套监理工程师合同管理模拟练习题

2018年监理工程师合同管理模拟练习题1前言：2018年HYPERLINK"/jianli.htm"监理工程师考参考题1、必须以第三方财产提供担保的方式是（）担保。A．保证B．抵押C．质押D．定金2、甲、乙双方互负债务，没有先后履行顺序，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求，一方在对方履行债务不符合约定时有权拒绝其相应的履行要求。这在合同法上是（）。A．先履行抗辩权B．先诉抗辩权C．同时履行抗辩权D．不安抗辩权3、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为（）。A．专用条款、通用条款、中标通知书、图纸B．中标通知书、协议书、专用条款、通用条款C．中标通知书、投标书、协议书、图纸D．中标通知书、专用条款、通用条款、图纸4、无标底的综合评分法常采用以（）作为标准值。A．最高报价B．最低报价C．平均报价D．评标价E．复合标底5、开标时，所列（）情况之一视为废标。A．投标书逾期到达B．投标书未密封C．报价不合理D．无单位和法定代表人或其他代理人印鉴E．招标文件要求保函而无保函6、当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证是（）。A．一般保证B．连带责任保证C．法定保证D．委托保证7、《建设工程委托监理合同》规定，委托人的责任不包括（）。A．委托人选定的质量检测机构试验数据错误B．因非监理人原因的事由使监理人受到损失C．委托人向监理人提出赔偿要求不能成立D．监理人的过失导致合同终止8、债务人决定将合同中的义务转让给第三人时，（）。A．应当经债权人同意B．无需经债权人同意，但应通知债权人C．无需经债权人同意，但应办理公证手续D．无需经债权人同意，也无需通知债权人9、在合同履行中，应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有（）情形之一时，可以行使抗辩权。A．未按合同约定办理保险B．经营状况严重恶化C．为逃避债务转移财产、抽逃资金D．合同履行的准备不充分E．丧失商业信誉10、某上级公司由于工作失误，将应交下级工厂甲的任务误发至下级工厂乙，乙据此与建筑公司丙签订合同。该合同在执行过程中，上级公司发现有误，决定纠正错误，遂通知乙停止执行合同，乙与丙因此遭受损失。在这一例中，下列表述中正确的是（）。A．原合同无效，乙与丙应各自承担损失B．上级公司直接赔偿丙的损失C．甲应赔偿丙的损失，乙的损失自己负责D．乙应赔偿丙的损失，再请求该上级公司负责处理答案：1、A2、C3、D4、BC5、ABDE6、A7、D8、A9、BCE10、D2018年监理工程师合同管理模拟练习题21、按照FIDIC施工分包合同条件对索赔管理的规定，下列表述正确的包括（）。A．当分包商认为自己权益受到损害时有权向工程师递交索赔报告B．当分包商的损失原因属于业主，也只能向承包商提索赔要求C．当分包商的损失原因属于业主，如果不能获得索赔补偿时，应由承包商承担D．由于承包商原因引起的索赔，工程师不予处理E．分包商没有按规定程序索赔，承包商不承担责任2、A公司授权其采购员甲到B公司购买一批计算机，并交给甲已经盖公司公章的空白合同书，甲用此合同书与B公司订立了购买一批电视机的合同，发生纠纷后，应当（）。A．要求甲支付电视机的货款B．A公司向B公司无偿退货C．由B公司交付计算机，A公司支付计算机的货款D．由B公司交付电视机，A公司支付电视机的货款3、工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由（）承担。A．乙项目经理B．甲施工企业C．建设单位D．具体施工人员4、可以通过合同约定的担保方式包括（）。A．保证B．抵押C．质押D．留置E．定金5、某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由（）承担。A．乙承包人B．发包人C．甲承包人D．工程师6、承包商按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理为（）。A．费用和工期损失全部由业主承担B．费用和工期损失全部由承包商承担C．费用由承包商承担，工期给予顺延D．工期不予顺延，但费用由业主给予补偿7、发生涉及工程造价问题的施工合同纠纷时，如果仲裁庭认为需要进行证据鉴定，可以由（）鉴定部门鉴定。A．申请人指定的B．政府建设主管部门指定的C．工程师指定的D．当事人约定的E．仲裁庭指定的8、依据监理委托合同规定，委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是（）。A．