 一、甲、乙两方愿以合资或合作的形式建立合资企业，暂定名为_。建设期为_年，即从_年-_年全部建成。双方意向书签订后，即向各方有关上级申请批准，批准的时限为_个月，即_年_月_日-_年_月_日完成。然后由_厂办理合资企业开业申请。 二、总投资_万(人民币)，折_万(美元)。_局部投资_万(折_万);_局部投资_万(折_万)。 甲方投资_(以工厂现有厂房、水电设施现有设备等折款投入); 乙方投资_万(以折美元投入，购置设备)。 三、利润分配：各方按投资

2、比例或协商比例分配。 四、合资企业生产能力：_。 五、合资企业自营出口或委托有关进出口公司代理出口，价格由合资企业定。 六、合资年限为_年，即_年_月-_年_月。 七、合资企业其他事宜按中外合资法有关规定执行。 八、双方将在各方上级批准后，再行具体协商有关合资事宜。 本意向书一式两份。作为备忘录，各执一份备查。 甲方：_厂 乙方：_公司 代表：_ 代表：_ _年_月_ 工程合作意向书2 甲方：以下简称甲方 公司地址： 联系电话：某某传真：某某 邮编：某某 外方：以下简称乙方 公司地址： 联系电话：某某传真：某某 邮编：某某 甲、乙双方经友好，坦诚协商，就甲方“ 的 建设工程投中小企业融资合作事

3、宜，达成共识如下： 公司名称：暂定 二、公司注册地址： 三、工程总投资某某万美元，注册资本某某万美元 甲方投资某某万美元，乙方投资某某万美元 四、甲方建设工程需提供的投中小企业融资总额约为某某万美元。 五、甲，乙双方拟共同成立合作公司，乙方拟以现汇作为合作条件；甲方拟以工程的土地，固定资产和未来收益作为合作条件。乙方所提供的建设资金分批进入中外合作公司的外汇账户后，使用期为15年，前3年为建设期，建设期内免本息。从第4年底开始，甲方每年按12 %的保底利润支付乙方红利，连续12年，到期不再还本息。 六、使乙方所提供的资金平安进入和汇出，双方就成立“中外合作公司，设立“外汇账户。 七、乙方负责提

4、供申办合作公司所需的有关证明材料，甲方负责在当地办理申报，立项，注册等一切相关手续。双方保证提供给对方的材料是完整的，真实的，有效的。 八、甲方企事业用于抵押的企业的资产及建设工程，需根据中华人民共和国担保之规定，需工程担保，作为与乙方的引资条件，假设由于任何不确定因素造成不能按时将利润支付给澳方的，乙方有权接管合作工程的经营权，直至收回投资后，将工程的经营权归还甲方。 九、甲方建设工程的未来收益，需按中华人民共和国合资合作法规定由双方认可的评估或谁机构进行分析评定和投资风险的估算后，作为乙方风险投资的依据。 十、中外合作公司成立后，乙方不参与今后合作公司的一切经营活动，也不承当合作公司的所有

5、法律与经济责任，只负责提供资金的监督使用和调配。合作期满后，乙方无条件退出，合作公司及全部甲方所有。 十一、甲，乙双方在引资合作过程中所产生的有关前期动作费用，境内局部由甲方垫付，境外局部由乙方承当。 十二、由此合作意向书所涉及的甲方与第三摩肩接踵经济关系及连带责任关系，均与乙方无关。 十三、乙方资金到位同时，按实际到位资金的某某 %，甲方支付第三方一次性中小企业融资咨询效劳费用。 十四、本合作意向书，由双方代表签字后确认。 十五、本合作意向书一式二份，双方各执一份。未尽事宜，双方另行协商。 中方： 外方： 工程合作意向书3 甲方：_ 乙方：_ 双方就_销售的合作事宜，经过初步协商，达成如下合

6、作意向： 一、该工程的根本情况是 门业已开展为一个快速增长的行业，_历史悠久，产品有复合实木免漆门系列、钢木门系列、高分子门系列、复合实木烤漆门系列、铝合金门系列，荣获产品质量免检证书，中国绿色环保产品，等多项荣誉。 _广告品牌，以合理的价位和优良的质量保障了加盟商和经销商在市场上赢得影响力和竞争力。 二、前期工作由甲乙双方各自负责 甲方应做好以下工作： 1.产品的生产及质量跟踪 2.做好为商业伙伴效劳的各项工作,包括产品咨询,开业前准备辅导,店面设计,业务员,导购员,安装师傅培训,技术支持,营销市场传帮带,广告及推广方案支持,物流配送等 乙方应做好以下工作： 1.了.解目标市场的现状。 2.

