热门加工安装合同范本六篇

[热门]加工安装合同范本六篇门窗加工安装合同范本。

随着时代的开展，我们接触合同的次数越来越频繁了，签订合同是一件十分有必要的事。签署好了对于双方都非常重要的合同后，可以更好的防备可能存在的风险。只不过您可能不知道和合同的一些具体步骤吧？请您阅读小编辑为您编辑整理的?[热门]加工安装合同范本六篇》，仅供参考，希望能为您提供参考！

加工安装合同范本(篇一)

甲方：_________

乙方：_________

依据中华人民共和国?民法典》、?建筑法》、?建设项目质量管理条例》等相关法律法规，经甲乙双方协商一致，订立本合同。

第一条、项目概况

1、项目名称：_________

2、项目地点：_________

3、项目造价：_________

第二条、分包内容

乙方须依照甲方提供的设计图纸进行钢结构制作，岩棉板安装、水泥板安装、外墙喷涂及现浇楼板、屋面顶板现浇的全部工作。

上述工作范围包括材料供给、运输、下料、制作、焊接、高低车、转运、油漆、吊装、安装、配合验收及原建筑物成品爱护。制作、运输及安装一切的人工、材料、机具、施工平安等均由乙方负责。

第三条、施工工期

总工期为天。动工日期为，预定截止工期日期。

第四条、付款方式

1、双方签订合同后三日内，甲方支付乙方预付款______元，(大写：_______________元整)。

2、甲方支付乙方二次费付款______元，(大写：_______________元整)。

3、甲方支付乙方三次费付款______元，(大写：_______________元整)。

4、余款在项目完工后，甲乙双方共同进行验收后，留壹万______元做质保金，其他款项七天内付清，质保金六个月内一次性付清。

第五条、双方责任

甲方责任

1、依照本合同及时支付项目款和进行结算。

2、协调本项目施工过程中与物业等方面产生的情况。

3、提供现场临时用水、用电接入点。

4、提供的图纸要合乎平安结构。

乙方责任

1、乙方对钢结构项目的施工安装质量和其所提供的材料、制作的结构质量负责，并按照设计和标准要求提供产品合格证、材质证明书及检测报告，并承当相应费用，并做好自检工作。

2、必须严格按甲方要求施工。因制作、安装等方面的原因造成的质量、安装事故，由乙方负责，返工费用自理。

3、严格遵守施工平安操作规程、劳动爱护、治安管理条例，小区物业管理等规定，做到平安、文明施工。不影响小区其他业主的正常工作、生活，并对施工的可靠性、平安性负责。

4、对所有进场材料的保管及未验收的成品爱护负责。

5、项目竣工验收后，清理现场(包括生产，生活的材料和临时设施)。三日内全部退出现场。

6、乙方负责自项目验收之日起因项目质量达不到要求而出现的问题进行及时保修。

7、乙方施工应采取必要的平安防护措施，打消事故隐患。由于乙方造成平安施工的责任和因此发生的费用由乙方承当。

8、乙方施工人员的交通、食宿及平安由乙方自行负责。

第六条、附那么

如因特殊情况需要延期完成工期，须提前通知甲方。如产生任何纠纷可协商，协商不成可向地办法院提起诉讼。

本合同未尽事宜，双方协商并以书面形式签字，作为本合同的附本。本合同在双方签字后生效。

本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

甲方：_________乙方：_________

：_________：_________

加工安装合同范本(篇二)

承揽方：木具厂下列简称甲方

定作方：百货公司下列简称乙方

甲方为乙方加工柜台，货架，经双方协商，签订本合同，共同遵守。

第一条加工成品

第二条加工成品质量要求：

一、材种：柜台，货架一律采用水曲柳。

二、用材尺寸：按图纸所标尺寸做。

三、严格掌握木制品的木材枯燥程度，榫缝、肩角结构必须严密，坚固、外表必须平整光滑，木材无形变，翘曲，拨缝，松榫;塑料面要求平直，整齐，四周不得有翘起，脱胶现象;玻璃位置以图纸标示为准，保证方正，平直，安装方便。

