2022年监理工程师之合同管理综合试卷

2022年监理工程师之合同管理综合试卷单选题（共100题）1、下列关于勘察费定金支付的说法正确的是（）。A.发包人应在勘察人提交定金支付申请后28天内，将定金支付给勘察人B.定金不得超过勘察费用的2%C.因发包人的原因解除合同时，定金不予退还D.由于不可抗力解除合同时，定金予以退还【答案】C2、根据《标准设计施工总承包招标文件》，组成合同的文件有：①发包人要求；②价格清单；③通用合同条款。仅就上述合同文件而言，正确的优先解释顺序是（）。A.①-②-③B.③-②-①C.③-①-②D.②-③-①【答案】C3、建设工程勘察合同中，发包人通常可能是工程建设项目的（）。A.建设单位或者工程设计单位B.监理单位或者设计单位C.监理单位或者工程总承包单位D.建设单位或者工程总承包单位【答案】D4、根据NEC《工程施工合同》，签订合同时，价格已经确定的合同属于（）。A.管理合同B.目标合同C.标价合同D.成本补偿合同【答案】C5、《标准施工合同》中的“合同工期”是指（）。A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限B.合同协议书中写明的施工总日历天数C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和【答案】D6、（2018年真题）某工程施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别是（）。A.1800万元，1800万元B.1800万元，1770万元C.1830万元，1800万元D.1830万元，1770万元【答案】B7、下列组织或机构中，不能成为合同主体的是（）。A.政府机关B.企业法人C.项目监理机构D.社会团体【答案】C8、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，除非另有约定，对于不可预见的困难，承包商（）。A.不能调整合同价款B.可以调整合同价款C.分不可预困难的具体情况区别对待，部分可以调整D.根据不可预见困难发生的时期区别对待，部分可以调整【答案】A9、(2017年真题)根据《标准施工合同》，监理人征得发包人同意后，应在开工日期（）天前向承包人发出开工通知。A.7B.14C.21D.28【答案】A10、按照FIDIC《施工合同条件》规定，下列有关风险责任划分的说法中，错误的是()A.以投标截止日期作为风险划分时间点B.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主给予补偿C.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主补偿，成本减少由业主获得好处D.若合同内规定按支付日汇率为标准结算，则业主应承担汇率变动带来的损失【答案】A11、某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出约定，事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格：订立合同时，甲市每吨4200元，乙市每吨4150元；履行合同时，甲市每吨4300元，乙市每吨4250元。该型号钢材的结算价格应为每吨()元。A.4300B.4250C.4200D.4150【答案】D12、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人对承包人的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法，正确的是（）。A.承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验，均须由监理人组织B.监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，承包人应重新组织试验和检验C.监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，要求承包人重新试验和检验的，须经发包人同意D.监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符合合同要求的，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担【答案】D13、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，下列工作中不属于监理人义务的是()。A.协调工程项目的外部关系B.报送监理人员情况C.保守工程秘密D.协调合同管理工作【答案】A14、实行设计总包的，按照合同约定或经招标人同意，设计单位（），将建筑工程非主体部分的设计进行分包。A.必须通过公开招标方式B.必须通知邀请招标方式C.可以不通过招标方式D.只能通过协议方式【答案】C15、根据《标准施工招标文件》，标准施工招标文件的组成包括（）。A.招标公告或投标邀请书B.申请人须知C.已标价的工程量清单D.