7、有一定的资金实力,有决心做大做强门业市场。 三、在甲乙双方完成前期工作根底上，双方商定_年_月_日签订正式合同。 四、本意向书是双方合作的根底。甲乙双方的具体合作内容以双方的正式合同为准。 甲方：_乙方：_ 代表人：_代表人：_ 签订日期：_年_月_日 工程合作意向书4 甲方:_人民政府 乙方:_集团股份 一、合作范围 甲乙双方拟在物业开发、营运范围内的以下工程中进行合作：购置土地或物业、租赁土地或物业、代建代管物业 二、合作的原那么 1、市场主导。按照“市场运作、政府推动的方式推进区域合作，充分发挥市场机制在区域经济开展中资源配置的根底性作用。甲方创造良好开展环境，引导区域合作开展方向，乙方

8、依法自主决策投资经营。 2、开放公平。合作期间，不得有排他性或歧视性行为，创造公平、开放的市场环境，促进周浦商业零售业的提升和优化组合。 优势互补。充分发挥各自的比拟优势和合作积极性、主动性、创造性，加强长三角总部基地方面的优势集成与互补。 4、互利共赢。双方应主动改善合作环境、深化合作内容、落实合作措施、提高合作效益和水平，加快开展、协调开展、可持续开展，实现互利共赢。 三、甲方的权利义务 1、甲方应加强合作区域的根底设施建设，解决合作过程的相关联的问题。发动和组织社会各界共同推进，逐步打造长三角企业总部基地，以增强区域的整体影响力，为双方的合作创造良好的市场环境。 2、根据乙方商业运作需求

9、，甲方积极推荐优质合作地块或商业 3、合作工程，并为乙方在周浦镇开设经营企业或店面提供工商、税务、进出口证照，以及环保、卫生食品等特殊证照办理的一条龙效劳。 3、配合乙方筹备长三角总部办公室落户周浦镇，提供高档次楼宇办公场所与招商配套效劳。 4、提供给乙方全市统一的商业企业优惠政策，积极为乙方争取浦东新区鼓励上市公司或行业龙头企业设立地区总部的相关政策。 5、协助乙方在合作工程建设规划及工程施工等手续的对接。 6、保证乙方的下属企业、参股企业与上下游供给商企业进驻落户周浦镇，享有跟乙方同等的优惠政策。 7、为乙方人才引进与培训提供正常扶持，创造更具吸引力的人才吸引政策，支持乙方在周浦镇设立非学

10、历教育的专业技术或职工教育培训机构。 四、乙方的权利义务 1、将周浦镇正式作为乙方区域商业总体运营的战略性合作伙伴，针对周浦镇可提供合作地块与商业工程进行多层面的深入合作，并向板块化商圈化升级。 2、在周浦启动商业运营工程方案正式确定之后，乙方积极筹备长三角总部基地落户周浦镇，并将商户配套资源向周浦镇聚集。 3、乙方将推动合作伙伴、下属企业、参股企业及上下游商户企业积极进驻落户周浦镇。 4、乙方在周浦的工程公司、商管公司与乙方商业工程所配套商户的综合税收应在周浦镇本地缴纳，并由周浦镇招商中心专项效劳管理。 5、以周浦镇为开展核心，向上海及长三角全面辐射开发，增加商业运营管理面积与速度，并为周浦

11、镇导入优质人才，解决就业岗位，提供高预期的利税奉献。 五、保密 未经对方允许，双方均不得在合作中向第三方、新闻媒体或社会公众泄露有关对方经营状况的信息和一切可能影响到对方商业利益及商业活动顺利进行的商业机密与信息(包括但不限于价格政策、财务状况、各类宣传培训和技术资料、市场策略等)。在双方就某一具体工程进行合作时，可根据工程具体情况签署保密协议。 六、有效期 本协议有效期为 20 年，自综合验收合格后起算。合同期满后，根据双方约定条件，另行续约 10 年。 七、解决争议 1、甲乙双方假设发现对方的行为严重违反本协议或具体的工程合作合同(协议)，严重违背商业道德和法律或损害对方利益，可以书面形式

