2023年建设工程监理及相关法规制度试题库

建设工程监理及相关法规制度一、单项选择题.所谓建设工程监理是指具有相应资质的工程监理公司，接受建设单位的委托，承担其（D）工作,并代表建设单位对承建单位的建设行为进行监控的专业化服务活动。A.工程项目建设B.建设项目监管C.工程项目中介D.项目管理.按照《建筑法》规定，建设工程监理实行的前提是（A）oA.需要建设单位的委托和授权B.建设工程监理单位代表建设单位对承建单位的建设为进行监控C.工程监理公司应当客观、公正地执行监理任务D.建设工程监理单位必须具有甲级资质3当前我国的建设工程监理重要在工程项目建设的（C）阶段进行。A.决策B.实行C.施工D.设计4.建设工程监理的（A）是监理单位。A.行为主体B.行为客体C.对象D.责任主体5假如不具有（C）,那么建设工程监理就难以保持公正性，难以顺利进行协议管理，难以调解业主与承建商之间的权益纠纷。A.科学性B.服务性C.独立性D.委托性9《建筑法》明确规定，实行监理的建筑工程，由建设单位委托具有（A）的工程监理公司实行监理。A.相应资质B.资质等级C.各级资质D.执业资格14.（B）是由建设工程监理要达成的基本目的决定的。A.服务性B.科学性C.独立性D.公正性15按照《建设工程监理规范》，（D）是指监理人员在工程施工阶段监理中，对关键部位、关键工序的施工质量实行全过程现场跟班的监督活动。A.巡视B.平行检查C.工程计量D.旁站监理20.监理单位在开展建设工程监理活动时应当建立自己的组织机构，这是建设工程监理（C）的规定。A.科学性B.服务性C.独立性D.公正性C.组织措施、技术措施、经济措施、协议措施D.技术措施、经济措施、组织措施、法律措施.监理工程师实行付款控制的重要阶段应当是（D）。A.决策阶段B.设计阶段C.招标阶段D.施工阶段.建设工程质量控制的目的，就是通过有效的质量控制工作和具体的质量控制措施，在满足投资和进度规定的前提下，实现工程（A）。A.预定的质量目的B.设计质量目的c.施工质量目的D.系统目的.一般当质量标准提高时，工程项目的（D）oA.投资减少，工期延长B.投资增长，工期缩短C.投资减少，工期缩短D.投资增长，工期延长.（C）阶段是影响建设工程投资的关键阶段。A.决策B.招标C.设计D.施工.对工程项目实体质量实行控制的重要阶段是（D）。A.决策阶段B.设计阶段C.招标阶段Do施工阶段.为了有效地进行目的控制，监理工程师需要采用组织措施。下面各项工作中，（B）属于组织措施。A.制定防止索赔措施B.改善目的控制的工作流程C.对工程变更进行技术可行性分析D.收集已建工程目的数据.项目监理组织在开展目的控制工作之前，必须明确监理各部门和人员的岗位职责以及互相协作关系。所以（B）是目的控制的重要前提，它是目的控制的基本保障。A.制定监理计划B.建立监理组织C.加强领导D.组织协调.下面各项监理括动，（A）属于控制的协议措施。A.拟定并采用防止索赔措施B.贯彻目的控制的部门和人员C.对工程变更方案进行可行性分析D.收集已建工程目的数据.在施工监理过程中，减少第三方提出的索赔条件和机会,对的解决索赔等事宜，是投资控制的（D）措施。A经济B技术C组织D协议.施工准备阶段监理工作应涉及（D）oA制定施工方案B.进行设计交底c施工测量放线D.审批工程开工.（B）控制是建立在预测和经验基础上的控制方法。A反馈B.前馈c事后D事中.工程设计监理的基本任务是（C）。A.编制设计规定、协助业主选择设计单位、设计跟踪监理与设计文献验收B.控制投资、控制设计质量、控制设计进度C.保证工程项目安全可靠性、合用性、经济性1）.保障业主对的决策、避免设计失误、优化工程设计.施工阶段监理在投资控制方面的基本任务是（D）。A.控制工程付款不超过协议价B.控制工程成本不超过协议价C.公正地按协议价支付工程款D.在协议价的基础上，控制施工阶段的新增费用.不管是投资控制、质量控制或进度控制，工作的重点应当放在（A）上。A.事前控制B.事中控制C.事后控制D.全过程控制.被动控制是一种（C）oA.前馈控制B.面对未来的控制C.事中控制和事后控制D.开环控制.积极控制是一种（B）oA.反馈控制B.开环控制C.事中控制D.事后控制.监理活动中，协调职能的目的重要是（D）。A.解决人与人之间关系B.解决好单位与单位之间的关系C.解决好建设工程与外界客观环境间关系D.实现建设工程项目质量好、投资省、工期短的目的.在建设过程的实行过程中，假如缩短工期，也许导致（A）。A.投资增长、质量减少B.投资减少、质量减少C.投资增长、质量提高D.投资减少、质量提高.建设工程监理投资控制是指在整个项目的实行阶段开展管理活动，力求使项目在满足（C）规定的前提下，实现项目实际投资不超过计划投资。A.质量B.进度c.质量和进度D.优化实现投资、质量、进度目的59.（B）具有工程质量等级认证权。A.项目总监理工程师B.工程质量监督站C.项目法人D.项目质量监理工程师二、多项选择题.监理目的控制的前提工作是（AB）oA.目的规划和计划B.贯彻好控制机构、人员和职能C.与被监理单位的充足协商D.与业主合作监理E.贯彻所有项目建设资金.在设计阶段，监理单位投资控制的重要任务（ABD）。A开展技术经济分析，协调和配合设计单位力求使设计投资合理化B审核概（预）算，提出改善意见，优化设计C根据总工期规定，协助业主拟定合理的设计工期D通过收集类似建设工程投资数据和资料，协助业主制定建设工程投资目的规划E与外部有关部门协调相关事宜，保障设计工作顺利进行.积极控制也称为（ACE）oA.前馈控制B反馈控制c.面对未来的控制D面对现实的控制E事前控制.设计阶段监理工程师质量控制的重要工作涉及（ABCD）oA.建设工程总体质量目的论证B.提出设计规定文献，拟定设计质量标准C.运用竞争机制选择并拟定优化设计方案D.对设计提出的重要材料和设备进行比较，在价格合理的基础上确认其质量是否合规定E及时、准确、完善地提供设计工作所需的基础数据和资料.施工阶段需要协调的内容较多.重要涉及（ABCD）。A材料和设备供应与施工的协调B设计与施工的协调c.总包商与分包商D.与政府有关管理部门E.与建设单位的关系.建设项目的质量、投资和进度三者之间的关系是（DE）。A.互相促进B.互相独立C.互相对立D.互相关联E.互相制约.建设项目的质量控制与投资、进度控制的不同之处是（BCE）oA.质量形成具有互补性B.投资、进度控制具有互补性C.质量控制有国家强制标准D.投资、进度控制规定低，质量控制规定高E.出现质量事故一定会给投资、进度控制带来不好的影响.与其他建设工程阶段相比较，施工阶段具有（BCD）特点。A.决定工程价值的关键阶段B.出现工程变更的重要阶段C.协议争议较多的阶段D.资金投放量最大的阶段E.拟定工程项目总目的的阶段.工程项目三大目的间的对立关系表现在（ABC）oA.提高质量标准就增长投资B.提高质量标准就延长工期’C.缩短工期就增长投资D.提高质量工程不返工，相称于缩短了工期E.缩短工期，项目提前动用，增长经济效益.工程进度款审核的过程中，先通过（BDE）审核，再进行最后审核并签署工程款凭证。A.总监理工程师B.质量控制监理工程师c.信息管理监理工程师D.投资控制监理工程师E.进度控制监理工程师.被动控制具有(BCE)特点。A.事前控制B.事后控制C.纠正偏差D.防止偏差E.反馈控制.施工阶段监理的组织协调涉及(AC)oA.与外部环境间的协调B.子系统间的协调C.各有关要素间的协调D.各职能间的协调.对建设监理三大目的的控制涉及(ABCD)。A.组织措施B.协议措施c.经济措施D技术措施E质量措施建设工程风险管理第一部分第四章一、单项选择题对整个经济而言，(A)的影响范围大.其后果严重。A基本风险B特殊风险C盗窃风险D火灾(C)是风险管理的首要环节。