一级建造师资格考试精选题库（考点梳理）

一级建造师资格考试精选题库（考点梳理）第一部分单选题（100题）1、关于施工总承包单位安全责任的说法，正确的是（）。A:分包单位不服从管理导致安全生产事故的，总承包单位不承担责任B:总承包单位的项目经理是施工企业第一负责人C:总承包单位对施工现场的安全生产负总责D:业主指定的分包单位可以不服从总承包单位的安全生产管理【答案】：C2、公民、法人或者其他组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益，可以单独申请行政复议的情形是（）（2013）A:不服行政机关作出的行政处分B:部分地方人民政府颁布的规章C:不服行政机关对民事纠纷作出的调解D:不服行政机关作出的行政处罚决定【答案】：D3、在坝、堤基或围堰中，由多排孔组成的高喷墙的施工顺序为（）。A:先下游排孔，后上游排孔，最后中间排孔B:先中间腓孔，后下游排孔，最后上游排孔C:先下游排孔，后中间排孔，最后上游排孔D:先上游排孔，后中间排孔，最后下游排孔【答案】：A4、（2020年真题）根据《立法法》，地方性法规、规章之间不一致时，由有关机关依照规定的权限作出裁决，关于裁决权限的说法，正确的是（）。A:同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关的上级机关裁决B:根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决C:部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由部门规章的制定机关进行裁决D:地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决【答案】：B5、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（）。（2016）A:实际施工工人只能起诉与其合同关系的转包人或违法分包人B:发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任C:实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人D:发包人和转包人或违法分包人对实际是公认的就工程价款的清偿承担连带责任【答案】：B6、某建设项目年设计生产能力10万台，单位产品变动成本为单位产品售价的55%，单位产品销售税金及附加为单位产品售价的5%，经分析求得产销量盈亏平衡点为年产销量4.5万台若企业要盈利，生产能力利用率至少应保持在（）以上。A:0.45B:0.55C:0.5D:0.6【答案】：A7、材料储存料公式q=QdK/n中d代表（）。A:年工作天数B:需要材料储存量C:需要材料的储存天数D:不均匀系数d--需要材料的储存天数;【答案】：C8、根据水利部2012年第57号公告颁布的《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》，水利工程工序施工质量验收评定中，监理单位收到申请后，应在（）小时内进行复核A:1B:2C:4D:3【答案】：C9、在石灰土层中设置的伸缩缝，伸缩缝之间的距离宜为（）。A:12mB:8mC:4mD:16m【答案】：B10、（2020年真题）某工程施工时处于当地正常的雨季，导致工期延误，在工期延误期间又出现政策变化。根据《建设工程工程量清单计价规范》，对由此增加的费用和延误的工期，正确的处理方式是（）。A:费用、工期均由发包人承担B:费用、工期均由承包人承担C:费用由发包人承担，工期由承包人承担D:费用由承包人承担、工期由发包人承担【答案】：B11、（2020年真题）关于开标的说法，正确的是（）A:开标可以在招标文件确定的提交投标文件截止时间之后公开进行B:开标地点可以不在招标文件预先确定的地点，但招标人须在开标前5日书面通知所有获取招标文件的潜在投标人C:开标应当由招标代理机构主持，不能邀请所有投标人参加D:投标人少于3个的，不得开标【答案】：D12、系列防水卷材中，温度稳定性最差的是（）。