12、告知对方并终止本协议，同时保存向对方索赔的权利。 2、甲乙双方对本协议有关事宜发生争执，应协调解决，协商不成应通过诉讼方式解决。 八、其他 1、双方签订的具体工程合作合同(协议)与本协议具有同等效力，如有冲突以具体工程合作(协议)为准，如具体工程合作合同(协议)未约定的，未约定的局部仍适用本协议。 2、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，自双方签章之日起生效。 甲方:_人民政府 乙方:_集团股份 代表人签字：_ 代表人签字：_ 日期：_ 工程合作意向书5 甲方：西乡县煤矸石热电厂 乙方： 根据中华人民共和国合同法电力建设等相关法规，甲乙双方本着平等、互利、共同开展的原那么，甲乙

13、双方就西乡县煤矸石热电厂工程建设一事，双方达成协议如下： 一、工程名称：西乡县煤矸石热电厂。 二、工程地点：西乡县建材工业园。 三、工程造价：约5。7亿元。 四、工程内容： 1、办公楼、土建以及电力机组设备、水电安装等 2、围墙内的土地平整、道路硬化 3、发电用厂房及配套设施房屋建设以及设备安装，以设计图纸为准 4、厂区绿化 五、工期：18个月。 六、厂区临时用电以及进、排水施工等。 七、取费标准：按09定额执行配套20某某消耗量定额有新标准那么按最新标准执行。 八、验收标准：合格。 九、计价方式： 1、材料计价方式，按当月信息均价执行 2、电力设备价格，以全月价为准电力设备以及建筑材料的采购

14、需经甲方审核批准前方可执行。 十、付款方式： 1、乙方施工人员进入工地十五日内一次性支付工程保证金3000万元人民币。 2、乙方施工人员进入工地30日内甲方一次性支付工程预付款壹亿元人民币设备定金30%，以合同为准 3、履约保证金退还，乙方施工期满2个月，退2500万元，剩余500万元验收合格工程交验后一并退还 4、乙方在工程期满两个月后，第三个月起每月25日前上报工程量，甲方于次月5日前支付工程量80%的工程款给乙方 5、工程设备安装调试完付工程总造价90% 6、验收合格后付工程总造价95%，剩余5%两年期满后无质量问题一个月内一次性退还。 十一、工程进度要求：乙方在施工前必须上报工程进度方

15、案表以及保证工程进度所采取的措施、方案。 十二、工程质量要求：乙方除按照国家标准执行外必须提出保证施工质量的方案书。 十三、平安保证要求：乙方进入工地前必须向甲方提交平安保证书、工地中施工人员平安和设备平安一切由乙方负责，如出现重大人员或设备平安事故所造成的损失，一切由乙方负责。 十四、本协议中的未尽事宜，甲、乙双方协商解决，如未能协商一致可通过当地法院裁定，补充协议与本协议具有同等法律效力。 十五、工程验收合格提前一天甲方奖励人民币壹佰万元，每推迟一天罚人民币壹万元。 十六、本协议一式四份，甲、乙双方各两份，双方签字后生效。 甲方：西乡县煤矸石 热电厂 乙方： 工程合作意向书6 甲方：乙方：

16、 双方就_工程的合作事宜，经过初步协商，达成如下合作意向： 一、同意就_工程开展合作研究开发。该工程的根本情况 是：_ 二、前期工作由甲乙双方各自负责。甲方应做好以下工作： 1._ 2._ 乙方应做好以下工作： 1._ 2._ 三、在甲乙双方完成前期工作根底上，双方商定_年_月_日签订正式合同。 四、本意向书是双方合作的根底。甲乙双方的具体合作内容以双方的正式合同为准。 甲方：乙方： 代表人：代表人： 工程合作意向书7 甲方： 乙方： 一、甲方概况 温州市慧泉心理学职业培训学校前身是温州市慧泉心理学辅导站，成立于1998年10月，当时为温州教育局下的成人教育机构，为适应心理咨询师职业资格培训，

