2022年监理工程师《建设工程合同管理》考试题库（含真题）

PAGEPAGE3182022年监理工程师《建设工程合同管理》考试题库（含真题）一、单选题1.承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为（）。A、1个月B、6个月C、1年D、2年答案：B解析：知识点:承包人工程价款优先受偿权。承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。2022版教材P114。2.下列可作为资格预审申请人的是()。A、为本标段前期准备提供咨询服务的B、为本标段的代建人C、被暂停或取消投标资格的D、4年前有重大质量问题的答案：D解析：2022版教材P52-54通过资格预审的申请人除应满足资格预审文件的初步审查标准和详细审查标准外，还不得存在下列任何一种情形:不按审查委员会要求提供澄清或说明;为项目前期准备提供设计或咨询服务(设计施工总承包除外);为招标人不具备独立法人资格的附属机构或为本项目提供招标代理;为本项目的监理人、代建人等情形;以及最近三年内有骗取中标或严重边约或重大工程质量问题;在资格预审过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为等。3.招标程序中资格预审与资格后审的区别，主要体现在审查投标人资格的（）。A、目的B、时间C、内容D、方法答案：B解析：4.标准施工合同通用条款规定的变更范围不包括()。A、取消合同中任何一项工作B、改变合同中任何一项工作的质量或其他特性C、改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸D、改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序答案：A解析：2022版教材P108-110标准施工合同通用条款规定的变更范围包括:(1)取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；(2)改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；(3)改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；(4)改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；(5)为完成工程需要追加的额外工作。5.（2016年真题）施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目投标，中标后形成的合同义务应由（）承担。A、施工企业法定代表人B、拟派项目经理C、施工项目部D、施工企业答案：D解析：（一）代理的概念和特征代理是代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。代理的特征：1.代理人必须在代理权限内实施代理行为2.以被代理人的名义实施代理行为3.代理人在被代理人的授权范围内独立的表现自己的意志4.被代理人对代理人承担民事责任。包括对代理人在执行代理任务的合法行为承担民事责任，也包括对代理人不当代理行为承担民事责任。6.FIDIC标准合同文本中的（），适用于各类大型或较复杂的工程或房建项目，尤其适用于传统的“设计——招标——建造”模式。A.《施工合同条件》(1999年版，2017年第2版)A、《生产设备和设计一施工合同条件》(1999年第1版，2017年第2版)B、《设计采购施工(EPC、／交钥匙工程合同条件》(1999年第1版，2017年第2版)D、《简明合同格式》(1999年第1版)答案：A解析：2022版教材P151-152《施工合同条件》(1999年第1版,2017年第2版)，又称“新红皮书”，适用于各类大型或较复杂的工程或房建项目，尤其适用于传统的“设计——招标——建造”模式，承包商按照业主提供的设计进行施工，采用工程量清单计价，业主委托工程师管理合同，由工程师监管施工并签证支付。7.关于工程设计招标与工程施工招标比较，其特点说法不正确的是()。A、设计招标文件中而无具体的工作量B、工程设计招标按规定的工程量清单填报报价后算出总价C、设计招标开标时不按报价高低排定次序D、设计招标评标委员关注方案的技术先进性、所达到的技术指标、方案的合理性答案：B解析：2022版教材P25-26在招标条件上，勘察设计招标通常只能向潜在投标人提供项目概况、功能要求等工程前期的初步性基础资料，更多还要依赖投标单位专业设计人员发挥技术专长和创造力，提供智力成果;且无具体量化的工作量，灵活性较大。（B错误）8.下列各项中，不属于《简明标准施工招标文件》的有（）。A、招标公告B、投标人须知C、评标办法D、发包人要求答案：D解析：2022版教材P40-49本题考查重点是“简明标准施工招标文件”。《简明标准施工招标文件》共分招标公告(或投标邀请书)、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单、图纸、技术标准和要求、投标文件格式八章。因此，本题的正确答案为D。9.如果任一方对DAAB的决定不满，可以在收到该决定通知后（）天内，将其不满向另一方发出通知。A、7B、14C、28D、42答案：C解析：2022版教材P153-157如果任一方对DAAB的决定不满，可以在收到该决定通知后28天内，将其不满向另一方发出通知。如双方均未发出表示不满的通知，则该决定应作为最终的对双方有约束力的决定。10.工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是()。A、物B、财C、行为D、智力成果答案：D解析：2022版教材P6-9本题考查的是合同法律关系的构成。智力成果是通过人的智力活动所创造出的精神成果，包括知识产权、技术秘密及在特定情况下的公知技术。如专利权、工程设计等，都有可能成为合同法律关系的客体。11.一般情况下由（）负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。A、发包人B、设备供应商C、承包人D、监理人答案：C解析：知识点:竣工验收管理。一般情况承包人应负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。2022版教材P115。12.(2017年真题)工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时，应由监理人按照（）的原则商定或确定。A、成本加酬金B、成本加利润C、成本加规费D、直接成本加间接成本答案：B解析：1.变更估价的程序承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14天内，向监理人提交变更报价书；监理人收到承包人变更报价书后的14天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。2.变更的估价原则（1）已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目，采用该子目的单价计算变更费用；（2）无适用于变更工作的子目，但有类似子目，可参照类似子目的单价，由监理人商定或确定单价；（3）已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定单价。13.某工程招标标底是1010万元，评标基准价是1000万元。其中一个投标人的投标报价1020万元，则投标报价的偏差率为()。A、0B、1%C、2%D、1.9%答案：C解析：2022版教材P57-59投标报价的偏差率计算公式:偏差率=100%X(投标人报价-评标基准价)/评标基准价；（1020-1000）/1000=2%14.建设工程项目勘察设计采用公开招标的，招标人应在（）。A、行业协会网站发布招标公告B、行业协会网站发布投标邀请书C、国家指定的招标采购等网站发布招标公告D、国家指定的招标采购等网站发布投标邀请书答案：C解析：1、公开招标和邀请招标（1）公开招标是招标人通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒体发布招标公告，邀请不特定的法人或者组织投标。（2）邀请招标是招标人以投标邀请书的方式，邀请3个以上具有相应资质、具备承担招标项目勘察设计能力的、资信良好的特定法人或组织投标。15.《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》，勘察和设计招标项目在招标公告或投标邀请书中应列明的内容不包括（）A、招标条件B、项目概况C、开工时间D、投标人资格要求答案：C解析：2022版教材P28-29《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》，勘察和设计招标项目在招标公告或投标邀请书中应列明如下内容:招标条件、项目概况与招标范围、投标人资格要求、技术成果经济补偿、招标文件的获取、投标文件的递交、联系方式、时间。