发包人要求【答案】A16、下列对上臂围叙述正确的是（）。A.5岁以前儿童上臂围变化很大B.我国1～5岁儿童上臂围13.5cm以下为营养不良C.我国1～5岁儿童上臂围13.5cm以上为营养良好D.上臂围的测量一般量取上臂自肩峰至鹰嘴连线的臂围长【答案】C17、根据建设工程勘察合同履行管理，关于勘察要求的说法中错误的是（）。A.发包人应当遵守法律和规范标准，不得以任何理由要求勘察人违反法律和工程质量、安全标准进行勘察服务，降低工程质量B.各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容的描述不一致时，应以发包人要求的内容为准C.基准日之后，有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，勘察人应向发包人提出遵守新规定的建议D.发包人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示【答案】B18、标准施工招标资格预审文件的主要内容不包括（）。A.资格预审公告B.申请人须知C.资格审查办法D.评标办法【答案】D19、根据FIDIC《施工合同条件》，“不可预见”的风险分配方式正确的是（）。A.“不可预见”指承包商在提交投标书日期前不能合理预见的风险B.承包商在投标时将风险限制在“不可预见的”范围内C.业主获得的标价和施工方案中承包商已考虑不可预见的风险D.承包商因不可预见的物质条件遭受损失，有权提出工期和费用索赔，但不包括利润【答案】D20、根据《招标投标法》，中标人在签订施工合同前，应履行的担保义务是（）。A.按招标文件的规定向招标人提交预付款担保B.按招标文件的规定向招标人提交履约担保C.书面同意从工程款中扣留履约保证金D.按招标文件规定提交工程款支付担保【答案】B21、设计招标中，下列因素不属于评标评审比较要素的是()A.投标单位的企业规模大小B.投标方案的投入、产出比高低C.完成初步设计时间的早晚D.投标单位的质量管理体系是否科学【答案】A22、关于必须招标项目的说法，正确的是()A.必须招标的项目仅指施工项目B.项目总投资达到限额标准的，招标代理机构也必须通过招标来确定C.全部使用国有资金投资的、单项合同估算价为100万元的施工项目必须招标D.同时满足法规要求的范围和规模的项目必须招标【答案】C23、合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的（）关系。A.债权与债务B.代理与被代理C.法人与自然人D.权利与义务【答案】D24、以下说法符合安全运动条件的是（）。A.遵守自己的步调B.超过负荷身体会崩溃C.注意体重负荷D.以上都是【答案】D25、（）可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的10%。A.履约担保金B.履约银行保函C.履约商业保函D.履约担保书【答案】A26、根据《建设工程设计合同（示范文本）》规定，关于设计成果的说法，错误的是()A.设计概算不得超过合同约定的设计限额B.设计文件中不得采用未经有资质检测机构试验论证的新材料C.设计标准不得低于国家或行业规定的强制性标准D.设计标准不得高于国家或行业规定的强制性标准【答案】D27、联合体资质等级的确定（）。A.由多家单位组成的联合体，按资质事故较低的确定B.由多家单位组成的联合体，按资质事故较高的确定C.由同一专业的单位组成的联合体，按资质事故较低的确定D.由同一专业的单位组成的联合体，按资质事故较高的确定【答案】C28、根据《标准施工招标文件》，以下（）不属于招标文件的有效内容。A.投标预备会会议纪要B.对投标人质疑的书面解答C.对招标文件的修改、澄清文件D.评标报告【答案】D29、根据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，合同文件的优先解释顺序是（）。A.通用合同条件—专用合同条件—投标书—业主要求B.专用合同条件—通用合同条件—业主要求—投标书C.通用合同条件—专用合同条件—业主要求—投标书D.专用合同条件—通用合同条件—投标书—业主要求【答案】B30、下列文件中，（）是合同组成文件中唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文书。A.履约保函B.预付款保函C.合同协议书D.投标保证金【答案】C31、下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是（）。A.留置B.抵押C.定金D.质押【答案】B32、根据《施工合同标准文本》的规定，因承包人违约而解除合同，发包人的行为错误的是（）。A.发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工B.发包人有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施C.发包人扣留使用承包人在现场的材料设备，则发包人不能再享有索赔的权利D.