黑龙江省一级建造师资格模拟卷大全

1、黑龙江省一级建造师资格模拟卷大全第一部分 工程经济1、孙某自有卡车一辆,从事运输业务,在向当地工商行政管理机关申请并取得营业执照后,因故不能按期办理纳税申报而延期申报。对于孙某延期进行纳税申报,以下说法正确的有( )A、只需具备法定的条件即可自行延期申报,届时税务机关说明情况即可B、延期进行纳税申报必须经税务机关核准C、孙某经税务机关核准延期进行纳税申报,应当在纳税期内按照上期交纳的税额或者税务机关核定的税额预缴税款D、可以延期申报的,应当核准的延期内办理税款结算E、任何情况都不可以延期申报参考答案：B、C、D 文字解析：本题考点为1Z301203纳税申报管理制度。根据税收征收管理法第27条的

2、规定：“纳税人、扣缴义务人不能按期办理纳税申报或者报送代扣代缴税款报表的，经税务机关核准，可以延期申报。经核准延期办理欠款规定的申报的，应当在纳税期内按照上期实际交纳的税额或者税务机关核准的税额预缴税款，并在核准的延期期限内办理税款结算”由此可见，B、C、D为本题的正确选项，A、E不选。178、2006年3月，取得建造师资格证书的王某受聘并注册于甲公司，2007年6月工作单位变动，变更注册于乙公司，其变更后的注册有效期到（A）止。A2009年3月B2009年6月C2010年3月D2010年6月变更注册按规定仍延续原注册有效期(3年)，故A选项正确。 2、某报纸登载公告,国家某重点项目工程拟进行

3、勘察设计招标,按照合同法的规定,此公告的性质属于( )A、要约B、要约邀请C、承诺D、合同参考答案：B 文字解析：要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。招标单位在报纸上刊登公告是希望潜在投标人向自己发出订立合同的意思表示，所以该公告是要约邀请，答案是B。 3、法律规定的人民法院有权采取的强制执行措施,不含下列选项中的( )A、查询、冻结、划拨被执行人的存款B、扣留、提取被执行人的收入C、查封、扣押、拍卖、变卖被执行人的财产D、与被执行人订立执行和解协议参考答案：D 文字解析：前三项措施见民事诉讼法第二百一十八条、第二百一十条九、第二百二十条的规定，第二百零七条规定的执行和解，不属于执行措

4、施，所以本题选D。 4、合同法所称不可抗力是指( )A、不能预见、不能避免并不能克服的客观情况B、不能预见但能够避免的客观情况C、能够预见但不可避免、不能克服的客观情况D、能够预见,可以避免但不能克服的客观情况参考答案：A 文字解析：暂无解析 5、按照注册建造师管理规定,下列情形中不予注册的情形是( )A、申请人年近花甲,已达59岁高龄B、因执业活动受到刑事处罚,自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止已经满1年C、被吊销注册证书,自处罚决定之日起至申请注册之日止已经满2年D、申请人申请注册之日止4年前担任项目经理期间,所负责的项目发生过重大质量和安全事故参考答案：B 文字解析：暂无解析 6、下列

5、与建设工程相关的法律规范性文件中,( )可以设定行政拘留的行政处罚措施。A、安全生产法B、建设工程安全生产管理条例C、安全生产许可证条例D、某市建筑市场管理暂行规定参考答案：A 文字解析：暂无解析 7、依据税法的有关规定,企业所得税的征税对象,通常包括( )A、生产、经营收入B、国债收入C、利息收入D、租赁收入E、特许权使用费收入参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 8、根据招标投标法及有关规定,下列选项中不属于必须进行施工招标的工程建设项目范围的是( )A、某城市的地铁工程B、国家博物馆的修葺工程C、某省的体育馆建设项目D、抢修的堤坝工程参考答案：D 文字解析：暂无解析 9、134、

6、2001年5月5日,甲拒绝向乙支付到期租金,乙忙于事务一直未向甲主张权利。2001年8月,乙因遇险无法行使请求权的时间为20天。根据民法通则的有关规定,乙请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间是( )A、自2001年5月5日至2002年5月5日B、自2001年5月5日至2002年5月25日C、自2001年5月5日至2003年5月5日D、自2001年5月5日至2003年5月25日参考答案：A 文字解析：根据民法通则第139条规定,在诉讼时效期间的最后六个月内,因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的,诉讼时效中止。从中止时效的原因消除之日起,诉讼时效期间继续计算。诉讼时效中止是指导致权利人不能行使请

7、求权的事由发生在诉讼时效期间的最后6个月内,本案发生的障碍事件并不是发生在这一区间,故20天不应扣除。 10、下列行为中没有违反安全生产法的行为是( )A、甲发现了安全事故隐患后没有向现场安全管理人员报告,后发生事故B、乙发现脚手架要倒塌,在没有采取其他措施情况下迅速逃离现场C、项目经理强行要求有“恐高症”的丙高空作业D、丁没有按照本单位要求在施工现场戴安全帽参考答案：B 文字解析：暂无解析 11、根据城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例规定,下列关于土地使用权中出让最高年限的表述正确的是( )A、甲商业大楼用地使用权出让年限是50年B、乙工厂用地使用权出让年限是40年C、丙私立医院土地使用权