16.依据《物权法》，抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分（）。A、免于清偿B、由债务人清偿C、由债权人和债务人按比例分担D、第三人清偿答案：B解析：2022版教材P13-16本题考核的是抵押权的实现。抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。17.(2018年真题)根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是（）。A、按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知B、在开工日期15日前向承包人发出开工通知C、批准或要求修改承包人报送的施工进度计划D、组织编制施工“合同进度计划”答案：C解析：监理人征得发包人同意后，应在开工日期7天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算。如果约定的开工已届至但发包人应完成的开工配合义务尚未完成（如现场移交延误），由于监理人不能按时发出开工通知，则要顺延合同工期并赔偿承包人的相应损失。如果发包人开工前的配合工作已完成且约定的开工日期已届至，但承包人的开工准备还不满足开工条件，监理人仍应按时发出开工的指示，合同工期不予顺延。18.下列合同中，合同法律关系客体属于物的是（）。A、借款合同B、勘察合同C、施工合同D、技术转让合同答案：A解析：合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。19.关于施工招标采用综合评估法，投标报价有算术错误的说法，不正确的是（）。A、投标报价有算术错误的，评标委员会可以按相关原则对投标报价进行修正B、投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准C、总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以总价金额为准D、总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外答案：C解析：2022版教材P54-57投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决该投标人的投标。投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。20.以下有关材料招标文件要求的说法，不正确的是（）。A、招标文件中的实质性要求和条件，不满足其中任何一项实质性要求和条件的投标将被拒绝B、非实质性要求和条件，应规定允许偏差的最大范围、最高项数，以及对这些偏差进行调整的方法C、主要材料或者供货合同的主要部分不得要求或者允许分包D、招标人不得允许中标人对非主体货物进行分包答案：D解析：知识点:材料招标文件中招标人要求的规定。招标人允许中标人对非主体货物进行分包。2022版教材P66。21.对于大型工程为了检验承包人的设计、设备造型和运行情况等是否满足合同约定，会在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，进行竣工后试验。竣工后试验由()组织，应在试验日期提前()通知对方。A、承包人或发包人，21天B、发包人，14天C、承包人或发包人，14天D、承包人，21天答案：A解析：2022版教材P137-138本题考查的是缺陷责任期管理。对于大型工程为了检验承包人的设计、设备选型和运行情况等的技术指标是否满足合同的约定，通常在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，在专用条款约定的时间内进行竣工后试验。竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人进行。发包人或承包人进行竣工试验，均应在竣工后试验的日期提前21天通知对方。22.设计单位超越其资质等级或以其他单位名义承揽建筑设计业务的，除责令停止违法行为、没收违法所得外，还要处合同约定设计费（）的罚款。A、1倍以下B、1倍以上2倍以下C、2倍以上3倍以下D、3倍以上4倍以下答案：B解析：3、单位资质许可范围内承揽业务的规定（1）建设工程勘察、设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察、设计业务。（2）未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，处以罚款；有违法所得的，予以没收。（3）超越本单位资质等级承揽工程的：①责令停止违法行为；②处合同约定的勘察费、设计费1倍以上2倍以下的罚款；③有违法所得的，予以没收；④可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。（4）发包方违反规定将建设工程勘察、设计业务发包给不具有相应资质等级的建设工程勘察、设计单位的，责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款。23.(2017年真题)大型设备采购招标包括设备及伴随服务，投标人的伴随服务内容之一是（）。A、申请设备使用许可B、设备的技术指标改进C、设备的调试D、设备运抵现场的保管答案：C解析：一、设备招标供货及服务要求《机电产品国际招标标准招标文件（试行）》的规定，机电设备招标的范围除了交付约定的机组设备外，还包括“伴随服务”即根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，一般包括：（1）实施或监督所供货物的现场组装和试运行。（2）提供货物组装和维修所需的专用工具；（3）为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；（4）在双方商定的一定期限（保修期）内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；（5）在卖方厂家和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和/或修理对买方人员进行培训。卖方应提供合同专用条款/技术规格中规定的所有服务，可规定将为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用包括在合同价中；如果卖方提供的伴随服务的费用未含在货物的合同价中，双方应事先就其达成协议。24.承包人向监理人报送竣工验收申请报告，不需要具备的条件是()。A、已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料B、已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划C、合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求D、完成了缺陷责任期内的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作答案：D解析：2022版教材P114-117当工程具备以下条件时，承包人可向监理人报送竣工验收申请报告:(1)除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作外，承包人的施工已完成合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求;(2)已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料;(3)已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划;(4)监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作;(5)监理人要求提交的竣工验收资料清单。25.某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以()为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。A、监理单位B、建设单位C、分公司D、施工企业答案：D解析：2022版教材P9-11本题考查的是代理关系。代理是代理人以被代理人的名义实施的法律行为，所以在代理关系中所设定的权利义务，应当直接归属被代理人享受和承担。按照本题的说明，材料供应合同的当事人应该是某施工企业和材料供应商，分公司只是施工企业的代理人，所以被代理人应对代理行为承担民事责任。26.某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是乙公司的职工。