发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人【答案】C33、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于责任保险的说法，正确的是（）。A.建设工程设计责任险应当由发包人投保B.选择建设工程设计责任险的保险人，应当经发包人与承包人双方同意C.第三者责任险应当由发包人与承包人共同投保D.发包人应当为承包人的施工设备投保【答案】B34、在NEC合同文本中，目标合同（）。A.适用于签订合同时价格已经确定的合同B.适用于在签订合同时工程范围尚未确定C.适用于工程范围很不确定且急需尽早动工的项目D.适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同【答案】B35、工程勘察设计开标，投标人对开标有异议的，应当在（）提出，招标人应当场作出答复，并制作记录。A.提交投标保证金B.提交招标文件C.开标现场D.提交投标文件【答案】C36、（2015年真题）下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（）。A.建筑材料B.建筑设备C.勘察设计D.知识产权【答案】C37、某招标项目开标时，发现投标人未按要求提供合格的投标保函，投标人随即要求撤回投标文件，此时应()A.按无效投标处理B.要求投标人补交投标保函C.进入评标程序后淘汰D.要求投标人赔偿损失【答案】A38、业主从国外采购建设工程所需设备时，招标文件中要求报装运港船上交货价的，国外供货方在投标时应报（）价。A.FOB.CIFC.FCAD.CIP【答案】A39、关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（）。A.法人应在政府主管部门门备案B.法人应具有规定数额的经费C.法人应有自己的组织机构D.法人应抵押与经营规模相适应的财产【答案】C40、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列说法正确的是（）。A.出入施工场地的道路通行权以及修建场外设施的权利应当由发包人负责办理并承担费用B.施工设备或临时设施应当由承包人提供C.不可预见物质条件属于应当由发包人承担的风险D.可以约定竣工后试验由发包人或承包人负责【答案】D41、我国标准规定：弱筋小麦粉中蛋白质含量（干基）为（）。A.≤10.0%B.≤11.0%C.≤12.0%D.≤13.0%【答案】A42、除专用合同条款另有约定外，勘察人完成勘察工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在（）适用的版本。A.基准日B.保修期C.开工日D.竣工日【答案】A43、某工程项目施工过程中，因分包人的原因导致分包工程的进度严重滞后于计划进度，对现场同时施工的其他承包人的施工产生了干扰和阻碍。承包人按照工程师要求督促分包人修改进度计划，并提出了相应赶工措施。该计划经工程师批准并经发包人同意后执行。在后续施工中.由于分包人赶工措施的缺陷，导致出现严重的质量事故、则该事件造成的损失应由()承担。A.发包人B.承包人C.分包人D.工程师与承包人共同【答案】C44、资格预审时，对投标人资格审查采用打分量化的方法是（）。A.有限数量限制法B.合格制法C.标准化法D.综合记分法【答案】A45、建设工程材料采购合同的履行中，采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货，采购方接收后发现数量有误，若属于交运前出现的问题，应由（）负责。A.采购方B.供货方C.运输部门D.保管部门【答案】B46、根据《标准施工合同》，施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停工属于（）。A.一定可以给予工期补偿B.可给予工期补偿C.可给予费用补偿D.一定可以补偿工期、费用补偿【答案】B47、某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以（）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。A.监理单位B.分公司C.建设单位D.施工企业【答案】D48、按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商()A.可以拒绝索赔B.应承担全部责任C.先行赔偿再向业主追索D.代替分包商向工程师递交索赔报告【答案】D49、根据标准施工合同通用条款的规定，下列事件中，承包商索赔可获得利润补偿的有（）。A.不利的物质条件B.发包人提供的材料和工程设备提前交货C.异常恶劣的气候条件D.基准资料的错误【答案】D50、下列标题中属于简明施工合同通用条款的是（）。A.材料和工程设备B.临时设施C.工程质量D.交通运输【答案】C51、招标项目设有标底的，标底应当在（）时公布。A.发布招标公告B.发售招标文件C.开标D.评标【答案】C52、下列关于定标的说法，正确的是()A.确定中标人的权力归评标委员会B.招标人在评标委员会推荐的候选人中确定中标人C.招标人可以根据自己的意愿确定中标人D.