8、出让年限是70年D、丁旅游娱乐中心土地使用权出让年限是40年参考答案：D 文字解析：暂无解析 12、甲与某施工单位签订了一份劳动合同,约定甲每天工作9小时没有节假日,每天工资20元,后经劳动仲裁该合同被撤销,则( )A、施工单位承担缔约过失责任B、施工单位承担违约责任C、施工单位承担侵权责任D、如果甲有实际损失,则施工单位承担缔约过失责任参考答案：D 文字解析：受害方必须有损失发生才构成缔约过失责任。 13、甲建筑公司承建乙市一隧道项目,现缺乏一种进口挖掘机,公司领导决定采用租赁方式向乙市建筑机械租赁公司租赁,以节约资金。原乙建筑机械租赁公司的此种进口挖掘机确实性能良好,但缺少产品合格证,下列

9、说法正确的是( )A、不能出租B、可以出租C、经乙市建扇批准后可以出租D、经乙市人民政府批准后可以出租参考答案：A 文字解析：暂无解析 14、根据最高法院的司法解释,发包人享有合同的解除权,其中正确的是( )A、承包人非法转包合同的B、承包人未经发包人同意分包合同的C、不履行合同约定的协助义务的D、提供的建筑材料不符合强制性标准的E、合同约定的工期内未完工,且经催告后合理期限内仍未完工参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 15、以下关于法院开庭审理程序的表述中,不正确的是( )A、原告经传票传唤,无正当理由拒不到庭的,可以按撤诉处理B、原告未经法庭许可中途退庭的,可以按撤诉处理C、被告经传

10、票传唤,无正当理由拒不到庭的,可以延期开庭D、被告未经法庭许可中途退庭的,可以缺席判决参考答案：C 文字解析：暂无解析 16、某大厦系甲市政府投资建设的大型项目,根据施工计划,预计在2007年10月1日组织竣工验收。对该项目档案验收应在( )进行。A、2007年7月1日前B、2007年7月1日后C、2007年12月31日前D、2007年12月31日后参考答案：A 文字解析：项目档案验收应在项目竣工验收3个月之前完成。 17、某合同是按市场价格约定的合同价格,2003年2月1日订立合同时约定价格为每吨200元,交货时间是2003年6月1日。但卖方于2003年7月1日才交货,2003年6月1日时的

11、市场价格为每吨210元,2003年7月1日市场价格为每吨220元,则买方应按照每吨( )元向卖方付款。A、220B、210C、190D、200参考答案：D 文字解析：本题中合同价格是约定价格是按市场价格约定的合同价，不是政府定价或指导价，所以不适用合同法第63条的规定，答案是D。 18、下列关于法律体系的说法,正确的有( )A、建设法是一个独立的法律部门B、法律体系是由法律部门构成的C、建筑法属于行政法律部门D、安全生产法属于社会保障法律部门E、仲裁法归属于民法部门参考答案：B、D 文字解析：暂无解析 19、甲开发商发包的工程由丙包工头借用乙施工企业的资质中标并签订建设工程施工合同,工程竣工验

12、收质量合格,丙要求按照合同约定支付工程款,则( )A、合同无效,不应支付工程款B、合同有效,应按照合同约定支付工程款C、合同有效,应参照合同约定支付工程款D、合同无效,应参照合同约定支付工程款参考答案：D 文字解析：根据解释第2条的规定：“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。”故D项正确。 20、甲建筑工程公司拟为所承包的工程投保建筑工程一切险,经咨询得知,建筑工程一切险可承保各类土木建筑工程,如房屋、公路、铁路、桥梁、隧道、堤坝、电站、码头、飞机场等工程在建造过程中由于特定原因所导致的损失,该特定原因包括( )A、自然灾害或意外事故

13、B、自然耗损或意外事故C、自然灾害或人为事故D、不可抗力或人为破坏参考答案：A 文字解析：暂无解析 21、关于施工总承包单位与分包单位安全责任的划分,下列表述不正确的是( )A、由总承包单位对施工现场的安全生产负总责B、总承包单位和分包单位对各自承包范围内的安全生产自行承担责任C、总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任D、分包单位不服从总承包单位管理导致生产安全事故的,由分包单位承担主要责任参考答案：B 文字解析：暂无解析 22、以下关于民事诉讼、仲裁证据的表述中,不正确的是( )A、书证、物证应当提交原件、原物B、如需自己保存原件、原物或者提交原件、原物确有困难的,可以提交复制

14、品、照片、副本、节录本C、无法与原件、原物核对的复印件、复制品、可以单独作为认定案件事实的依据D、经人民法院或者仲裁庭核对与原件、原物无异的复印件、复制品,可以作为认定案件事实的依据参考答案：C 文字解析：暂无解析 23、某房地产开发项目,工程经竣工验收合格并交付使用,后承包人依约向发包人递交了工程竣工结算文件,由于双方分歧较大而成诉,双方对工程结算款项支付时间没有具体约定,则发包人支付工程欠款的利息应从( )起算。A、工程竣工验收合格之日B、工程移交之日C、竣工结算文件提交之日D、起诉之日参考答案：B 文字解析：根据解释第18条的规定：“利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或

15、者约定不明的，下列时间视为应付款时间：(一)建设工程已实际交付的，为交付之日；(二)建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；(三)建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。”故B项正确。 24、在一起保险事故查勘定损过程中,保险人、被保险人为查明和确定该起保险事故的性质、原因和保险标的的损失程度支付了合理的费用,该笔费用应由( )A、被保险人承担B、保险人承担C、投保人承担D、受益人承担参考答案：B 文字解析：暂无解析 25、甲是乙的债务人,甲于5月1日将自己的房产无偿转让给了丙,则( )A、乙可以对之行使撤销权B、如果甲行为对实现乙的债权产生了损害,则在乙知道该事件发生之日起