如工程出现质量问题，则（）。A、由甲公司承担责任B、由乙公司承担责任C、由甲公司、乙公司承担连带责任D、由乙公司承担主要责任，甲公司承担次要责任答案：C解析：知识点:民事责任。甲公司是被挂靠者，乙公司是挂靠者，双方承担连带责任。2022版教材P12。27.设计施工总承包合同模式下，当授权其他监理人员负责执行一项或多项监理工作时，()应将被授权监理人员的()通知承包人。A、发包人，姓名及其授权范围B、发包人，职能分工及监理权限C、总监理工程师，姓名及其授权范围D、总监理工程师，职能分工及监理权限答案：C解析：2022版教材P121本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。28.在勘察设计招标中，国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是（）。A、招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人B、招标人可以授权评标委员会直接确定中标人C、排名第一的中标候选人放弃中标，必须重新招标D、排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新招标答案：B解析：本题考查的是中标人的确定。选项A，招标人应当确定排名第一的中标侯选人为中标人。选项CD，此时招标人可以按照评标委员会提出的中标侯选人名单排序依确定其他中标侯选人为中标人。29.某施工合同约定钢材由发包人供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就将钢材卸货于施工现场。在使用前发现钢材数量出现较大短缺，这一钢材损失应由()承担。A、承包人B、钢材供应商C、监理单位D、发包人答案：D解析：2022版教材P102-104发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况时，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。30.合同的（）尽管在招标投标阶段已作为招标文件的组成部分，但在合同订立过程中有些问题还需要明确或细化，以保证合同的权利和义务界定清晰。A、专用条款和普通条款B、专用条款和基本条款C、通用条款和基本条款D、通用条款和专用条款答案：D解析：2022版教材P92-93合同的通用条款和专用条款尽管在招标投标阶段已作为招标文件的组成部分，但在合同订立过程中有些问题还需要明确或细化，以保证合同的权利和义务界定清晰。因此，本题的正确答案为D。31.风险型CM的合同计价采用（）。A、成本加酬金方式B、固定总价方式C、固定单价方式D、工程量清单方式答案：A解析：知识点:美国AIA合同文本。风险型CM的合同计价方式为成本加酬金的计价方式，成本部分由雇主承担，CM承包商获取约定的酬金。2022版教材P165。32.下列法人中，属于特别法人的是（）。A、基金会法人B、事业单位法人C、社会团体法人D、农村集体经济组织法人答案：D解析：本题考查的是法人的分类。ABC均属于非营利法人。机关法人、农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人、基层群众性自治组织法人，为特别法人。33.下列关于施工评标程序的叙述，不正确的是()。A、招标文件中没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据B、完成评标后，如果招标人授权由评标委员会定标，可直接确定中标人C、若评标委员没有获得招标人的定标授权，应向招标人提交评标报告和中标候选人名单D、中标候选人应当不少于3个，并标明排序答案：D解析：2022版教材P40-49招标人可以授权评标委员会直接确定中标人，也可以依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。评标委员会一般按照择优的原则推荐1~3名中标候选人。34.关于无权代理的表述中，不正确的是（）。．A、没有代理权而为的代理行为属于无权代理B、代理权终止后的代理行为属于无权代理C、无权代理行为只有经过“被代理人”的追认，被代理人才承担民事责任D、未经追认的越权代理行为，由行为人承担民事责任，相对人可以催告被代理人自收到通知之日起一个月内予以追认。被代理人未作表示的，视为同意。答案：D解析：2022版教材P9-11本题考核的是无权代理。无权代理包括以下三种情况：(1)没有代理权而为的代理行为；(2)超越代理权限而为的代理行为；(3)代理权终止后的代理行为。《民法总则》规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施代理行为，未经被代理人追认的，对被代理人不发生效力。相对人可以催告被代理人自收到通知之日起一个月内予以追认。被代理人未作表示的，视为拒绝追认。35.以下有关施工企业职工意外伤害保险的说法，不正确的是（）。A、提前竣工的，保险责任自行终止B、工期延长的，保险责任自行延长至工程竣工C、工程停工期间，保险责任中止，保险人不承担保险责任D、工程停工后重新开工的，累计有效保险期间不得超过保险合同对保险期间的约定答案：B解析：知识点:工程建设涉及的主要险种。选项B，工期延长的，需书面通知保险人并办理保险期间顺延手续。2022版教材P22。36.（2019年真题）在当事人约定了保证，但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下，该项保证应当认定为（）A、一般保证B、附生效条件的保证C、连带责任保证D、保证无效答案：C解析：有两种，即一般保证和连带责任保证。在具体合同中，担保方式由当事人约定，当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任。37.有资格作为设计施工总承包项目投标人的是()。A、与本项目监理人同为一个法定代表人的单位B、为本项目前期准备提供过设计咨询服务的单位C、与本项目代建人相互控股的单位D、有人在本项目招标代理机构任职的单位答案：B解析：2022版教材P52-54不得存在下列任何一种情形:不按审查委员会要求提供澄清或说明;为项目前期准备提供设计或咨询服务(设计施工总承包除外);为招标人不具备独立法人资格的附属机构或为本项目提供招标代理;为本项目的监理人、代建人等情形;以及最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题;在资格预审过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为等。38.勘察人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职，项目负责人（）天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。A、1B、2C、3D、7答案：B解析：2022版教材P78-83项目负责人2天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。39.(2015年真题)关于评标委员会组成的说法，正确的是（）。A、招标人代表2人，专家6人B、招标人代表2人，专家5人C、招标人代表2人，专家4人D、招标人代表2人，专家3人答案：B解析：评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审。评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，推荐能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标人为中标候选人。（二）评标程序及方法建设工程勘察设计评标，应当以投标人的业绩、信誉和勘察、设计人员的能力以及勘察、设计方案的优劣为依据综合评定，通常采用综合评估法。评标分为初步评审和详细评审两个阶段：由评标委员会先进行初步评审，对符合条件通过初审的投标文件，按照招标文件中规定的投标商务文件和技术文件的评价内容、因素和具体评分方法进行详细评审。40.(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，为防止重复投保或漏保，双方可在专用条款中约定由（）投保为宜。A、发包人B、其中一个承包人C、多个承包人分别D、组成联合体答案：A解析：（2）发包人办理保险如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，由几家承包人分别投保的话，有可能产生重复投保或漏保，此时由发包人投保为宜。双方可在专用条款中约定，由发包人办理工程保险和第三者责任保险。无论是由承包人还是发包人办理工程险和第三者责任保险，均必须以发包人和承包人的共同名义投保，以保障双方均有出现保险范围内的损失时，可从保险公司获得赔偿。41.(2017年真题)建设工程项目招标采用资格后审方式的，资格后审时间应为（）。