17、于20某某年9月，在辅导站的根底上，成立了如今的慧泉心理学培训学校。20某某年9月，温州市劳动和社会保障局根据民办教育促进法、民办教育促进法实施条例以及劳社部发20某某10号文件精神参照民办职业培训学校设置标准试行进行的评估。根据职业培训学校的特点我校从20某某年9月6日开始，温州市慧泉心理学培训学校改名为温州市慧泉心理学职业培训学校，目前我校成为温州市唯一一所心理咨询师培训机构。 二、合作目的 推动中国心理学产业，提升国民健康素质为开展使命，运用心理科学及信息技术，为社会群众及专业人士提供心理咨询师国家职业资格培训和心理学方向的教育、软件、产品、设备及心理咨询效劳等，追求、成就健康的生活品质

18、和信念。 三、合作工程 心理咨询师国家职业资格二级、三级远程培训及相关产品。 四、合作条件 任何具有心理咨询师远程培训招生能力，能够为心理咨询师培训、继续教育招生等相关心理产品投入相应的人力、物力和财力并且愿意接受甲方统一业务管理的单位或个人。 五、合作流程 六、甲方义务 主要负责学员的教学、教务、考前辅导等一系列相关工作，同时帮助各机构展开建点、宣传、招生等业务工作。 1、教学：提供网络教学课件、作业、单元考试、模拟考试、考前辅导等教学教务工作； 2、宣传：在全国媒体提供行业前景、企业形象等宏观宣传，并在中国心理咨询治疗网为乙方提供网络链接及相关宣传，并承当相关费用； 3、业务：在乙方业务启

19、动期,免费为乙方提供启动、宣传、招生、市畅业务对接等支持。 4、资金：甲方人员费用、业务支持费用由甲方负责。 七、乙方义务 主要负责本地区招生工作，并承当本地区招生所需的宣传工作有预案。 1、硬件设施：提供必要的办公场地及设备； 2、人员配备：有专门人员从事招生咨询、宣传、业务对接工作； 3、资金投入：根据甲方业务支持方案，投入相应的宣传费用有预案。 4、学员管理及教务支持。 八、利益分配 面谈 九、管理 原那么上实行分散式管理，甲方只针对乙方业务开展进行指导；为利于业务开展，乙方应当保证根据甲方针对该机构的业务实施方案投入宣传费用。 十、欢送乙方来甲方考察，进一步商讨合作有关事宜。 甲方：

20、乙方： 代表人：_ 代表人：_ _年_月_日 _年_月_日 工程合作意向书8 甲方：_以下简称甲方乙方：_以下简称乙方 为使_工程以下简称本工程在_高新技术产业开发区实现产业化，根据国家及地方有关法律、法规，双方本着平等、自愿、有偿的原那么，订立本协议。一、土地问题 1、土地位置及出让方式 甲方同意本工程进入_出口加工区实现产业化。初步确定工程建设地点位于_占地约_亩。其中单独使用面积_亩，代征道路面积_亩，确切位置坐标四至和土地面积待甲方规划土地建设管理部门实测后确认。甲方将国有土地使用权以有偿出让方式提供给乙方。 2、土地价格 为表达对本工程的支持，甲方初步确定以_万元人民币/亩的优惠价格

21、，将工程所需该宗土地的使用权出让给乙方，出让金总额为_万元人民币。该宗土地征用本钱与出让值差额计_万元，由高新区参照工程单位纳税中高新区财政收益局部给予相同额度的扶持。 3、付款方式 高新技术产业开发区规划土地建设管理部门与乙方签订正式土地使用权出让合同。乙方在该合同签订后十五日内，一次性向甲方付清土地使用权出让金。甲方收到全部土地使用权出让金后，按国家有关规定，尽快办妥国有土地使用证等有关手续。 二、工程建设1、开工条件1按照乙方建设规划要求，甲方承诺于_年_月_日前，保证本期用地具备上水、污水、雨水、热力、宽带网、公用天线、通电、通信、通路和场平即九通一平的根本建设条件，确保乙方顺利进场。

22、否那么承当由此给乙方造成的经济损失。 2甲方积极协助乙方办理有关建设手续。乙方那么负责按规定时间、额度缴纳有关费用。 2、工程进度 乙方必须在_年_月_日前进场开公建设，并严格按照施工进度方案投入资金进行建设，保证建设进度。 3、竣工时间 乙方必须在_年_月_日前竣工，延期竣工时应于原定竣工日期前三十日以上时间内，向甲方提出延期说明，取得甲方认可。 三、违约责任 1、如果乙方未按土地使用权出让合同约定及时支付土地出让金等其他应付款项，从滞纳之日起，每日按应缴纳费用的0。5缴纳滞纳金。逾期90日而未全部付清的，甲方有权解除协议，并可请求违约赔偿。 2、乙方取得土地使用权后未按协议规定建设的，应交