中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同【答案】B53、银皮书规定，当原定进度计划与实际进度不相符时，承包商还应提交一份修订的进度计划，除非业主在收到进度计划后的（）天内向承包商发出通知，指出其不符合合同要求。A.7B.14C.21D.28【答案】C54、建筑材料采购合同履行中，采购方变更到货地点，未在合同规定的时限内及时通知供货商，导致供货商仍将货物通过铁路发运到合同约定的地点。关于运费及相关费用的承担，下列说法中，正确的是()。A.由供货商承担供货的全部运费B.由采购方承担自行运到目的地所需费用C.由供货商承担货物转运增加的保险费用D.由采购方和供货方共同承担转运费用【答案】B55、在施工合同履行过程中发生紧急情况，监理人未及时下达暂停施工指示，承包人先暂停施工，并向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人在24小时内未答复，视为（）。A.同意承包人的暂停施工请求B.不同意承包人的暂停施工请求C.须继续等待24小时方是规定的回复期限D.必须马上复工【答案】A56、关于合同转让的说法，正确的是()A.债权人转让权利，不需经债务人同意B.债权人转让权利，不需通知债务人C.债务人转移义务，不需经债权人同意D.债务人转移义务，新债务人不承担从债务【答案】A57、以下关于石材墙面采用粘贴法的构造做法，错误的是()A.厚度≤10mm的石材应用胶黏剂粘贴B.厚度≤20mm的石材应用大力胶粘贴C.粘贴的石材每一块面积应≤1㎡D.粘贴法适用高度应≤3m【答案】D58、材料采购招标中，投标报价与分项报价的合价不一致，应以（）为准。A.投标报价B.分项报价的合价C.评标委员会的意见D.应否决投标【答案】B59、根据《标准施工合同》，既属于合同价又属于签约合同价内容的是（）。A.暂列金额B.价款调整C.索赔D.变更【答案】A60、FIDIC《施工合同条件》规定的“暂列金额”款项使用的特点是()A.工程师有权根据施工实际情况控制使用B.承包商有权根据施工实际需要自主使用C.承包商应于工程竣工前使用完毕D.可用于支付承包商的索赔【答案】A61、通用条款规定的费用是指（）。A.施工合同履行中发生的不计利润的合理开支B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项C.发包人对承包人履行合同支付的结算价D.承包人完成工程的实际成本【答案】A62、下列属于非营利法人的是（）。A.有限责任公司B.机关法人C.事业单位D.股份有限公司【答案】C63、关于分包工程施工的管理职责，下列说法正确的是（）。A.业主派驻施工现场的项目经理对分包人的施工进行监督.管理和协调B.分包商使用的材料.施工工艺.工程质量由承包商进行监督管理C.分包合同的当事人是业主和分包商D.承包商对分包工程的实施负有全面管理责任【答案】D64、采用《简明施工合同》的工程，负责材料和设备的供应人通常为（）。A.分包人B.发包人C.施工项目部D.承包人【答案】B65、评标委员会的成员应为（）人以上单数。A.3B.5C.7D.9【答案】B66、承包商按投标书中承诺的数量和型号的施工机械投放到施工中，工程师发现承包商使用的某些机械影响了工程质量，要求承包商更换。根据FIDIC《施工合同条件》，承包商对此指示()A.可以拒绝执行B.应当执行，但可获得费用补偿C.应当执行，仍可获得费用和利润的补偿D.应当执行，不能获得补偿【答案】D67、某工程通过了竣工验收，但在验收文件中提出了5处还需要承包人修改的工程缺陷。按照《建设工程施工合同（示范文本）》，在工程缺陷修改完成前，工程的保护和照管责任应由()负责。A.发包人B.承包人C.工程师D.发包人和承包人共同【答案】B68、分包工程施工过程中，分包商因执行了监理人的错误指令而返工并造成损失。对此损失（）。A.分包商可直接向监理人递交索赔报告B.分包商可直接向业主递交索赔报告C.在承包商接到分包商的索赔报告后，向监理人转交分包商的索赔报告D.在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向监理人递交索赔报告【答案】D69、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同签订前，中标人应按招标文件规定向招标人提交的凭证是（）。A.投标保证金凭证B.预付款担保凭证C.履约担保凭证D.质量管理体系认证文件【答案】C70、设计施工总承包合同的（），指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。A.合同协议书B.专用条款C.价格清单D.通用合同条款【答案】C71、根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（）。A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人B.投标文件中已说明的分包，合同履行时还需再征得发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体.