A、提交投标书后，开标前B、提交投标书后，评标前C、开标后，评标前D、提交投标书前答案：C解析：采用资格预审的方式，通过对众多申请投标人的审查，既可以保证参与投标竞争的申请投标人有能力完成招标项目的工程施工，又可以通过筛选减小评标的工作量和招标评审费用。资格预审对实力较弱的申请投标人也公平，告知被淘汰的投标人其竞争实力不足以获得招标项目的合同，不要再花费资金和精力去编标报价。42.在代理行为中，因授权范围不明确，由被代理人向第三人承担民事责任时，代理人承担连带责任的基础是（）。A、代理人没有证据证明该代理行为无效B、被代理人无法承担责任C、该行为不属于代理人的个人行为D、代理人没有证据证明该代理行为是在被代理人不知情的情况下进行的答案：B解析：2022版教材P10本题考查的是在代理行为中，因授权范围不明确，由被代理人向第三人承担民事责任。代理人承担连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的。43.(2015年真题)采用《简明施工合同》的工程，负责材料和设备的供应人通常为（）。A、分包人B、发包人C、施工项目部D、承包人答案：B解析：本题考查施工合同标准文本。由于简明施工合同适用于工期在12个月内的中小工程施工，是对标准施工合同简化的文本，通常由发包人负责材料和设备的供应，承包人仅承担施工义务，因此合同条款较少。44.建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计单位的，责令改正，处（）的罚款。A、30万元以上50万元以下B、50万元以上100万元以下C、50万元以上200万元以下D、100万元以上200万元以下答案：B解析：3、单位资质许可范围内承揽业务的规定（1）建设工程勘察、设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察、设计业务。（2）未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，处以罚款；有违法所得的，予以没收。（3）超越本单位资质等级承揽工程的：①责令停止违法行为；②处合同约定的勘察费、设计费1倍以上2倍以下的罚款；③有违法所得的，予以没收；④可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。（4）发包方违反规定将建设工程勘察、设计业务发包给不具有相应资质等级的建设工程勘察、设计单位的，责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款。45.下列关于法人的表述中，错误的是()。A、具有民事权利能力B、具有民事行为能力C、是自然人和企事业单位的总称D、依法独立享有民事权利和承担民事义务答案：C解析：2022版教材P6-9本题考查的是合同法律关系的构成。法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人是与自然人相对应的概念，是法律赋予社会组织具有人格的一项制度。《民法总则》将法人分为营利法人、非营利法人和特别法人。46.合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是（）。A、保证B、定金C、留置D、质押答案：D解析：2022版教材P15本题考查的是担保方式中的质押。质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保。47.以下有关设备招标的说法中，不正确的有（）。A、技术性能指标不得要求或标明某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等B、招标文件中规定的工艺、材料和设备的标准不得有限制性，应尽可能地采用国家标准。C、成套设备供应的投标人只能是生产厂家，而不能是工程公司或贸易公司D、设备报价分析不仅要考虑设备本体和辅助设备的费用，也要考虑大件运输、安装、调试、专用工具等的费用答案：C解析：知识点:设备招标的相关规定。选项C，成套设备供应的投标人可以是生产厂家，也可以是工程公司或贸易公司。如是后者，必须提供生产厂家同意其在本次投标中提供该货物的正式授权书。一个生产厂家对同一品牌同一型号的材料和设备，仅能委托一个代理商参加投标。2022版教材P71。48.根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范以及合同中对工程精度的要求，()负责测设施工控制网。A、承包人B、发包人C、监理人D、勘察人答案：A解析：2022版教材P97-98本题考查的是承包人的义务。承包人依据监理人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料，根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范以及合同中对工程精度的要求，测设施工控制网，并将施工控制网点的资料报送监理人审批。49.以下有关发包人代表的说法，不正确的是（）。A、发包人应在合同签订后14天内确定发包人代表，并将相关信息书面通知勘察人B、发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任C、发包人代表不履行职责导致勘察合同无法正常履行，勘察人可以直接更换发包人代表D、发包人代表代表发包人处理合同事宜答案：C解析：本题考查的是建设工程勘察合同履行管理。选项C，勘察人有权通知发包人更换发包人代表。发包人收到通知后7天内，应当核实完毕并将处理结果通知勘察人。50.下列关于中标的描述中正确的是()。A、确定中标人的权力归评标委员会B、招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人C、招标人可以根据自己的意愿确定中标人D、中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同答案：B解析：2022版教材P40-49招标人可以授权评标委员会直接确定中标人，也可以依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。51.某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中临时性工程的损失差额由()补偿。A、保险公司B、发包人C、承包人D、发包人和承包人共同答案：C解析：2022版教材P95-96本题考查的是明确保险责任。标准施工合同要求在专用条款具体约定保险金不足以赔偿损失时，承包人和发包人应承担的责任。如永久工程损失的差额由发包人补偿，临时工程、施工设备等损失由承包人负责。52.索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的（）天内向监理人递交索赔意向通知书。A、5B、15C、21D、28答案：D解析：2022版教材P110-112本题考查重点是“索赔管理”。承包人应在索赔事件发生后的28天内向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书，丧失要求追加付款和(或)延长工期的权利。因此，本题的正确答案为D。53.建设工程勘察合同履行管理中，临时占地和设施要求，错误的是（）A、临时设施只有施工围挡、安全文明施工设施、办公生活用房B、勘察人应当根据勘察服务方案制订临时占地计划，报请发包人批准C、除专用合同条款另有约定外，临时设施的修建、拆除和恢复费用由勘察人自行承担D、临时占地使用完毕后，勘察人应当按照发包人要求或行政管理部门规定恢复临时占地。答案：A解析：2022版教材P78-83勘察人应当配备或搭设足够的临时设施，保证勘探工作能够正常开展。临时设施包括并不限于施工围挡、交通疏导设施、安全防范设施、钻机防护设施、安全文明施工设施、办公生活用房、取样存放场所等。54.建设工程勘察中需要占用临时用地，位于道路、绿化或者其他市政设施内的临时占地，由（）向行政管理部门报建申请。A、发包人B、勘察人C、发包人或勘察人D、发包人和勘察人答案：B解析：本题考查本题考查的是建设工程勘察合同履行管理。位于本工程区域内的临时占地，由发包人协调提供。位于道路、绿化或者其他市政设施内的临时占地，由勘察人向行政管理部门报建申请。55.某工程项目由于异常不利的气侯条件，导致施工单位工期拖延且产生费用损失，则（）。A、工期可以顺延，但费用不予补偿B、工期可以顺延，可以补偿费用，不能补偿利润C、工期可以顺延，费用和补偿都可以补偿D、工期、费用、利润均不能补偿答案：A解析：知识点:索赔的规定。异常恶劣的气候条件，可索赔工期，不能索赔费用和利润；不利的气候条件，由施工单位自己承担，不能索赔；不利的特质条件，可以索赔工期和费用，不能索赔利润。2022版教材P111。56.(2018年真题)关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。