四、甲方按乙方质量要求和图纸，先做规格样品，由县物价局核定价格后，双方代表当面封存样品，作为验收的依据。

第三条原材料由甲方提供。

第四条图纸由乙方于________年____月____日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求进行工作期间，发现提供的图纸不合理，应当及时通知乙方;乙方应当在规定的时间内回复，提出修改意见.甲方在规定的时间内未得到回答，有权停止工作，并通知乙方.因此造成的损失，由乙方赔偿。

第五条项目价款：按核定价格单计算款___元。

第六条验收规范和办法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到厂验收，乙方接到通知三天内必须到厂验收.验收规范以合同规定的质量要求图纸和样品为规范，数量以合同规定为规范。双方在检验中发生争议时，由县物价局提供检验证明。

第七条交货的时间和地点：________年____月____日至____月____日全部交货.任何一方如要求提前或延期交(提)货，必须在事先与对方达成协议，并按协议执行。交货地点在乙方百货大楼，由百货公司供销科收货，验收合格，办理交接手续。

第八条包装要求及费用负担：由甲方负责包装，以定作物不受损坏为准;每件包装费均按4元计算，共计980元，全部费用由乙方负担。

第九条运输方法及费用负担：由甲方负责运输，每件运输费用均按2元计算，共计490元，全部费用由乙方负担.运输造成的损失，由甲方负责。

第十条本合同签字之日，乙方向甲方给付预付款元(大写元).甲方不履行合同时，除承当违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款的应返还。

第十一条结算方式及期限：乙方收到全部定作物，验收合格后，即办理移交手续，据以结帐，并在收货后十五天内通过银行付款。

第十二条甲方的违约责任

一、甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价;不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承当逾期交付的责任;经过修整或调换后，仍不合乎合同规定的，乙方有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。

二、甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交局部按逾期交付处理;乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。

三、因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。

四、甲方逾期交付定作物的，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付局部的价款总额的千分之一偿付违约金。

五、甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物局部价款总值20%的违约金。

六、由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，到达合同规定的质量要求，否那么乙方有权拒收。

第十三条乙方的违约责任

一、乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的`损失。

二、乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行局部定作物价款总值30%的违约金。

三、乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其他技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。

四、乙方如超过合同规定日期付款，应当对比中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。

五、乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。

六、乙方如变更交付定作物的地点，应承当因此而多支出的费用。

第十四条不可抗力：在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，甲方在经有关部门证明后，可免予承当违约责任.但甲方应当采取积极措施，尽量减少损失，如不可抗力的损失是在合同规定的履行期限以外生的，不得免除甲方责任;在乙方迟延接受或无故拒收期间发生的，乙方应当承当责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

第十五条本合同发生纠纷时，双方协商解决;协商不成时任何一方可向办理本合同公证的公证机关申请调解，或向合同管理机关申请调解，仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

本合同于________年____月____日经公证生效，合同履行完毕即失效。

本合同一式份，甲乙双方各执一份，县公证处，县物价局，县建设银行各存一份。

甲方：(盖章)乙方：

代表人：代表人：

地址：地址：

：：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

________年____月____日________年____月____日

加工安装合同范本(篇三)

单位名称：(甲方)_____________

单位名称：(乙方)__________

第一条、项目概况

1、工地名称：____________________________________

2、工地位置：____________________________________

3、门窗面积：____________________________________

4、项目时间_____天(因受风、雨、停电等不可抗拒因素影响工期顺延)

5、项目单价：_______元，预计项目量______平，项目总造价_______元(结算按照实际平数计算)