A.风险评价B风险对策决策C风险辨认D检查(C)是指通过一定的方式，系统而全面地辨认出影响建设工程目的实现的风险事件并加以适当归类的过程，必要时，还需对风险事件的后果作出定性的估计。A.风险评价B风险对策决策C风险辨认D.检查(A)是将建设工程风险事件的发生也许性和损失后果进行定量化的过程。A风险评价B风险对策决策C风险辨认D.检查(D)就是一个辨认、拟定和度量风险，并制定、选择和实行风险解决方案的过程。A风险评价B实行对策C风险辨认D风险管理.风险辨认的结果是（B）。A对经验数据进行分析B建立建设工程风险清单C辨认建设工程风险要素、风险事件及后果D建设工程风险分解.建设工程的（A）往往是通过对经验数据的分析、风险调查、专家征询以及实验论证等方式，在对建设工程风险进行多维分解的过程中，结识工程风险，建立工程风险清单。A.风险辨认B.风险评价C.风险对策决策D.实行对策.（B）是一种积极、积极的风险对策。A.风险回避B.损失控制C.风险自留Do风险转移.制定损失控制措施必须以（B）为依据，才干保证损失控制措施具有针对性，取得预期的控制效果。A.风险辨认的结果B.定量风险评价的结果C.风险预测的结果D,风险分析的结果.风险自留与其他风险对策的主线区别在于（D）oA.它改变建设工程风险的客观性质B.它改变工程风险的发生概率C.它改变工程风险潜在损失的严重性D.它不改变建设工程风险的客观性质.风险自留水平是指（B）oA.风险量的大小B.选择哪些风险事件作为风险自留的对象C.辨认风险能力的大小D.进行风险决策的水平高低.非保险转移的媒介是（B）。A.保险合约B.协议C.保险公司D.分包商.在定量评价建设工程风险时，首要工作是（C）。A.风险辨认B.分析经验数据C.风险衡量D.风险调查二、多项选择题.按风险的影响范围大小可将风险分为（AB）。A.基本风险B.特殊风险C.投机风险D.纯风险E.全局风险.风险管理过程涉及（ABCD）：A.风险辨认B.风险评价C.风险对策决策和实行决策D.检查E.反馈.风险管理中运用的对策重要有（ABCD）oA.风险回避B.损失控制C.风险自留D.风险转移E.风险分散13.建设工程风险辨认的方法有（BCDE）oA定量预测法B.专家调查法C.流程图法D.经验数据法E.初始清单法18.建设工程风险损失涉及（ABCD）oA.投资风险B进度风险C质量风险D安全风险E.协议风险25在损失控制计划系统中，防止计划重要涉及（ABCD）。A.组织措施B.管理措施C.协议措施D.技术措施E.经济措施.风险自留重要涉及（AB）oA.计划性风险自留B.非计划性风险自留C.保险性风险自留D.非保险性风险自留E.选择性风险自留.计划性风险自留的计划性重要体现在（BD）oA.风险辨认能力B.风险自留水平C.风险决策水平D.损失支付方式E.风险辨认范围.建设工程风险最常见的非保险转移有（ABE）oA.承包商进行协议转让或工程分包B.业主将协议责任和风险转移给对方当事人C.委托征询D.委托监理E.第三方保险.在采用风险回避对策时需要注意（ABC）。A、回避一种风险也许产生另一种新的风险B、回避风险的同时也失去了从风险中获益的也许性C、回避风险也许不实际或不也许D、回避风险是一种积极的风险对策E、风险回避往往是一种首选的风险对策建设工程监理组织第一部分第五章.平行承发包模式下的监理模式有（B）种。A1B2C3D4.监理机构一般由总监理工程师、（A）和其他监理人员组成。A.监理工程师B.管理人员C.副总监D.总工程师.下列建设工程监理程序中，（C）项工作是错误的。A.编制建设工程监理规划，然后分专业编制建设监理细则B.按照建设监理细则，进行建设监理C.组织工程竣工验收D.建设监理任务完毕后，向项目法人提交监理档案资料25.建立有效的项目监理组织，首当其冲的工作是（B）oA.选择拟定总监理工程师B.明确监理总目的C.拟定监理工作内容D.选定适合本项目的监理组织模式29.（B）模式发包的工程也称〃交钥匙工程〃。A.设计或施工总分包Bo工程项目总承包C平行承发包D设计和（或）施工联合体承包（A）监理组织合用于监理项目能划分为若干相对独立子项的大、中型建设项目。A直线制B职能制C直线职能制D矩阵制（C）的缺陷是职能部门与指挥部门易产生矛盾，信息传递路线长。A.直线制B职能制C直线职能制D矩阵制.监理工程师组织协调的（D）重要用于外部协调中，有走访和邀访两种形式。A.会议协调法B交谈协调法C书面协调法D访问协调法.建设工程强度二（A）oA投资，工期B质量，工期C工期，投资D投资，建设面积.在由多家监理单位分别承担监理业务的工程项目中，作为一名总监理工程师应当负责（D）工作。A项目业主代表分派的各项B整个工程项目监理C.所承担的部分建设工程的指挥工作D监理协议范围内受委托的监理工作41.拟定项目监理组织各部门和重要监理人员的工作和职能分工应由（B）负责。A.监理单位人事部门B.项目总监理工程师C.专业监理工程师D监理单位负责人57.拟定项目监理组织的原则是（C）oA.满足项目法人规定B.总监理工程师组阁C.满足监理工作需求、精干、效能D.根据监理费的数量决定61.在实行施工阶段监理时工程项目施工图最后应由（B）字后，才干交施工单位施工A.设计单位项目负责人B.总监理工程师或其委托的监理工程师C.项目法人D.业主委派的常驻代表.建立和健全总监理工程师负责制就是要（D）A.切实做到权责一致B.确立总监理工程师的核心地位C.调动监理工作人员的积极性D.形成以总监理工程师为首的高效能的决策指挥体系.驻现场专业监理工程师的工作对（A）负责；，A.总监理工程师B业主C.总监代表D甲方代表二、多项选择题.工程项目承发包模式涉及（ACDE）oA.平行承发包模式B.单独承发包模式C.总承包模式D.总承包管理模式E.设计或施工总分包模式.工程项目建设监理组织的形式有（ABCE）等几种。A直线职能制B、直线制C职能制D事业部制Eo矩阵制.（ACDE）属于总监理工程师的基本职责。A主持编写项目监理规划B棱查进场材料泼备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文献C.审查分包单位资质.并提出审查意见D审查和解决工程变更E.审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划19.项目监理组织应当采用（BCDE）等组织措施，以便与其他方面的措施相配套对项目目的实行有效控制。A.根据工程实际调整目的或计划B.合理调配监理人员C.制定监理人员岗位职责标准D.拟定监理人员目的控制工作和职能分工E.拟定考核监理人员工作的办法.项目监理机构与承包商在施工阶段协调工作的重要内容有（ABCD）。A.与承包商项目经理关系的协调B.质量、进度问题的协调C.对分包单位的管理D.协议争议的协调E.施工中发现设计问题应及时向设计单位提出.项目监理组织基本人员一般应当涉及（ACE）o、A.总监理工程师B.总监理工程师助理C.（专业或子项）监理工程师D.副总监理工程师E.其他监理人员（监理员、行政文秘人员）.实践中常用的会议协调法涉及（ABD）oA.监理例会B专业性监理睬议C.电话会议D第一次工地会议E.监理总结会.项目监理机构组织协调的工作内容重要涉及（ABDE）oA项目监理机构内部的协调B与业主的协调和与承包商的协调C与所在监理单位的协调D.与设计单位的协调E.与政府部门及其他单位的协调.下列工作中，总监理工程师不得委托总监理工程师代表的是（ABCE）oA.审核签认竣工结算B签发工程暂停令21.按照建设工程监理（D）的规定，工程监理公司在维护建设单位的合法权益时，不损害承建单位的合法权益。A.服务性B.科学性C.独立性D.公正性36.