关键性工作的施工分包给第三人D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成【答案】C72、基准日后法律规定、规范和标准发生重大变化时，勘察人的下列做法正确的是（）。A.直接按照最新规定完成勘察工作B.仍然按照基准日时的规定完成勘察工作C.向发包人提出遵守新规定的建议D.向发包人提出遵守新规定的建议后按照最新规定完成勘察工作【答案】C73、某工程项目建设单位与供货商签订工程物资采购合同，并按合同约定支付了10万元定金。此后供货商违约，按合同约定的违约条款计算的违约金为25万元。对此违约事件，建设单位有权要求供货商支付()万元。A.10B.25C.20D.35【答案】D74、某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由（）。A.保险公司承担全部损失B.保险公司承担除外责任以外的全部损失C.业主自行承担全部损失D.业主和保险公司协商分担损失【答案】C75、设计施工总承包合同模式下，某工程合同约定需要进行竣工后试验，则其履约担保需要在()一直有效。A.竣工验收前B.颁发工程接收证书前C.工程移交前D.竣工后试验通过前【答案】D76、关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法，正确的是（）。A.通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用B.通用合同条款可以约定专用合同条款补充、细化时，允许与通用合同条款不一致C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效【答案】B77、依据监理合同示范文本规定，下列监理工作中，属于“额外监理工作”的是()A.根据委托人的指示，监理人编写采用新技术施工的质量验收标准B.按照委托人的要求，监理人办理开工许可手续C.因施工承包人严重违约，委托人解除合同后的善后工作D.因施工承包人延误工期，延长时间的监理工作【答案】C78、根据《标准施工合同》，因承包人原因未在约定的工期内竣工时，原约定竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同，后续支付时应将（）作为支付计算的价格指数。A.两个价格指数中的较高者B.两个价格指数中的均值C.两个价格指数中的较低者D.两个价格指数按约定权重的均值【答案】C79、因不可抗力致使不能实现合同目的，合同当事人一方发出通知提出解除合同，则该合同解除日应为()A.不可抗力发生日B.发出通知日C.通知到达对方日D.对方同意日【答案】C80、设计施工总承包合同中，对工程项目的实施负责投资支付和项目建设有关重大事项的决定权的是（）。A.发包人B.设计施工总承包人C.监理人D.设计人【答案】A81、（2019年真题）美国建筑师学会（AIA）合同文本中，关于风险型管理承包合同（CM）的说法，正确的是（）。A.承包商不与分包商订立分包合同B.不允许承包商将全部施工任务进行分包C.采用成本加酬金的计价方式D.采用单价合同的计价方式【答案】C82、标准施工合同，施工准备阶段，发包人的义务不包括（）。A.提供施工场地B.组织设计交底C.约定开工时间D.提出开工申请【答案】D83、某施工合同对工程拖期竣工的日拖期赔偿额和最高赔偿金额均作出了约定。合同履行中，发生了承包商分阶段移交工程拖期竣工的情形。根据FIDIC《施工合同条件》，下列关于计算拖期违约赔偿金额的说法中，正确的是()。A.日拖期赔偿额和最高赔偿金额均应折减B.日拖期赔偿额和最高赔偿金额均不折减C.日拖期赔偿额折减，最高赔偿限额不折减D.最高赔偿限额折减，日拖期赔偿额不折减【答案】C84、某工程，施工招标时没有标底，编制标底依据的文件有（）A.工程量清单B.承包人的施工方案C.发包人要求的项目功能文件D.发包人提供的设计任务书【答案】A85、在工程勘察设计招投标过程中，应没收投标保证金的情形是（）。A.投标人在评标期间向外界透露投标报价信息B.投标人提交的投标保证金数额低于招标文件的规定C.投标人在投标截止后致函提出技术澄清说明D.投标人中标后未按招标文件要求提交履约保证金【答案】D86、根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（）。A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人B.投标文件中已说明的分包，合同履行时还需再征得发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成【答案】C87、数据库的主要特点有（）。A.实现数据共享B.数据的独立性C.数据间相互影响D.数据实现集中控制E.数据的安全性和可靠性【答案】A88、根据《标准施工合同》，关于承包商违约解除合同后的说法正确的是（）。A.合同解除后，发包人可派员进驻施工现场，另行委托他人施工B.发包人的扣留行为可免除承包人应承担的违约责任C.合同解除后，发包人不应暂停对承包人的一切付款D.