6、平安施工：乙方应平安施工，如造成事故责任和因此发生的费用，均由乙方承当，与甲方无关。

第二条、付款方式：

1、甲、乙双方签字后甲方支付乙方项目款______元。

2、项目量完成至上框，甲方付乙方______元。

3、项目量完成至上扇，甲方付乙方______元。

4、安装结束后经甲方验收合格签字后，应支付项目总造价的_______元，残余______作为保修金，保修期满后无条件支付，保修期为___年。

第三条、门窗要求：_________________________________________

第四条、质量要求：

1、乙方按设计图纸施工。假设设计变更通知设计单位，严格遵守国家有关施工标准施工。如不遵守施工标准，损失由乙方负责。

2、施工过程中，甲方提出变更原设计计划，更改局部的造价另签。

第五条：如出现合同外事宜由甲乙双方协商解决。

第六条：本合同一式两份，都具有同等法律效力，双方签字盖章后生效。

甲方(盖章)____________

乙方(盖章)_____________

地址：___________________

地址：____________________

法人代表人：_____________

法人代表人：______________

：__________________

：___________________

手机：__________________

手机：____________________

日期：__________________

日期：____________________

加工安装合同范本(篇四)

甲方：________________

乙方：________________

一、委托加工工程

1、委托加工产品：_________

2、数量：以甲方下单为准

3、单价：_________

4、交货期限：按乙方接单日起________天内交货。具体时间以订单为准。

5、甲方提供、商标、吊牌、防伪标识。

二、质量要求及技术规范

1、乙方严格按照甲方提出的质量要求进行加工，参照【生产通知单、样衣、工艺制单】为规范，于_________年_________月_________日制作出大货样衣，经甲方确认后封样，该样品由甲方保留，方可大货生产。

2、技术规范按照?企业质量问题细那么》见附件及国家规范。如企业质量细那么规范中有低于国家规范或者与国家规范不符的，按国家规范执行。

三、乙方对质量负责的范围及局限

1、颜色、尺码规格确实认。

2、绣花、印花其他特殊工艺确实认。

3、裁剪工艺、缝纫工艺确实认。

4、其他质量问题确实认。

5、回修率不能超过总生产量，如有超过范围按每件扣款五元。

四、技术资料、图纸提供方法及保密要求

1、甲方提供服装款式、标志图案等纸样的技术资料。

2、乙方必须对甲方提供的服装款式、纸样等技术资料进行保密，不得向任何人泄漏任何相关资料，也不得在甲方订单之外利用甲方提供的资料自行加工、销售。

3、未经甲方许可，乙方不得留存服装样品及相关的技术资料

五、包装要求及交货地点、运输方式

1、乙方严格按照甲方的要求进行内、外包装及发运包装。

2、甲方指定交货地点_________。

3、运输方式为_________运费由_________负担。

六、结算方式

1、在乙方检验合格交货后，三十天后由乙方提供领料单、合同书、交货清单交给甲方。

2、甲方以银行划转方式与乙方结算。

乙方银行帐户为：________________________

银行户名：______________________________

七、违约责任

1、乙方必须严格按照双方规定的时间交货，如逾期交货，乙方应向甲方支付价款总值________的违约金。

2、乙方假设制造混充产品，给甲方造成损害的，应当承当损害赔偿责任，赔偿金额为人民币________万元，甲方有权通知相关监督检查部门对其进行处分。

3、乙方由于保管不善，致使甲方提供的原材料及其他物品毁损、灭失的，应当赔偿甲方因此而造成的损失。

4、乙方假设违反甲方的保密要求，甲方有权要求乙方返还相关资料，并视实际情况要求乙方承当赔偿责任。

5、乙方必须严格遵照合同规定的质量要求及技术指标，未到达质量要求、技术指标，乙方向甲方支付产品报次赔偿金________本钱价。

6、乙方无权销售本合同中波及的加工产品，如乙方私自销售本合同签订的加工产品，甲方有权解除合同，乙方应当按该批产品总金额的________支付违约金。

7、乙方不得以任何方式或途径与甲方客户直接联系，乙方假设有此行为，甲方有权终止加工合同，假设由此造成甲方损失，甲方有权查究其违约法律责任。

甲方代表签名：________________乙方代表签名：________________

签订合同日期：________________签订合同日期：________________

加工安装合同范本(篇五)