所谓（A）是指一项建设工程从设想提出到决策，通过设计、施工直至投产或交付使用的整个过程中，应当遵循的内在规律。A.建设程序B.项目阶段C.项目管理D.建设工程监理45.工程项目建设监理实行（D）负责制。A.项目法人B.项目经理C.监理单位D.总监理工程师53.（D）由总监理工程师、专业监理工程师和监理员组成。A.工程监理公司B.监理公司C.项目管理团队D.监理机构62.（B）是指监理人员在工程施工阶段监理中，对关键部位、关键工序的施工质量实行全过程现场跟班的监督活动。A.见证B.旁站C.巡视D.平行检查二、多项选择题.建设工程监理范围可以分为（BC）oA.建设项目管理的范围B.监理的工程范围C.监理的建设阶段范围D.业主委托监理的范围E.监理单位的业务范围.必须实行监理的建设工程涉及以下（ABCD）。A.大中型公用事业工程B.国家重点建设工程C.成片开发建设的住宅社区工程D.运用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程E.国债建设工程.建设工程监理的科学性重要表现在（ACDE）。A.工程监理公司应当由组织管理能力强、工程建设经验丰富的人员担任领导B.要学习应用国外的先进经验和国际惯例C主持编写项目监理规划D主持监理工作会议E调解建设单位与承包单位的协议争议、解决索赔建设工程监理规划第一部分第六章一单项选择题1建设监理细则应采用（C）方式编制。A.按工程进度分阶段B.在监理规划编制完后，一次所有完毕C.按工程进度分阶段、分专业D.按各不同专业同时进行.监理规划的内容中，监理工作（A）应当最先拟定。A.目的B.程序C.制度D.方法.监理规划由（A）主持编制。A总监理工程师B专业监理工程师C.业主D.监理单位.监理单位为承揽监理业务而编制的是（A）oA监理大纲B监理规划C.监理细则D.监理计划.监理规划是（A）oA开展项目监理工作的指导性文献B.开展项目监理的方案性文献C.项目监理的实行性和可操作性的业务文献D.监理单位开展监理业务的大纲性文献.建设工程监理规划应由（A）审定批准后执行。A监理单位技术负责人B.监理单位行政负责人C政府建设行政主管部门D总监理工程师.监理规划的作用是（B）。A为监理单位取得监理业务B指导监理机构如何做和做什么监理工作C.明确各监理人员的岗位职责具体指导监理实行D.为拟订和签署《建设工程监理协议》作准备.监理实行细则的编制对象是（A）oA专业监理工作B.监理规划C.项目整体D.监理协议.监理规划的工作内容是根据（D）拟订的。A业重要委托的工作内容B.工程项目建设全过程的重要内容C建设工程监理协议标准条件中的内容D.监理方与业主签署的《建设工程监理协议》的内容.（A）是在签订项目建设监理协议后、正式实行监理之前编制的。A项目监理规划B项目监理大纲C项目监理实行计划D.项目监理措施.监理大纲是由（A）主持编写的。A监理单位B监理机构C总监理工程师D.监理工程师.（D）编写阶段可按项目实行各阶段来划分。A监理大纲B监理文献C监理细则D.监理规划.监理规划是（A）确认监理单位是否全面、认真履行监理协议的重要依据。A项目法人B.主管部门C.工商管理机关D.建设工程监理主管部门.（C）是建设工程监理主管机构对监理单位实行监督管理的重要依据。A.监理协议B.监理大纲C.监理规划D.监理细则.监理规划是监理单位重要的（A）oA.存档资料B.计划文献C.监理资料D.历史资料.（A）有以下两个作用：一是使业主认可监理大纲中的监理方案，从而承揽到监理业务；二是为项目监理机构此后开展监理工作制定基本的方案。A.监理大纲B.监理协议Co监理规划D.监理细则.监理规划的基本内容构成应当力求（D）。A.丰富B.一致C.完整D.统一23关于工程项目三大目的的内容在监理规划的（D）中规定。A.工程项目概况B.建设工程监理目的C.监理范围D.工程项目概况及建设工程监理目的26.（D）应是监理细则的内容。A.项目监理组织B.信息流程图、.C.项目监理组织各部门监理任务和职能分工D.监理工作的方法及措施28.监理细则的作用是（D）。A.为监理单位承揽监理业务服务B.指导整个工程项目的监理工作C.指导项目监理组织全面开展监理工作D.指导本专业或本子项目具体监理业务的开展二、多项选择题.工程项目建设监理规划的基本内容应统一为（ACDE）oA.目的规划B_动态控制C项目组织与监理组织D协议管理E信息管理和目的控制.（ADE）共同构成监理工作文献。A.监理规划B.监理业务手册C.监理协议D监理大纲E监理细则.下列各种说法中，符合监理规划的说法是（ABDE）oA.由项目总监理工程师主持制定B.制定监理规划是开展监理工作的第一步C监理规划是签订监理协议之前与业主协商拟定的监理文献D.监理作为〜项系统工程，它相称于这项工程的初步设计E.它是指导项目监理机构全面开展监理工作的指导性文献.建设工程监理规划的作用有（ABDE）oA指导监理单位项目监理组织全面开展监理工作B.是监理单位重要的存档资料C.指导建设工程的设计、施工活动有序开展D.是业主确认监理单位履行监理协议的重要依据Eo是建设工程监理主管机构对监理单位监督管理的依据.监理规划中的〃工程项目概况〃涉及（ACDE）等内容。A.工程项目名称B.工程项目主管部门C.工程项目地点D.重要建筑结构类型E.工程项目结构图与编码系统.下列各项中，（BCE）应列入监理规划文献的〃项目监理组织〃中。A.承建商组织结构图B.监理人员职责分工C.监理组织结构图D.项目组织结构图E.监理人员岗位职责标准.项目监理规划的编写规定（BCD）。A.监理规划应当把握建设工程领域管理技术和趋势.监理规划的基本内容构成应当力求统一C.监理规划的表达方式应当格式化、标准化D.总监理工程师是编写的主持人E.监理规划要连贯地、不间断地编成8.监理规划审核的内容重要涉及（ABDE）oA.监理范围、工作内容及监理目的的审核B.工作计划审核C.监理工作依据审核D.投资、进度、质量控制方法的审核E.项目监理机构结构的审核12.监理大纲、监理规划、监理细则的区别是（BCDE）0A.监理细则是开展监理工作的依据，而其他则不是开展监理工作的依据B.编写时间不同C.主持编写人身份不同D.内容范围不同E内容粗细限度不同16.监理大纲的作用是（BCE）oA指导项目监理组织全面开展监理工作B为监理单位承揽监理业务服务C为此后开展监理业务提出监理方案D具体指导监理各专业开展监理实务作业E.编写监理规划的直接依据21.监理规划通常涉及的内容为（ABCD）oA工程概况B监理范围和目的C重要监理措施D监理组织和项目监理工作制度E.工程项且计划建设工程监理委托协议第二部分第四章一、单项选择题2.对委托人和监理人有约束力的协议，除双方签署的〃协议〃协议外，不涉及（A）文献。A监理中标函B监理投标书C建设工程委托监理协议标准条件D建设工程委托监理协议专用条件5.负责与监理人联系的委托人授权的常驻代表，需要更换时（C）。A委托人要提前经监理人批准B委托人应征求监理人意见C委托人要提前告知监理人D.委托人应告知承包人8.监理机构为执行监理任务所需的工程资料，应由（D）oA监理人自费收集B向委托人付费索取C向设计单位付费索取D委托人免费提供14.监理人需要调换监理机构的总监理工程师人选时，（C）。A告知委托人后即可调换B无需告知委托人即可调换C取得委托人书面批准后才干调换D协议签订后不允许再调换总监人选解题要点：协议开始履行时监理人需向委托人报送委派的总监理工程师厦监理机构重要成员名单。监理机构实行总监理工程师负责制.人选不得随意调换。假如由于监理人的工作需要准备更换人选时，需向委托人提出书面规定，说明更换因素及后继人的资质能力说明.经委托人批准后才可调换。18.监理协议自（A）开始生效。A协议签字之日B协议写明开始执行监理业务之日C监理人实际开始执行监理业务之日D.