23、纳已付土地出让金5%的违约金；连续两年不投资建设的，甲方有权按照国家有关规定收回土地使用权。 3、如果由于甲方原因使乙方延期占用土地使用权时，甲方应赔偿乙方已付土地出让金5%的违约金。 4、为防止国有资产流失，保证甲方对本工程的补贴在一定时间内得到补偿。自本工程正式投产起五年内，乙方向高新区税务机关缴纳的各种税金退税或创汇奖励，低于乙方已报送给甲方的工程报告书中所承诺的相应税种退税或创汇奖励金额的50%时优惠政策除外，乙方应赔偿给甲方其税金差额。即：乙方在工程报告书中承诺的某一税种具体金额_50%=乙方当年该税种实际缴纳金额。 四、其他 1、在履行本协议时，假设发生争议，双方协商解决；协商不成

24、的，双方同意向济南市仲裁委员会申请仲裁，没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。2、任何一方对于因发生不可抗力且自身无过错造成延误不能履行本协议有关条款之规定义务时，该种不履行将不构成违约，但当事一方必须采取一切必要的补救措施以减少造成的损失。并在发生不可抗力三十日内向另一方提交协议不能履行的或局部不能履行的，以及需延期的理由报告，同时，提供有关部门出据的不可抗力证明。 3、本协议一式_份，甲、乙双方各执_份。份协议具有同等法律效力，经甲、乙双方法定代表人或委托代理人签字盖章生效。 4、本协议于_年_月_日在中华人民共和国_签订。 5、本协议有效期限自_年_月_日起至_年_月_日止。 6、本

25、协议未尽事宜，双方可另行约定后作为本协议附件，与本协议具有同等法律效力。 甲方：_章法定代表人委托代理人：_法人住所地：_邮政编码：_电话号码：_ 乙方：_章法定代表人委托代理人：_法人住所地：_邮政编码：_电话号码：_工程合作意向书范文5 甲方：_以下简称甲方公司地址：_ 联系电话：_传真：_邮编：_ 外方：_以下简称乙方公司地址：_ 联系电话：_传真：_邮编：_ 甲、乙双方经友好，坦诚协商，就甲方的建设工程投中小企业融资合作事宜，达成共识如下： 一、公司名称：_暂定 二、公司注册地址：_ 三、工程总投资_万美元，注册资本_万美元 甲方投资_万美元，乙方投资_万美元 四、甲方建设工程需提供的

26、投中小企业融资总额约为_万美元。 五、甲，乙双方拟共同成立合作公司，乙方拟以现汇作为合作条件；甲方拟以工程的土地，固定资产和未来收益作为合作条件。乙方所提供的建设资金分批进入中外合作公司的外汇账户后，使用期为15年，前3年为建设期，建设期内免本息。从第4年底开始，甲方每年按12%的保底利润支付乙方红利，连续12年，到期不再还本息。六、使乙方所提供的资金平安进入和汇出，双方就成立“中外合作公司，设立“外汇账户。 七、乙方负责提供申办合作公司所需的有关证明材料，甲方负责在当地办理申报，立项，注册等一切相关手续。双方保证提供给对方的材料是完整的，真实的，有效的。 八、甲方企事业用于抵押的企业的资产及

27、建设工程，需根据中华人民共和国担保之规定，需工程担保，作为与乙方的引资条件，假设由于任何不确定因素造成不能按时将利润支付给澳方的，乙方有权接管合作工程的经营权，直至收回投资后，将工程的经营权归还甲方。 九、甲方建设工程的未来收益，需按中华人民共和国合资合作法规定由双方认可的评估或谁机构进行分析评定和投资风险的估算后，作为乙方风险投资的依据。十、中外合作公司成立后，乙方不参与今后合作公司的一切经营活动，也不承当合作公司的所有法律与经济责任，只负责提供资金的监督使用和调配。合作期满后，乙方无条件退出，合作公司及全部甲方所有。 十一、甲，乙双方在引资合作过程中所产生的有关前期动作费用，境内局部由甲方