定作人：________________________

承揽人：________________________

签订地点：______________________

签订时间：________年____月____日

第一条加工物、数量、报酬、交货期限

第二条定作人提供的材料

第三条承揽人对定作人提供的材料的检验规范、时间及提出异议的期限：__________________________

第四条加工物的技术规范、质量要求：_______________________

第五条承揽人对定作物质量负责的期限及条件：_______________________________

第六条加工物的包装要求及费用负担：_________________________________

第七条定作人提供技术资料、图纸的时间、方法及保密要求：____________________________

第八条承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理的，在________日内向定作人提出书面异议。">原告：张xx，男，汉族，197x年x月1x日生，〔代理人〕

被告：A公司，法定代表人：XXX

诉讼请求：

1、判令被告向原告支付加工费28452元；

2、判令被告从起诉之日起至人民法院判决被告具体支付之日止按人民银行同期贷款利率向原告支付逾期付款的利息266元〔暂计2个月〕；以上合计28718元。

3、本案诉讼费由被告承当。

事实与理由：

201X年1X月至201X年X月间，被告委托原告加工五金制品一批，原告按照被告要求加工完毕并交付予被告，但被告拖欠加工费8万余元，经原告屡次催收，已支付55000元加工费，尚欠28452元加工费拒绝支付至今。原告认为，原被告之间的加工承揽合同关系合法有效，应受法律爱护。原告依约履行加工和送货义务后，被告应履行自己的付款义务。被告拖欠加工费的行为已经构成违约，严重损害了原告的合法权益。

原告的请求既有事实依据也有法律依据，理由充沛，人民法院应予支持。原告为了维护自身的合法权益，根据?中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定，诉至贵院，恳请贵院查明事实，依法判决。

加工安装合同范本(篇六)

加工合同范本

承揽方：____________________________________

地址：____________邮码：____________：____________

法定代表人：____________职务：____________

定作方：____________________________________

地址：____________邮码：____________：____________

法定代表人：____________职务：____________

定作方委托承揽方加工____________，经双方充沛协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条加工成品

编号名称规格单位数量备注

第二条加工成品质量要求

第三条原材料的提供方法及规格、数量、质量

1.(用承揽方原料完成工作的)，承揽方必须依照合同规定选用原材料，并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者用不合乎合同规定的原材料而影响定作质量时，定作方有权要求重作、修理、减少价款或退货。

2.(用定作方原材料完成工作的，应当明确规定原材料的耗费定额)。定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料，承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验，不合乎要求的，应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。

3.交(提)原材料等物品日期计算，参照第七条规定执行。

第四条技术资料、图纸提供方法

1.承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方;定作方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到回答，有权停止工作，并及时通知定作方，因此造成的损失，由定作方赔偿。

2.承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。

3.定作方应当按规定日期提供技术资料、图纸等。

第五条价款或酬金

价款或酬金，按照国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方商定。

第六条验收规范和办法

1.按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收规范。

2.定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或工程，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题，除定作方使用、保管不当等原因而造成质量问题的以外，由承揽方负责修复或退换。

3.当事人双方对承揽的定作物和工程质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。

第七条交货的时间和地点

1.交(提)定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，应当在事先与对方达成协议，并按协议执行。

2.交(提)定作物日期计算：承揽方自备运输工具送交定作物的以定作方接收的戳记日期为准;委托运输部门运输的，以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准;自提定作物的，以承揽方通知的提取日期为准，但承揽方在发出提取定作物通知中，必须留给定作方以必要的途中时间;双方另有约定的，按约定的办法计算。

第八条包装要求及费用负担

第九条运输方法及费用负担

第十条结算方式及期限

第十一条其他约定

第十二条承揽方的违约责任

一、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，应当按质论价，酌减酬金或价款;不同意利用的，应当负责修整或调换，并承当逾期交付的责任;经过修整或调换后，仍不合乎合同规定的，定作方有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。

二、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作方仍然需要的，应当照数补齐，补交局部按逾期交付处理;少