某小区建设工程施工合同（通用15篇）

某小区建设工程施工合同（通用15篇）某小区建设工程施工合同（通用15篇）

某小区建设工程施工合同篇1

业主(以下简称甲方)：______________联系电话：______________

施工队(以下简称乙方)：______________联系电话：______________

甲乙双方本着友好合作的态度，根据《民法典》等相关法律，在公平公正的状况下签定如下合同

一、工程概况

工程地址：________________

二、价格

清包工费：____￥元，大写：____

其中水电工____元

木工______元

瓦工________元

油漆工________元

垃圾清运费________元

三、付款方式

1、施工队进场，预支生活费：1000元

2、木工完成，付1000元

3、瓦工完成，付1000元

4、工程竣工，付1800元

5、保修金400元，从竣工之日起1年后支付

四、设计

1、甲方若有图纸须向乙方供应图纸一套，并负责交底工作.

2、甲方若无图纸，须向乙方交代清晰要求，乙方施工前须画草图让甲方认可.

五、材料

1、乙方应提前3天向甲方供应需购材料清单，甲方应在4天内准时选购材料供施工队使用，双方应各自担当各自拖延工期的责任和经济损失.

2、未经甲方同意，乙方不得自行选购材料，若已选购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用.

3、乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料，并开具正式发票.

4、乙方应验收甲方所购建材的质量，发觉质量问题应向

甲方准时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，并担当因材料质量引起的损失.

5、乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的精确     性.

6、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场.

7、乙方应保证在本小区内没有双包和半包的工程.

8、乙方应做好对施工完成的成品爱护工作.

9、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发觉此类现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。

六、工期

从_____年___月___日起至_____年___月___日止，工期为____天，因甲方因素拖延，工期顺延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费50元/天

七、材料搬运

甲方材料送至工程所在地的楼下，乙方任何施工人员应无条件搬运。

八、垃圾清运

1、垃圾袋装化

2、垃圾应日日清

3、垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所

九、劳动力管理

1、开工前乙方应向甲方供应全部施工人员的身份证复印件。

2、未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜。

3、甲方应准时替乙方办理小区出入证件并支付相关费用。

4、乙方应具备在上海市暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行担当。

5、乙方指定由为工地现场负责人，为替补负责人。

6、在合同价内，乙方应供应人次跟随甲方选择材料。

7、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，每天工地现场必需保持2(1人)人以上的施工人员。

8、未经甲方同意，任何状况下乙方不得停工或殆工。

十、施工机具

1、乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行担当工具修理费。

2、因工具所产生的易耗品(如钻头、锯片等)由甲乙双方各自担当一半，甲方代购，在工程完工后结算。

十一、工地现场管理

1、现场禁止使用明火。

2、现场禁止吸烟。

3、油漆材料必需和其他材料分开放置。

十二、修理

1、因乙方施工缘由导致的质量问题，乙方应在两年内无偿修理。

2、一般修理乙方应在甲方通知乙方后三天内准时修理，特别状况(水、电问题)乙方必需在24小时内赶到并修理。

3、若因乙方未能按合同准时完成修理，甲方可以支配其他施工队进行修理工作，所发生的人工费用按实从保修金中扣除。

十三、合同附件

1、施工项目清单。

2、双方认可的报价单。

3、乙方开出的材料选购清单。

十四、合同争议

1、消失争议甲乙双方先协商。

2、协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。

十五、装修要求

装修工艺“电路安装工艺要求：

1、电路安装时，必需用有合格证书的产品材料。

2、三线制安装必需用三种不同色标。原则上，红色、黄色、兰色、为火线色标。兰色、绿色、白色为零线色标，黑色，黄绿彩线为接地色标。

3、全部导线安装时，必需用相应的pvc管子穿起来，埋在事先凿好的深宽为4×3cm的槽子里，如遇并排线路槽子凿宽时，不能影响其他工种施工，必要时可和木、瓦工协商解决施工中的难题，不得有只顾自己，而不顾大局的施工作风。

甲方：____________________

乙方：____________________

签订时间：____________________

某小区建设工程施工合同篇2

甲方：(项目部(施工局)全称)

乙方：(营业执照登记名称，全称)

依照《_____》及其它有关法律、法规的规定，为确保工程优质、按期完工，甲乙双方本着诚恳信用原则，经自愿、公平协商就工程施工事项达成全都，且乙方已充分留意、理解本合同各项格式条款的商定，并自愿履行由此产生的全部义务，特订立本合同。

1、项目概况

1.1项目名称：

1.2项目地点：

2、合同范围

2.1主要合同内容

详细以施工图(含业主同意变更的部分)为准。

2.2主要施工工序

(1)

(2)

(3)

以及为完成本合同工程所做的其它一切预备工作。

2.3主要工程量

2.4合同工期

2.4.1开工日期_______年_______月_______日，完工日期_______年_______月_______日。节点掌握工期见下表：

2.4.2工期延误

假如关键线路的节点工期在发生以下情形之一而造成工期延误，经甲方确认后，工期顺延：

a、重大设计变更;

b、不行抗力;

c、由于业主缘由要求停工;

d、甲方书面同意工期顺延的其它状况。

2.4.4因乙方缘由导致工期延误，工期不予顺延，且由乙方担当由此造成的一切经济损失和赶工费用。

2.4.5业主及甲方需提前完成工期时，有关事宜由双方协商解决另行商定。

3、承包方式

依据本合同的施工内容及主要施工工序，乙方同意按(单价或总价)方式进行承包。本合同(单价或总价)在合同执行期间，无论工程量是否变化合同价格均不做调整。

4、合同价格

4.1合同总价

合同总价：(人民币)大写元，小写：(含%税金)，固定总价/暂定总价。

4.2合同单价

合同单价见附件b《工程量计价清单》。合同单价包括完成施工项目所需人工费、材料费、机械费，包括施工所需各种材料运输及协作人工费用;包括人员和机械的进出场费、安全文明施工费、综合管理费、合理利润、%税金等全部可能发生一切费用;包括因气候季节以及工序协调等因素导致的施工停滞窝工费等;乙方应充分考虑本工程施工的风险，风险费用已含在合同单价中，甲方不再担当由于任何风险引起的费用。