16、2年内可以行使撤销权C、如果该行为对实现乙的债权产生了损害,则在该行为发生之日起1年内可以行使撤销权D、如果该行为对实现乙的债权产生了损害,则在该行为发生之日起5年内可以行使撤销权参考答案：D 文字解析：合同法第74条规定，因债务人放弃其到期债权或无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以请示人民法院撤销债务的行为。债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，并且受让人知道该情形的，债权人也可以请求人民法院撤销债务人的行为。合同法第75条规定：“撤销权自债权人知道或应当知道撤销事由之日起一年内行使。自债务人的行为发生之日起五年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。”所以，乙在甲方的行为对

17、其债权产生损害的情况下，自甲的行为发生之日起五年行使撤销权，答案是D。 26、工程施工过程中,施工单位施工用塔吊因基础松动发生倒塌安全事故,致使建设单位现场管理用房及办公设备遭到损坏,为此施工单位应当承担赔偿责任,该责任属于( )A、违约责任B、侵权责任C、刑事责任D、行政责任参考答案：B 文字解析：建设单位损害的发生是由于施工单位违反法定义务而不是违反合同义务而造成的，所以应承担侵权责任，而非违约责任。 27、王某与一家保险公司订立了轿车保险合同。一日,王某的轿车被房东张某无意损坏花去维修费用l000元。王某遂与张某达成协议：张某免收王某一个月的房租800元,王某不再要求张某赔偿修车费用。后

18、来,王某将该事故报告给保险公司索赔。在此情形下,下列判断正确的是( )A、保险公司应赔偿1000元B、保险公司应赔偿800元C、保险公司应赔偿200元D、保险公司不再承担赔偿责任参考答案：D 文字解析：暂无解析 28、刘某投保了一份财产保险合同,在这个保险合同法律关系中,下列主体之中不可能为同一人的是( )A、投保人与受益人B、保险人与投保人C、投保人与被保险人D、投保人、被保险人和受益人参考答案：B 文字解析：暂无解析 29、由于试验任务繁重,某路桥公司招聘了两个l5周岁的男孩帮助施工单位的试验人员做试验。根据劳动法的规定,施工单位的行为( )A、合法,跟其他人一样待遇B、不合法C、缴纳了罚

19、款就合法D、合法,但是要给予特殊照顾参考答案：B 文字解析：暂无解析 30、某建设工程施工合同约定承包人对建筑基础工程垫资施工,发包人对垫付资金按银行贷款利率3倍支付利息,后发包人未按合同约定支付垫资利息,承包人诉至法院,则人民法院对垫资利息的处理,正确的是( )A、予以追缴,收归国有B、不予支持C、按中国人民银行同期同类贷款利息支付D、按照合同约定支付参考答案：C 文字解析：暂无解析 第二部分 项目管理1、某施工项目由预算表和规定标准可知,其直接费为800万元。其中,人工费为300万元,按人工费计算的间接费费率为30%,利润率为10%,则该项目的不含税金的造价为( )万元。A、920B、10

20、00C、1060D、1140参考答案：A 答案解析：暂无解析 2、用以考察投资者权益投资的获利能力,资本金财务现金流量表考虑的角度是( )A、项目B、项目法人C、政府D、某投资者参考答案：B 答案解析：暂无解析 3、间接费的组成项目包括( )A、直接工程费B、规费C、措施费D、利润E、企业管理费参考答案：B、E 答案解析：暂无解析 4、企业资本公积包括( )A、法定盈余公积B、任意盈余公积C、法定公益金D、股权投资准备E、资本溢价参考答案：D、E 答案解析：暂无解析 5、存货经济批量的基本模型所依据的假设不包括( )A、存货集中到货B、存货进价稳定C、一定时期的存货需求量稳定并能预测D、允许缺

21、货参考答案：D 答案解析：暂无解析 6、某施工项目部本期购入三批价格不同的钢材,首批1000吨单价2000元,次批2000吨单价3000元,尾批2000吨单价4000元,本期共耗用4000吨,项目经理授意,全部耗用钢材以单价2000元计价计入工程成本,该项目经理的做法违背的会计原则是( )A、权责发生制原则B、配比性原则C、客观性原则D、谨慎性原则参考答案：D 答案解析：暂无解析 7、会计人员所做的记录：借：银行存款50000;贷：短期借款50000;被称为( )A、会计记录B、会计分录C、原始凭证记录D、试算平衡参考答案：B 答案解析：暂无解析 8、建设工程项目按项目建设活动的内容划分为(

22、)A、固定资产投资建设工程项目B、房地产投资建设工程项目C、城市基础设施项目D、收购与兼并投资建设项目E、公共(益)项目参考答案：A、B、D 答案解析：暂无解析 9、某施工企业欲租用一种施工设备。与商家甲谈妥每月租金2000元,并支付了定金200元,定金不可退还;此后又有商家乙愿以每月1700元出租同样的设备。如果重新进行租用设备方案的比选,则沉没成本为( )元。A、200B、300C、1700D、1900参考答案：A 答案解析：暂无解析 10、设备安装工程概算的审查,除编制方法、编制依据外,还应注意审查( )A、采用预算单价或扩大综合单价计算安装费时的各种单价是否合适B、安装工程初步设计图纸