2013年A:聚氯乙烯防水卷材B:沥青防水卷材C:高分子防水卷材D:高聚物防水卷材【答案】：B13、低水头、大流量水电站，通常选用（）水轮机。A:混流式B:贯流式C:双击式D:斜流式【答案】：B14、某施工项目某月的成本数据如下表，应用差额计算法得到预算成本增加对成本的影响是（）万元。A:12B:8C:6.4D:1.6【答案】：D15、对于内照射的放射性防护方法，正确的是（）。A:加大与辐射源间的距离B:对辐射源进行屏蔽C:稀释气态或液态放射性污染物D:缩短受辐照时间【答案】：C16、(2014真题)采用清单计价的某分部分项工程，招标控制的综合单价为320元，投标报价的综合单价为265元，该工程投标报价下浮率为5%，结算时，该分部分项工程工程量比清单量增加了18%，且合同未确定综合单价调整方法，则综合单价的处理方式是（）。A:下调5%B:上浮18%C:可不调整D:调整为292.5元【答案】：C17、建筑施工企业应当每（）年进行一次应急预案评估。A:4B:2C:1D:3【答案】：D18、盾构法施工用于穿越地面障碍的给排水主干管道工程，直径一般（）以上。A:1000mmB:5000mmC:3000mmD:2000mm【答案】：C19、针对滲透系数较大土层，适宜采用的降水技术是（）降水。A:轻型井点B:管井井点C:真空井点D:喷射井点【答案】：B20、硬化混凝土的弹性模量受骨料弹性模量影响最大，（）。A:骨料弹性模量变小，混凝土弹性模量不受影响B:骨料弹性模量越大，混凝土弹性模量越低C:骨料弹性模量越大，混凝土弹性模量越高D:骨料弹性模量越小，混凝土弹性模量越高【答案】：C21、港口与航道工程费用索赔中，额外工作索赔的计算基础价格是（）。A:成本和利润B:损失和利润C:成本D:损失【答案】：A22、根据《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）的规定，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除项目专用合同条款另有约定外，以下最具优先解释的合同文件是（）。A:中标通知书B:通用合同条款C:已标价工程量清单D:技术规范【答案】：A23、某市安安工程公司与在公司工作了15年的王某解除合同并进行经济补偿，王某月工资8000元，该市上年度职工月平均工资2000元。下列关于王某的经济补偿说法正确的是（）。A:安安公司应当给予王某经济补偿12万元B:安安公司应当给予王某经济补偿3万元C:安安公司应当给予王某经济补偿7.2万元D:安安公司应当给予王某经济补偿9万元【答案】：C24、关于企业环境管理体系说法错误的是（）。A:对运行控制、目标指标、环境管理方案的实现程度进行监测B:对污染预防、资源能源节约措施的效果以及重大环境因控制结果进行监测评价C:通过环境管理体系审核和管理评审等手段，促进管理水平持续改进D:企业环境管理体系重在对环境因素管理方案和运行控制【答案】：D25、有管辖权的法院把案件转移给原来没有管辖权的法院审理的，被称为（）。A:管辖权转移B:指定管辖C:移送管辖D:协议管辖【答案】：A26、根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是（）。（2016）A:增加施工许可证的申请条件B:历史文化保护C:税率的确定D:环境保护【答案】：C27、垃圾填埋场防渗系统的HDPE膜不得在（）施工。A:冬季B:夏季C:春季D:秋季【答案】：A28、下列隧道地段必须进行地表下沉测量的是（）。A:双线隧道、Ⅱ级围岩、埋深20mB:双线隧道、Ⅵ级围岩、埋深30mC:单线隧道、Ⅱ级围岩、埋深15mD:单线隧道、Ⅵ级围岩、埋深25m【答案】：B29、（）不得直接用于水泥混凝土面层。A:粗砂B:淡化海砂C:机制砂D:海砂【答案】：D30、下列咬口中，风管高压系统不适用的是（）。A:按扣式咬口B:单咬口C:联合角咬合D:转角咬口【答案】：A31、下列建筑结构体系中，（）结构体系的主要缺点是侧向刚度较小，当层数较多时，会产生过大的侧移，易引起非结构性构件(如隔墙、装饰等)破坏，而影响使用。A:框架B:剪力墙C:框架～剪力墙D:混合【答案】：A32、