4.3税费的担当

营业税、城市维护建设税及教育附加费等均由乙方担当，税金%;甲方负有代扣代缴的义务，并在乙方每月进度款结算中扣除。其他税费已包含在合同价格中，由乙方自行缴纳。

5、双方权利与义务

5.1甲方权利与义务

5.1.1甲方负责工程施工期间工程总进度方案支配、组织、协调工作及工程质量、进度、安全、环保、文明施工的管理、监督、检查。

5.1.2甲方负责供应施工图纸、有关施工文件，并供应施工场所。

5.1.3甲方负责组织相关施工图纸的技术、质量、安全、环保等交底工作。

5.1.4甲方负责组织现场调度会，协调现场施工。

5.1.5双方商定甲方的其他权力与义务：

5.2乙方权利与义务

5.2.1在本合同签订后日内，乙方应组织人员接受甲方的技术、质量、安全、环保等交底。

5.2.2乙方负责组织人员讨论和熟识施工图纸、根据施工总布置要求、做好各项施工预备工作。

5.2.3乙方负责按规定每月日向甲方提交已完成月工程量统计报表。

5.2.4乙方必需按甲方要求的进度方案组织施工，接受甲方对工程进度的检查、监督和管理。工程实际进度不满意方案进度要求时，乙方应向甲方提交整改措施和方案，经甲方批准后执行;但并不免除因乙方缘由造成的工期延误和应由乙方担当的一切损失责任。

5.2.5双方商定乙方应做的其他工作：

6、施工帮助设施

6.1施工供水

6.2施工供电

6.3施工用风

6.4现场施工道路

6.5施工住房

6.6其它：

7、材料供应

7.1本合同工程施工所需的统供材料(，由甲方按商定消耗量向乙方有偿供应，按月进行核销，且超耗部分的材料按核销日市场价(含采保费、运杂费;若选购时价格高于核销日市场价，则根据选购时价格计算)加计%费用收取材料款。

7.2其他：

8、施工设备

8.1本合同工程施工时由乙方自备的设备，并按甲乙双方商定按时进场。乙方施工设备进场后，应通知甲方现场书面认定并备案。乙方施工设备未经甲方批准不得擅自离开现场，否则应担当相关违约责任。

8.2乙方设备停放与管理要听从甲方现场总体要求，不得随便进出特定区域和乱停乱放。

8.3其它：。

9、质量要求

9.1质量目标与要求

本工程质量标准按执行，工程质量全面达到设计要求和标准。其中：单元验收合格率%(优良率达%)以上，工程综合验收质量评定达标准。(依据主合同条款补充详细工序的标准、要求)

9.2质量检查与验收

9.2.1乙方应确保承包工程的质量达到商定标准，并就承包工程向甲方担当主合同相应项目商定的甲方应担当的义务。

9.2.2本合同工程所商定的工程范围内施工测量由方负责(包括按规定填报资料)，费用由方担当(视工程项目详细状况商定)。

9.2.3本合同工程所商定的工程范围内施工检验、试验由方负责，费用由方担当。

9.2.4本合同提前解除的，不免除乙方应担当的工程质量责任。

9.2.5其它：

1、安全生产与文明施工

1.1乙方应严格遵守国家安全生产的法律法规、规程规范、标准，遵守甲方的安全规章制度和现场防护要求，确保施工安全。并签订《安全生产责任书》，见附件c，并应向甲方缴纳安全保证金。乙方发生安全事故及重大环境事故，该保证金不退还。

1.2其它要求：

11、职业健康与环境爱护

11.1职业健康

11.1.1乙方在签订本合同时须与甲方签订《职业健康安全责任书》，见附件d，作为本合同的组成部分。

11.1.2其他要求：

11.2环境爱护

11.2.1在施工场地涉及危急区域或有害因素等环境问题需要安全防护、环境爱护措施实施时，乙方应提出安全、环境防护措施方案，经甲方批准后实施，发生的相应费用由乙方担当。

11.2.12其他要求：

11.3责任划分

乙方如发生职业健康安全、环境污染等事故时，应马上通知甲方，同时接受甲方、当地政府有关部门的调查处理。乙方担当由此发生的一切费用，包括担当当地政府有关部门对此作出的责任追究及惩罚。

12、技术条款

对于非临时工程以甲方与业主主合同有关本合同项目的技术要求为准，对本合同同样有效;对于临时工程以甲方对本合同项目的技术要求为准。详见附件e。

13、乙方人员工资保障措施

13.1乙方施工人员工资发放形式

13.2工资保证金

乙方同意：由甲方在每月结算中按当月工程款的%扣留其员工工资保证金，如合同执行中发生拖欠员工工资需由甲方代为支付时，甲方有权从工资保证金中代付;如乙方未拖欠员工工资，提取的保证金分别于每年7月和次年1月返还累计扣留额的%，剩余部分待工程完工验收且无拖欠员工工资状况时全部返还(不计利息)。

14、资源配置

乙方投入的人员及机械设备必需满意工程项目实施的要求，并为其承诺投入的人员、设备负责。当乙方资源配置影响承包项目实施时，甲方有权要求增加人员及设备等资源的配置，相关费用由乙方担当。

14.1人力资源投入

14.2机械设备资源投入

15、施工协作

15.1乙方应协作甲方对其工作进行初步验收，以及甲方按业主、监理要求的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐藏工程验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必需乙方协作时，乙方应按甲方的指令予以协作。

15.2其他要求：

16、工程量确认

16.2.1甲方在计量或由监理工程师计量前应书面通知乙方，乙方为计量供应便利条件并派人参与。若乙方收到通知后不参与计量，则计量结果有效。

16.2.2乙方的结算工程量以甲方确定为准。乙方根据5。2。3条上报已完工程量报表，经甲方部门校核，经部门审核，经批准方作为结算依据。

17、结算与支付

18、竣工验收与完工结算

19、违约责任

19.1甲方违约责任

19.1.1若由于甲方缘由，未根据本合同商定的条件和期限付款，担当延期付款部分的同期银行存款利息。若由于业主缘由造成甲方不能按期支付，甲方不担当任何责任，乙方应予充分理解。

19.1.2由于甲方缘由造成乙方损失的，甲方应担当乙方直接经济损失的赔偿责任。

19.1.3双方商定的甲方的其他违约责任。

19.2乙方违约责任

19.2.1乙方不能按合同工期竣工或工程质量达不到合同商定的质量标准或发生合同列举的健康、环境、安全等事故或不按合同商定履行其他义务、责任的，每发生一起担当违约金元至元。

19.2.2乙方不得转包本合同范围内工程或施工工序。否则，甲方有权解除合同，没收乙方履约保证金，同时乙方还应担当违约金元及由此造成甲方的全部损失。

19.2.8双方商定的乙方的其他违约责任：。

2、违约金总额限制

本合同执行期间对乙方有关的违约金总额不得大于合同额(完工结算总额)的%。

21、不行抗力及免责条款

21.1不行抗力

不行抗力系指：由于地震、台风、水灾、火灾、战斗等其他不行预见且对其发生和后果不能防止和避开，直接影响本合同履行的外部力气。不行抗力大事发生后，乙方应马上通知甲方，并在力所能及的条件下快速实行措施，尽力削减损失，甲方应帮助乙方实行措施。不行抗力结束后天内，乙方应向甲方提交损失状况和费用的正式报告和有关资料。