23、是否符合设计要求C、工程量计算是否符合规则要求D、当采用概算指标计算安装费时采用的概算指标是否合理E、审查所需计算安装费的设备数量及种类是否符合设计要求参考答案：A、C、D、E 答案解析：暂无解析 11、国家向农村集体经济组织征用耕地进行工程建设,征用耕地的补偿费用不包括( )A、土地补偿费B、安置补助费C、地上附着物和青苗补偿费D、土地使用权出让金参考答案：D 答案解析：暂无解析 12、现金流量表将现金的流量划分为( )A、经营活动产生的现金流量B、捐赠活动产生的现金流量C、投资活动产生的现金流量D、分配活动产生的现金流量E、筹资活动产生的现金流量参考答案：A、C、E 答案解析：暂无解析 1

24、3、某建设项目只有一个单项工程且不编制建设项目总概算,则该单项工程的综合概算除了单位建筑工程概算、设备及安装工程概算外,还应包括( )概算。A、工器具及生产家具购置费用B、工程建设其他费用C、给排水采暖工程D、特殊构筑物工程参考答案：B 答案解析：暂无解析 14、下列费用中,不属于建设工程项目总投资中的设备工器具购置费的是( )A、建设单位购置的数控机床所需的费用B、施工单位购置的挖掘机所需的费用C、扩建项目配置的首套工器具所需的费用D、新建项目配置的生产家具所需的费用参考答案：B 答案解析：暂无解析 15、下列关于措施项目计价的表述中,正确的是( )A、脚手架搭拆费可以采用实物量法进行计价B

25、、二次搬运费可以采用分包法进行计价C、夜间施工费可以采用参数法进行计价D、采用分包法计价时应在分包价格的基础上增加投标人的管理费及风险费E、措施项目计价时其单价是综合单价参考答案：A、C、D、E 答案解析：暂无解析 16、某建筑公司,本期获得的收入有下列各项,其中属于施工企业其他业务收入范围的有( )A、所属结构加工厂,外销自制文件柜,计收款160000元B、所属物资公司,对外销售库存钢材,计收款280000元C、机械作业一队,对外提供机械作业,计收入作业款85000元D、公司对外出租非专利技术获租金收入50000元E、收到工程价款结算收入6000万元参考答案：A、B、C、D 答案解析：暂无解

26、析 17、建设工程项目总概算是由( )等汇总编制而成。A、各单项工程综合概算B、工程建设其他费用概算C、预算费用D、固定资产投资方向调节税E、预备费参考答案：A、B、D、E 答案解析：暂无解析 18、在项目建议书和可行性研究阶段确定建设项目投资可以依据( )A、概算定额B、预算定额C、投资估算指标D、概算指标参考答案：C 答案解析：暂无解析 19、股份有限公司发行的、无特别权力、最基本的、标准的有价证券是( )A、普通股股票B、可转换为普通股的可转换债券C、优先股股票D、股票期权参考答案：A 答案解析：暂无解析 20、常用的GDP核算方法不包括( )A、收入法B、比例法C、支出法D、部门法参考

27、答案：B 答案解析：暂无解析 21、工程量清单是招标文件的组成部分,其编制者是( )A、工程标底审查机构B、有编制能力的招标人C、工程咨询公司D、招投标管理部门参考答案：B 答案解析：暂无解析 22、某承包商与建设单位签订建造一栋办公楼的合同,合同规定办公大楼的总造价为6000万元,则该合同是( )A、固定造价合同B、可变动造价合同C、成本加成合同D、成本加利润合同参考答案：A 答案解析：暂无解析 23、会计核算中,企业支付的借款利息属于( )A、资本性支出B、投资性支出C、期间费用支出D、营业外支出参考答案：C 答案解析：暂无解析 24、某施工企业当期实现营业利润2000万元、其他业务利润1

28、000万元、投资收益200万元、营业外收入80万元、营业外支出90万元,则该企业的利润总额为( )万元。A、2190B、2990C、3190D、3200参考答案：A 答案解析：暂无解析 25、设备发生有形磨损的后果是( )A、性能、精度降低,运行和维修费用增加,使用价值不变B、性能、精度降低,运行和维修费用增加,使用价值降低C、性能、精度、运行和维修费用不变,使用价值不变D、性能、精度不变,运行和维修费用减少,使用价值降低参考答案：B 答案解析：暂无解析 26、某建设项目的设计年产量8万套,每套售价600元,相应的成本预计数据如下：(1)材料费3700万元/年;(2)燃料费220万元/年;(3

29、)非计件工资70万元/年;(4)固定资产折旧费260万元/年;(5)无形资产摊销费80万元;(6)长期借款利息30万元/年;(7)办公费110万元/年。则该项目的盈亏平衡生产能力利用率为( )A、53.5%B、62.5%C、65.2%D、74.2%参考答案：B 答案解析：暂无解析 27、国际工程投标报价程序中,在编制进度计划与施工方案之前,应进行的工作包括( )A、生产要素询价B、分包工程询价C、核算工程量D、现场勘查E、人工、材料、设备基础单价计算参考答案：A、B、C、D 答案解析：暂无解析 28、资金成本受到无风险收益率和风险报酬两方面的影响。无风险收益率的高低主要取决于( )A、投资者投

30、资的风险程度B、企业融资规模C、资本市场的条件D、市场供求关系参考答案：D 答案解析：暂无解析 29、下列各项中,属于紧缩性货币政策的措施有( )A、中央银行买入国库券B、中央银行卖出国库券C、提高法定准备金D、降低法定准备金E、提高贴现率参考答案：B、C、E 答案解析：暂无解析 30、贷款形式是项目融资的重要结构特征,不同的贷款形式,其偿还途径也不尽相同。通常,无追索贷款的偿还途径是( )A、从项目的现金流量中偿还B、由项目发起人偿还C、由保险机构偿还D、由建设公司偿还参考答案：A 答案解析：暂无解析 第三部分 建设法规1、某地下工程合同约定：计划1月份开挖土方80000,2月份开挖1600