关于长距离输电线路钢塔架基础施工测量，论述正确的有（）。

A:就一段架空送电线路来说，其测量视距长度，不宜超过300米B:当采用钢尺量距时，其丈量长度不宜大于80米；同时，不宜小于20米C:大跨越档距的测量通常采用红外线测距法以满足测距相对误差的要求D:塔架基础之间的距离丈量允许偏差为丈量距离的1/1000【答案】：B33、国际工程投标报价有多种技巧，不包括（）。A:多方案报价法B:突然降价法C:不平衡报价法D:盈利为先法【答案】：D34、运用动态控制原理进行建设工程项目投资控制，首先进行的工作是（）。A:收集经验数据，为投资控制提供参考值B:分析投资构成，确定投资控制的重点C:进行投资目标分解，确定投资控制的计划值D:分析并确定影响投资控制的因素【答案】：C35、关于塔器耐压试验前应确认的条件，说法错误的是（）。A:开孔补强圈用0.4～0.5MPa的压缩空气检查焊接接头质量合格B:在基础上进行耐压试验的设备，基础一次灌浆达到强度要求C:需要焊后热处理的设备，热处理工作已经完成D:设备本体及与本体相焊的内件、附件焊接和检验工作全部完成【答案】：B36、沿海水工工程在编制概算时需在套用《沿海港口水工建筑工程定额》计算出定额直接费、基价定额直接费后加乘扩大系数，直立式防波堤取（）。A:1.02～1.05B:1.03～1.05C:1.01～1.03D:1.02～1.04【答案】：A37、（2013年真题）下列关于行政行为特征的说法，错误的是（）。A:行政行为多属于无偿行为B:行政行为的主体是法定的C:实施行政行为具有单方意志性D:行政行为具有不可裁量性【答案】：D38、下列隧道支护措施中，不属于超前预支护措施的是（）A:径向注浆B:周边预注浆C:搭设管棚D:超前小导管注浆【答案】：A39、（2021年真题）建筑装饰工业化的基础是（）。A:模块化设计B:整体化安装C:标准化制作D:批量化生产【答案】：A40、可采用土层锚杆和锚索作为使用年限超过2年的永久性支护的工程土层条件是（）。A:未经处理的有机质土B:对密实度小于0.3的土层C:湿陷性黄土土层D:液限大于50％的土层【答案】：C41、水闸首次安全鉴定应在竣工验收后5年进行，以后每隔（）年进行一次全面安全鉴定。A:10B:3C:7D:5【答案】：A42、具有独立发挥作用或独立施工条件的建筑物是指（）。A:分部工程B:单元工程C:单位工程D:重要隐蔽工程【答案】：C43、根据水利工程施工项目招标投标有关规定，排名第一的中标候选人在规定的期限内未能提交履约保证金的，招标人（）。A:可以重新评标A之所以不正确，是因为第一名的放弃了，但是发包人也不能随意指定其他的中标人，只能按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。要依次，而不能指定。如果能随意指定的话，就会出现第一名放弃，指定第三名中标的情况了。B:可以重招C:可以由招标人指定其他中标人候选人为中标人D:可以延长履约保证金提交期限【答案】：B44、某施工总承包单位与分包单位在分包合同中约定：分包施工中出现任何安全事故，均由分包单位承担，该约定（）。A:因违反法律、法规强制性规定而无效B:仅对总承包单位和分包单位有效C:因显失公平而无效D:由于分包单位自愿签署而有效【答案】：A45、对于用户与供电企业联系，就工程供电的可能性、用电容量和供电条件等达成意向性协议的新建受电工程项目，其所处的阶段是（）。A:竣工B:施工C:批复D:立项【答案】：D46、我国的建设工程监理属于国际上（）项目管理的范畴。A:质量监督机构B:建设工程项目总承包方C:业主方D:政府主管部门【答案】：C47、

某企业现金管理有四个方案供选择，其最佳现金持有量方案为（）方案。A:丁B:乙C:丙D:甲【答案】：C48、

根据《水库工程管理设计规范》（SL106－96），下列关于平原区水库管理范围的说法中，正确的是（）。A:大型水库，从下游排水沟外沿向外不少于50mB:中型水库，从上游坝轴线向上不少于100mC:大型水库，从上游坝轴线向上不少于150mD:中型水库，从下游排水沟外沿向外不少于10m【答案】：A49、下列关于我国法的形式和效力层级的说法，正确的是（）。A:行政法规之间对同一事项的新的特别规定与旧的一般规定不一致，由国务院裁决B:部门规章的效力高于地方政府规章C:《招标投标法实施条例》的效力高于《招标公告发布暂行办法》D:《北京市建筑市场管理条例》与《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》对同一事项的规定不一致时，由国务院进行裁决【答案】：C50、