被监理协议开始执行之日解题要点：监理协议属于诺成协议，因此双方签字盖章后即行生效。协议内写明的开始执行监理业务日用于计算正常监理服务的期限。委托人与第三方所签协议开始执行日前，监理人要参与招标过程的工作，已开始执行监理业务。22.正常监理酬金的构成，不涉及（C）。A.合理运用B税金C.保险费D直接成本31.不应作为监理工程师进行施工协议管理依据的是（C）oA.建设工程监理协议B.建设工程施工协议C建设工程勘察、设计协议D招标文献和投标书32,监理工程师应接约定期间按设计图纸核算已竣工程量（即工程计量），此时若监理工程师按约定期间告知承包人，而承包人不参与计量，则监理工程师的计量（B）。A无效B有效C.经发包人批准后有效D承包人计量后按承包人的计量计算39.（A）是一种最常用的监理费计取方法。A按工程概预算的比例计取B按监理人员年平均人数计取C由委托人与监理人协商拟定某一额度D按国际标准协商拟定二、多项选择题4.委托人与监理人签订监理协议时，应考察监理人的（ABC）oA监理资质等级证书B公司法人营业执照C监理人员索质D公司纳税证书E.作为评标委员的“专家库”.下列协议中（BE）属于委托协议。A施工协议B监理协议C设计协议D加工订做协议E代理招标协议.《建设工程监理协议》应明确监理人的权利有（ABD）oA完毕监理工作后获得酬金的权利B.获得奖励的权利C批准承包人索赔的权利D终止协议的权利E.对工程设计的批准权利.正常监理工作的酬金由（ABCE）等费用构成。A.直接成本B管理人员、行政人员、后勤人员的工资C办公费用D使用委托人提供的住房和通信设备在监理服务期间需交纳的使用折旧费E监理服务期间的差旅费解题要点：监理酬金由直接成本和间接成本两部分组成。按照监理协议示范文本的规定.监理服务期间应由业主免费向监理单位提供住房和通信设备。假如业主不能提供.则应归于附加监理工作的范畴，因此不应涉及在正常监理工作的酬金之内。.《建设工程监理协议》应明确委托人的权利有（ABC）oh授予监理人权限的权利B委托监理工程重大事项的决定权C对工程承包人的选定权D.不涉及对监理人履行协议的监理控制权E.有关各方的主持协调权第二部分第六章一、单项选择题.当工程变更中减少了工程量或工作内容时，实际竣工所需天数也相应缩短，则（A）协议工期。A.不能缩短B..应缩短C.延展D.重新签订.当为（B）投保工程一切险时，保险金额可以是该工程所有重置成本加15%附加金额。A.临时工程B.整个工程C.到场的施工设备D.到场的施工材料.不属于建设工程施工协议文献的组成内容的是（D）。A建设工程施工协议条件B.投标书C协议书D建设项目可行性研究报告.由于变更需要重新拟定价格，而发包人与承包人的意见又不能统一时，（A）有权拟定一个价格作为执行价格。A工程师B发包人C承包人D定额站.我国《施工协议》示范文本中规定承包人应当在索赔事件发生之日起（C）天内，向工程师提出索赔意向告知。A10天B20天C28天D30天.施工协议示范文本规定，工程竣工验收时，验收委员会提出了修改意见，承包人修复后达成验收规定的，其竣工日期为（B）。A.送交竣工验收报告日B.修改后提请发包人验收日C.修改后验收合格日D.办理竣工移交手续日.建设工程施工协议的延期验收，是指工程师不能准时参与验收或试车，该延期规定不得超过（A）。A.2天B.5天C.7天D.1天.《建设工程施工协议》示范文本中规定，乙方（承包人）不能将工程（D）。A.分包B.施工现场围拦、封闭C.继承D.转包或出让.发包方无合法理由，在收到竣工结算报告后（C）内不办理结算手续时，自第二天起应向承包方支付拖欠工程款的利息，并承担违约责任。A.10天B.20天C.28天D.15天.施工协议示范文本规定，工程实际进度与计划不符时，承包人按工程师的规定提出改善措施，经工程师认可后执行，事后发现改善措施有缺陷，应由（B）承担责任。A.发包人B.承包人C.工程师D.承包人和工程师.承包人可按投标书和施工协议协议条款约定分包部分工程，承包人与分包人签订分包协议后，应将（C）送工程师。A协议正本B.协议正本复印件C.协议副本D.协议副本复印件.根据《建设工程施工协议》，监理工程师对其口头指令应在（B）内予以书面确认。A24小时B48小时C72小时D.96小时.对因（A）所导致竣工日期推迟的延误，经工程师确认，工期顺延。A工程量变化和设计变更B一周内。非乙方因素停水、停电、停气导致停工累计4小时C.协议中协议条款模糊不清.甲乙双方理解不一致D承包人上级业务主管部门的干预47.当（C）时，承包人可提出终止协议。A.出现恶劣的天气B.发生严重的工伤事故C.发包人严重拖欠承包人应得工程款D.承包人与工程师关系紧张55.在工期管理中，工程师不应做的工作为（D）oA.审核批准承包商的阶段进度计划B.分析影响进度的因素C.审批承包方修改的进度计划D.拟定协议工期64.已竣工工程交付使用之前应由（B）负责该工程的保护工作。A发包人B承包人C监理人D工程师76.因不可抗力发生，工程所需清理修复费用由（A）承担。A.发包人B.承包人C.发包人和承包人协商D.发包人和承包人共同82.承包人在协议条款约定的日期内编制的施工组织设计和进度计划，应由（C）批准或提出修改意见。A建设单位主管部门B发包人C工程师D项目经理84.发包人负责采购的建筑材料，到货后双方共同验收时发现规格和等级与施工协议内清单规定不符，承包人应（B）oA.自行将其运出工地B规定发包人将其运出工地C规定供货商将其运出工地D.规定送货的运送公司将其运回发货单位89.竣工结算在（D）之后即可进行，A施工所有完毕B保修期满C试车合格D竣工验收报告被批准91.承包人按约定期间向工程师提交已竣工程量报告，工程师应在（D）内予以计量。A.2天B3天C5天D7天92工程师对承包商（B）的工程量，不予计量。A经批准超过设计图纸B.自身因素导致的返工C设计变更而增长D业主因素导致的返工.94.我国工程保修期从（C）之日算起。A乙方提交竣工验收报告B协议约定的竣工日C竣工验收合格D业主支付竣工结算款建设工程施工索赔第二部分第九章C.应当有足够数量的、有丰富的管理经验和应变能力的监理工程师组成的骨干队伍D.要有一套健全的管理制度；要有现代化的管理手段E.要积累足够的技术、经济资料和数据；要有科学的工作态度和严谨的工作作风，要实事求是、发明性地开展工作4.现阶段建设工程监理的特点是（ABDE）。A.建设工程监理的服务对象具有单一性B.建设工程监理属于强制推行的制度C.建设工程监理就是建设工程项目管理D.建设工程监理具有监督功能E.市场准入采用公司资质和人员资格双重控制6.《建设工程监理规定》和《建设工程监理规范》规定工程监理公司按照（ABD）原则开展监理工作。A.独立B公正C诚实D自主E守信8.建设工程监理的性质涉及（BCDE）。A.强制性B科学性C.独立性D.公正性E服务性11.按照建设工程监理独立性规定，（BCD）。A.工程监理公司必须是自主经营、自负盈亏的经济实体B.工程监理单位应当严格按照规定的依据实行监理C.在委托监理的工程中，工程监理单位与承建单位不得有从属关系和其他利害关系D.在开展工程监理的过程中，必须建立自己的组织，按照自己的工作计划、程序、流程、方法、手段，根据自己的判断，独立地开展工作E.在委托监理的工程中，工程监理单位与建设项目主管部门不得有从属关系和其他利害关系12.建设工程质量责任主体涉及（BCDE）0A政府建设行政主管部门B勘察设计单位C建设单位D施工单位E工程监理单位22.建设工程监理的作用是（ABCE）。A.有助于提高建设工程投资决策科学化水平一、单项选择题.当工程师根据规定，对承包商同时给予费用补偿和工期展延时，（B）。A工程师的决定为最终决定B业主有权决定只进行费用补偿C由工程师与业主协商一致D.业主不得变更工程师已下达的决定.