工程总投资超过预期金额B．因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长C．承包商按监理工程师的指示返工修复施工缺陷使竣工时间延长D．监理工程师没有进行合同内规定的检查试验而出现质量事故9、评标委员会对投标书的初评时，主要检查的内容不包括（）。A．报价计算的正确性B．评标价的优劣C．投标人的资格D．投标保证有效性10、在监理合同履行过程中，委托人提供一部汽车供监理人使用。监理工作完成后，该部汽车应（）。A．无偿归监理人所有B．按使用前的原值付款后归监理人C．归还委托人，监理人无须支付费用D．归还委托人，监理人支付折旧等费用答案：1、BDE2、D3、B4、ABCE5、B6、B7、DE8、D9、B10、C2018年监理工程师合同管理模拟练习题31、在建设工程施工合同中使用专利技术及特殊工艺施工的处理是（）。A．如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用B．如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承包人承担申报、试验、使用等费用C．若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师的认可，然后由发包人负责办理申报手续，承包人承担有关费用D．若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续，发包人承担有关费用2、在施工合同中，不论何种形式的仲裁协议，都应包括（）。A．仲裁申请书B．请求仲裁的意思表示C．仲裁事项D．选定的仲裁员E．选定的仲裁委员会3、监理人可单方面提出终止合同的条件之一是（）。A．委托人拒绝支付通知中监理人要求的附加工作酬金B．暂停执行监理业务超过3个月C．委托人无正当理由拖欠监理酬金30日以上D．委托人未能为监理人提供必需的工程资料4、对招标人和投标人均有法律约束力的招标文件包括（）。A．招标公告B．投标人须知C．资格预审须知D．对投标人书面提出问题的回答函件E．标前会议后发给每一位投标人的会议记录5、参与工程竣工验收的各方不能形成一致意见时，应（），待意见统一后，重新组织工程竣工验收。A．由总监理工程师协调参与竣工验收各方B．报当地建设行政主管部门或监督机构进行协调C．由承包人进行协调D．由发包人进行协调6、监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，委托人可（）。A．发出中止合同通知，令监理合同即行停止B．发出未履行义务通知后在第21天单方终止合同C．发出未履行义务通知后21天内未能得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35天，监理合同即行终止D．首先发出未履行义务通知，21天内未能得到满意答复后，在第一个通知发出35天内发出终止合同通知，监理合同即行终止7、FIDIC合同条件规定，因非承包原因导致工程不能进行规定的竣工验收，工程师应在（）签发工程接收证书，将这部分工程移交给业主照管和使用。A．提交竣工验收申请之日B．竣工验收之日C．本该进行竣工检验之日D．承包商提交检验申请之后第28天8、在施工招标中，进行合同数量的划分应考虑的主要因素有（）。A．施工内容的专业要求B．施工现场条件C．投标人的财务能力D．对工程总投资的影响9、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应（）。A．没收全部定金补偿损失B．要求发包人支付双倍的定金C．要求发包人补偿实际发生的损失D．要求发包人付给合同约定设计费用的50％10、依据《担保法》规定，担保人必须是第三人的担保方式是（）。A．保证B．质押C．定金D．留置答案：1、A2、BCE3、C4、BDE5、B6、D7、C8、ABD9、D10、A2018年监理工程师合同管理模拟练习题41、按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人（）。A．不再负责处理有关设计问题B．仍应无偿负责处理有关设计问题C．仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费D．仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更2、FIDIC施工合同条件中的担保期限是到（）截止。A．承包商圆满完成施工义务B．承包商圆满完成施工和保修义务C．工程师分发接收证书D．承包商收到最后一笔尾款3、FIDIC施工合同通用条件中规定，发生（）时，可以给承包商合理延长合同工期。A．放线错误B．发生变更C．