28、垫付，境外局部由乙方承当。 十二、由此合作意向书所涉及的甲方与第三摩肩接踵经济关系及连带责任关系，均与乙方无关。 十三、乙方资金到位同时，按实际到位资金的_%，甲方支付第三方一次性中小企业融资咨询效劳费用。 十四、本合作意向书，由双方代表签字后确认。 十五、本合作意向书一式二份，双方各执一份。未尽事宜，双方另行协商。 中方：_外方：_ 工程合作意向书9 甲方:(以下简称甲方)公司地址: 乙方:(以下简称乙方)公司地址: 甲、乙双方经友好，坦诚协商，就甲方“的建设工程合作事宜，达成共识如下： 一、工程概况 工程工程： 一期建设面积：层高：层 一期建设工程总投资额约为：万元(元整) 工期约为：年

29、二、出资合作方式：主体结构包工、包料、包周转材 方案一：甲方负责三通一平后移交给乙方;乙方出资到一期工程结构封顶。 方案二：乙方负责融资。 三、甲方责任及义务 1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。 2、负责三通一平，提供材料堆放场地。 3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。 4、负责协调施工期间的各种外界干扰。 5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系，确保不影响乙方施工。 6、对于见证取样的材料，如：钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验，经检验合格前方可进购。 6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。 7、按施工

30、图纸完成桩根底局部施工工作，严格按国家标准规定验收合格。 四、乙方责任及义务 1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度方案。 2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。 3、负责各种技术资料的收集、整理、保管，待工程竣工一个月内移交甲方。 4、落实好各项管理措施，执行甲方的各项管理制度，严格遵守各种平安操作规程，防火、防盗，确保平安文明施工。 5、在施工中由于管理不善所造成的各种平安质量事故均由乙方负责，并承当一切经济赔偿及损失。 6、按施工场地平面布置图，搭设临建、堆放材料，做到文明施工。 7、按施工图纸、设计要求和有关操作规程、技术规程、技术标准、施工标准、

31、验收规程、施工及验收标准进行施工;严格按照有关工程质量标准、工程质量控制标准、工程评定标准、工程质量检验评定统一标准、施工质量验收统一标准、工程质量检验评定标准进行检验评定;工程质量到达有关标准的合格等级。 五、工程结算及利息结算方式：按省现行计价方式计算 方案一：乙方出资到一期工程结构封顶，按工程预算100%结算，所产生的工程款必须在30天内付清;结构封顶后余下的工程量，甲方按月工程量的80%工程款计付，自然月5号前结清上月工程款，余下工程款在结算后30天内付清。 方案二：乙方负责融资，所贷款利息由甲方负责，总体结算按预算的100%结算，年利率约20%。(融资方法：基金公司+银行贷款) 六、

32、工程物业抵消工程款 如因甲方资金或其它问题30天内不能按期支付工程款，未付工程款乙方有权将该工程所建物业作为工程款抵消，计算方案：建安本钱+土地本钱+税费+300元/=物业单价/，按此方式进行折价抵消工程款。 七、违约责任 1、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向当地人民法院起诉。 2、乙方如因自身实力原因，无法承当施工所需的出付资金，影响工程进度、质量等，一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1追究违约责任，三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。 3、本协议与正签合同具有同等法律效力。 八、本意向书作为正签建设工程施工合同的附件，一式二份，甲、乙双方各执一份

33、，自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。 甲方：乙方： 法定代表人：法定代表人： 地址：地址： 年月日 工程合作意向书10 工程名称： 甲方： 乙方： 甲乙双方经友好协商，同意以“深圳市海盾平安电子科技作为产业化基地，进行“汽车轮胎智能监测系统的产业化实施，具体条款如下： 1、甲乙双方同意将该工程技术作价人民币壹仟贰佰万元；由甲方及参与研发人员提供技术效劳，乙方负责产品化及市场营销的实施。 2、乙方每支付技术费人民币壹拾贰万元给甲方，将取得该工程的1股权。乙方具体出资金额及控股比例，双方另行沟通并签定合作合同书，本合作意向于甲乙双方的合作合同书签定后生效。 3、假设乙方支付的技术费高于人民币陆