工程师拟定批准索赔额时，应遵守（C）oA.工程师只能在其权限范围内行使工期顺延批准权B工程师在其权限范围内拟定索赔额后，还应报请业主批准C工程师拟定的批准索赔额超过其权限时，必须报请业主批准D工程师超过其权限批准的索赔额时，应报请业主批准5.在工期索赔中，对于连续影响时间超过28天以上的延误事件，工程师最终批准的总展延工期天数,（C）0A必须等于以前各阶段已批准展延天数之和B是承包商每隔28天报送的阶段天数之和C不应少于以前各阶段，已由工程师批准展延天数之和D工程师有所有权限解决工期展延.工程师审查承包商索赔报告成立的条件是（C）。A事件已导致承包商施工成本的额外支出B事件已导致承包商直接工期损失C按照协议对照已导致承包商施工成本的额外支出或直接工期损失D依据证据已导致承包商施工成本的额外支出，或直接工期损失.《建筑工程施工协议条件》中明确规定：在索赔事件发生（B）天内提出告知的索赔规定，工程师应当受理。A20B28C10D14.承包商索赔时，因对变更估价有异议而暂按工程师单方面的决定执行时其向工程师提出意向告知的时间，必须是（A）oA工程师单方决定后的28天内B承包商与工程师议定的合理期间内C事件发生后的28天内D.承包商可提出保存的期限.以下材料中，（A）不能作为承包商向业主索赔的证据。A.监理工程师的施工建议B现场施工记录C.工程变更指令D施工组织计划.承包商向业主提出索赔规定期，发出的索赔意向告知（B）。A.即正式的索赔报告B即非正式的索赔报告C是指口头形式的意向告知D并非是规定保存索赔的权利.当监理工程师与承包商就索赔问题通过谈判不能达成一致意见时，应（A）。A.由监理工程师单方面决定一个他认为合理的单价或价格B由业主自行决定索赔的解决意见C由业主协调监理工程师与承包商的意见，形成一个都能接受的结果D.提请仲裁机关解决.施工中的费用索赔出现的因素是（C）oA只限定事件引起的补偿B只限定因当事人违约而提出的补偿C.非自身的因素.且实际导致了实际损失，应由对方承担责任的补偿或补偿D不涉及因第三者过错导致的损失的补偿或补偿.工程索赔中，不管是工程师通过与承包商谈判达成的协议，还是工程师单方面的决定，计算的索赔款额和展延天数是在授予监理工程师的权限范围内，工程师即可（B）,假如超过批准权限，则应报请业主批准。A支付索赔款B.将此结果告知承包人C提前终止协议D决定工期延长.施工协议范本规定，承包人向工程师提交的索赔报告工程师在收到后的28天内未作出任何答复.则该索赔应认为（A）。A已经批准B.不批准C尚待批准D承包商还需进一步报送证明材料二、多项选择题.按照索赔依据，可以将索赔划分为（ABC）oA合约内索赔B合约外索赔C.额外支付D保险索赔E.工期索赔.工程师在解决工期展延中，（BE）。A依据协议有权删减工作内容和缩短工期B依据协议有权删减工作内容，但无权规定缩短工期C由工程师提出，经业主批准缩短工期，D由工程师与承包商协商一致缩短工期E由业主与承包商协商，变更协议后缩短工期.由于人力不可抗拒的自然灾害导致的经济损失，承包商应当向（A）索赔，同时可以向（B）提出工期索赔。A保险公司B业主C监理工程师'D建筑师E.分包人.在解决索赔过程中，施工协议当事人达不成协议时，解决争议的方式是（ABD）oA调解B双方议定仲裁C.必须议定起诉D仲裁或起诉E仲裁和起诉.承包商的索赔规定成立必须同时具有（ABCD）oA与协议相比较已经导致了实际的额外费用增长或工期损失B导致费用增长或工期损失的因素不是承包商的过失C按协议规定不应由承包商承担的风险D承包商在事件发生后的规定期间内提出了书面索赔意向告知E承包商提供的证据足以支持自己的主张.承包商向监理工程师提交索赔意向告知后的（BC），还应递送正式的索赔报告。A14天B28天C工程师批准的其他合理时间内D.业主批准的其他合理时间内E56天.作为索赔证据的材料必须具有（ABCD）的规定。A真实性B全面性C及时性D.是通过合理程序形成的书面资料E合理性.承包商提出正式的索赔报告的内容应当涉及（ACD）oA权益受影响的证据资料B.可不列述事件发生的因素C.索赔的依据D.列出补偿的款额，并应有具体的计算资料.E.列出补偿的工期时，可不附交具体计算的有关资料15.工程师对承包人施工索赔的解决决定，承包商（BCD）oA必须执行B可以不予理睬C可以执行D可以规定工程师重新考虑E.可以依据协议提交仲裁17.工程师可以对承包商索赔提出质疑的情况有（ABDE）oA业主和承包商共同负有责任B损失计算局限性C协议中免去了业主的补偿责任D承包商没有采用适当措施减少损失E承包商以前已经暗示放弃索赔规定建设工程质量概述第三部分第一篇第一章1.工程质量控制，涉及监理单位的质量控制，勘察设计单位的质量控制，施工单位的质量控制和（c）方面的质量控制。A.主管部门B.建设银行C.政府D.社会监理.在（A）需要拟定工程项目的质量规定，并与投资目的相协调。A项目可行性研究时B.项目决策时C.工程勘察设计时D.工程施工时.监理单位的产品是（D）。A硬件B.软件C.流程性材料D.服务6.因地震、洪水、台风等不可抗拒因素导致的损坏问题，先由施工单位负责维修，经济责任由（C）。A建设单位承担B.施工单位承担C.根据国家具体化政策由建设各参与方分担D.保险公司承担8.质量监督机构是经（B）考核认定的，具有独立的法人资格的单位。A.国家（部）级建设行政主管部门B省级以上建设行政主管部门或有关专业部门C.县级建设行政主管部门D省级工商行政主管部门13.施工图审查工作所需经费，应由（C）承担。A.施工单位B.设计单位C,建设单位D.监理单位.由于使用单位使用不妥导致的建设工程质量损坏问题，先由施工单位负责维修，其经济责任由（B）承担。A.施工单位B.使用单位C.设计单位D.监理单位.根据《建设工程质量管理条例》规定，承担质量责任的单位有：施工单位、监理单位、勘察设计单位、（D）和建筑材料构配件及设备生产或供应单位。A.总包单位B.分包单位C.监督单位D.建设单位二、多项选择题.工程质量的特点有（ABDE）oA.影响因素多B.质量波动大C.产生第一判断错误D.终检的局限性E.质量隐蔽性.工程质量，（ABDE）均属于明确满足规定。A.协议中的规定B.业主的需要C.公认的和不言而喻的需要D.规范标准规定的E.图纸中标明的.建设工程质量特性重要表现为（ACDE）等方面。A.合用性B.超前性C.经济性D.可靠性r.q环境协调性.工程质量管理制度涉及（ABCE）制度。A.施工图设计审查B.工程质量监督C.工程质量检测D.工程质量监理E.工程质量保修.在工程质量控制中，（BD）为自控主体。A.监理单位质量控制B.施工单位质量控制C.政府质量控制D.勘察设计单位质量控制E.建设单位质量控制工程质量问题与质量事故的解决第三部分第一篇第六章一、单项选择题.工程质量事故解决的核心及关键是（B）。A.查明事故发展变化规律B.搞清因素C.贯彻措施妥善解决D.提高结识，吸取教训.一般工程事故通常是指直接经济损失在（D）的质量事故。A.1000元〜5000元B.小于5000元C.5000〜1万元D.5000元〜5万元3.对于已停工的工程，必须有（D）签署的复工指令方能复工。IA.业主代表B.施工单位负责人C.质监站监督员1）.总监理工程师.工程质量事故是指由于工程质量不合格而导致直接经济损失（B）。IA.1000-5000元B.5000元以上C.1000元以下D.10万元以上.按国家建设行政主管部门规定，工程重大事故分为（C）个级别。iA.2B.3C.4D.5二、多项选择题.针对质量方面存在的问题，监理工程师应学会区分（ABC）oE.质量措施.在工程质量事故解决后，对解决结果应作出结论，解决结论也许有（ABCD）等几种。A.事故已排除，可继续施工B.短期内难以作出结论，提出进一步观测检查意见C,经修补解决后，能满足使用规定D.