31、00,合同单价均为85元。而至各月底,经确认的工程实际进展情况为：1月份实际开挖土方90000,2月份开挖180000,实际单价均为72元。则到1月底,该工程的费用偏差为( )万元。A、117B、-117C、85D、-85参考答案：A 文字解析：费用偏差CV=BCW 2、施工现场在绑扎钢筋或支立模板过程中,经常遇到悬空高处作业,作业工人常常采用支搭水平网和在高处作业系挂安全带的方法进行施工,避免了悬空作业对人员造成的潜在危害,这是从( )角度进行风险控制策划的。A、安全管理措施的进步B、降低人员的精神压力C、技术管理与程序控制结合D、使用个人防护用具参考答案：D 文字解析：暂无解析 3、由于工

32、程质量形成的影响因素多,因此,对工程质量状况的调查和质量问题的分析,必须分门别类地进行,以便准确有效地找出问题及其原因,这就是( )的基本思想。A、质量检查B、分层法C、因果分析法D、排列图法参考答案：B 文字解析：由于工程质量形成的影响因素多,因此,对工程质量状况的调查和质量问题的分析,必须分门别类地进行,以便准确有效地找出问题及其原因,这就是分层法的基本思想。 4、投标保证金通常采用的方式包括( )A、现金B、保兑支票C、投标人上级单位的投标保证书D、不可撤销信用证E、银行保函参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 5、项目的投资目标、进度目标和质量目标是( )关系。A、对立B、统一

33、C、矛盾D、对立统一参考答案：D 文字解析：暂无解析 6、FII合同条件下工程费用支付的程序包含( )A、承包人提出付款申请B、工程师审核申请C、编制期中付款证书D、银行财务审计E、业主支付参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 7、成本加酬金合同也称为成本补偿合同,下列工程中适合采用成本加酬金合同的是( )A、普通房屋建筑工程B、工程技术、结构方案复杂且不能预先确定的超高建筑工程C、抢险救灾工程D、国际组织资金承建的工程E、外国政府资金承建的工程参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 8、投标人按照招标人的要求完成标书的准备与填报之后,就可以向招标人正式提交投标文件。在正式投标需要注意的

34、事项包括( )A、在投标截止日期之前提交投标书B、投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应C、如有正当理由,投标人可在招标范围以外提出新的要求D、投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件E、投标书正本和副本的内容允许有差别参考答案：A、B、D 文字解析：投标人应该按招标文件的要求编制投标文件。投标人在招标文件范围以外提出新的要求,将被视为对招标文件的否定,不会被招标所接受。 9、对于建设工程项目业主而言,项目管理的进度目标是指项目( )的时间目标。A、建安工程完成B、竣工验收C、动用D、保修期结束参考答案：C 文字解析：业主方项目管理的进度目标的含义中，业主方项目管理的进度目标指的

35、是项目动用的时间目标，也即项目交付使用的时间目标。 10、某工地现场一台起重机在吊运物料时,钢丝绳突然断裂,导致现场l名施工人员被物料砸伤致死。这起事故属于( )A、第一类危险源作用的结果B、第二类危险源作用的结果C、两类危险源共同作用的结果D、不可抗力因素作用的结果参考答案：C 文字解析：暂无解析 11、下列单代号网络计划的工期为( )天。A、23B、24C、31D、35参考答案：C 文字解析：暂无解析 12、合同分析是从( )的角度去分析、补充和解释合同的具体内容和要求。A、合同签订B、合同执行C、合同变更D、合同清算参考答案：B 文字解析：合同分析的出发点与目的是将合同目标和合同规定予以

36、落实,以更好地执行合同。确定承包人如何合理组织资源履行合同义务,以规避各类合同风险。 13、在FII合同条件下,在等待工程师对于工程变更建议书的回复期间,承包人( )A、可以延误相应工作B、不应延误任何工作C、可以停止相应工作D、可以停止任何工作参考答案：B 文字解析：暂无解析 14、业主方的项目管理工作涉及项目( )A、设计阶段B、施工阶段C、保修阶段D、实施阶段的全过程参考答案：D 文字解析：暂无解析 15、在工程网络计划中,关键线路有各种不同的表述方式,它可以是指( )A、双代号网络计划中无虚箭线的线路B、双代号时标网络计划中无波形线的线路C、单代号网络计划中工作时间间隔为零的线路D、双

37、代号网络计划中持续续时间最长的线路E、单代号网络计划中全部关键工作组成的线路参考答案：B、C、D 文字解析：本题主要考查对关键路线的理解,以及关键路线在各种不同类型网络图中的表达方式。答案B和C含义基本一致,网络计划中波形线表示工作之间的时间间隔；答案D是关键线路的基本定义。答案A因为双代号网络图关键路线上也可以有虚箭线,虚箭线只是表示工作的先后关系；答案E错误,单代号网络计划中全由关键工作连起来的线路不一定是关键线路。 16、双代号时标网络计划是以时间坐标为尺度编制的网络计划,网络图中以波形线表示工作的( )A、逻辑关系B、关键线路C、总时差D、自由时差参考答案：D 文字解析：暂无解析 17