承包人应在解除合同后7天内，依法办理转让手续【答案】A89、在投标有效期内出现特殊情况，招标人以书面形式通知投标人延长投标有效期时，投标人的正确做法是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.同意延长，并相应延长投标保证金的有效期B.同意延长，并要求修改投标文件C.同意延长，但拒绝延长投标保证金的有效期D.拒绝延长，但无权收回投标保证金【答案】A90、对于抢险救灾的工程，一般采用（）的计价方式。A.单价合同B.固定总价合同C.可调总价合同D.成本加酬金合同【答案】D91、承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于()。A.工程延误索赔B.工程变更索赔C.工程加速索赔D.合同工期索赔【答案】C92、关于施工预付款担保的说法正确的是（）。A.主要形式是银行汇票B.金额一般与预付款金额相同C.有效期始于承包人收到预付款之日D.有效期止于工程竣工之日【答案】B93、根据《标准设计施工总承包招标文件》，当发包人要求，中标通知书，合同协议书和专用条款内容不一致时，如果专用条款没有另行约定，应以（）的内容为准。A.合同协议书B.中标通知书C.专用条款D.发包人要求【答案】A94、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建设时，正确的处理程序是()。A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示【答案】A95、下列选项中，属于法定代理关系终止条件的是()。A.代理期间届满B.作为代理人的法人终止C.代理事项完成D.被代理人死亡【答案】D96、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为()A.A银行1000万元，B银行2000万元B.A银行1800万元，B银行1200万元C.A.B银行各项工作1500万元D.A银行2000万元，B银行1000万元【答案】A97、监理人确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，此价款（）。A.提前支付B.竣工后一次支付C.确认后一次支付D.与工程进度款同期支付【答案】D98、参加合同法律关系，依法享有权利，承担义务的当事人指的是（）。A.合同法律关系主体B.合同法律关系客体C.法人D.自然人和公民【答案】A99、（2017年真题）根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件外，双方在订立合同时还必须填写的内容包括（）。A.结算方式B.预付款支付时间C.质量标准D.合同争议解决方式【答案】C100、合同法律关系的要素包括（）。A.主体.客体.对象B.主体.内容.对象C.主体.客体.内容D.客体.内容.对象【答案】C多选题（共50题）1、根据《招标投标法》的规定，下列各类项目中，必须进行招标的有()。A.大型基础设施建设项目B.涉及国家安全的保密工程项目C.国家融资的工程项目D.世界银行贷款项目E.采用特定专有技术施工的项目【答案】ACD2、根据《招标投标法》，关于中标通知书的说法，正确的是（）A.由招标人发出中标通知书B.只有招标人才能确定中标人C.中标通知书对中标人具有法律效力D.中标通知书对招标人不具有法律效力E.中标通知书发出30日内签订合同【答案】AC3、《标准施工合同》中给出的合同附件格式有（）。A.合同协议书B.预付款保函C.业主支付保函D.履约保函E.项目经理任命书【答案】ABD4、采用FIDIC《施工合同条件》，尽管先前已经通过了试验或颁发了证书，工程师仍可以指示承包商的工作包括（）。A.将不符合合同规定的永久设备或材料从现场移走并进行更换B.对不符合合同规定的任何工作进行返工C.根据变更和调整的规定指示的工作D.实施任何因事故.不可预见事件等导致的为保护工程安全而急需的工作E.提高业主竣工工程的效率或价值【答案】ABD5、根据《担保法》，关于质押的说法，正确的有()A.出质人只能是债务人B.存款单可以用于质押C.质押必须转移财产占有D.质押必须通过约定建立E.建筑物可以用于质押【答案】BCD6、根据《标准材料采购招标文件》，投标函中的分项报价表应包括的内容有（）。A.规格B.单位C.性能D.数量E.总价【答案】BD7、设计施工总承包合同模式下，关于设计审查的说法正确的是（）。A.发包人应自监理人收到承包人设计文件之日起14天内完成审查B.审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件未获同意C.审查后认为不符合合同约定，则承包人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算D.设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内向政府有关部门报送设计文件E.