34、佰壹拾贰万元，即乙方对该工程的控股比例高于51，甲方不得对工程剩余作价比例进行再转让等处理；假设乙方支付的技术费低于人民币贰佰肆拾万元，即乙方对该工程的控股比例低于20，甲方有权单独继续对工程剩余作价比例进行再转让等处理。 4、在合作意向书生效后，该工程所有知识产权属甲乙双方共同所有。甲方不得再对该工程的扩充版、升级版、变形版本单独转让，且对该工程的核心及相差技术负有保密的义务，违约将追究法律责任。 5、甲乙双方将根据具体情况签署阶段性实施方案书。 6、未尽事宜，将友好协商解决。 甲方： 乙方： 代表签字： 代表签字： 日期：20某某年某某月某某日 日期：20某某年某某月某某日 工程合作意向书

35、11 根据中华人民共和国的有关法律规定，中国浙江省_(以下简称甲方)与_(以下简称乙方)，就经营_，双方本着平等互利、友好合作的原那么，经甲、乙双方认真友好洽商。于二00_年_月_日，在_达成如下意向： 一、工程名称： 二、经营范围： 三、生产规模： 四、总投资与注册资本：该工程总投资_万美元(折人民币_万元，汇率按1：8.3，下同)。其中，固定资产_万美元，流动资金_万美元。 工程注册资本_万美元(折人民币_万元)。其中，甲方出资_万美元(折人民币_万元)，占注册资本的_%，以_出资;乙方出资_万美元(折人民币_万元)，占注册资本的_%，以_出资。工程投资合作意向书模板 五、产品销售：合营公

36、司生产的产品_%。由_方负责外销。 六、技术、设备： 七、利润分配：甲、乙双方按注册资本中的出资比例分配利润和分担风险及亏损。 八、合营期限：甲、乙双方的合营期限为_年。 甲方： 代表签字： 乙方： 代表签字： 工程合作意向书12 鉴于生活超市的现状分析，特制订如下方案： 1、提升方向 1门店经营定位梳理 2实施品类管理，优化商品结构，提升运营标准 3提升门店整体营销形象，打造舒适的购物环境 4丰富生鲜区域的经营品项，与竞争对手进行差异化经营 5结合商圈情况实施营销战略 6搭建营运系统 7管理梯队建设与培养 8搭建会员体系，为企业开展保驾护航 2、各项费用预算 1商品现金采买费用预估25万元，

37、如有供给商那么该项费用相应减少 2美陈道具费用预估510万元，根据实际情况进行投入 3二店改造装修费用预估3万元，假设外租商户投入那么该项费用相应减少 4生鲜供给商引进相关宣传费用0。5万元 3、达成效果预估需要双方共同努力 1改造后各项费用率包括人力本钱、运营费用率下降20%以上 2全部调整结束后，销售额较改造前提升30%以上 3通过2个月的调整争取到达盈亏平衡，进而盈利 4、合作方案 1合作期限3个月，结束后根据双方协商再行合作方式 2合作费用包括根底费用及奖金费用。根底费用每月5万元，合计15 万元；奖金费用每月3万元，合计9万元，按月度考核目标的完成率支付，目标完成率达成85%及以上全

38、额支付。 月度考核目标设定：第一个月为工程调研分析调整期，二店布局调整期，以各项工作的完成情况作为考核目标；第二个月为客流及销售恢复期，以双方商定销售额作为考核目标；第三个月为效果达成期，以双方商定的利润额作为考核目标。 3费用支付方式：合作协议签订后1日内，支付总根底费用的20%，即3 万元；我方工程负责人进场后1日内支付第一个月根底费用4万元；合作第二个月月初1日内支付第二个月根底费用4万元和第一个月的奖金3万元假设未产生那么无；合作第三个月月初1日内支付第三个月根底费用4万元和第二个月的奖金3万元假设未产生那么无；合作第三个月月初1日内支付第三个月奖金3万元假设未产生那么无。 4双方在此

39、次合作期限结束前5日内商定下一步合作方式。 5、其它费用说明 1甲方提供乙方在甲方工作期间的食宿，甲方提供的住宿条件不得少 于4人住宿环境需具备洗浴、无线网络等生活办公常用设施便于公司依据工作需要，临时调配其他工作人员支援工程组；如不能提供伙食，需每人每月1500元的伙食补助，该伙食补贴须在工程组人员进驻后第二天打入相关人员账户或给付现金，并将此日期作为每月付此项款日，乙方穿插人员按照实际穿插天数进行给付。 2甲方应依据乙方有关员工休假的规定，在不影响正常工作的前提下， 提供每月5天的正常休假，具体时间由工程经理确定并知会甲方。在此期间乙方工作人员回石家庄探家的相关费用由甲方每月负责报销一次石