38、、建设工程项目质量控制系统依据工程项目管理的实际需要而建立,随着建设工程项目的完成和项目管理组织的解体而消失,是一个( )的质量控制工作体系,不同于企业的质量管理体系。A、持续改进B、一次性C、螺旋上升D、循序渐进参考答案：B 文字解析：建设工程项目质量控制系统依据工程项目管理的实际需要而建立,随着建设工程项目的完成和项目管理组织的解体而消失,是一个一次性的质量控制工作体系,不同于企业的质量管理体系。 18、下列因素属于第一类危险源的是( )A、吊物下作业、停留B、个人操作失误C、锅炉爆炸产生侧压力D、机械运转时加油参考答案：C 文字解析：暂无解析 19、施工组织总设计的编制依据包括( )A、

39、工程的施工图纸及标准图B、合同文件C、有关的标准、规范和法律D、资源配置情况E、类似建设工程项目的资料和经验参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 20、直方图的分布形状及分布区间宽窄是由质量特性( )的平均值和标准偏差所决定的。A、统计理论B、统计方式C、统计数据D、统计结果参考答案：C 文字解析：暂无解析 21、招标文件中一般都会提供工程量清单,尽管如此,投标人仍需进行复核。有关复核工程量,下列哪种处理是不正确的( )A、对于总价固定合同,投标人更应仔细核对工程量,避免工程量估算的错误可能带来无法弥补的经济损失B、对手总价固定合同,如果业主在投标前对争议工程量不予更正,而且是对投标者不利

40、的情况,投标者可以在投标时附上相关声明,强调施工结算应按实际完成量计算C、对于单价合同,由于合同约定以实测工程量结算工程款,故投标人根据图纸核算工程量发现相差较大时,可以不向招标人要求澄清D、投标人在核算工程量时,还要结合招标文件中的技术规范弄清每一细目的具体内容,避免出现计算单位、工程量或价格方面的错误与遗漏参考答案：C 文字解析：对于单价合同,尽管是以实测工程量结算工程款,但投标人仍应仔细根据图纸核算工程量。当发现相差较大时,为维护自身权益,应向招标人要求澄清。 22、某建设工程施工合同签订后,至合同约定的开工日期,发包人仍未开通施工场地与城乡公共道路的通道,致承包人无法进场施工。则承包人

41、可提出( )索赔。A、工程加速B、工程变更C、不可预见条件D、工程延期参考答案：D 文字解析：由于非承包人原因导致工程在合同约定的日期无法开工,承包人可以提出工程延期索赔。 23、建设工程项目的建设方案策划,实质上就是建设工程项目的( )A、经济策划B、工期策划C、发展策划D、质量策划参考答案：C 文字解析：暂无解析 24、项目的进度项(进度计划的工作项)编码,应综合考虑不同层次、不同深度和不同用途的进度计划工作项的需要,建立统一编码,服务于项目进度目标的( )A、计划制定B、组织实施C、动态控制D、计划修订参考答案：C 文字解析：暂无解析 25、容易导致合同双方引发诉讼或仲裁,并最终导致其他

42、费用增加的合同是( )A、固定单价合同B、固定总价合同C、成本加固定酬金合同D、固定成本加酬金合同参考答案：B 文字解析：暂无解析 26、施工安全技术措施应能够在每个施工工序中得到贯彻实施,即要考虑保证安全要求,又要考虑现场环境条件和施工技术条件能够做得到。这体现了施工安全技术措施要有( )A、可操作性和针对性B、可行性和合理性C、可行性和可操作性D、全面性和针对性参考答案：C 文字解析：暂无解析 27、根据建设工程施工合同示范文本,确定可以顺延工期的条件包括( )A、发包人未按专用条款的约定提供图纸及开工条件B、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行C、工程师未按合

43、同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行D、设计变更和工程量增加E、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过6小时参考答案：A、B、C、D 文字解析：按照建设工程施工合同示范文本约定,如一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的,可顺延工期。 28、旁站监理“是指监理人员在房屋建筑工程施工阶段监理中,对( )的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动”。A、关键部位B、关键工序C、关键线路D、关键岗位E、关键工种参考答案：A、B 文字解析：引自建设部房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行),建市2002,189号。 29、国际工程项目管理的核心是( )A、工程进度

44、B、工程质量C、工程合同D、工程造价参考答案：C 文字解析：暂无解析 30、项目决策阶段项目定义和项目目标论证的工作内容主要包括( )A、确定项目建设的目的、宗旨和知道思想B、项目的规C、组成、功能和标准的定义C项目总投资规划和论证D、建设周期规划和论证E、投资目标的分解和论证参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 第四部分 公路实务1、简支梁桥常用的施工方法有( )A、顶推施工B、现浇施工C、悬臂施工D、预制安装施工E、转体施工法参考答案：B、D 文字解析：暂无解析 2、湿陷性黄土一般呈黄色或黄褐色,其中粉土含量常占( )以上。A、50B、60C、70D、80参考答案：B 文字解析：暂

45、无解析 3、高速公路、一级公路路面不宜分期修建,但位于软土、高填方等施工后沉降较大的局部路段,可按( )的原则实施。A、一次设计、一次实施B、分期设计、分期实施C、一次设计、分期实施D、分期设计、一次实施参考答案：C 文字解析：暂无解析 4、对于可调价的公路工程合同,在截止投标日之前的( )天以后的法律法规变更引起的费用增减,合同价可相应调整。A、7B、14C、28D、30参考答案：C 文字解析：暂无解析 5、上程量清单汇总表中的项目包括( )A、投标总价B、暂定金额C、计日工合计D、施工措施费合计E、100章至700章合计参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 6、钻孔灌注桩下导管时,