因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误，由发包人承担【答案】D8、根据FIDIC施工合同条件，项目通过了试验或颁发了证书后，工程师可以指示进行的工作包括（）。A.进行项目日常管理工作B.进行工程结算C.对不符合合同规定的任何工作进行返工D.将不符合合同规定的永久设备或材料从现场移走并进行更换E.实施任何因事故、不可预见事件等导致的为保护工程安全而急需的工作【答案】CD9、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款设计合同的合同价格应包括的费用内容有（）。A.征地补偿费用B.青苗和园林绿化补偿费用C.设计、评估、审查工作费用D.踏勘现场工作费用E.施工配合费用【答案】CD10、施工阶段施工工期12个月以上的工程，在调价公式的应用中的基本原则体现在（）。A.因承包人原因导致工期顺延，原定竣工日后的支付过程中，调价公式继续有效B.因承包人原因未在约定的工期内竣工，后续支付时应采用原约定竣工日与实际支付日的两个价格指数中，较低的一个作为支付计算的价格指数C.由于变更导致合同中调价公式约定的权重变得不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整D.人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整E.在每次支付工程进度款计算调整差额时，如果得不到现行价格指数，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整【答案】BCD11、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，对工程竣工检验不合格且经过修正缺陷后重复竣工检验也未通过的，工程师可以采取的处理方法有()。A.指示再进行一次重复的竣工检验B.经业主同意颁发接收证书，折价接收该工程C.建议业主解除合同D.颁发接收证书并延长保修期限E.要求承包商雇佣其他有能力的承包商修复缺陷【答案】ABC12、设计施工总承包合同，不能索赔工期的情况有（）。A.为他人提供方便B.发包人要求提前交货C.缺陷责任期内非承包人原因缺陷的修复D.发包人违约解除合同E.不可预见的物质条件【答案】ABCD13、需要进行5人以上专家论证方案的安全性和可靠性的专项施工方案有()。A.高大模板工程B.深基坑工程C.大爆破工程D.脚手架工程E.地下暗挖工程【答案】AB14、在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括（）。A.被代理人的法人终止B.被代理人取得民事行为能力C.被代理人取消委托D.代理事项完成E.代理期限届满【答案】ACD15、按照施工合同示范文本的规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，则承包人有权()。A.将工程直接收归已有B.与发包人协议将该工程折价C.自行将该工程卖给他人D.申请人民法院将该工程依法拍卖E.就该工程拍卖的价款优先受偿【答案】BD16、与平行发包或陆续发包方式相比，对发包人而言，建设项目总承包模式的优点是()A.简化了对设计、招标、实施过程管理的工作内容B.采用固定工期、固定费用方式，建设的预期目标容易实现C.有利于设计方案优化和提高工程质量标准D.减少了设计变更和承包人的索赔E.加强了实施阶段发包人对承包人的监督和检查【答案】ABD17、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，合同履行过程中发生（）情形的，承包人仅可获得工期、费用补偿，而不能获得利润补偿。A.争议评审组对监理人确定的修改B.异常恶劣的气候条件C.基准资料有误D.发包人原因造成质量不合格E.行政审批延误【答案】AB18、设计单位提交的设计文件应满足的要求有（）。A.符合法律法规.规范标准的强制性规定和发包人要求B.深度满足本合同相应设计阶段的规定要求即可C.注明工程合理使用寿命年限D.可以指定生产厂及供应商E.提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议【答案】AC19、关于建设工程设计合同内容约定的说法，正确的有（）。A.项目建议书应由承包人完成B.设计依据的标准应由发包人提出C.发包人应为设计人提供设计资料D.设计合同的违约金属于法定而无须约定E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式【答案】BC20、下列关于建设工程勘察合同履行中发包人代表管理说法正确的有（）。A.发包人代表在其授权范围和授权期限内行使权利B.发包人违反法律法规导致合同无法继续履行时，勘察人无权要求更换发包人代表C.发包人代表不可以向发包人其他人员指派多项工作D.发包人收到请求更换发包人代表的通知后7天内核实完毕E.发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行某项工作【答案】AD21、于无权代理的说法，正确的有（）。A.