A、发包人只能是建设单位B、特殊情况下，承包人可以没有设计资质C、承包人的综合资质只设甲级D、承包人的行业资质只设甲级答案：C解析：发包人通常可能是建设单位或者工程总承包单位57.根据《标准设计施工总承包合同》，对发包人要求作出反应的文件是（）。A、价格清单B、专用条款C、承包人建议书D、联合体协议答案：C解析：本题考查的是设计施工总承包合同合同文件。“承包人建议书”是对“发包人要求”的响应文件。58.根据《标准施工合同》，就图纸、通用合同条款和已标价的工程量清单而言，优先解释的顺序是()。A、已标价的工程量清单→通用合同条款→图纸B、已标价的工程量清单→图纸→通用合同条款C、通用合同条款→已标价的工程量清单→图纸D、通用合同条款→图纸→已标价的工程量清单答案：D解析：2022版教材P92-93本题考查的是合同文件。合同文件解释顺序为：(1)合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标函及投标函附录；(4)专用合同条款；(5)通用合同条款；(6)技术标准和要求；(7)图纸；(8)已标价的工程量清单；(9)其他合同文件——经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。59.（2020年真题）关于施工企业意外伤害险的说法正确的是（）A、施工企业必须为全体职工办理B、团体意外伤害保险责任是指伤残保险责任C、年龄18-60的施工人员均可作为被保险人D、停工期间保险人不承担保险责任答案：D解析：P19-22本题重点考查保险期间。工程停工期间，保险责任中止，保险人不承担保险责任。工程重新开工后，投保人可书面申请恢复保险合同效力，但累计有效保险期间不得超过保险合同对保险期间的约定。60.合同工期自（）起计算。A、监理人下达开工通知之日B、实际开工之日C、合同中约定的开工日D、开工通知中载明的开工日答案：D解析：知识点:监理人的职责。监理人征得发包人同意后，应在开工日期7天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算。2022版教材P98。61.依据《物权法》，抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分（）。A、免于清偿B、由债务人清偿C、由债权人和债务人按比例分担D、第三人清偿答案：B解析：2022版教材P13-16本题考核的是抵押权的实现。抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。62.(2017年真题)根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建议时，正确的处理程序是（）。A、承包人向监理人提出——监理人与发包人协商——监理人向承包人发出变更指示B、承包人向监理人提出——监理人向发包人报告——发包人与承包人协商合同变更C、承包人向发包人提出——发包人与监理人协商——监理人向承包人发出变更指示D、承包人向发包人提出——发包人通知监理人——监理人向承包人发出变更指示答案：A解析：承包人对发包人提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。监理人与发包人协商是否采纳承包人提出的建议。建议被采纳并构成变更的，监理人向承包人发出变更指示。63.(2016年真题)某招标项目，招标人在原定投标截止之日前10d发出最后一份书面答疑文件，则此时投标截止时间至少延长（）d。A、5B、10C、15D、20答案：A解析：补充内容：招标文件的澄清与修改1.招标文件的澄清如果招标人发现招标文件中的错误，或要对招标文件中的部分内容进行修改，应在投标截止时间15天前，以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。64.设计施工总承包合同模式下，某工程合同约定需要进行竣工后试验，则其履约担保需要在（）一直有效。A、竣工验收前B、颁发工程接收证书前C、工程移交前D、竣工后试验通过前答案：D解析：2022版教材P126本题考查的是设计施工总承包合同模式下履约担保。承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效。65.(2016年真题)关于延长投标有效期的说法，错误的是（）A、需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人B、投标人同意延长投标有效期，其投标保证金的有效期相应延长C、投标人可以拒绝延长投标有效期，但会失去参与投标竞争的资格D、投标人拒绝延长投标有效期的，无权收回投标保证金答案：D解析：招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。66.在任何情况下，建筑工程一切险保险人承担损害赔偿义务的期限不超过（）。A、保险单列明的建筑期保险终止日B、工程所有人对全部工程验收合格之日C、工程所有人实际占用全部工程之日D、工程所有人使用全部工程之日答案：A解析：67.（2018年真题）关于法律事实的说法，正确的是（）。A、法律事实不包括事件B、罢工属于法律事实中的行为C、法院判决不属于法律事实中的行为D、合同当事人违约属于法律事实中的行为答案：D解析：（二）合同法律关系的产生、变更和消灭（1题）能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实，包括行为和事件。（一）行为行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生、变更和消灭的行为。包括作为和不作为两种表现形式。行为还可分为合法行为和违法行为。凡违反国家法律规定的行为是违法行为，如：建设工程合同当事人违约，会导致建设工程合同关系的变更或者消灭。此外，*行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生、变更、消灭。（二）事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象。这些客观事件的出现与否，是当事人无法预见和控制的。*事件举例：地震、台风、战争、罢工、禁运等。68.(2019年真题)根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，关于伴随服务的说法，正确的是（）。A、伴随服务属于辅助服务B、伴随服务属于必然发生的服务C、提供货物维修所需工具不属于伴随服务范围D、提供伴随服务不得收费答案：A解析：一、设备招标供货及服务要求《机电产品国际招标标准招标文件（试行）》的规定，机电设备招标的范围除了交付约定的机组设备外，还包括“伴随服务”即根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，一般包括：（1）实施或监督所供货物的现场组装和试运行。（2）提供货物组装和维修所需的专用工具；（3）为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；（4）在双方商定的一定期限（保修期）内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；（5）在卖方厂家和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和/或修理对买方人员进行培训。卖方应提供合同专用条款/技术规格中规定的所有服务，可规定将为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用包括在合同价中；如果卖方提供的伴随服务的费用未含在货物的合同价中，双方应事先就其达成协议。69.如发生了导致承包人增加开支的事件，但却是属于发包人也无法合理预见和克服的情况，则()。A、同时补偿费用和利润B、费用和利润均不补偿C、可以补偿费用但不能补偿利润D、可以补偿利润但不能补偿费用答案：C解析：2022版教材P104-107本题考查的是工程款支付管理。导致承包人增加开支的事件如果属于发包人也无法合理预见和克服的情况，应补偿费用但不计利润。70.以下合同计价模式下，（）方式中承包商所承担的风险最小。A、固定单价合同B、可变单价合同C、固定总价合同D、成本加酬金合同答案：D解析：本题考查的是合同计价方式。成本加酬金计价模式下，成本部分是据实结算的，承包商的风险最小。71.（2014年真题）施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（）。A、法定代理B、委托代理C、指定代理D、职务代理答案：B解析：（二）代理的种类代理包括委托代理和法定代理。委托代理基于授权而产生。法定代理是根据法律的直接规定而产生，是为未成年人、精神病人而设置的。因此，建设工程中的一切代理行为都是委托代理。如：项目经理是施工企业的代理人、总监理工程师是监理单位的代理人等。