46、其底口距孔底的距离控制在2540cm之间,同时要能保证首批混凝土灌注后能埋住导管至少( )m。A、05B、10C、15D、20参考答案：B 文字解析：暂无解析 7、缘石安装施工技术描述正确的是( )A、路缘石的预制安装或现场浇筑应符合图纸所示的线型和坡度B、路缘石应在路面铺设之后完成C、预制缘石应铺筑设在厚度不小于2cm的砂垫层上,砌筑砂浆的水泥与砂的体积比应为1：2D、预制缘石的质量应符合规定要求E、安砌稳固,顶面平整,缝宽均匀,勾缝密实,线条直顺,曲线圆滑美观参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 8、有关专业分包的规定中错误的是( )A、所有专业分包计划和专业分包合同须报监理人审批

47、,并报发包人核备B、专业分包工程不得再次分包C、专业分包人应具备相应的专业承包资质D、专业分包人应将其专业分包工程的施工组织设计和施工安全方案报承包人批准参考答案：D 文字解析：暂无解析 9、桥梁上部结构采用现浇法施工的有( )A、逐段悬臂挂篮施工B、满堂支架法C、顶推法施工D、转体施工E、缆索吊装施工参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 10、不属于招标文件应具备的基本内容是( )A、设计文件B、技术规范C、合同文件D、资格预审条件参考答案：D 文字解析：暂无解析 11、修建在岩层中的隧道通常可称为( )A、软土隧道B、岩石隧道C、山岭隧道D、城市地下隧道E、水底隧道参考答案：B、C 文

48、字解析：暂无解析 12、粉煤灰路堤的施工步骤与填石路堤施工方法相类似,仅增加了包边土和( )等工序。A、基底防水处理B、设置拉筋带C、设置护坡D、设置边坡盲沟参考答案：D 文字解析：暂无解析 13、路面基层在整个路面中的主要作用是( )A、隔水B、承重C、防冻D、降噪参考答案：B 文字解析：暂无解析 14、复合衬砌中防水层施工应在( )后,二次衬砌施作前进行。A、围岩变形完全稳定B、初期支护完成并且围岩变形稳定C、初期支护变形基本稳定D、初期支护变形完全稳定参考答案：C 文字解析：暂无解析 15、斜拉桥挂篮设计和主梁浇筑时应考虑抗风振的( )要求。A、强度B、刚度C、稳定性D、抗倾覆参考答案：

49、B 文字解析：暂无解析 16、公路低压配电系统中的接地的形式有( )A、TN-S系统B、TN-C系统C、TN-C-S系统D、TT系统E、TM-TC系统参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 17、路基填筑时局部位置透水性差的土壤包裹透水性好的土壤,容易引起的路基病害的( )A、开裂B、滑坡C、沉降D、弹簧参考答案：D 文字解析：暂无解析 18、在桥梁基础工程施工中,沉井施工的主要质量控制点有( )A、初始平面位置的控制B、刃脚质量C、下沉过程中沉井偏斜与移位的动态控制D、封底混凝土的浇筑工艺确保封底混凝土的质量E、基底表面松散层的清理参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 19、锚

50、具、夹具和连接器进场时,进行外观检查验收时的抽检比例是( )A、抽取5的锚具且不少于5套B、抽取10的锚具且不少于10套C、抽取15的锚具且不少于8套D、抽取15的锚具且不少于6套参考答案：B 文字解析：暂无解析 20、一条高速公路的收费系统按其基本功能可分为计算机系统、电源系统、( )等。A、视频监视系统B、地理信息系统C、内部对讲系统D、信息发布系统E、安全报警系统参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 21、隧道、人防工程,有高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于24m等场所,电源电压应不大于( )A、18VB、24VC、32VD、36V参考答案：D 文字解析：暂无解析 22、背景材料l某

51、桥梁工地,桥面离地面高28m。采用满堂脚手架现浇箱梁。施工前,项目部拟招聘部分工人,经过体检,发现部分患病人员,分别患有：心脏病、精神病、恐高症、癫痫病、严重贫血病、严重关节炎、皮肤病等。进行桥面施工时,为了方便施工,现场工人移动了部分安全防护设施和安全警示标识牌。施工完毕后,需拆除支架。问题：该桥桥面施工前,其满堂脚手架需要由( )进行单项设计。A、专业技术人员B、包工头C、项目负责人D、班组长参考答案：A 文字解析：暂无解析 23、省高速公路通信中心的通信系统主要包括( )A、光纤数字传输系统B、数字程控交换系统C、有线广播系统D、数字同步时钟系统E、通信电源系统参考答案：A、B、D、E

52、文字解析：暂无解析 24、对各项工程的内在品质进行施工前的数据采集,为控制和指导施工提供科学依据的是( )A、工艺试验B、原材料的验证试验C、标准试验D、构(配)件进场验证试验参考答案：C 文字解析：暂无解析 25、在悬索桥锚碇混凝土施工中,主要检测项目有( )A、悬索桥锚碇混凝土强度B、基础的地基承载力C、锚碇的轴线偏位、断面尺寸和大面积平整度D、锚碇基础底面标高、锚碇的顶面标高及预埋件位置E、锚碇混凝土强度达到设计强度的80方可进行下一步施工参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 26、按照公路建设项目的主体资格管理制度的要求,下列必须持有国家规定的资质证( )A、建设单位B、可行性