超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理B.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”C.对无权代理行为，“被代理人”可以行使“追认权”D.无权代理行为按一定程序可以转化为合法代理行为E.无权代理行为由行为人承担民事责任【答案】ACD22、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法，正确的有（）。A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B.发包人已同意投标文件中说明的分包，分包工作不需要经发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.分包人的资质能力不需要经过监理人审查E.发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本【答案】ABC23、下列承担法律责任的方式中，属于民事责任承担方式的有（）。A.停止侵害B.没收非法财物C.排除妨碍D.罚款E.消除影响、恢复名誉【答案】AC24、施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应（）。A.负责修改施工进度计划B.通过监理人向承包人发出提前竣工的指令C.与承包人协商并签订提前竣工协议D.为承包人提供赶工的便利条件E.减少对工程质量的检测试验【答案】CD25、根据《标准施工合同》，关于预付款担保说法正确的有（）。A.担保方式采用有条件担保形式B.担保期限至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止C.担保金额与履约担保相同D.当发包人在工程进度支付中已扣除部分预付款后，担保金额相应递减E.要保持担保金额与剩余预付款的金额相等原则【答案】BD26、依据FIDIC《分包合同条件》，分包商应立即执行的变更指令包括()A.工程师直接送达的书面指令B.工程师代表直接送达的书面指令C.承包商代表直接送达的书面指令D.经工程师代表确认承包商代表发出的书面指令E.经承包商代表确认工程师代表发出的书面指令【答案】C27、综合评估法中的评价因素中，属于一级评价因素的有（）。A.价格B.商务C.寿命期D.技术E.服务【答案】ABD28、依据FIDIC《施工合同条件》，下列风险中，属于业主应承担的风险有()A.外敌入侵B.工程所在地发生的叛乱C.超音速飞行物产生的压力波D.工地发生放射性污染E.不利气候条件对施工的影响【答案】ABC29、依据FIDIC的《土木工程施工分包合同条件》规定，下列关于分包工程履约保函的表述中，正确的有()A.应由业主要求分包商提供B.应由工程师要求分包商提供C.应由承包商要求分包商提供D.应由承包商认可分包工程后退还分包商E.应在工程师颁发履约证书后退还分包商【答案】C30、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人在编制进度款支付分解表时，对拟支付的款项进行分解应考虑的因素有（）。A.工程效率B.费用性质C.计划发生时间D.相应工作量E.人员安排【答案】BCD31、（2019年真题）关于《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款规定的“基准日期”的说法，正确的有（）。A.承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价B.长期合同中调价公式中的可调因素价格指数以基准日的价格为准C.承包人以基准日期后的市场价格编制工程报价D.基准日期后，因法律政策、规范标准的变化，导致承包人工程成本发生约定以外的增减，相应调整合同价款E.基准日期即为投标截止日【答案】ABD32、（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，关于竣工验收的说法，正确的有（）。A.承包人应提前14天将申请竣工试验通知送达发包人B.承包人应在申请竣工试验前提交运行操作和维修手册C.承包人应在竣工试验通过时将工程移交给发包人组织试运行D.工程经验收合格，监理人经发包人同意后签发工程接收证书;E.工程接收证书上注明的实际竣工日期为提交竣工验收申请报告的日期【答案】BD33、按照不同的标准，建设工程材料设备采购合同的分类方式有（）。A.按照标的不同的分类B.按照工程大小的分类C.按照履行时间不同的分类D.按照合同订立时间不同的分类E.按照合同订立方式不同的分类【答案】AC34、工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有（）。A.施工投标保证B.施工合同履约保证C.施工合同支付保证D.工程预付款保证E.施工合同工程款垫支保证【答案】ABD35、工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失，下列说法正确的是（）。A.监理单位与承包单位承担连带赔偿责任B.难以确定责任大小的，平均承