21.2免责条款

若业主未能按时支付甲方工程款，乙方应充分理解，不能因业主缘由造成甲方未能按期支付而视甲方违约。

22、争议与_____

22.1凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方协商解决;协商不果时：□提请北京_____委员会进行_____，_____裁决是终局的，对双方均有约束力。□向甲方法人所在地的人民法院提起诉讼。

22.2合同履行过程中发生争议，不得影响与争议无关或不受影响义务的履行，但经甲方同意的不在此限。若乙方因争议暂停施工，且经调查后被认定为理由不充分的，乙方不得就暂停履行部分要求延长履约期限或免除合同责任，并应担当因此造成甲方的损失。

23、其他

本合同一式份，其中正本2份、副本份，正本甲乙双方各1份，副本甲方份、乙方份。

本合同签订地为甲方法人住宅地：省市区(县)

合同附件

a法人授权书

b工程量计价清单

c技术条款

d安全生产责任书

e职业健康安全责任书

f保廉合同

g双方认为应当补充的其他材料

甲方：(项目部全称)乙方：(营业执照标注的单位名称)

(公章)?(公章)

法人代表(托付代理人)：?法人代表(托付代理人)：

开户银行：?开户银行：

帐号：?帐号：

某小区建设工程施工合同篇3

甲方：_______________乙方：_______________工程名称____________________________建设单位____________________________施工单位____________________________签订时间____________________________签订地点____________________________电力建设工程施工合同条件

第一章词语涵义及合同文件

第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》(以下简称《合同条件》)和《电力建设工程施工合同协议条款》(以下简称《协议条款》)，组成，其用词用语除《协议条款》另有商定外，应具有本条所给予的涵义：

一、发包方(简称甲方)：《协议条款》商定的具有工程发包主体资格和支付工程价款力量的当事人。

二、甲方驻工地代表(简称甲方代表)：甲方在《协议条款》中指定的代表。

三、承包方(简称乙方)：《协议条款》商定的、具有《电力施工企业资质管理方法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。

四、乙方驻工地代表(简称乙方代表)：乙方在《协议条款》中指定的代表人。

五、社会监理：受甲方托付、具备《电力工程建设监理单位资质管理方法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。

六、总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。

七、设计单位：甲方托付的具备《电力工程勘察设计单位资质管理方法》规定的相应资质等级的设计单位。

八、工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。

九、工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省(直辖市、自治区)电力局或其依据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。

十、工程：《协议条款》商定详细内容的电力建设永久工程。

十一、合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。

十二、经济支出：在施工中发出，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。

十三、费用：甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支。

十四、工期：甲方双方参照电力建设工程项目工期定额等规定，在《协议条款》中商定的合同工期。

十五、开工日期：《协议条款》商定的工程开工日期。

十六、竣工日期《协议条款》商定的工程竣工日期。

十七、图纸：由甲方供应或乙方供应经甲方代表批准，乙方用以施工的全部图纸(包括配套说明和有关资料)。

十八、施工现场：经甲方同意、“施工组织设计”或“施工方案”所确定的用以施工的场地。

十九、书面形式：依据合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、任命、托付、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。

二十、不行抗力：因战斗、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及《协议条款》商定等级以上的风、雨、雪、震等对工程及履约造成损害的自然灾难。

二十一、赔偿金：责任方弥补对方直接损失和间接损失的费用，包括停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理费等实际费用，以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失。

二十二、质量缺陷：工程不符合国家或行业现行的有关技术标准、设计文件及合同对质量的要求。

二十三、协议条款：结合详细工程，甲乙双方协商后依法签订的书面协议。

其次条合同文件及解释挨次一、合同文件应能相互解释，互为说明。

除合同另有商定外，其组成和解释挨次如下：

1.《协议条款》;

2.《合同条件》;

3.洽商、变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书;

4.招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件;

5.工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸;

6.标准、规范和其它有关技术资料、技术要求;

7.构成合同一部分的其它文件。

二、当合同文件消失模糊不清或不相全都时，在不影响工程进度的状况下，由双方协商解决(实行社会监理的，可先由总监理工程师作出解释);双方看法仍不能全都的，按第30条商定的方法解决。

第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律

一、合同文件使用汉语一般话书写，双方可依据需要商定使用少数民族语言译本，对合同文件的解释、说明则使用汉语一般话。

二、适用合同文件的法律是国家的法律、法规，以及电力工业部规章和商定的其它行业规章、工程所在地地方法规。

三、施工应当使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。

国家、电力行业没有相的标准、规范时，可商定使用其它行业的或工程所在地地方的标准、规范。

甲方应按《协议条款》商定的时间和份数向乙方供应商定的标准、规范。

四、国内没有相应的标准、规范时，乙方按《协议条款》商定的时间和要求提出施工工艺，经甲方代表批准后执行;甲方要求使用国外标准、规范，应报请电力行业主管部门批准并负责按商定供应中文译本。

五、购买、翻译和制定标准、规范及提出施工工艺的费用，均由甲方担当。

第四条图纸

一、甲方在开工日期之前按《协议条款》商定的日期和份数(包括竣工图和现场存放的份数)，向乙方供应完整的施工图纸，并保证图纸精确     且具有满意施工要求的设计深度，乙方按《协议条款》要求做好图纸保密工作。

二、甲方不能按第四条第一款商定供应全套图纸，将不能供应的图纸名称、供应期限列入本条款，并保证满意实施“施工综合进度方案”的需要。

三、甲方对图纸有特别保密要求的，乙方实行相应的措施保密，由甲方担当费用。

四、乙方要求增加图纸份数，甲方应按《协议条款》商定的时间予以复制、交付，费用由乙方担当。

五、乙方未如约收到甲方供应的图纸，应在5天内将所需图纸或指示的内容、理由、时间及迟误后果通知甲方代表。

甲方代表在乙方提交通知后2天内未答复，按第七条其次款商定处理。

六、乙方发觉甲方供应的图纸不完整、不精确     或设计深度不能满意施工要求。

应准时通知甲方代表，酌情按第四条第五款或其次十五条第一款商定处理。

乙方对于甲方供应的图纸有如上缺陷未发觉，甲方仍应按第七条其次款或其次十五条第四款商定担当责任，并给付因此造成的修补、拆除、改建、重建等费用。

甲方：_______________乙方：_______________

时间：_______________

某小区建设工程施工合同篇4

发包人(全称)：__________________

承包人(全称)：__________________

依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商全都，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：______________________________________________________