基本满足使用规定，但使用时应有附加限制条件E.关于可靠性规定的结论.对工程质量事故的发生，监理工程师也要承担间接监控责任，由于监理工程师对工程质量具有（ABCI））oA.事前介人权B.事中检查权C.事后验收权D.质量否决权E.事故调查权.工程质量事故解决方案有（ACD）oA.修补解决B.表面解决C.返工解决Do不做解决Eo工程保险.工程质量事故解决方案的辅助方法有（ABDE）oA.实验验证B.定期观测C.做破坏性检测实验D.专家论证E.方案比较.质量问题解决报告的重要内容涉及（ABCD）oA.基本解决过程描述B.调查与核查情况C.因素分析结果D.解决的依据E.质量问题调查报告投资控制概述第三部分第二篇第一章一、单项选择题I.建设项目投资是指（c）。A.建设项目进行固定资产再生产的投资B.建筑安装工程投资C.建设项目进行工程建设花费的所有费用D.建设项目的全寿命费用.（D）是能用较为简朴的施工过程生产出来的，可以用适量的计量单位计算并便于测定或计算的工程基本构造要素，也是假定的建筑安装产品。A.建筑项目B.单位工程C.分部工程D.分项工程.在项目建设的不同阶段上，分别要编制或拟定估算、概算、预算、协议价、决算等，这体现的工程造价运动的特点是（C）oA.批量性计价B.单价性计价C.多次性计价D.按构成的分部组合计价.实现建设工程投资控制最有效的手段是（C）oA.进行招标和投标B.尽量节约投资C.技术与经济相结合D.实行经济承包责任制.施工阶段控制建筑安装工程投资的目的是（D）。A.投资估算B.设计概算C.修正概算D.施工图预算.建设项目投资控制应贯穿于建设工程全过程，在建设项目的实行阶段，应以（B）为，重点。、A.施工B.设计C.发包D.决策.监理公司对建设项目的投资控制工作应贯穿于（A）oA.建设全过程B.设计阶段C.招标阶段D.施工阶段.建设项目投资控制就是要（D）。A.追求投资费用越小越好B.控制投资目的的计划值C.把投资的发生控制在目的的实际值以内D.把投资的发生控制在批准的投资限额以内.技术设计和施工图设计阶段的投资控制目的是（B）oA.投资估算B.设计概算C.施工图预算D.投资包干额.建设项目静态投资考虑的因素是（D）oA.价格上涨风险引起的投资增长B.因时间迁移而产生的单利利息支出C.因时间迁移而产生的复利利息支出D.因工程量误差而也许引起的投资增长.工程造价计价依据的编制是一个（C）的过程。A.由一般到特殊B.由细到粗逐步综合扩大C.由粗到细逐步具体化D.由简到繁逐步清楚二、多项选择题.施工阶段监理工程师投资控制的重要工作内容有（ABC）oA.签署工程付款凭证B.审查工程结算C.审查施工技术方案和施工进度计划D.编制施工组织设计E.执行工程承包协议.（ADE）是监理工程师在工程施工阶段投资控制的工作内容。A.控制工程变更B.审查承包协议价C.审查施工图纸，D.审查工程结算E.签署工程付款凭证.下列属于监理公司在控制项目投资方面的业务内容的是（ACD）。A.对拟建项目进行经济评价B.编制设计概预算C.协助建设单位与承建单位签订承包协议D.签署工程付款凭证E.执行工程承包协议.下列各项中，属于项目静态投资的费用有（ADE）。A.基本预备费B.固定资产投资方向调节税C.建设期贷款利息D.建筑安装工程费E.设备工器具购置费.下列费用中（ACE）不属于静态投资。A.固定资产投资方向调节税B.办公和生活家具购置费C.建设期贷款利息D.竣工验收时未鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘合修复费用E.涨价预备费设计阶段的投资控制第三部分第二篇第五章一、单项选择题L价值工程的重要特点是以提高项目的（B）为目的。A.投资B价值~C.功能D美观2价值工程活动的中心环节是（B）oA_价值分析B功能分析C成本分析D寿命周期费用31按照价值工程原理.〃价值〃是指（D）。A产品消耗的社会必要劳动时间B功能的实现限度C成本与功能的比值D功能与实现此功能所花费用的比值.限额设计控制就是将施工图预算严格控制在批准的（C）范围内并有所节约。A经批准的投资估算B可行性研究C设计概算D规划阶段的投资.设计概算是在（B）阶段编制的拟定工程项目投资费用的文献。A.方案设计B,初步设计C.技术设计D.施工图设计.进行限额设计中，初步设计阶段的重点是（B）。A.对的拟定投资控制目的B.方案选择C.实现限额设计节奖超罚D.设计概算审查.价值工程的重要特性是着眼于提高价值，即以（D）实现必要的功能。A.产品的合理成本B.产品的最低成本C.产品的研制、生产费用D.最低的寿命周期费用.初步设计深度不够，不能准确地计算工程量，但工程采用的技术比较成熟又有类似指B.有助于规范工程建设参与各方的建设行为C.有助于促使承建单位保证建设工程质量和使用安全，D.有助于深化投资建设领域的体制改革E.有助于实现建设工程投资效益最大化24.根据我国建设工程监理规定，总监理工程师应当拥有的基本权力是（BCD）。A.工程项目建设的指挥权B.有关款项支付凭证的签认权C.撤换不合格的分包单位的建议权D授权范围内有关指令的发布权E.撤换被监理单位不合格人员的决定权.按照《建设工程质量管理条例》，施工单位应当建立质量责任制，拟定工程项目的（ABC）oA项目经理B技术负责人C施工管理负责人D监督负责人E质量员.监理工程师应当按照工程监理规范的规定，采用（ABCD）等形式，对建设工程实行监理。A旁站B平行检查C巡视D见证E.稽查.建设工程监理是指监理单位受项目法人委托、依据（ACDE）,对建设工程实行的监督管理。A.建设工程监理协议B建设工程监理规划C.建设工程协议D国家批准的工程项目建设文献E有关建设工程的法律、法规.在发生（ACDE）时，总监理工程师可签发工程暂停令。A为了保证工程质量而需要进行停工解决B设计单位规定暂停施工、且工程需要暂停施工C发生必须暂时停止施工的紧急事件D承包单位未经许可擅自施工，或拒绝项目监理机构管理E施工出现了安全隐患，总监理工程师认为有必要停工以消除隐患.建设部对建设工程监理的管理重要职责是（ABCD）。A.起草并同国家计委共同制定、发布建设工程监理行政法规，并监督实行B.审批甲级监理单位资质标可以运用时\可采用（D）法编制设计概算。A.类似工程预算B.概算定额C.扩大单价D.概算指标9’项目提出了四个设计方案，成本和功能评价系数如下表所示，根据价值工程原理，最优方案为（B）方案。方案名称甲乙丙T成本系数1.070,911.121.31功能系数2.122.101.902.50A*甲B*乙C。丙D.Tj.工程项目采用两阶段设计，当初步设计达成一定深度，建筑结构比较明确时，宜采用（C）编制建筑工程概算。A.概算指标法B.预算单价法C.扩大单价法D.造价指标法.价值工程分析的最终目的是为了寻求（D）。A.功能最高的方案B.成本最低的方案Co质量最佳的方案D.价值最大的方案.价值工程工作环节的对的顺序是（B）。A.提出改善方案、方案的评价与选择、功能分析、功能评价B.功能分析、功能评价、提出改善方案、方案的评价与选择C.功能评价、功能分析、提出改善方案、方案的评价与选择D.方案的评价与选择、功能评价、功能分析、提出改善方案.设备及其安装工程施工图预算审查的重点是（B）。A.灯具的种类、型号、数量是否与设计相符B.需要安装与不需安装设备是否分清C各种管道的长度、口径是否符合设计规定D暖气片的数量是否与设计相符.下列（C）方法不属于审查施工图预算方法。A筛选法B对比审查法C扩大单价法D逐项审查法.对两个条件基本相同的工程的施工图预算进行审查，宜采用的审查方法是（A）oA.对比审查B分组计算审查C.标准预算审查D.重点审查.在审查施工图预算时，对建筑结构较简朴、工程规模较小、分部分项较少的工程适于采用（D）。