下列选项中，（）是一种传统的接地极，采用镀锌角钢、镀锌钢管、铜棒或铜板等金属材料，按照一定的技术要求，通过现场加工制作而成的。

A:离子接地极B:金属接地极C:降阻剂D:非金属接地极【答案】：B51、根据建标[2003]206号文件，建筑材料的采购费、仓储费、工地保管费和仓储损耗费，属于建筑安装工程的（）。A:现场管理费B:措施费C:直按工挣费D:企业管理费【答案】：C52、一人连续单个点火的火炮，暗挖不得超过（）个。A:10B:5C:15D:20【答案】：B53、下列关于水泥凝结时间的说法正确的是（）。A:初凝时间不宜过长，终凝时间也不宜过短B:终凝时间是从水泥加水拌合起至水泥浆达到强度等级所需的时间C:常用水泥的初凝时间均不得短于45min，硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6.5hD:初凝时间是从水泥加水拌合起至水泥浆开始产生强度所需的时间【答案】：C54、航向天线基础施工定位要求天线阵（）与跑道中心线垂直。A:中心基准点B:基础平面C:横向基准线D:主体【答案】：C55、室内非埋地明敷主干线据地面高度不得小于（）。A:2.5mB:5.5mC:3.5mD:4.5m【答案】：A56、建筑工程施工现场检测试验技术管理程序的第一步应是（）。A:试验报告管理B:登记台账C:制订检测计划D:制取试样【答案】：C57、处理年旅客吞吐量不小于l00万人次的航显系统服务器应采用（）或负载均衡冗余措施。A:灾难备份B:双机热备C:异地备份D:双机冷备【答案】：B58、(2014真题)施工企业按照规定标准对采购的建筑材料进行一般性鉴定、检查发生的费用应计入（）。A:材料费B:措施项目费C:企业管理费D:人工费【答案】：C59、下列关于大体积混凝土施工减少水化热说法正确的是（）。A:宜选用低水化热的水泥品种B:宜选用凝结时间短的水泥品种C:大体积混凝土进行配合比设计及质量评定时，可按28d龄期抗压强度控制D:增加单方混凝土的水泥用量【答案】：A60、（2018年真题）某工程项目施工合同约定竣工日期为2018年6月30日，在施工中因天气持续下雨导致甲供材料未能及时到货，使工程延误至2018年7月30日竣工，但由于2018年7月1日起当地计价政策调整，导致承包人额外支付了300万元工人工资。关于这300万元的责任承担的说法，正确的是（）。A:工期延误是承包人原因，增加的300万元是政策变化造成，应由双方共同承担B:发包人原因导致的工期延误，因此政策变化增加的300万元应由发包人承担C:增加的300万元因政策变化造成，属于承包人的责任，应由承包人承担D:因不可抗力原因造成工期延误，增加的300万元应由承包人承担【答案】：B61、（2019年真题）某工程发生质量事故导致12人重伤，按照事故损失的程度分级，该质量事故属于（）。A:特别重大事故B:较大事故C:重大事故D:一般事故【答案】：B62、根据《建设工程质量管理条例》规定，组织竣工验收的应是()。A:监理单位B:勘察单位C:建设单位D:设计单位【答案】：C63、关于施工现场围挡（墙）的要求，表述正确的是（）。A:施工现场的围挡一般应高于2.1mB:在围挡内侧禁止堆放泥土、砂石等散状材料以及架管、模板C:施工现场围挡（墙）在危险施工处设置，留有施工人员进出口D:围挡的用材宜使用彩布条、竹笆或安全网【答案】：B64、下列选项中，沿路基横断面方向路基碾压顺序正确的是（）。A:自路基一边向另一边顺序进行B:自路基中心向两边同时进行C:自路基中心向两边交替进行D:自路基两边向中心进行【答案】：D65、钢筋申请、备料、加工的依据是（）。A:钢筋配料单B:构件配筋图C:钢筋施工图D:钢筋下料单【答案】：A66、关于开标程序,以下说法正确的是（）。A:开标应当在投标公告或投标邀请书确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B:开标由招标人主持,随机邀请部分投标人参加C:投标人对开标有异议的,应当在开标现场提出D:投标人少于3个的,不得开标,招标人应当延长投标时间【答案】：C67、关于采用泵送混凝土的说法，正确的是（）。A:泵送混凝土试配时要求的坍落度值应为入泵时的坍落度一致B:砂率宜为40%～50%C:泵送混凝土应选用火山灰质硅酸盐水泥D:通过试验掺用适量的泵送剂或减水剂，且宜掺用矿物掺合料【答案】：D68、