工程地点：______________________________________________________

工程内容：______________________________________________________

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)

工程立项批准文号：__________________

资金来源：__________________________

二、工程承包范围

承包范围：______________________________________________________

三、合同工期

开工日期：____________________________________

竣工日期：____________________________________

合同工期总日历天数__________________天。

四、质量标准

工程质量标准：______________________________________________________

五、合同价款

金额(大写)：__________________元(人民币)

￥：__________________元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、投标书及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

8、工程报价单或预算书

9、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本为合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合其次部分《通用条款》中分别给予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺根据合同商定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺根据合同的商定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：________年_______月_______日

合同订立地点：___________________________

本合同双方商定______________后生效。

发包人：(公章)承包人：(公章)

住所：住所：

法定代表人：法定代表人：

托付代理人：托付代理人：

电话：电话：

传真：传真：

开户银行：开户银行：

账号：帐号：

邮政编码：邮政编码：

某小区建设工程施工合同篇5

编号：____________

工程名称：_______________

甲方：___________________

乙方：___________________

_______年______月______日

甲方__________为兴建_________工程，接受了乙方_________对本工程的投标，为明确双方责任、权利及义务，经双方协商签订如下协议：

1。本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同。

2。下列文件构成整个合同不行分割的整体，各文件相互补充，若有不明确或不全都之处，以下列次序在先者为准。

(1)双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录;

(2)合同协议书;

(3)双方签署的合同谈判备忘录;

(4)合同专用条款;

(5)合同通用条款;

(6)中标通知书、投标书和招标书;

(7)与本合同有关的其他文件。

3。本合同总价款为人民币_______万元。

4。本合同工程的施工期为______个月(天)，或：自_______年_____月_____日至_______年______月_____日。

5。甲、乙双方在此立约：保证根据本合同的商定，担当和履行各自的全部责任和义务。

6。本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。工程经竣工验收合格、保修期满、合同总价款及保修金结清后合同终止。

7。本协议书正本二份，双方各执一份，具有同等法律效力;副本_______份，双方各执_____份，当副本与正本不全都时，以正本为准。

甲方：乙方：

法定代表人：____________法定代表人：_______________

签字日期：______________签字日期：_________________

单位地址：______________单位地址：_________________

联系电话：______________联系电话：_________________

传真：__________________传真：_____________________

邮政编码：______________邮政编码：_________________

开户银行：______________开户银行：_________________

帐号：__________________帐号：_____________________

签约日期：______________

某小区建设工程施工合同篇6

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

依据《中华人民共和国民法典》和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合工程的详细状况，签订本合同。

第一条工程项目

（一）工程名称：_________。

（二）工程地点：_________。

（三）工程内容：_________层栋，建筑面积_________平方米，其它_________。

（四）承包范围：按甲方供应的工程施工图纸规定内容：_________。

（五）乙方分包工程：由乙方分包的工程必需另签合同。

（六）承包方式：_________。

其次条工程造价（预算或概算）

人民币大写：_________万元，其中土建_________万元，安装_________万元。

工程造价在乙方编出工程预算书送达甲方三十天内审复，逾期视作同意，并按审定的预算造价为调整合同造价。

第三条工期

（一）按定标规定工期为_________天（日历天），自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工验收止。实际开工期以甲方办妥本合同第七条规定的建设批文，办妥城监标牌，送达乙方之日起天内起计，并以双方现场管理代表签字为准。

（二）开工前_________天，在具备施工条件下乙方向甲方发出开工通知书，每个单项工程工期的起止日期为_________。在履约过程中，依据变更设计所影响的工期或甲方责任、不行抗力等因素所延误的工期，经甲、乙双方签证认可后调整，以此确定竣工日期。如甲方提出赶工_________。

第四条工程质量标准和保修期

（一）工程质量标准按国家现行施工规范验收规范_________。

（二）工程保修按建设部有关规定执行，保修期为一年，其中安装工程半年。保修期自竣工验收签字之日起计。

第五条材料设备供应

（一）工程所需：材料及设备由_________方选购供应至_________场地（仓库）。

（二）工程所需：材料及设备_________由方选购供应至_________场地（仓库）。

（三）材料设备应附有出厂合格证明。如一方对材料设备有异议，应进行检验。如检验合格，检验费用由持有异议一方负责，否则由选购方担当。

（四）工程材料和设备差价的处理方法：_________。

（五）施工中，由于工程设计变更造成乙方选购的材料、设备不适用，甲方需按材料设备的实际选购价格，回收全部不适用的材料和设备，或经乙方同意，由甲方赐予适当的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。

第六条工程款支付和结算

（一）甲方将工程款按本条款规定划入乙方帐户：_________；帐号：_________。

（二）依据中国人民建设银行有关规定，甲方在合同生效后天内，按以下规定额度向乙方预付备料款：

1、建筑工程按当年方案工作量35％；

2、安装工程（包括设备安装，水电安装）按当年方案工作量（扣除设备价值）的40％；

3、_________。

（三）工程款支付方式：

1、工程进度达到50％以前（保括50％），按每月完成工程量付（收）进度款；当工程进度累计超过50％时，每次按当月完成工程工作量的_________％付（收）款。

2、工程累计进度达到_________％时，按合同工程量付（收）款_________％；进度达到_________％时付（收）款_________％；进度达到_________％时付（收）款_________％；进度达到_________％时付（收）款_________％，其余工程进度款由备料款抵充，余额_________％待验收后结算，_________万元待保修期满后_________天内付清。每次付款期限均在乙方提交工程进度表或竣工结算文件给甲方和经办银行审查后_________天内支付，如到期未提出书面异议，则视作同意，乙方可依据建设银行审定的数额，恳求办理支付进度款或结算款。

第七条双方责任

（一）甲方责任：

1、办理施工报建、临时场地、占用道路等报批手续。供应本工程建设、等有关部门的批文复印件一套给乙方。开工前_________天完成“三通一平”，接水、电源，同时向乙方供应施工图纸_________份，机电设备安装图_________份及有关资料_________份，地质勘探报告_________份，（其中包括竣工用图_________套）。

2、开工前_________天完成由甲乙方和设计方参与的施工图会审。

3、审核乙方编制的工程预算方案，并在接到预算之日起的三十天内（特别工程六十天内）回复乙方，以此审定的工程预算为调整合同造价，作为向乙方支付工程备料款和进度款的依据。