A标准预算审查法B对比审查法C.筛选法D逐项审查法.用实物法和单价法编制施工图预算的重要区别在于（D）oA计算措施费的方法不同B.计算间接费的方法不同C,计算利润和税金的方法不同D.计算人工费、材料费和施工机械使用费三者之和的方法不同。20用实物法编制施工图预算，有关人工、材料和施工机械台班的单价，采用的是（B）A.预算定额手册中统一规定的价格B.当时本地的实际市场价格C.考虑通货膨胀因素在内的预测价格D.国家计划价格21.对结构复杂的大中型项目，施工图预算审查方式多采用（B）。A单审B.会审C设计部门审查D建设单位审查22在预算审查中，审查分部分项单价应依据（C）。A施工定额B.扩大单位估价表C预算定额D.定额基价23仅对工程量大或造价较高的各种工程、补充单位估价、计取的各项费用等进行审核的施工图预算审查方法称为（D）法。A逐项审查B对比审查C分组计算审查D重点审查24审查施工图预算的重点应当放在（C）等方面。A审查文献的组成B审查总设计图和工艺流程C工程量计算是否准确、预算单价套用是否对的、各种取费标准是否符台现行规定D审查项目的〃三废〃治理二：多项选择题1单位建筑工程概算的审查重点是（ACDE）oA工程量的计算是否准确B工程计量单位是否符合国家标准C.采用的定额或指标是否合理D.各项费用的计取是否适合E.材料预算价格的取定是否对的2在价值工程活动过程中，分析出V>1,则表白（AB）oA.实际成本偏低B功能也许过剩C.实际成本偏高D.功能也许局限性E不能拟定3.审查建筑工程概算时，重要依据（ACE）对工程量进行审查。A.初步设计图纸B.预算定额C.工程量计算规则D.取费标准E概算定额4运用价值工程原理，通过（AC）等基本途径可以提高价值，进行优化设计。A保证工程功能不变，减少项目投资B保证工程功能不变，提高项目投资C.在项目投资不变的情况下，提高工程功能D在项目投资不变的情况下，减少工程功能E略提高工程功能，使项目投资大幅度上升5.建筑工程概算审查的内容涉及（ABCD）oA.工程量B.采用的定额或指标C.材料价格D.各项费用E.工程变更6.通过（ACDE）等途径可以提高价值。A.提高功能、减少造价B.减少功能，提高造价C.功能不变的情况下减少造价D.造价不变的情况下提高功能E大幅提高功能，造价略有上升7设计概算编制依据的审查内容有（ACD）oA编制依据的合法性B.概算文献的组成C.编制依据的时效性D编制依据的合用范围E工程量或设备清单8下列（ABDE）属于项目总概算中建设工程其他费用。A土地使用费B生产准备费C辅助和服务性工程项目综合概算D供电贴费E工程监理费9建筑工程概算常用的编制方法有（AC）oA扩大单价法B预算单价法C概算指标法D.实物法E造价指标法10某新建机械制造厂的总装配车间，其综合概算书中应包含属于该车间的（BCD）等各项费用。A土地征用费概算B建筑工程概算C电气设备及安装工程概算D机械设备及安装工程概算E建设单位管理费概算11.对建筑工程概算中的各项费用（取费）进行审查，重点是审查（CDE）oA.各项费用的划分是否合理B.各项费用的计取是否与公司的性质及从属关系相适应C.各项费用包含的具体内容是否反复计算D.各项费用的取费标准是否符合规定E.概算中的取费项目是否符合规定12.价值工程的重要特性表现为（BCDE）。A.科学管理的特性B.以使用者的功能需求为出发点C.对所研究对象进行功能分析，并系统研究功能与成本之间的关系D.致力于提高价值的发明性活动E.有组织、有计划、有环节地开展工作13施工图预算的编制依据有（BCDE）。A.工程量清单B.施工图纸及说明C.定额及费用标准D.工程协议或协议E.地区单位计价表14.施工图预算审查的环节是（ACDE）。A.做好审查前的准备工作，熟悉工程图纸及预算有关资料B.报请项目法人批准C.选择合适的审查方式和方法，按相应内容进行审查D.综合整理审查资料，与编制单位互换并统一意见E.定案后编制调整预算.施工图预算审查的内容涉及（ABCD）oA.工程量B.预算单价C.利润和税金D.间接费的计算E.其他基本建设费用.编制施工图预算的方法有（AC）oA.单价法B.扩大单价法C.实物法D.类似工程概算法E.概算指标法.用实物法编制施工图预算时•，其直接费的计算与（ABE）有关。A.人工、材料、机械的市场价格B.工、料、机的预算定额用量C.预算定额基价D.取费定额E.实物工程量.审查施工图预算时，监理工程师审查的重要内容是（ABCE）oA.工程量计算是否对的B.预算单价套用是否合理C.取费标准是否符合规定D.工程量计算规则是否合格E.间接费的计取基础是否符合规定.审查建筑单位工程概算的工程量时应规定（BCD）oA.遵守国际通用的工程量计算规则B.符合有关部门或地方规定的工程量计算规则C.依据初步设计图纸D.依据概算定额E.各项费用所包含的具体内容是否反复计算或漏掉20.采用扩大单价法编制建筑工程概算，其中工程量的计算必须遵循额中规定的（ACD）A.工程量计算规则B.计算手段C.计算单位D.计算方法E.计算顺序建设工程施工阶段的投资控制第三部分第二篇第七章一、单项选择题1工程变更由（B）审查批准。A.业主B监理工程师c承包商D造价工程师2我国现行建筑安馥工程价款结算中，采用最多的结算方式是（C）oA.竣工后一次结算B分段结算c.按月结算D.结算双方约定的其他结算方式3.由监理工程师签发工程变更令，进行设计变更而导致的经济支出及工期延误，应由（C）承担。A设计方B监理方c.发包方D承包方4业主委托施工单位对原设计存在的问题进行解决，其费用的承担单位是（A）。A原设计单位B业主c施工单位D.三个单位5监理工程师在接到承包商报告（A）内未进行工程计量.此后承包方报告开列的工程量可作为工程价款支付的依据。A7天B.9夭CIO天D11天6某工程协议价款为520万元，协议工期为1年，重要材料和构件费用占65%预付工程款为25%,预付款的起扣点为（A）。A.320万元B200万元c285万元D.235万兀9.拟定工程变更价款时，协议中没有类似和合用的价格，则由（A）。A.承包方提出变更价格，监理工程师批准执行B.监理工程师提出变更价格，业主批准执行c.业主提出变更价格，监理工程师批准执行D.承包商和监理工程师提出变更价格，业主批准执行18根据施工协议示范文本的规定，工程变更价款通常由（C）提出，报（）批准。A监理工程师，业主B承包商，业主c承包商，监理工程师D业主，承包商19我国现行建筑安装工程价款按月结算的结算对象是（D）。A建设项目B单项工程c单位工程D分部分项工程20假如协议中无适当的协议价款变更价格，各方就变更价格又不能协调一致，则变更价格应由（A）拟定。A工程造价管理部门B建设主管部门c监理工程师D协议管理部门二、多项选择题.碰到（ABCE）情况时，承包商可以向业主既规定延长工期，又索赔费用。A.设计文献有缺陷B.由于业主因素导致临时停工c.业主供应的设备和材料推迟到货D.本地气候恶劣，导致施工停顿E.工程师对竣工实验干扰.在协议价款复核与支付时，协议价款可进行调整的情况有（ABCD）。A.监理工程师确认的工程量增减B.监理工程师确认的设计变更c.造价管理部门公布的价格调整D.协议约定的调整E.超越图纸多做的工程量变化3由于业主设计变更，导致工程暂停一个月，则承包商可索赔的费用有（BCDE）oA利润B.人工窝工费c机械设备窝工费D增长的现场管理费E由于工程延误导致材料价格上涨和超期储存费4施工阶段投资控制的重要措施有（ABCD）oA组织措施B经济措施c.技术措施D协议措施E法律措施5.索赔费用的计算方法有（ABC）oA实际费用法B总费用法c修正的总费用法D公式法E经验法E承包商的工作使监理工程师满意8.