工程招标代理中，被代理人是发包人，代理人是招标代理机构。委托代理权可以书面委托，也可以口头委托。但应当书面委托的，必须采用书面形式。72.以下不属于综合评估法初步评审内容的是（）。A、形式评审标准B、资格评审标准C、响应性评审标准D、项目管理机构评审答案：D解析：2022版教材P57-59综合评估法与最低评标价法初步评审标准的参考因素与评审标准等方面基本相同，只是综合评估法初步评审标准包含形式评审标准、资格评审标准和响应性评审标准三部分。73.根据《招标投标法实施条例》，招标人可以釆用两阶段招标的项目是（）A、建设规模100万㎡以上，建设周期3年以上的项目B、项目初步设计已完成且施工图设计尚未完成的项目C、技术复杂或者无法精确拟定技术规范的项目D、构成内容多且专业性强的大型项目答案：C解析：（1）第一阶段招标第一阶段属于项目实施方案选择阶段，投标人按照招标人文件的要求首先投“技术标”，说明项目的设计方案和实施计划；第一阶段技术标内不允许带报价，否则视为废标。招标人在投标须知规定的时间和地点进行公开开标，会上可以由招标人宣读各投标书的内容，也可以请投标人自己讲解各自递交的投标方案。在对各投标书评审的基础上，招标人和评标委员会将单独约请各投标人举行澄清问题会，请他阐述投标书中主要指导思想、最终建筑产品预计达到的技术和经济指标、方案的实施计划细节等有关内容，并提出对其方案的具体改进要求。与每一个可接受方案投标人分别会谈后，招标人将各投标书中存在的共性问题再发出招标文件的补充文件，请第一阶段合格的投标人修改投标方案后进行第二阶段投标。第一阶段不涉及报价问题，因此称为非价格竞争，第二阶段才进行价格竞争。（2）第二阶段招标投标人在投标须知规定的投标截止日期以前要报送分别包封的“修改技术标”和“商务标”。在招标的第二阶段将选定中标人。1）召开第二次开标会在招标文件规定的时间和地点进行公开开标，虽然投标人递交了修改后的技术标和就此方案编制的商务标，但会上只宣读修改后的技术标，不开商务标；凡在第一阶段被淘汰的标书，不允许投标人修改后再参加第二次投标。【注释】技术标与商务标不同时启封的目的，是为了避免评标委员因商务标中的报价和优惠条件而影响对优秀技术方案的客观选择。优秀的建设方案是发包人采取两阶段招标法的最主要目的。2）第二阶段评标评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性修改，未达到要求的标书将被淘汰；评标委员分别对各标书进行详细评审，对投标书中的不明确之处，召开澄清问题会要求投标人予以说明，并形成书面文件作为投标书的组成部分。选出几个较好的技术标，然后开启技术标被选中的投标人的商务标，此时可不公开开标；技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人。确定投标书的排序，推荐中标人，最终定标签订合同。74.（2017年真题）下列合同中，合同法律关系客体属于物的是（）。A、借款合同B、勘察合同C、施工合同D、技术转让合同答案：A解析：合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。75.设计施工总承包中，由于（）对项目实施的全过程进行一体化管理，不必等工程的全部设计完成后再开始施工，单位工程的施工图设计完成并通过评审后既可开始该单位工程的施工。A、监理人B、分包人C、发包人D、承包人答案：D解析：2022版教材P119-120由于承包人对项目实施的全过程进行一体化管理。不必等工程的全部设计完成后再开始施工，单位工程的施工图设计完成并通过评审后即可开始该单位工程的施工。76.本人知道他人以自己名义行为而不作否认表示，代理关系（）。A、成立B、不成立C、取决于被代理人是否追认D、取决于代理人是否申请被代理人确认答案：A解析：知识点:代理关系。本人知道他人以自己的名义实施民事行为而不做否认表示的，视为同意。2022版教材P9。77.根据《担保法》，关于保证的说法，错误的是（）。A、保证法律关系至少必须有三方参加B、对债权人而言，连带责任保证比一般责任保证更能保护其利益C、如果合同未约定保证方式，则按一般责任保证处理D、国家机关不能作为保证人答案：C解析：2022版教材P13-16本题考查的是担保方式。如果当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任。所以选项C错误。78.FIDICX系列合同中，在《施工合同条件》模式下，项目主要参与方不包括（）A、业主B、承包商C、工程师D、分包商答案：D解析：2022版教材P152-153在《施工合同条件》模式下，项目主要参与方为业主、承包商和工程师。79.在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（）招标。A、设计B、施工C、设备采购D、材料采购答案：A解析：知识点:工程设计招标概述。设计招标首先提出设计思路和初步方案，并论证该方案的优点和实施计划，在此基础上进一步提出报价。2022版教材P25。80.在项目招标评标结束后，中标人的投标保证金应当在（）退还。A、发出中标通知书后B、完成评标后C、提交履约担保后D、合同履行完毕后答案：C解析：2022版教材P17本题考查的是保证在建设工程中的应用。中标的投标人在签订合同时，向业主提交履约担保，招标人即可退回投标保函或者保证书。81.（2020年真题）购境外货物时，由卖方负责办理租船订舱，并承担货物装船之前的一-切费用，以及海运费和从转运港运至目的港的保险费的报价是（）。A、FOB价B、CIF价C、EXW价D、FCA价答案：B解析：P63-65更多情况下，可要求国外供货方（卖方）报CIF（指定目的港）价（即成本、保险费和海运费），卖方负责办理租船订舱，并承担将货物装上船之前的一切费用，以及海运费和从转运港运至目的港的保险费。82.某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中（）的投标书为最优投标书。A、投标报价2000万元，评标价1950万元B、投标报价2050万元，评标价1940万元C、投标报价1980万元，评标价1970万元D、投标报价1950万元，评标价1960万元答案：B解析：2022版教材P54本题考查的是施工评标办法。评标委员会首先通过对各投标书的审查来淘汰技术方案不满足基本要求的投标书，然后对基本合格的标书按预定的方法将某些评审要素按一定规则折算为评审价格，由该标书的报价加上或减去评审价格而形成评标价。以评标价最低的标书为最优（不是投标报价最低）。评标价仅作为衡量投标人能力高低的量化比较方法，与中标人签订合同时仍以投标价格为准。最低评标价法适用于没有特殊专业施工技术要求，采用通用技术即可保证质量完成的招标工程项目，在满足评审各要素条件的前提下，按照预定的评标规则，在投标人报价的基础上，部分评审要素进行简单的价格量化后形成评标价。评标价最低者最好。83.在分包合同中，异常恶劣的气候条件属于（）的责任。A、监理人B、承包人C、发包人D、分包人答案：C解析：2022版教材P93-95本题考查的是订立合同时需要明确的内容。气候条件对施工的影响是合同管理中一个比较复杂的问题，异常恶劣的气候条件属于发包人的责任，不利气候条件对施工的影响则属于承包人应承担的风险。84.以下有关勘察设计招标中对设计方案补偿的规定，说法正确的是（）。A、只有中标人的方案才能得到补偿B、招标人将于评标结束后30日内向未中标人支付技术成果经济补偿费C、具体补偿标准双方协商D、投标人可以在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费答案：D解析：知识点:方案的补偿。选项A，招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的。选项B，招标人将于评标结束后中标通知书发出后30日内向未中标人支付技术成果经济补偿费。选项C，具体补偿标准按招标文件中投标人须知前附表规定的标准给予经济补偿。2022版教材P37。85.关于质押的表述中，正确的是（）。A、质押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物B、质权自双方约定达成一致意见时设立C、质权人在债务履行期届满前，可以与出质人约定债务人不履行到期债务时质押财产归债权人所有D、能够用作质押的动产没有限制答案：D解析：2022版教材P13-16本题考核的是质押。动产质押是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。能够用作质押的动产没有限制。质权人在债务履行期届满前，不得与出质人约定债务人不履行到期债务时质押财产归债权人所有。质权自出质人交付质押财产时设立。86.设计施工总承包合同模式下，总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。（）应将被授权监理人员的（）通知承包人。