4、对乙方在施工时发觉设计错误提出的看法，甲方应在收到书面通知的天内会同设计方进行处理并签证。因此而发生的增加费用（包括停工、返工、窝工、人员和机械调迁、材料配件积压的实际损失）由甲方担当，并调整合同造价。

5、委派_________为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更，工程期间的质量验收及其他事宜。

6、如工程中途停建、缓建或设计变更以及设计错误造成返工，甲方应实行措施弥补或削减损失，同时经有关部门审定后赔偿由此而造成乙方的停工、窝工、返工、倒运、人员和材料积压等的损失。

7、组织对工程竣工验收和办理竣工结算。

8、在竣工验收后的保修期内，因使用不当引起的工程质量问题，其返修费用由甲方负责。

（二）乙方责任：

1、收图后，在开工前_________天内完成施工图会审，在_________天内编制工程预算送甲方审查，编制施工组织设计和材料、设备进场方案并送甲方。

2、按施工安全规范做好施工质量、安全管理，指定安全、防火责任人，物件堆放整齐，道路畅通。凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责并报告甲方及有关部门。

相关的合同范本·施工分包合同·房屋建筑装修施工合同·钢结构施工合同·家装施工合同·施工监理合同·油漆施工合同·修理施工合同·广告牌施工合同·景观施工合同3、委派_________为现场管理代表，须持有与工程项目相适应的资格证书，负责施工期间的施工质量、安全等问题。

4、做好施工原始记录。每月（季）度施工方案和完工报表，如不按时报送，甲方不予支付工程进度款。

甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

住宅：_________住宅：_________

甲方代表（签字）：_________乙方代表（签字）：_________

电话：_________电话：_________

传真：_________传真：_________

邮政编码：_________邮政编码：_________

签订地点：_________签订地点：_________

_________年____月____日_________年____月____日

某小区建设工程施工合同篇7

建设单位：_______________

承包单位：_______________

依据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，甲乙双方本着公平协商、诚恳守信的原则，签订本合同，共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称：________________

2、工程地点：_______________

3、工程内容：_______________

二、工期要求

本工程施工工期____日，因设计变更、恶劣天气或其他不行抗拒因素影响，经双方协商全都，工期可相应顺延。工期无故延迟一天，扣工程款总额的____‰。

三、承包方式

本工程采纳包清工的方式进行承包，全部工程原材料及施工帮助材料由建设单位供应。

本工程不得转承包。

四、合同价款

本工程合同施工费____万(____________)元整。如有设计变更或工程量增减，以实际发生工程量参照承包方报价进行调整。

五、工程质量及验收

1、工程质量标准：合格

2、施工单位确保按设计图纸施工，建设单位确保原材料质量。

3、隐藏工程及单项工程竣工后，施工单位应马上提交验收通知，有建设单位进行工程质量验收。

六、双方主要责任

(一)甲方

1、准时供应具体的施工图纸。

2、准时供应原材料并保证质量。

3、派驻工地代表，对工程用料、质量、进度进行监督检查，协调现场发生的各类事宜。

4、按合同商定支付工程款，担当因拖欠工程款所造成的一切后果。

(二)乙方

1、施工界区内的用水、电线路架设。

2、严格根据设计图纸进行施工，确保工程质量和进度。

3、乐观协作甲方，协调解决现场发生的各类事宜。

4、文明施工，工具材料摆放整齐，保证材料合理使用。造成原材料铺张，应按价赔偿。

5、严格根据安全生产操作规程施工。如因违章操作发生工伤事故，自行负责，甲方不担当任何责任。

6、根据建筑工程施工要求，供应施工日志，出具国家正式税务发票，并协作甲方做好验收工作。详细事宜由双方依据实际状况协商。

七、工程款支付

完成全部合同内容，付至合同价款的___%。其他___%作为质量保证金，竣工之日起一年后不计息付清。

八、违约责任

双方发生争议，应协商解决。如协商不成，可向_________人民法院提起诉讼。

九、附则

本合同一式两份，双方代表签字盖章后生效。

甲方：_______________联系电话：_______________

乙方：_______________联系电话：_______________

日期：______年____月____日______年____月____日

某小区建设工程施工合同篇8

发包单位（简称甲方）：_____________

承包单位（简称乙方）：_____________

依据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）、《中华人民共和国环境爱护法》、《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，本着“安全第一、预防为主”的原则，经甲乙双方等协商，达成全都看法，自愿签订本合同，并共同遵守本合同的各项规定。

一、甲方的责任、权利和义务

1.甲方有权对乙方的安全生产资质（安全生产许可证）、健康安全环境业绩、设备设施安全状况、人员上岗资格等进行审查。

2.甲方应供应本单位管理制度及有关规定，有权对乙方施工作业过程的安全环保状况进行监督检查，有权责成乙方对发觉的问题和隐患进行整改。乙方未按要求进行整改，甲方有权责令停工直至终止合同。

3.甲方有义务和责任监督约束本单位职工在进入乙方施工现场时，严格遵守有关安全环保规章制度，履行各自的安全环保责任。

二、乙方的责任、权利和义务

1.乙方应严格遵守《安全生产法》及XX公司的相关制度、法律、法规和行业标准的规定。

2.乙方应依据《安全生产法》及相关法律、法规和行业标准，建立健全以安全生产责任制为核心的各项规章制度、操作规程和技术标准，并在施工作业过程中贯彻落实。

3.乙方必需持有政府部门核发的有效安全生产许可证。

4.乙方应为承包工程项目的施工作业配置符合安全环保要求的设备设施，保证合格的安全环保生产条件。

5.乙方应配置符合安全环保要求的人员进行施工作业，组织全部施工人员进行安全环保培训，特别工种必需确保100％持证上岗。

6.乙方应按国家有关法规为参加项目施工的全体人员、设备办理保险，并为施工人员配发符合国家和行业要求的劳动防护用品。

7.乙方应当要求甲方人员在进入施工现场时，严格遵守双方安全环保规章制度和相关规程。

8.乙方有义务定期向甲方汇报安全环保状况，接受甲方的安全环保监督检查。

三、生产组织与协调

1.施工作业过程的生产组织由乙方全面负责。乙方在施工作业开头前应成立安全环保领导小组，明确项目安全环保管理人员及职责，确保安全环保责任得到有效落实。发生事故时由乙方负全部责任。