机电工程中常用于井管的无机非金属管是（）。

A:预应力混凝土管B:混凝土管C:自应力混凝土管D:钢筋混凝土管【答案】：D69、不属于工程回访工作计划内容的是（）。A:回访的对象及其工程名称B:回访投诉C:主管回访保修业务的部门D:回访保修的执行单位【答案】：B70、关于预应力钢筋混凝土拆模说法错误的是（）。A:承包人应在拟定拆模时间的12h以前，并应取得监理工程师同意B:预应力混凝土结构，其侧模、底模及支架应在结构建立预应力后方可拆除C:钢筋混凝土结构的承重模板、支架，应在混凝土强度能承受其自重荷载及其他可能的叠加荷载时，方可拆除D:非承重侧模板应在混凝土强度，设计未规定达到2.5MPa时方可拆除侧模板【答案】：B71、以工序为编制对象的定额（）。A:概算指标B:基础定额C:施工定额D:概算定额【答案】：C72、过流部位的形体测量，除断面测量外，也可采用（），测量散点的三维坐标。A:前方交会法B:经纬仪置平测高法C:光电测距三角高程法D:光电测距极坐标法【答案】：D73、在光缆敷设前，应对光纤进行检查，并应根据（）来选配光缆。A:使用环境的要求B:监视点的分布情况C:施工图的敷设长度D:监控设备的要求【答案】：C74、装修装修工程中电气工程说法正确的是（）A:插座接线应符合“右零左火上接地”的要求B:不同回路、不同电压等级的导线可以穿入同一个管内C:导线间和导线对地间绝缘电阻应大于0.5MΩD:室内布线应穿管敷设，可以直接敷设在住宅顶棚内【答案】：C75、于氟碳漆施工流程的说法，正确的是（）。A:基层处理→分格缝切割→粗找平腻子施工→分格缝填充→细找平腻子施工→铺挂玻纤网→满批抛光腻子→喷涂底涂→喷涂中涂→喷涂面涂→罩光油→分格缝描涂B:基层处理→分格缝切割→粗找平腻子施工→铺挂玻纤网→分格缝填充→细找平腻子施工→满批抛光腻子→喷涂底涂→喷涂中涂→喷涂面涂→罩光油→分格缝描涂C:基层处理→分格缝切割→粗找平腻子施工→分格缝填充→铺挂玻纤网→细找平腻子施工→满批抛光腻子→喷涂底涂→喷涂中涂→喷涂面涂→罩光油→分格缝描涂D:基层处理→铺挂玻纤网→分格缝切割→粗找平腻子施工→分格缝填充→细找平腻子施工→满批抛光腻子→喷涂底涂→喷涂中涂→喷涂面涂→罩光油→分格缝描涂【答案】：D76、（）是TD-SCDMA的切换方式。A:更软切换B:接力切换C:硬切换D:软切换【答案】：B77、