53、研究单位C、勘察设计单位D、施工单位E、工程监理单位参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 27、在陆地工程的安全管理中,所指的环境的安全管理是( )A、各种安全防护B、机械设备状况C、人员教育情况D、资金到位情况参考答案：A 文字解析：暂无解析 28、公路照明系统由低压电源线、低压配电线、灯杆、光源和灯具及( )组成。A、高压电源线B、低压电缆C、配电箱D、中继器箱参考答案：C 文字解析：暂无解析 29、背景材料1某桥主跨为2m132m,矢跨比18,空腹式等截面悬链线钢筋混凝土薄壁箱形拱。该桥分5节预制,采用缆索吊装单片拱肋合拢。北岸为2m20m钢筋混凝土T梁,南岸为1孔20m钢筋混凝

54、土简支梁。主孔墩为腰形墩身圆形沉井基础。问题：基础变位作用属于( )A、永久作用B、可变作用C、其他可变作用D、偶然作用参考答案：A 文字解析：暂无解析 30、按测量仪器工具的使用和保管的要求,仪器应停止使用的状况有( )A、使用时间过长B、显示不正常C、超过了规定的周检确认时间间隔D、仪表封缄的完整性已被破坏E、功能出现了可疑参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 第五部分 水利实务1、砂浆的分层度以( )Cm为宜。A、12B、23C、34D、45参考答案：A 文字解析：暂无解析 2、根据水利工程设计概(估)算编制规定,人工预算单价中的辅助工资包括( )A、地区津贴B、施工津贴C、夜餐

55、津贴D、节日加班津贴E、出差补助津贴参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 3、以下属于水工建筑物可变作用荷载的是( ).A、结构自重B、地应力C、预应力D、扬压力参考答案：D 文字解析：暂无解析 4、在蓄滞洪区内建设的非防洪工程投入生产或使用时,其防洪工程设施应经( )部门验收。A、建设单位B、县级以上人民政府C、水行政主管部门D、流域机构参考答案：C 文字解析：暂无解析 5、根据水电工程设计概算编制办法及计算标准(国家经济贸易委员会2002年第78号公告),水电工程建设项目工程静态总投资包括( )A、枢纽建筑物费用B、建设征地和移民安置费用C、独立费用D、基本预备费E、建设期贷款利息

56、参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 6、符合下列条件的水利水电工程可以确定为大(1)型工程的有( )A、水库总库容8亿m3,装机容量100万kWB、水库总库容8亿m3,保护农田面积600万亩C、水库总库容l2亿m3,保护农田面积300万亩D、治涝面积300万亩,灌溉面积80万亩E、治涝面积150万亩,灌溉面积120万亩参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 7、大体积混凝土温度裂缝包括( )A、表面裂缝B、贯穿裂缝C、深层裂缝D、细微缝E、基础缝参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 8、根据水利水电工程施工合同和招标文件示范文本(GF20000208),除合同另有规定外,承

57、包人对土料场或砂砾料场进行复核和复勘的费用以及取样试验的所需费用,( )A、应包括在各开挖项目的单价中B、应单独计量结算C、若超过5000元,则应单独计量结算D、若少于3000元,则应包括在各开挖项目的单价中参考答案：A 文字解析：暂无解析 9、河道整治是指采取各种治理措施改善河道边界条件及水流流态以满足( )的需要。A、人类各项工作B、防洪、除涝C、改善水环境D、灌溉、航运参考答案：A 文字解析：暂无解析 10、施工图纸由( )签发。A、建设单位代表B、设计负责人C、监理单位D、项目法人参考答案：C 文字解析：暂无解析 11、在渗流作用下,非黏性土土体内的细小颗粒沿着粗大颗粒间的孔隙通道移动

58、或被渗流带出,致使土层中形成孔道而产生集中涌水的现象称为( )A、流土B、接触冲刷C、管涌D、接触流土参考答案：C 文字解析：暂无解析 12、国家对水资源的管理体制是实行( )A、国务院水行政主管部门统一管理B、流域管理机构统一管理C、国家和地方水行政主管部门分级管理D、流域管理与行政区域管理相结合参考答案：D 文字解析：暂无解析 13、某水利水电工程的主要建筑物级别为2级,其导流隧洞为( )级导流建筑物。A、2B、3C、4D、5参考答案：C 文字解析：暂无解析 14、水利工程保护范围内的土地应( )A、与工程占地范围一起征用B、不征用C、由工程管理单位进行管理D、临时征用参考答案：B 文字解

59、析：暂无解析 15、根据水轮发电机组安装技术规范(GBT85642003),水轮发电机组过速试验过程中需监视的情况有( )A、各部位摆度和振动值B、各部轴承的温升情况C、发电机空气间隙的变化D、风闸的摩擦情况及动作的灵活性E、是否有异常响声参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 16、根据碾压式土石坝施工规范(DLT51292001),碾压式土石坝的防渗体与岸坡结合带的填土宜选用( )A、砾质土B、壤土C、黏性土D、粉质土参考答案：C 文字解析：暂无解析 17、混流泵按结构形式可以分成( )A、立式B、卧式C、涡壳式D、导叶式E、平式参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 18、水

60、利基本建设项目稽察暂行办法规定,稽察工作的原则是( )A、迅速、真实、准确B、平等、公正、客观C、公正、平等、客观D、客观、公正、高效参考答案：D 文字解析：暂无解析 19、根据水利水电建筑安装安全技术工作规程(SD26788),对于伤亡事故、职业病的调查和处理应按照“三不放过”的原则,其内容是( )A、事故原因不查清楚不放过B、事故责任人不处罚不放过C、主要事故责任人和职工未受教育不放过D、受害人未按规定得到补偿不放过E、补救和防范措施不落实不放过参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 20、根据水工建筑物地下开挖工程施工技术规范(SDJ21283),下列关于洞室开挖爆破安全要求正确的是(