2.乙方在项目开工前，组织对项目施工风险进行全面识别和评估，并依据识别评估结果，制定风险削减和掌握措施以及有关规程和制度，并在施工作业中落实。

3.乙方在开工前应组织或托付地方政府对参加项目施工的人员进行培训教育，电气焊工、电工、起重工等特别工种必需持有效合格证件上岗，施工前应组织进行健康检查，确保参加项目施工人员满意安全环保要求。

4.乙方应定期对施工机械设备、作业工具、劳动防护用品进行检查、维护和保养，特种设备（锅炉压力容器、起重机械等）必需经地方政府有关部门检验，取得合格证后方可投入使用。

5.乙方对施工过程中的危急作业必需进行严格管理，有限空间作业、高处作业、动火作业、动土作业、有毒有害作业等必需严格执行作业许可制度，工业动火等作业由乙方负责到地方政府办理审批手续。

7.乙方在施工作业过程中，不得违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。

8.乙方在施工作业过程中，必需对本单位安全环保状况进行常常性检查，准时整改事故隐患。

9.乙方在购置、使用、运输、贮存与施工作业有关的危急化学品、民爆物品等危急物品时，必需按规定到地方政府办理审批手续。

10.未经甲方允许，乙方不得擅自将工程分包给其它施工单位或个人进行施工。

四、其它补充条款（依据实际状况补充制定）

1.建筑装饰工程施工合同中第8条8.2条款中增加乙方在施工期间还应严格遵守XX公司的相关制度、法律法规。

2.建筑装饰工程施工合同中第8条8.4条款中由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应担当由此引发的一切经济损失和安全事故责任。

3.建筑装饰工程施工合同中第8条8.3条款取消。

五、事故处理

工程项目施工过程中发生事故时，总包方应马上向本单位主管部门报告，并同时通知甲方。甲方应在规定时间内向本单位主管部门报告。

六、违约责任

1.工程未经过验收交付，甲方提前动用相关设施引发事故时，由甲方担当责任。

2.由于乙方缘由引发事故导致甲方或第三方人员损害、经济损失时，由乙方担当全部责任。

七、其它

1.本协议争议解决方法与承包合同争议解决方法相同。

2.本协议作为承包合同的组成部分，与承包合同同时生效或终止。

3.本协议未尽事宜或与国家、地方政府有关规定相违反的，按有关法规或规定执行。

4.本协议一式两份，甲乙双方各持一份。

发包单位（盖章）：____________承包单位：（盖章）：__________

法定代表人或__________________法定代表人或__________________

托付代理人（签字）：__________托付代理人（签字）：__________

签订时间：_____年_____月____日签订时间：_____年_____月____日

某小区建设工程施工合同篇9

雇主：______

承包人：______

工程项目及相关文件：______

上述双方经友好协商，达成如下合同条款：

第一部分共同条件

定义与解释

定义

第一条本合同(按下文规定的定义)中的下列词和用语，除文中另有要求者外，应具有此处为其所规定的含义：

雇主是指合同条件其次部分中指明的已就工程的建筑、安装或交付进行招标并将雇用承包人的一方以及雇主名下的合法连续人，但不包括(经承包人同意者除外)雇主的任何受让人。

承包人是指其投标已被雇主接受的个人或多人、商号或公司，并包括承包人的私人代表、继承人和经许可的受让人。

工程师是指其次部分中指定的工程师，或由雇主随时指派并书面通知承包人要为本合同的目的替代上述指定的工程师以工程师身份行事的工程师。

工程师的代表是指驻工地工程师或工程师的助理，或任何由雇主或工程师随时派来履行本文件其次条所规定的职责的工程建筑管理员，其职权应由工程师书面通知承包人。

工程是指依照本合同应进行的工程。

合同是指合同条件、说明书、图纸、经标价的建筑工程清单、费率与价格表(假如有的话)、投标书和合同协议。

(7)合同价格是指投标书所列明的，但经依据下文所载规定予以增减的金额。

(8)施工设施是指为本工程或临时工程(按本条下述定义)的进行、建成或维护方面所需的一切设备器械或诸如此类性质的各物，但不包括准备用以构成或正在构成永久性工程组成部分的材料或其它各物。

(9)临时工程是指为本工程的进行、建成或维护方面所需的全部各种临时工程。

(10)图纸是指说明书中所提到的图纸和任何经工程师书面认可的对这类图纸所作的修改，以及工程师随时供应或书面认可的其它图纸。

(11)现场是指要在其上、其下或其中进行本工程的土地和其它场所，以及任何由雇主为本合同的目的而连同本合同中特殊指定为现场组成部分的其它场所一起供应的其他土地或场所。

(12)经认可是指业经书面认可，包括对从前的口头认可所作的随后的书面确认;而认可是指书面认可，包括上述状况。

单数与复数

视文中需要，仅表明单数的词也包括复数在内，反之亦然。

页旁小标题或解释

这些一般条件中的页旁小标题或解释均不得被认为是本合同条件的组成部分，也不得作为解释本合同条件或本合同时的考虑因素。

工程师的代表

工程师的代表的责任和权力

其次条工程师的代表的责任是视察和监督本工程，并试验与检查有关本工程所要使用的材料与做工。他无权免除承包人依据本合同所担当的任何责任或义务，除本文件下面或本合同其它地方另有明文规定者外，他无权命令进行任何会引起拖延的工程或指示雇主作任何额外支付，也不能对本工程作任何变更。

工程师可以随时以书面方式把授予工程师的任何权力和授权托付给工程师的代表，并应将全部这种权力和授权的书面托付的副本提交给承包人。工程师的代表在这种托付范围之内(但不是托付范围之外)赐予承包人的任何书面指示或认可，应犹如工程师所作出的指示或认可一样，对承包人与雇主具有约束力。但是必需以下述为条件：

1.工程师的代表对任何工作或材料未予不认可，并不损害工程师日后不认可该工作或材料并下令予以推倒、清除或拆毁的权力。

2.假如承包人对于工程师的代表所作的任何打算感到不满足，他应有权把此问题提交工程师，工程师应随即对该打算予以确认、撤销或更改。

转让与转包

1.转让

第三条承包人未经雇主事先书面同意，不得转让本合同或本合同的任何组成部分或其中的任何好处或利益(付给承包人银行的任何依据本合同到期应付的款项不在此列)。

2.转包

第四条承包人不得把整个工程转包出去。除本合同另有规定者外，承包人未经工程师事先书面同意(不得无理不予同意)不得把本工程的任何组成部分转包出去，如予同意，不得免除承包人依据本合同所担当的任何责任或义务，承包人对任何分包人或分包人的代理人、雇员或工人的行动、违约和疏忽，就犹如对承包人或承包人的代理人、雇员或工人的行动、违约或疏忽一样，应担当全部责任。但是，按计件方式供应劳动力，不应认为是本条所说的转包。