编制资产负债表时，企业在资产负债表日之前违反了长期借款协议，导致贷款人可随时要求清偿的负债，应当归类为（）。

A:长期借款B:长期待摊费用C:预计负债D:流动负债【答案】：D78、根据《水闸安全鉴定管理办法》（水建管[2008]214号），某水闸工程鉴定结论为：运用指标基本达到设计标准，工程存在一定损坏，经大修后，可达到正常运行。该水闸安全类别应为（）类闸。A:二B:一C:四D:三【答案】：A79、碾压混凝土的振动压实指标VC值在（）范围时，其强度随VC值的增大而提高。A:小于40sB:大于40sC:等于40sD:小于30s【答案】：A80、某人希望5年末有10000元资金，年复利率i=10％，则现在需一次存款（）元。A:6209B:10000C:6000D:6667【答案】：A81、层状岩体按单层厚度的划分，厚层为（）A:大于0.5mB:大于0.1mC:大于1.0mD:大于0.3m【答案】：A82、（2017年真题）根据《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2017，项目管理规划大纲的编制工作包括：①分析项目实施条件，进行项目工作结构分解；②明确项目需求和项目管理范围；③确定项目管理组织模式、组织结构和职责分工；④规定项目管理措施；⑤编制项目资源计划；⑥报送审批；⑦明确项目管理目标。正确的编制程序是（）。A:②-①-⑦-④-⑤-③-⑥B:①-②-⑦-⑤-①-④-⑥C:②-⑦-①-③-④-⑤-⑥D:①-②-⑦-④-③-⑤-⑥【答案】：C83、沥青混合料的力学强度，主要由矿物颗粒之间的内摩阻力和嵌挤力以及沥青胶结料及其与矿料之间的（）所构成。A:粘结力B:吸引力C:摩擦力D:附着力【答案】：A84、关于绿色建筑评价与等级划分，说法错误的是（）。A:提高与创新项得分为加分项得分之和，当得分大于100分时，应取为100分B:绿色建筑评价指标体系由安全耐久、生活便利、健康舒适、环境宜居、资源节约5类指标组成C:当满足所有控制项的要求时，控制项基础分值取400分D:绿色建筑划分应为一星级、二星级、三星级3个等级【答案】：D85、工程施工进度计划（）完成后，项目部应向企业及有关方面提供施工进度报告。A:分析B:审核C:编制D:检查【答案】：D86、计算基坑无支护径流排水量时，可取当地近的降水强度是（）（m／h）。A:2年一遇日最大降水量的1／2B:2年一遇日最大降水量C:5年一遇日最大降水量D:5年一遇日最大降水量的1／2【答案】：D87、下列条件中，不是特种设备的制造、安装、改造单位应当具备的条件是（）。A:健全的质量保证、安全管理和岗位责任等制度B:有与制造，安装，改造相适应的专业技术人员C:资金和业绩D:有与制造，安装，改造相适应的设备、设施和工作场所【答案】：C88、某施工承包合同中约定由施工单位采购建筑材料。施工期间，建设单位要求施工单位购买某采石场的石料，理由是该石料物美价廉。对此，下面说法正确的是（）。A:建设单位的要求施工单位必须接受B:建设单位以书面形式提出要求，施工单位就必须接受C:建设单位通过监理单位提出此要求，施工单位才必须接受D:施工单位可以不接受【答案】：D89、国际工程招投标过程中，研究招标文件的合同条件时，关于保险的研究要求：要搞清楚保险种类，这些险种不包括（）。A:第三方责任险B:工程一切险C:施工人员的工资D:现场人员的人身事故和医疗保险【答案】：C90、在城市区域内进行影响水系安全的爆破、采石、取土,属于违反城市（）内建设活动的规定。A:黄线B:蓝线C:紫线D:绿线【答案】：B91、关于机电施工的安全作业要求，说法正确的是（）。A:操作高压电气设备时应另设有监护人员B:在有架线地段装卸矿车时应先立好长柄工具C:同一供电线路上同时作业人数不得超过2人D:带电挪移机电设备时机壳不得带静电【答案】：A92、某建设工程项目建筑安装工程费为2000万元，设备及工器具购置费为800万元，工程建设其他费用为300万元，基本预备费率为8%，建设期贷款利息为135万元；该项目的静态投资为（）万元。A:2800B:3459C:3100D:3348【答案】：D93、