40、家庄到该工程往返路费，其它时间往返相关费用由乙方负责。 工程合作意向书13 据中华人民共和国的有关法律规定，中国浙江省_(以下简称甲方)与_(以下简称乙方)，就经营_，双方本着平等互利、友好合作的原那么，经甲、乙双方认真友好洽商。于 20_年_月_日，在_达成如下意向： 一、工程名称： 二、经营范围： 三、生产规模： 四、总投资与注册资本： 该工程总投资_万美元(折人民币_万元，汇率按1：8.3，下同)。其中，固定资产_万美元，流动资金_万美元。 工程注册资本_万美元(折人民币_万元)。其中，甲方出资_万美元(折人民币_万元)，占注册资本的_%，以_出资；乙方出资_万美元(折人民币_万元)，占

41、注册资本的_%，以_出资。 五、产品销售： 合营公司生产的产品_%。由_方负责外销。 六、技术、设备： 七、利润分配： 甲、乙双方按注册资本中的出资比例分配利润和分担风险及亏损。 八、合营期限： 甲、乙双方的合营期限为_年。 甲方：_ 代表签字：_ 乙方：_ 代表签字：_ 工程合作意向书14 国投公司： 由房地产开发拟投资建设的大厦工程业经政府批准，该工程位于 市，具体位置：经济开发区建成区兰新路以东、友谊路以北，该工程占地约11.69亩，以甲方现有国有土地使用证及相关文件确定的四至为准，工程土地性质为国有商业出让用地，土地使用权为房地产开发所有，土地手续已经办理，土地权属清晰且无任何纠纷。

42、按照公司规划和设计的方案为：地下一层, 5482.72平方米，地上十二层，地上建筑面积23929平方米，总建筑面积29412平方米，容积率为3.07，由于工程地理位置优越，且紧邻政府及行政大厅等部门，建12层与未来开展趋势不协调，也无法成为标志性的建筑，也不利于未来开展需要，尤其对商业工程的知名度、吸引力方面会受到很大影响，在吸引有实力的投资商入驻大厦方面有一定差距，给工程的运作带来一定的难度，因此方案扩大工程建设规模，将原设计方案变更为双子座大楼，建筑面积扩大至8万平方米，即地下2层为停车场，地下1层为超市，地上5层为商业(餐饮、休闲娱乐、健身)，地上6层至28层(或30层)为商业写字楼、宾

43、馆、住宅，但由于占地面积有限，建筑面积过大超出容积率的要求，在设计方面也有局限性，同时也会影响到房产的销售，因此，需要在原占地根底上扩大用地规模方可实现此方案。 现工程用地西侧相邻的地块为原国投公司处置的不良资产，该地块面积为6亩，如能够纳入大厦建设用地范围，加上现有11.69亩土地及消防通道等，建设用地可扩大至18亩，计120某某平方米建设用地，总建筑面积可以扩大至80000平方米，同时由于扩大用地范围，完全可以建设标准更高、更具规模、设施更加完备的现代化建筑，从外观设计到内部结构都可以按照高标准来设计和规划，也能够通过准确的市场定位、高品质的建筑结构和风格、完善配套设施。 房地产开发过程中

44、开发商经常遇到的风险 现阶段我国的房地产市场出于起步阶段，各种开发与交易还不够标准，从工程立项到结束自始至终都伴随着风险，房地产纠纷和诉讼案件此起彼伏、接连不断。 一、征地与拆迁困难 有的开发商对征地与拆迁工作没有足够的重视，以致于遇到困难后措手不及被陷入遥遥无期的说服发动工作中，贻误了预定工期。征地与拆迁是实施开发工作的第一道门槛，一方面要做出双方都能接受的经济补偿，另一方面又要做好说服发动工作。遇到钉子户，风险就会更大，钉子户不搬迁就直接影响了房地产建设工作的进度。 二、建设工期的风险 开发商选择的建筑公司是否能保质保量按时完工，对开发商以后的商品房销售起着重要作用。但事实上，大多数建设工程都不能按期完工，有的拖延几个月，甚至几年。造成这种风险的原因多种多样，