合同的范围

第五条本合同包括本工程的施工、建成和维护，除本合同另有规定者外，还包括供应经本合同指定或从本合同中合理地推知需要供应的为本工程的施工、建成和维护所需的一切劳力、材料、施工设备、临时工程和不论临时性或永久性的各物。

合同文件

6.语言

制订本合同文件所用的语言应在其次部分中予以说明，假如本合同文件用不止一种语言写成，则还应在其次部分中指定解释本合同所据以为准的该种语言，即其中指定的主要语言。

文件相互解释

除本合同另有规定者外，共同条件和专用条件中的各项条款规定，应成为任何构成本合同组成部分的其它文件中各项条款规定的主导。在上述条件下，构成本合同的若干文件应视为是彼此相互解释的，如有意义不明确或不全都之处，应由工程师对之作出解释和调处，工程师应即为此向承包人发出指示，指导应按何种方式完成该项工作。但是，假如工程师认为，遵照任何这种指示执行而为承包人带来的任何费用，由于文件的这种意义不明确或不全都，并不在而且有理由不在承包人所估计之列，则工程师应予证明，而雇主应按可以合理负担此项费用的金额支付这笔额外款项。

7.图纸的保管

图纸应由工程师单独保管，但应向承包人供应图纸副本两份。承包人如还需要更多的副本，应由承包人自费供应和制作。在本合同履行完毕时，承包人应把全部依据本合同供应的图纸退还给工程师。

承包人应就执行依据本合同规定的工程或其它事项所进一步需要的任何图纸或说明书，给工程师或工程师的代表以适当的书面通知。

图纸副本应有一份保存在现场

上述供应给承包人图纸副本中一份，应由承包人保存在现场，该分图纸应供工程师、工程师的代表和经工程师书面授权的任何其它人员在一切适当时间检查和使用。

8.进一步供应的图纸和指示

工程师应完全有权在本工程进行过程中，随时向承包人供应为了本工程的正确和适当的进行和维护的目的而必需进一步供应的图纸和指示，承包人应予执行并受其约束。

一般义务

9.合同协议

承包人应邀立约时，应按附件所列并视状况经过必要修改的格式签订合同协议(由雇主担当费用制订)。

10.履约保证书

假如投标书中载明，承包人承诺在需要时取得一家保险公司或银行的担保或是供应两名合适而殷实的担保人，同承包人一道负有连带责任地向雇主担当义务，按不超过投标金额10%的金额依据保证书的条件担保照章履行本合同者，则该保险公司或银行或担保人以及该保证书，均应是须经雇主认可的，而取得这种担保或供应这种担保人以及所要订立的这种保证书的费用，应统由承包人担当，但本合同另有规定者除外。

11.现场检查

投标书应认为是依据雇主在其为投标的目的提交给承包人的文件中所应供应的有关水文、气候和自然条件的数据资料所制订的。但是承包人应检查和考察现场及其四周环境，并应在提交投标书以前(尽可能)的确弄清现场的外形与性质、守成本工程所必需的工作和材料的数量与性质进入现场的交通工具以及他可能需要的居住设备，总之，他应亲自取得一切有关风险、意外大事和其它可能影响其投标的各种状况的必要资料(按上所述)。

投标的充分条件

不利的自然条件和人为的障碍

12.承包人应被认为在投标以前，已的确弄清他对于本工程的投标以及在标价的建筑工程清单和费率与价格表(如有的话)中所列的费率与价格都是正确和充分的。此费率与价格除本合同另有规定者外，应包括承包人依据本合同所担当的一切义务和为本工程的正确建成与维护所必需的一切事物。但是，假如在本工程进行中，承包人遇到自然条件或人为的障碍，而此种条件或障碍并非一个有阅历的承包人所应能合理预见的，则承包人应马上将此书面通知工程师的代表。假如工程师认为，此种条件或人为障碍并非一个有阅历的承包人所应能合理预见的，则工程师应予证明，而雇主则应支付由于此种条件而加给承包人的额外费用，包括由于遇到此种条件或障碍而引起的以下适当而合理的费用：

①遵照工程师在与此有关状况下向承包人所发出的任何指示执行需引起的适当而合理的费用，以及

②承包人在未得工程师详细指示状况下，可实行的任何经工程师认可的正值合理措施所引起的适当而合理的费用。

13.工作必需使工程师满足

除了法律上不行能或实际上不行能以外，承包人必需严格根据本合同要求进行，建成和维护本工程，做到使工程师满足，并应执行和严格遵循工程师对于涉及或有关本工程的任何事项(不论本合同中是否提到)所作的指示和指导。承包人只领受工程师或(在根据本文件第2条所提到的限制条件下)工程师的代表所作的指示和指导。

14.应供应的方案

在承包人的投标被接受以后，承包人如经要求应当尽快向工程师提交一份表明他所建议本工程进行的步骤次序和方法的方案，请工程师认可，并凡经工程师或工程师的代表提出要求时，应向他们书面供应关于承包人对进行本工程以及承包人准备供应、使用或建筑的(视状况而定)施工设备和临时工程所作支配的具体资料。向工程师或工程师的代表提交这种方案并经他们认可，或者向其供应这种具体资料，不应免除承包人依据本合同所担当的任何义务或责任。

15.承包人的监督权

承包人应本工程进行中，并在其后工程师认为是正值履行承包人依据本合同担当的义务所必需的期间，赐予或供应一切必要的监督。承包人或经工程师书面认可的(该认可随时可予撤销)一名有法定资格的指定的代表人或代表应当常驻本工程，并应把他的全部时间专用于本工程的监督。假如工程师撤销此项认可，承包人应在接到撤销此项认可的书面通知以后，尽快(在考虑到下文所述需要替换他的状况下)将该处理人撤离现场，而且日后不得再雇用他担当现场任何工作，并应由经工程师认可的其它代理人来替换他。这种指定的代表人或代表应代表承包人领受工程师或(在按本文件第2条规定的限制条件下)工程师的代表所作的指导和指示。

16.承包人的雇员

承包人有关本工程的进行和维护应在现场供应和雇用：

仅属具有各该行业的娴熟技能与阅历的技术能手，和能对要求他们监督的工作进行适当监督的助副代理人、领班和工长，以及为本工程的正确而准时的进行和维护所必需的娴熟、半娴熟和非娴熟工人。