某装饰企业施工的M项目于2012年10月工程完工时共发生材料费30万元，项目管理人员工资8万元，企业行政管理部门发生的水电费2万元。根据现行《企业会计准则》，应计入工程成本的费用为（）万元。A:32B:40C:38D:30【答案】：C94、关于双管法高压喷射注浆的施工，下列喷射介质中正确的是（）。A:高压水泥浆液B:水泥浆液和压缩空气C:压缩空气和高压水流D:水泥浆液和高压水流【答案】：B95、下列矩形玻璃钢风管，应采取加固措施的是（）。A:风管的边长800mm且管段长度1500mmB:风管的边长630mm且管段长度1000nmC:风管的边长1000mm且管段长度1250mmD:风管的边长1000mm且管段长度1500mm【答案】：D96、（2018年真题）既是决定工程全局的关键，又是工程施工组织设计核心内容的是（）A:工程设备B:工程工期要求C:施工方案D:工程主要材料【答案】：C97、关于压力管道的水压试验说法不正确的是（）。A:不具备分别试验的条件必须组合试验，应采用不同管材的管段中试验控制最严的标准进行试验B:给水管道必须水压试验合格，并网运行前进行冲洗与消毒，经检验水质达标后，方可允许并网通水投入运行C:管道采用两种（或两种以上）管材时，宜按同种管材进行试验D:试验合格的判定依据分为允许压力降值和允许渗水量值【答案】：C98、关于移动交换子系统说法不正确的是()。A:HLR是用来存储本地用户信息的数据库，一个HLR能够控制若干个移动交换区域B:VlR是用来存储来访用户信息，一个VlR为一个MSC控制区服务C:AUC—般与HLR处于同一位置D:MSC是NSS的核心部件【答案】：C99、关于工程建设地方标准实施的说法，正确的是（）。（2016）A:工程建设地方标准中直接涉及人民生命财产安全、环境保护的条文可直接作为强制性条文B:工程建设地方标准不得与国家标准相抵触，也不得独立实施C:工程建设地方标准应报省级建设行政主管部门备案，方可在建设活动中使用D:工程建设地方标准与行业标准相抵触的规定，自行废止【答案】：D100、用于城市管道的快速切断截止流动，且流体阻力小，启闭迅速，结构简单，密封性能好的阀门是（）。A:球阀B:止回阀C:蝶阀D:柱塞阀【答案】：A第二部分多选题（100题）1、（2018年真题）下列饮用水处理方法中，属于深度处理的是（）。【答案】：2、工程开工前，项目部编制“计量检测设备配备计划书”的依据有（）A:作业指导书B:计量检测设备使用说明书C:施工组织设计D:质量计划【答案】：C、D3、关于建筑意外伤害保险的说法正确的有（）。A:保险费由施工企业支付B:NoneC:保险费应当列入建筑安装工程费用D:建筑意外伤害保险是一种社会保险【答案】：A、C4、关于管道法兰螺栓安装及紧固的说法，正确的有（）。A:法兰连接螺栓应对称紧固B:法兰接头歪斜可强紧螺栓消除C:法兰连接螺栓安装方向应一致D:法兰连接螺栓长度应一致【答案】：A、C5、下列有关成本核算的说法正确的有（）。A:表格核算法的精度不高B:用表格核算法进行工程项目成本核算C:表格核算法的优点是简便易懂，方便操作，实用性较好D:施工项目成本核算的方法主要有表格核算法和会计核算法【答案】：A、C、D6、关于卷材搭接缝的说法，以下说法正确的是（）。A:搭接缝宜留在天沟底部B:平行屋脊的搭接缝应顺流水方向C:叠层铺贴的各层卷材，在天沟与屋面的交接处，应采用叉接法搭接D:上下层卷材长边搭接缝应错开，且不应小于幅宽的1/3【答案】：B、C、D7、压力管道试验准备工作的内容有（）。A:试验段内消火栓安装完毕B:试验管道所有敞口应封闭，不得渗漏水现象C:实验前应清除管内杂物D:试验段内不得用闸阀做堵板【答案】：B、C、D8、关于混凝土施工期间的测温项目与频次的说法，正确的有（）。A:环境温度每昼夜不少于4次B:搅拌机棚温度每一工作班不少于3次C:外加剂溶液温度每一工作班不少于2次D:室外气温测量最高、最低气温【答案】：A、D9、（2019年真题）关于钢框架-支撑结构体系特点的说法，正确的有（）。A:属于双重抗侧力结构体系B:两者并联将增大结构底部层间位移C:钢框架部分是剪切型结构D:支撑部分是弯曲型结构【答案】：A、C、D10、

机电工程施工成本控制措施中,属于人工费成本的控制措施有（）。

A:严密劳动定额管理B:严格劳动组织C:加强施工设备管理D:加强技术培训【答案】：A、B、D11、建筑安装工程税金是指按国家规定应计入建筑安装工程造价的（）。A:房产税B:城市维护建设税C:教育费附加D:土地使用税【答案】：B、C12、关于高分子合成材料进行阻燃处理的说法，正确的有（）。A:B1级塑料电工管套明敷时，应明敷在B1级材料表面B:B1级塑料电工套管不宜明敷C:顶棚采用的泡沫塑料应涂刷一级饰面型防火涂料，湿涂覆比值应大于500g/m2D:顶棚采用的泡沫塑料应涂刷耐火极限大于30min的超薄型钢结构防火涂料【答案】：B、C、D13、光缆线路工程中，当光缆线路无法避开雷暴严重地域时，应采用()等防雷措施。A:排流线保护B:套钢管保护C:消弧线保护D:避雷针保护【答案】：A、C、D14、泵送剂是用于改善混凝土泵送性能的外加剂，一般由（）组成。A:膨胀剂B:引气剂C:调凝剂D:减水剂【答案】：B、C、D15、下列检查项目中，属于《文明施工检查评分表》中保证项目的有（）。A:现场宿舍B:封闭管理C:现场公示标牌D:施工场地【答案】：A、B、D16、码头施工区挖泥应按下列要求进行：（）。【答案】：17、