按我国现行规定，协议中没有类似和合用的价格，其工程变更价款的解决原则是（BD）oA由监理工程师提出适当的变更价格，报业主批准执行B由承包方提出适当的变更价格，由监理工程师批准执行c当监理工程师与承包方对变更价格意见不一致时，由监理工程师单方面拟定其认为合适的价格D当监理工程师与承包方对变更价格意见不一致时，由造价管理部门裁定E业主与承包方对变更价格意见不一致时，由造价管理部门裁定9编制按子项划分的资金使用计划时，单位工程的投资目的要涉及（AB）。A建筑安装工程费用B.设备工器具费用C建设期贷款利息D预备费E投资方向调节税10修正的总费用法是对总费用法的改善，其修正内容涉及（ABE）oA只计算索赔事件受影响时段B只计算受影响时段内受影响工作的损失c只计算额外直接费D.只计算额外间接费E.重新核算报标报价费用建设工程进度控制概述第三部分第三篇第一章一、单项选择题.下面（A）不是设计作业进度计划的依据。A.初步设计工作进度计划B.施工图设计工作进度计划C.单位工程设计工日定额D.所投入的设计人员数量,下面（B）不属于施工单位的计划系统。A.施工准备工作计划B.工程项目建设总进度计划C.施工总进度计划D.分部分项工程进度计划6建设工程设计和施工进度安排必须以建筑设计周期定额和建筑安装工程工期定额为（B）oA最低时限B最高时限C.适中时间D两者无关系9O施工图设计工作进度计划是建设工程阶段性设计进度计划的重要内容之一，它重要考虑各个（A）的设计进度及其搭接关系。A单位工程B.单项工程C分部工程D分项工程10单位工程施工进度计划一般由（C）编制。A建设单位B.设计单位C施工单位D.监理单位.建设工程进度控制的经济措施是指（A）。A对工期提前给予奖励B保证材料的供应C.保证劳动力的供应D保证机具设备的供应.在建设工程设计阶段进度控制的任务有（A）。A.编制具体的出图计划并控制其执行B.编制项目总进度计划C.编制施工总进度计划并控制其执行D施工现场条件调研和分析.建立控制目的体系、明确现场监理组织机构中进度控制人员及其职责分工是监理工程师控制建设工程进度的（A）。A,组织措施B.技术措施C.经济措施D.协议措施.编制进度控制工作细则.指导监理人员实行进度控制是控制建设工程进度的（A）。A.技术措施B组织措施C经济措施D协议措施.加强风险管理，在协议中应充足考虑风险因素及其对进度的影响以及相应的解决方法,是监理工程控制工程建设进度的（B）oA.技术措施B协议措施C经济措施D组织措施.项目总进度计划应在（B）阶段编制。A.前期决策B.设计前准备C.设计D.施工招标.工程项目建设总进度计划中不应涉及的内容是（C）oA.工程项目一览表B.投资计划年度分派表C.竣工投产交付使用表D.工程项目进度平衡表.工程项目年度计划中不应涉及的内容是（A）。A.投资计划年度分派表B.年度计划项目表C.年度建设资金平衡表D.年度设备平衡表.不是进度控制的协议措施的有（B）。C.管理全国监理工程师资格考试、考核和注册等项工作D.指导、监督、协调全国建设工程监理工作E.参与重大工程质量事故解决监理工程师和工程监理公司第一部分第二章一、单项选择题3.监理工程师是指经（D）,取得监理工程师执业资格证书，并经注册从事建设工程监理活动的专业人员。A监理工程师正规培训B.监理工程师培训和考试C监理工程师执业资格考核D全国监理工程师执业资格统一考试合格.从事建设工程监理工作，但尚未取得（A）的人员统称为监理员。A《监理工程师注册证书》B.《监理工程师培训结业证书》C.（监理工程师执业资格证书》D.本科学历.规定监理工程师具有（A）最能反映建设工程监理的科学性。A.较高的专业学历和复合型的知识结构B.丰富的工程建设实践经验C.良好的品德D.健康的体魄和充沛的精力.我国监理工程师不得在影响（D）监理业务的单位兼职。A.独立执行B.对的执行c.合理执行D.公正执行.某监理单位拟招聘3名监理工程师，在应聘的人员中，甲有工程设计管理方面的实践经验，乙有工程施工的机械设备制造方面的实践经验，丙有工程经济管理方面的实践经验，丁有工程立项评估方面的实践经验，该监理单位根据应聘者工程实践经验，择优选择（A）oA.甲、乙、丙B.乙、丙、丁C.甲、丙、丁D.甲、乙、丁.工程监理公司年检结论分为（B）。A.优秀、良好、合格、不合格四种B.合格、基本合格、不合格三种A.分段发包B.保证建设资金到位C.风险管理D.各协议的协议期与进度计划的协调.建立进度信息沟通网络是监理工程师控制建设工程进度的（A）o,A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.协议措施.在工程项目实行阶段，监理工程师应在（A）阶段协助业主拟定该项目的工期总目标和进度控制决策。A.设计前准备B.设计C.施工招标D.施工.当通过施工招标选定总承包商后，监理工程师应负责（D）oA.编制建设工程项目施工总进度计划B.编制单位工程施工进度计划、C.编制单项工程施工进度计划D.审核总承包商提交的施工总进度计划.采用网络计划对工程进度实行动态控制是监理工程师控制建设工程进度的（B）。A.组织措施'B.技术措施C.经济措施D.协议措施.项目设计阶段进度控制的重要任务是编制设计阶段工作进度计划并控制其执行以及（C）oA.解决好投资与质量的关系B.严格检查图纸质量，减少修改与变更C.编制具体的出图计划并控制其执行。D.要做好设计前的准备工作.建设工程进度控制的总目的是（B）。A.项目周期'B.建设工期C.施工进度D.项目实行阶段.工程项目年度计划由（A）根据工程项目总进度计划编制。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.主管单位.建设工程监理进度控制的最终目的是控制（D）。A.承包协议工期B.项目竣工验收时间C.项目竣工预验收时间D.项目最终动用的计划时间.实现有效进度控制的关键是（A）。A.组织协调B.协议管理C.风险管理D.信息管理.常见的影响建设项目进度的因素，可归纳为（D）个方面的影响因素，其中人为因素是最大的干扰因素。A2B4C.6D830工程竣工日期应当是从（C）算起，加上协议工期所拟定的日期。A建设单位与承包单位签订协议之日B.建设单位做好建设准备之日C监理工程师发布工程开工之日D施工单位进场之日二、多项选择题.工程项目建设总进度计划的内容涉及（AC）oA投资计划年度分派表B竣工投产交付使用表C工程项目进度平衡表D年度建设资金平衡表E年度设备平衡表.监理工程师控制建没工程进度的组织措施涉及（ACD）oA贯彻进控人员及其职责B编制项目建设总进度计划C建立进度实行中的检查分析制度D拟定进度协调会议制度E盘际进度与计划进度的动态比较.监理工程师控制建设工程进度的技术措施涉及（AE）oA审查承包商提交的进度计划B编制项目建设总进度计划C进度目的实现的风险分析D编制施工进度计划E编制进度控制工作细则.监理工程师受业主委托对某工程项目实行全对程监理时，不仅需要编制监理总进度计划，并且还需要将该计划按（AB）进行分解。A・年.季、月B进展阶段C各子项目D各专业E各参与单位.建设单位进度控制的计划系统涉及（ABE）。A工程项目前期工作计划B.工程项日建设总进度计划C工程项目设计总进度计划D工程项目施工总进度计划E工程项目年度计划.设计单位的计划系统涉及（ACE）oAl设计总进度计划B工程项目前期工作计划C.阶段性设计进度计划D工程项目总进度计划E.设计作业进度计划.监理工程师进行建设工程进度控制的经济措施涉及（ABCE）oA.加强索赔管理，公正地解决索赔B对工期提前给予奖励C.对工程延误收取误期损失补偿金D审查承包商提交的进度计划E及时办理工程预付款及工程进度款支付手续.工程项目年度计划的内容涉及（BD）。A.投资计划年度分派表B年度竣工投产交付使用表C工程项目进度平衡表D年度建设资金平衡表E.工程项目一览表.施工单位的计划系统涉及（ABDE