承包人为了或关于本工程的进行或维护而雇用的任何人员，假如工程师认为其行为不当或不称职或玩忽职守，或者工程师另外认为雇用该人是不合需要的，工程师有权反对并要求承包人马上将该人撤离本工程，而且非经工程师书面允许，不得再雇用该人从事本工程。任何因此而撤离本工程的人员应尽快地由经工程师认可的称职的替换人员接替。

17.工程定位

承包人应负责按工程师书面规定的原始基准点、线和高程对本工程进行精确     和正确的定位，负责本工程全部各个部分的位置高程、尺寸和定线正确无误(按上所述)，并负责供应与此有关的一切必需的仪表器具和劳动力。假如在本工程进展中的任何时候，本工程的任何部分在位置高程，尺寸或定线上消失或发生任何错误，承包人经工程师或工程师的代表要求，应自行担当费用订正此种错误，使工程师或工程师的代表满足，除非此种错误是由于工程师或工程师的代表书面供应的不正确的数据资料所造成的，在这种状况下，订正此种错误的费用应当由雇主担当。工程师或工程师的代表对任何定位或任何线或高程所作的检查决不应免除承包人对此项定位的精确     性所担当的责任，因此，承包人应当认真爱护和保持本工程定位中所用的一切水准基点、龙门板、标桩和其它各物。

18.钻孔和勘探挖掘

假如在本工程进行中的任何时候，工程师要求承包人进行钻孔或进行勘探挖掘，应以书面命令提出此项要求，而且除非建筑工程清单中已列有关于这种预期的工作的临时金额，否则应被认为是依据本文件第五十一条的规定所命令的一项追加的要求。

19.保卫与照明

承包人在必要的时候和地方，或者经工程师或工程师的代表或者经合法当局提出要求时，应自行担当费用为有关工程供应和保持全部照明、保卫、围栏和看管，以爱护本工程或保障公众或其它人员的安全和便利。

20.对工程的照管

从本工程开头到完成，承包人应担当全部责任照管本工程及一切临时工程，假如由于任何缘由(本条第款所规定的例外风险除外)使本工程或其中的任何部分或任何临时工程患病任何损坏、灭失或损害，承包人应自行担当费用予以修理和弥补，使得本工程在竣工时处于良好的状态，并且在一切方面都符合本合同的要求和工程师的指示。假如任何这种损坏、灭失或损害，是由于任何例外风险引起的，承包人在经工程师要求并且符合本文件第六十五条规定的状况下，应予以修理和弥补，如上所述，其费用则由雇主担当。承包人还应对他在为了履行本文件第四十九条规定的义务而进行的任何作业过程中所引起的对本工程的任何损害负责。

例外风险

例外风险有：战斗、战斗行动(不论是否已经宣战)、入侵、外国敌人的行动、判乱、革命、暴动或者军事政变或篡权、内战或(非承包人自己的雇员之间的)动乱、骚动或骚扰，或者是雇主使用或占有已经对之出具竣工证书的本工程的任何部分，或者是完全由于工程师对本工程的设计所造成的起因，或者是由于并非承包人方面的合理预见性和力量所能预见或合理预防的任何自然力的作用所造成的(全部这些，在此都统称为例外风险)。

21.工程的保险等

承包人在其依据本文件第20条所担当的义务与责任不受限制的状况下，应以雇主和承包人的共同名义对他依据本合同条款应予负责的由于任何缘由(非例外风险)所引起的一切灭失或损坏按下述方式投保，使雇主和承包人得到保险的范围包括本工程施工期间，也包括维护期间由于维护期开头以前所发生的缘由而引起的灭失或损坏以及承包人在为了履行其依据本文件第49条所担当的义务而进行任何作业的过程中所引起的任何灭失或损坏：

对本工程和临时工程按随时所进行的这种工程的全部价值保险。

对材料、施工设备和承包人运至现场的其它各物，按这处材料、施工设备和其它各物的全部价值保险。

这种保险应按雇主认可的条件(不得无理拒绝认可)向保险人投保，承包人凡经要求应向工程师或工程师的代表出示保险单和支付本期保险费的收据。但是，在承包人上述义务与责任不受限制的状况下，本条所载任何规定都不得使承包人有责任对需要修理和重建任何所用的材料或做工不符合本合同要求的工程投保。

22.对人身和财产的损害

承包人(除说明书另有规定者外)应就由于本工程的施工和维护而可能引起的一切损失和对任何人身或任何财产所受损害或损害(并非承租人或占用人所患病的对现场的土地或庄稼的表面或其它损害)的权利主见，并就任何与此有关的一切权利主见、要求、诉讼、损害赔偿费、各项费用和开支，给雇主以补偿。但是，此处的任何规定都不得被认为使承包人应有责任就对下列状况的任何补偿或损害赔偿费给雇主以补偿：

①土地由本工程或其中的任何部分永久使用或占用或者(除下文规定者外)患病如上所述的表面或其它损害;

②雇主在任何土地上或其下或其中对本工程或其中任何一部分进行施工的权利;

③由于根据本合同进行本工程施工而不行避开地造成对比明、空中航线或水路或其它地役权或准地役权等任何权利的临时或永久性阻碍;

④由于雇主、雇主的代理人或雇员或其它承包人(非本承包人所雇用的)在本合同期间的任何行为或疏忽所造成的对人身或财产的损害或损害，或者与此有关的任何权利主见、要求、诉讼、损害赔偿费、各项费用和开支。

但是还必需规定：为了本条的目的，现场一词应认为只限于说明书中规定的或图纸上表明的其中土地和庄稼由于进行本工程而将不行避开地受到阻碍或损害的范围。

23.由雇主给以赔偿

雇主应就有关本条第款限制性条款中所提到的事项的一切权利主见、要求、诉讼，损害赔偿费、各项费用和开支，保障承包人免受损失，并给承包人以补偿。

第三方保险

承包人在开头进行本工程之前，(但在不限制其依据本文件其次十二条所担当的义务与责任的状况下)应为防止并非由于本文件其次十二条限制性条款中提到的事项所引起的、在进行本工程或临时工程或在执行本合同过程中可能发生的对任何财产(包括雇主的财产)或对任何人身(包括雇主的任何雇员)的任何损害、灭失或损害进行保险。

第三方保险的最低金额

此项保险应按雇主认可的条件(不得无理拒绝认可)并应至少按投标书中所列金额，向保险人投保、承包人凡经要求应向工程师或工程师的代表出示保险单和支付本工期保险费的收据。

24.工人患病工作事故

对于由于承包人或任何分包人所雇用的任何工人或其它人员患病任何工伤事故而应依法支付的任何损害赔偿费或补偿，除了由于雇主、雇主的代理人或雇员的任何行为或违约所造成的工伤事故者外，雇主均不应担当责任，而承