施工中遇到异常不利气候条件D．由于传染病或政府行为导致工期延误E．施工中遇到其他承包商的干扰4、招标人选择招标代理机构时，（）不是应满足的条件。A．招标代理机构必须是法人组织B．有从事招标代理业务的营业场所C．有能够编制招标文件的能力D．有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库”5、施工合同范本规定，图纸会审和设计交底应由（）组织。A．发包人B．承包人C．监理人D．设计人6、《合同法》规定，应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方有（）情况时，可以中止履行。A．经营状况严重恶化B．转让财产C．丧失商业信誉D．没有履行债务能力E．没有提供担保7、在工程建设的过程中，（）是最为常用的一种担保方式。A．抵押B．留置C．保证D．定金8、工程施工投标的主体是（）。A．业主B．监理工程师C．承包商D．设备供应单位9、下列关于合同履行中的债权转让和债务转移的说法不正确的是（）。A．是合同当事人双方基于合同内的约定B．债权转让和债务转移可以分为债务人向第三人履行债务和由第三人向债权人履行债务C．合同当事人之间的债权和债务关系因此改变D．合同当事人之间的债权和债务关系并不因此而改变10、效力待定合同的情形是（）订立的合同。A．无民事行为能力人B．无权代理人C．表见代理人D．法定代表人负责越权E．无处分权人处分他人财产答案：1、C2、B3、BCDE4、A5、A6、ACD7、C8、C9、C10、BCDE2018年监理工程师合同管理模拟练习题51、在设计合同中，判定设计人是否按时完成设计任务，计算设计期限的开始时间是（）日。A．设计人收到定金B．合同签订C．设计人员勘察现场D．场址选择2、在合同协议书内应明确注明开工日期、竣工日期和合同工期总日历天数。其中工期总日历天数应为（）。A．招标文件要求的天数B．投标书内承包人承诺的天数C．工程实际需要施工的天数D．经政府主管部门认可的天数3、接到承包人提交的索赔通知后，工程师应（）。A．及时检查承包人的施工现场同期记录B．审查承包人的施工是否受到延误C．核对承包人是否增加了施工成本D．分析索赔事件的合同责任E．认为索赔要求不合理，不予理睬4、合同公证与鉴证的（）等相同。A．性质B．效力C．内容D．范围E．目的5、监理工程师根据施工现场实际情况发布暂停施工指令后，由于（）而发布的指令不应对承包商的停工损失给予补偿。A．两个独立承包人发生施工干扰而暂停某一承包人的施工B．承包人在同一空间不同高程上同时作业，为了保障工人的安全而暂停某一作业面的施工C．等待设计图纸的变更而暂停某一作业的施工D．为了保护基础开挖时遇到有文物保护价值的古迹6、发包人出于某种需要希望工程能提前竣工，则他应做的工作包括（）。A．向承包人发出必须提前竣工的指令B．与承包人协商并签订提前竣工协议C．负责修改施工进度计划D．为承包人提供赶工的便利条件E．减少对工程质量的检测试验项目7、对一个邀请招标的工程，参加招标的单位不得少于（）。A．2家B．3家C．5家D．没有限制8、某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由（）提出。A．发包人B．承包人C．设计单位D．监理单位9、FIDIC施工合同条件中关于争端裁决委员会的规定，下列表述正确的是（）A．争端裁决委员会由仲裁委员会指定B．争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担C．争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式D．争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为10、某工程项目的招标资格审查文件中明确规定外地施工单位不允许参与投标，这是建设行政主管部门核查投标人资格审查文件的（）内容。A．不得以不合理条件限制或排斥潜在投标人B．不得使招标时间长，费用高C．不得对潜在投标人实际歧视待遇D．不得强制投标人组成联合体投标答案：1、A2、B3、ABCD4、CDE5、B6、BD7、B8、B9、D10、A2018年监理工程师合同管理模拟练习题61、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（）的日历天数计算。A．合同签字日起按投标文件中承诺B．合同签字日起按招标文件中要求C．合同约定的开工日起按投标文件中承诺D．合同约定的开工日起按招标文件中要求2、某工程项目施工中，发包人供应的材料经过承包人检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷，原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则（）。