A、发包人，姓名及其授权范围B、发包人，职能分工及监理权限C、总监理工程师，姓名及其授权范围D、总监理工程师，职能分工及监理权限答案：C解析：知识点:设计施工总承包合同管理有关各方的职责。总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。2022版教材P121。87.根据美国AIA标准合同文件，CM合同中与雇主订立合同的当事人是()。A、建筑师B、专业咨询机构C、施工承包商D、承担分包工作的分包商答案：C解析：2022版教材P165-166所谓CM模式，是指由业主委托一家CM单位承担项目管理工作，CM单位以承包单位的身份进行施工管理。88.材料设备采购合同中，出卖人应当保质、保量、按期交付合同订购的物资、设备，买受人应当按合同约定的条件接收货物并及时支付货款，体现了买卖合同是()。A、诺成合同B、双务、有偿合同C、单务、有偿合同D、实践合同答案：B解析：2022版教材P140本题考查的是建设工程材料设备采购合同的概念。买卖合同是双务、有偿合同。所谓双务有偿是指合同双方互负一定义务，出卖人应当保质、保量、按期交付合同订购的物资、设备，买受人应当按合同约定的条件接收货物并及时支付货款。89.下列可作为资格预审申请人的是()。A、为本标段前期准备提供咨询服务的B、为本标段的代建人C、被暂停或取消投标资格的D、4年前有重大质量问题的答案：D解析：2022版教材P52-54通过资格预审的申请人除应满足资格预审文件的初步审查标准和详细审查标准外，还不得存在下列任何一种情形:不按审查委员会要求提供澄清或说明;为项目前期准备提供设计或咨询服务(设计施工总承包除外);为招标人不具备独立法人资格的附属机构或为本项目提供招标代理;为本项目的监理人、代建人等情形;以及最近三年内有骗取中标或严重边约或重大工程质量问题;在资格预审过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为等。90.采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于施工组织设计评审内容的是()。A、项目经理的任职资格B、主要技术负责人的施工管理业绩C、各专业人员数量的合理性D、资源配置计划的合理性答案：D解析：91.设计施工总承包合同模式下，关于承包人负责竣工后试验的说法，正确的是()。A、承包人提供所需要的所有其他设备、仪器，派遣有资质和经验的工作人员，在发包人在场的情况下进行B、发包人应派遣具有适当资质和经验的工作人员，直接按照操作和维修手册进行C、承包人提供所需要的所有其他设备、仪器，派遣有资质和经验的工作人员，发包人在不在场均可进行D、试验所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等由承包人提供答案：A解析：2022版教材P123-126本题考查的是订立合同时需要明确的内容。发包人应派遣具有适当资质和经验的工作人员在承包人的技术指导下，按照操作和维修手册进行竣工后试验。承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，派遣有资格和经验的工作人员，在发包人在场的情况下进行竣工后试验。竣工后试验，由于发包人已接受工程并进入运行期，因此试验所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等由发包人提供。92.(2018年真题)采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，评标时的正确做法是（）A、不宜将交货期作为评标内容B、宜将报价最低者作为中标人C、宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法D、宜采用综合评价法答案：C解析：93.下列对于重新招标和不再招标的情形描述错误的是（）。A、投标截止时间止，投标人少于3家应该直接发包B、经评标委员会评审后否决所有投标应当重新招标C、重新投标后，所有投标人又全部被否决的项目可以直接发包D、重新投标后，投标人仍少于3家的项目可以直接发包答案：A解析：2022版教材P40-49有下列情形之一的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标:投标截止时间止，投标人少于3家；经评标委员会评审后否决所有投标。94.(2014年真题)根据《标准施工合同》，施工合同文件包括（）。A、招标文件B、投标函及投标函附录C、委托监理协议书D、投标企业定额标准答案：B解析：一、标准施工合同文件（GF-2017-0201）标准施工合同的通用条款中规定，合同的组成文件包括：（1）合同协议书（2）中标通知书（3）投标函及投标函附录（4）专用合同条款（5）通用合同条款（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件。95.应由（）向未通过资格预审的申请人发出资格预审结果的书面通知。A、资质审查委员会B、评标委员会C、招标人D、招标代理机构答案：C解析：知识点:资格审查。招标人还应向未通过资格预审的申请人发出资格预审结果的书面通知。2022版教材P42。96.某工程项目，承包人于2019年5月1日提交了工程竣工报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日监理人向承包人出具有经发包人签认的工程接收证书，承包人的竣工日期应确定为（）。A、5月1日B、5月15日C、5月25日D、5月28日答案：A解析：知识点:竣工验收管理。竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的56天内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期，并在工程接收证书中写明。2022版教材P115。97.某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800万元、1870万元；乙，1850万元、1890万元；丙，1880万元、1820万元；丁，1990万元、1880万元，则中标候选人中排序第一的应为（）。A、甲B、乙C、丙D、丁答案：C解析：本题考查的是最低评标价法。按评标价从低到高的顺序选择中标候选人，不考虑报价的高低。98.根据《标准施工合同》，不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是()。A、不利地质条件B、不利水文条件C、有毒作业环境D、不利气候条件答案：D解析：2022版教材P108-110本题考查的是变更管理。不利物质条件属于发包人应承担的风险，指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。99.(2016年真题)招标项目设有标底的，标底应当在（）时公布。A、发布招标公告B、发售招标文件C、开标D、评标答案：C解析：招标人可自行决定是否编制标底，如有标底，一个项目只能有一个标底；若设有标底，应当在开标时公布。【注释】标底是非强制的，可以编，也可以不编。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。最高投标限价招标人可自行决定是否设有最高投标限价（非必须）；如有，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法；不得规定最低投标限价。超过最高投标限价或低于成本价，都应作废标处理。100.对工程的期中付款，银皮书规定，业主在收到承包商的报表和证明文件后的（）天内支付每期报表的应付款额。A、7B、24C、28D、56答案：D解析：2022版教材P158-161业主在收到承包商的报表和证明文件后的56天内支付每期报表的应付款额。101.工程设计招标中，（）是招标人向潜在投标人发出的邀约邀请文件，是告知投标人招标项目内容、范围、数量与招标要求、投标资格要求、招标程序规则、投标文件编制与递交要求、评标标准与方法、合同条款与技术标准等招标投标活动主体必须掌握的信息和遵守的依据。A、设计招标文件B、投标书C、中标通知书D、合同协议书答案：A解析：2022版教材P30-34勘察、设计招标文件是招标人向潜在投标人发出的邀约邀请文件，是告知投标人招标项目内容、范围、数量与招标要求、投标资格要求、招标程序规则、投标文件编制与递交要求、评标标准与方法、合同条款与技术标准等招标投标活动主体必须掌握的信息和遵守的依据．对招标投标各方具有法律约束力。102.下列选项属于法定代理关系终止条件的是（）。A、代理期间届满B、作为代理人的法人终止C、代理事务完成D、被代理人死亡答案：D解析：2022版教材P11本题考查的是法定代理关系的终止条件。包括：（1）被代理人取得或恢复完全民事行为能力；（2）代理人丧失民事行为能力；（3）代理人或被代理人死亡；（4）法律规定的其他情形。选项ABC均为委托代理的终止条件。103.