A．承包人承担返工费用，工期不予顺延B．承包人承担返工费用，工期给予顺延C．发包人承担追加合同价款，工期不予顺延D．发包人承担追加合同价款，工期给予顺延3、工程投保建筑工程一切险后，如果因（）原因导致被保险人受到损害时，保险公司负责赔偿。A．地震B．地面沉陷C．施工现场临近建筑物的火灾D．施工机械制动失灵造成的损失E．领有公共运输行驶执照的运输汽车在工地被砸坏4、当承包人索赔后，工程师可以对索赔提出质疑的情况包括（）。A．承包人以前已表明放弃索赔B．提交的证据不足以说明索赔的部分C．发包人与承包人共同负有责任，责任未划分D．损失计算不足E．承包人没有采取措施避免或减少损失的部分5、FIDIC合同条件中，如未约定开工日期，承包商应在接到中标函后的（）天内开工，工程师应至少提前7天通知承包商开工日期。A．15B．30C．42D．606、因非监理人原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作称为工程监理的（）。A．额外工作B．附加工作C．正常工作D．其他工作7、合同履行地点没有约定或约定不明确的，下列确定方法的表述，正确的是（）。A．给付货币的，在给付货币一方所在地履行B．交付不动产的，在不动产所在地履行C．交付动产的，在接受动产一方所在地履行D．履行标的是行为的，在履行义务一方所在地履行8、建设工程合同的纠纷由（）人民法院管辖。A．被告住所地B．合同签定地C．工程所在地D．原告住所地9、由于当事人疏忽，合同的部分履行费用负担约定不明确，事后又未能达成补充协议，则该部分费用应由（）。A．权利人承担B．履行义务人承担C．双方平均分担D．权利人承担主要费用，义务人负担连带责任10、当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自（）之日起生效。A．签订B．登记C．履行D．主合同生效答案：1、C2、D3、ABC4、ABCE5、C6、A7、BD8、C9、B10、B2018年监理工程师合同管理模拟练习题71、施工企业与材料供应商订立的材料供应合同中，约定违约金是2.0万元，但供应商的违约行为给施工企业造成的损失是2.2万元，施工企业应要求供应商支付（）。A．4.2万元B．2.2万元C．2.0万元D．0.2万元2、连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人（）。A．只可要求保证人在其保证范围内承担保证责任B．只可要求债务人履行债务C．不可要求保证人在其保证范围内承担保证责任D．既可要求债务人履行债务，也可要求保证人在其保证范围内承担保证责任3、工程开工前，合同双方应做好有关准备工作，就工程师而言，特别要做好（）。A．特殊专业工程不允许分包B．主体工程的施工任务不允许分包C．安装工程的施工不允许分包D．只允许一家分包人进行分包E．主要工程量必须由承包人完成4、按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由（）的人民法院管辖。A．工程所在地B．被告住所地C．原告住所地D．合同签字地5、在施工合同中，（）属于发包人应当完成的工作。A．使施工现场具备施工条件B．提供施工场地的工程地质资料C．提供工程进度计划D．向工程师提供在施工现场办公的设施E．开通施工场地与城乡公共道路的通道6、在材料采购合同中，由供货运的货物，运输过程中发生的问题由（）负责。A．供货方B．运输部门C．采购方D．供货方和运输部门共同7、按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（）的顺序履行。A．订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议B．合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格C．补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格D．补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款8、《建设工程委托监理合同(示范文本)》由（）组成。A．建设工程委托监理合同B．规范、图纸C．委托人对监理人的授权委托书D．标准合同条件E．专用合同条件9、《合同法》规定可以解除合同的条件有（）。A．不可抗力发生B．在履行期限届满之前，当事人明确表示不履行主要债务C．当事人迟延履行主要债务D．当事人违约使合同目的无法实现E．在履行期限届满之前，当事人以自己行为表明不履行主要债务10、在材料采购合同的履行中，如采购方已按期派车到指定地点接收货物，而供货方又不能交货时，则派车损失就由（）支付费用。A．采购方B．供货方C．采购方和供货方共同D．施工承包人答案：1、B2、D3、CDE4、A5、ABE6、B7、C8、ADE9、BDE10、B2018年监理工程师合同管理模拟练习题81、FIDIC合同条件规定的“合同有效期"是指从合同签字之日起，至（）止。A．颁发工程移交证书日B．工程移交证书中注明的竣工日C．颁发解除缺陷责任证书日D．承包商提交的结清单生效日2、承包人在索赔意向通知提交后的（）天内递交正式的索赔报告。A．14B．28C．7D．563、在施工合同履行中，发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天仍不支付结算价款时，承包人可以（）。A．与发包人协议将该工程折价B．留置该工程C．自行拍卖该工程D．申请人民法院将该工程依法拍卖E．申请仲裁或者向人民法院起诉4、对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种（）。A．合法行为B．违法行为C．自然事件D．社会事件5、某施工合同工期为300天，合同价为1500万元，在施工过程中由于进行设计变更，造成增加的工程量价格为10万元，则工程师应（）。A．不批准顺延工期B．应批准顺延工期1天C．应批准顺延工期2天D．应批准顺延工期3天6、对FIDIC编制的分包合同的说法中，正确的是（）。A．工程分包后，承包商对分包工程承担的风险全部地转移给分包商B．分包合同只可采用公开招标的方式签订分包合同C．承包商应向分包商收取分包管理费D．承包商应向分包商提供主合同中的工程量清单及承包商的报价细节E．可以允许业主与分包商有私下约定7、发包人将其批量采购的塑钢窗运抵现场与承包人共同清点后存人承包人仓库，承包人在使用前抽样检验认为合格后投入使用。施工过程中发现其中5个塑钢窗制造质量出现较大问题，承包人按照工程师的指示将其拆除并要重新安装。工程师对此事件处理的方案为（）。A．费用和工期损失均由承包人承担B．补偿费用并顺延合同工期C．补偿费用但不顺延合同工期D．顺延合同工期但不补偿费用8、当合同约定的违约金过分高于因违约行为造成的损失时，违约方（）。A．可拒绝赔偿B．不得提出异议C．可中止履行义务D．可要求仲裁机构予以适当减少9、在工程建设的过程中，（）是最为常用的一种担保方式。A．抵押B．留置C．保证D．定金10、按照规定可以不进行招标的范围包括（）的工程。A．抢险救灾B．建筑造型有特殊要求C．基础设施D．施工企业自建自用E．涉及国家秘密答案：1、B2、C3、C4、B5、ACE6、ADE7、AE8、BCD9、BD10、ACDE2018年监理工程师合同管理模拟练习题91、某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签定了合同，此合同法律关系的客体是（）。A．物B．行为C．智力成果D．活动2、债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债务履行担保的担保方式是（）。A．定金B．留置C．抵押D．质押3、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（）的日历天数计算。A．合同签字日起按投标文件中承诺B．合同签字日起按招标文件中要求C．合同约定的开工日起按投标文件中承诺D．合同约定的开工日起按招标文件中要求4、在施工过程中，发包人供应材料设备在用于永久工程的施工前需重新检验的，（）。A．检验由发包人负责，费用由承包人负责B．检验由发包人负责，费用由发包人负责C．检验由承包人负责，费用由承包人负责D．检验由承包人负责，费用由发包人负责5、一个买卖合同按照市场行情约定价格，2002年2月1日订立合同时约定价格为每千克200元，合同规定2002年4月1日交货，但卖方迟至2002年5月1日交货，2002年4月1日时的市场价格为每千克210元，2002年5月1日市场价格为每千克220元，逾期交货1个月的违约金每千克10元，买方应按照每千克（）元向卖方付款。A．220B．210C．200D．1906、某上级公司由于工作失误，将应交下级工厂甲的任务误发至下级工厂乙，乙据此与建筑公司丙签订合同。该合同在执行过程中，上级公司发现有误，决定纠正错误，遂通知乙停止执行合同，乙与丙因此遭受损失。在这一例中，下列表述中正确的是（）。A．原合同无效，乙与丙应各自承担损失B．上级公司直接赔偿丙的损失C．甲应赔偿丙的损失，乙的损失自己负责D．乙应赔偿丙的损失，再请求该上级公司负责处理7、分包商应立即执行的变更指令包括（）的书面指令。A．业主直接送达B．工程师直接送达C．工程师代表直接送达D．承包商代表直接送达E．