根据《民法总则》，法人分为（）A、企业法人和非企业法人B、机关法人、企业法人和社团法人C、一般法人和特别法人D、营利法人、非营利法人和特别法人答案：D解析：法人分为营利法人、非营利法人和特别法人三大类。①营利法人：以取得利润并分配给股东等出资人为目的成立的法人，为营利法人。营利法人包括有限责任公司、股份有限公司和其他企业法人等。营利法人经依法登记成立。②非营利法人（不分红）：为公益目的或者其他非营利目的成立，不向出资人、设立人或者会员分配所取得利润的法人，为非营利法人。非营利法人包括事业单位、社会团体、基金会、社会服务机构等。③特别法人机关法人、农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人、基层群众性自治组织法人，为特别法人。104.“商定或确定”条款规定，()在协调处理合同履行过程中的有关事项时，应首先与合同当事人协商，尽量达成一致。A、总监理工程师B、专业监理工程师C、发包人D、发包人代表答案：A解析：2022版教材P91-92本题考查的是施工合同管理有关各方的职责。“商定或确定”条款规定，总监理工程师在协调处理合同履行过程中的有关事项时，应首先与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致时，总监理工程师应认真研究审慎“确定”后通知当事人双方并附详细依据。105.经发包人代表授权的人员在授权范围内发出的指示效力，表述正确的是（）。A、应当经发包人代表确认后具有效力B、应当经发包人确认后具有效力C、与发包人代表发出的指示具有同等效力D、其效力低于发包人代表发出的指示答案：C解析：本题考查的是建设工程勘察合同履行管理。被授权人员在授权范围内发出的指示视为已得到发包人代表的同意，与发包人代表发出的指示具有同等效力。106.(2012年真题)某工程项目招标采用评标价法评标。中标人的投标报价为5000万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为（）。A、4850万元和5000万元B、4850万元和4850万元C、5150万元和5000万元D、5150万元和4850万元答案：A107.施工企业职工意外伤害险按照建筑工程项目总造价计收保险费时，关于其保险期间的说法正确的是（）。A、自保险人同意承保.收取保险费并签发保险单的当日零时起B、自施工工程项目被批准正式开工，并且投保人已交付保险费的当日零时起C、至约定的终止日的24时止D、至施工合同规定的工程竣工之日止答案：D解析：6、保险期间（1）按照被保险人人数计收保险费的：第一，保险期间为1年或根据施工项目期限的长短确定。第二，自保险人同意承保、收取保险费并签发保险单的次日零时起，至约定的终止日的24时止。（2）按照建筑工程项目总造价或建筑施工总面积计收保险费的：第一，自施工工程项目被批准正式开工，并且投保人已交付保险费的次日（或约定保险期间开始之日）零时起；第二，至施工合同规定的工程竣工之日止。（3）提前竣工的，保险责任自行终止。（4）延长工期的，应当办理保险顺延手续。（5）因故停工的，需书面通知保险人并办理保险期间顺延手续。工程停工期间，保险责任中止，保险人不承担保险责任。工程重新开工后，投保人可书面申请恢复保险合同效力，但累计有效保险期间不得超过保险合同对保险期间的约定。108.招标人应在收到评标委员会的评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不少于（）日。A、3B、4C、5D、7答案：A解析：2022版教材P37-38招标人应在收到评标委员会的评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日。109.下列选项中关于抵押的说法，正确的是()。A、抵押的财产不转移占有B、抵押的财产应当为抵押人所有C、土地所有权可以作为抵押物D、抵押合同应自登记之日起生效答案：A解析：2022版教材P13-16本题考查的是担保方式。抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物。110.(2018年真题)关于投标中投标质疑的说法，正确的是（）。A、投标人可以主动要求进行说明B、投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容C、评标委员会可以口头通知投标人进行说明D、投标人的说明应当采用书面形式答案：D解析：招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。（补充）评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标完成后，应当向招标人提交书面的评标报告并推荐中标候选人名单。评标办法分为经评审的最低投标价法和综合评估法，供招标人根据项目具体特点和实际需要选择适用。补充内容【对投标文件的质疑】评审中对投标书存在的响应性细微偏差或不确定性问题，以书面形式通知该投标人。投标人书面回答的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清、说明，也不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人的书面澄清，作为投标书的组成文件。补充内容【评标报告】评标完成后，评标委员会向招标人提交评标报告；评标报告中推荐的中标侯选人名单不超过3家，并标明排序；评标报告应当由评标委员会全体成员签字；评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。111.根据担保的相关规定，甲是债权人，乙是债务人，丙为乙的债务提供保证，同时乙也用自己的房屋进行了抵押，且就优先适用哪一种担保方式没有约定。则当乙无法履行债务时，应先（）。A、由丙承担保证责任B、处分乙抵押的房产清偿债务C、由甲选择适用处分乙抵押的房产，或由丙承担保证责任D、哪一种担保方式先签订合同，则采用哪一种担保方式答案：B解析：本题考查的是被担保的债权既有物的担保又有人的担保的处理。没有约定或者约定不明确，债务人自己提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权；第三人提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求保证人承担保证责任。112.某施工企业有管理人员30人，其他从事建筑工程相关的危险作业人员170人，企业若要办理建筑施工人员团体意外伤害险的，按被保险人人数投保时，则参保人员不得少于（）人。A、120B、170C、200D、150答案：D解析：投保人数必须占约定承保团体人员的75%以上，且投保人数不低于5人113.我国招标投标法规定，评标委员会成员名单应当保密直至（）。A、评标结束B、提交评标报告C、中标结果确定D、签订合同答案：C解析：1、接收投标文件（1）招标人收到投标文件后应当签收；逾期送达的投标文件应退回。（2）招标人必须履行完备规范的签收手续。签收人要记录投标文件递交的日期和地点以及密封状况，签收人签名后应将所有递交的投标文件妥善保存，并在招标文件规定开标时间前不得开启。2、组建评标委员会（1）由招标人依法组建评标委员会。（2）评标委员会成员名单一般应于开标前确定，在中标结果确定前应当保密。（3）成员人数为5人以上单数（4）由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。（5）评标专家的确定第一，应当从依法组建的专家库，采取随机抽取或者直接确定的方式确定评标专家。第二，一般项目，可以采取随机抽取的方式；第三，技术复杂、专业性强或者国家有特殊要求，采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任评标工作的项目，可以由招标人直接确定。（6）评标专家应满足的条件评标专家应从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称或者同等专业水平，并且熟悉有关招标投标的法律法规，具有与招标项目相关的实践经验，能够认真、公正、诚实、廉洁地履行职责。（7）评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：①投标人或者投标人主要负责人的近亲属；②项目主管部门或者行政监督部门的人员；③与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；④曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。114.（2014年真题）根据《担保法》，关于留置的说法，正确的是（）。A、能够留置的财产仅限于动产B、材料采购合同可以采用留置担保C、施工合同可以采用留置担保D、留置的财产不限于按照合同约定占有的财产答案：A解析：（四）留置（1）留置是指债务人不履行到期债务时，债权人对已经合法占有的债务人的动产，可以留置不返还占有，并有权就该动产折价或以拍卖、变卖所得的