经承包商代表确认工程师发布8、某FIDIC施工合同条件约定，业主扣留承包商的保留金限额为80万元，为了使承包商有较充裕的流动资金用于工程施工，在保留金扣留到50万元时，承包商提交保留金保函代换保留金，业主应返还承包商（）万元的保留金。A．25B．30C．40D．509、民间借贷约定的利息高于银行同期同种贷款利率的（）倍时，签定的合同，可确认为可变更、可撤销合同。A．3B．4C．5D．610、下列哪些财产可以抵押（）。A．土地所有权B．抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权C．抵押人所有的房屋D．有争议的财产答案：1、BCD2、B3、A4、B5、ACDE6、B7、A8、ABC9、ABD10、B2018年监理工程师合同管理模拟练习题101、施工合同示范文本规定，因发包人的原因影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，发包人应当（）。A．赔偿承包人因此造成的损失，相应顺延工期B．只相应顺延工期C．只赔偿承包人因此造成的损失D．赔偿承包人因此造成的损失或相应顺延工期2、在提供方式中，比较强烈的担保方式是（）。A．保证B．质押C．定金D．留置3、某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设备的基础土建设计文件应由（）进行审查认可。A．承包总体工程设计的设计单位B．发包人C．监理工程师D．设备安装承包商4、对于发包人供应的材料设备，（）等工作应当由发包人承担。A．到货后，通知清点B．参加清点C．清点后负责保管D．支付保管费用E．如果质量与约定不符，运出施工场地并重新采购5、按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由（）。A．业主额外支付B．工程师承担C．承包商自行承担D．业主与承包商协商补偿6、按照《招标投标法》的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件包括（）。A．有编制招标文件的能力B．已发布招标公告C．具有开标场地D．有组织评标的能力E．已委托公证机关公证7、根据《合同法》规定，生效的要约可因一定事由的发生而失效，这些事由包括（）。A．要约人依法撤回要约B．要约人依法撤销要约C．拒绝要约的通知到达要约人D．受要约人对要约内容作出变更E．承诺期限届满，受要约人未作出承诺8、在施工合同中，不论何种形式的仲裁协议，都应包括（）。A．仲裁申请书B．请求仲裁的意思表示C．仲裁事项D．选定的仲裁员E．选定的仲裁委员会9、某工程项目施工过程中，承包人运料车由于公共道路断路不能向工地运送材料，致使工期拖延5天，承包人就此向发包人提出工期索赔。其理由是发包人应承担外部协调不力责任。此种索赔属于（）。A．总索赔B．道义索赔C．默示索赔D．工程变更索赔10、施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有（）。A．设计变更B．非承包人原因停电C．分包人的施工干扰D．发包人不能按合同约定日期支付预付款，使工程不能正常进行E．交通部门修理公路影响材料运输进度答案：1、D2、BCD3、B4、C5、ACDE6、B7、ABDE8、B9、BCDE10、C2018年监理工程师合同管理模拟练习题111、投料试车的组织和试车工作由（）负责。A．承包人B．发包人C．工程师D．设备供应商2、FIDIC合同条件规定的“暂定金额”特点之一是（）。A．该笔费用的金额包括在中标的合同价内B．业主有权根据施工的实际需要控制使用C．此项费用的支出只能用于中标承包商的施工D．工程竣工前该笔费用必须全部使用3、某施工合同经法院确认无效后，应认为该合同从（）日起无效。A．订立施工合同B．订立施工合同C．确认无效D．下达停工令4、依据《合同法》规定，当事人在合同中既约定定金，又约定违约金时，若一方违约，对方（）追究违约方的赔偿责任。A．可选择违约金条款或定金条款B．可以同时采用违约金和定金条款C．应该采用违约金条款D．必须采用定金条款5、合同当事人对合同的可变更或可撤销发生争议，只有（）有权变更或撤销合同。A．人民政府B．人民检察院C．人民法院D．建设行政主管部门E．仲裁机构6、监理工程师对设备采购合同的管理主要包括（）。A．对合同及时编号，统一管理B．签发到货质量证明C．分析合同的执行情况D．监督合同的履行E．按合同约定的价格和结算条款办理结算7、设计阶段监理的内容包括（）。A．选择勘察设计单位B．组织设计方案竞赛C．确定设计使用的技术参数D．审查勘察设计方案和结果E．编制项目概预算8、工程建设合同是（）合同。A．主合同B．从合同C．诺成性合同D．实践性合同