广播电视塔桅架设安装前的技术准备包括：施工人员配备、（）等。

A:安全防范措施B:施工机具配备C:技术交底D:安装程序和方法【答案】：A、B、C、D18、

执行一般程序的案件调查完毕后，通信主管部门负责人应当及时审查有关案件调查材料、当事人陈述和申辩材料、听证会笔录和听证会报告书，根据情况分别作出()决定。

A:不予行政处罚B:移送法院处理C:移送检察院处理D:予以行政处罚【答案】：A、D19、关于人工挖孔施工要求的说法，正确的有（）。A:孔口处护圈应与地面水平B:挖孔桩施工应按桩号顺序依次开挖C:井孔内电缆应为防水绝缘电缆，照明电压安全电压D:施工前应制定安全专项施工方案【答案】：C、D20、下列关于工程合同咨询计价方式的表述，说法正确的是（）。A:人月费仅包括咨询人员的月工资B:咨询服务费用由酬金、可报销费用、不可预见费用三部分组成C:人月费单价法最常用、最基本的以服务时间为基础的计费方法D:社会福利费一般为基本工资的65%-150%【答案】：B、C21、（2015年真题）混凝土振捣作业易引发的职业病有（）。A:手臂振动病B:噪声致聋C:一氧化碳中毒D:电光性眼炎【答案】：A、B22、线路竣工测量主要包括（）。A:高程测量B:沉降测量C:中线测量D:横断面测量【答案】：A、C、D23、高层建筑排水通气管的安装要求，正确的是（）。【答案】：24、灌注桩成孔的控制深度与桩型有关，下列说法中，正确的有()。A:当端承型桩采用钻(冲)、挖掘成孔时，应以设计桩长控制成孔深度B:当端承型桩采用锤击沉管法成孔时，桩管入土深度控制应以贯入度为主，以标高控制为辅C:摩擦桩应以设计桩长控制成孔深度D:摩擦桩采用锤击沉管法成孔时，桩管入土深度控制应以贯入度为主，以标高控制为辅【答案】：B、C25、混凝土配合比是指混凝土中水泥、水、砂及石子四种材料之间的三个对比关系，包括（）。A:砂率B:水胶比C:吸水率D:浆骨比【答案】：A、B、D26、关于建设工程项目进度控制的说法，正确的是（）。A:项目各参与方可以构建多个不同的进度计划系统B:进度控制的目的是实现工程进度目标，与工程质量和成本无关C:与进度控制有关的信息应尽可能对项目各参与方透明D:项目进度计划系统中各进度计划必须注意相互之间的联系与协调【答案】：A、C、D27、下列公路工程建设项目中，可以不进行招标的有（）。A:需要采用不可替代的专利或者专有技术B:已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行施工或者提供服务C:涉及国家安全、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况D:采购人自身具有工程施工或者提供服务的资格和能力，且符合法定要求【答案】：A、B、C、D28、于不发火（防爆的）面层铺设的说法，正确的有（）。A:面层分格的嵌条应采用不发生火花的材料配制B:面层采用的碎石其不发火性必须合格C:砂应质地坚硬、表面粗糙，其粒径宜为0.15～5mm，含泥量不应大于3%，有机物含量不应大于0.5%D:水泥应采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥【答案】：A、B、C、D29、机电安装工程技术性回访有（）。A:新材料B:新工艺C:制冷系统运行情况D:锅炉房【答案】：A、B30、关于填充墙砌体工程的说法，正确的有（）。A:蒸压加气混凝土砌块堆置高度不宜超过2m，并应防止雨淋B:砌筑前加气混凝土砌块应提前2d浇水湿透C:用轻骨料混凝土小型空心砌块砌筑墙体时，墙体底部可用烧结多孔砖砌筑D:蒸压加气混凝土砌块墙体下部可现浇混凝土坎台，高度宜为150mm【答案】：A、D31、（2019年真题）下列机械工作时间中,属于机械工作必需消耗的时间有（）A:不可避免的无负荷工作时间B:有效工作时间C:多余工作时间D:低负荷下工作时间【答案】：A、B32、碾压混凝土芯样外观描述评定碾压混凝土的（）。A:抗渗性B:均质性C:力学性能D:密实性【答案】：B、D33、高速公路通信系统的组成有（）。A:紧急电话系统B:通信管道工程C:数字程控交换系统D:光纤数字传输系统【答案】：A、B、C、D34、国际机电工程项目合同风险防范措施中，属于自身风险防范的有（）。A:管理风险防范B:法律风险防范C:技术风险防范D:财经风险防范【答案】：A、C35、关于超前支护结构施工技术说法错误的是（）A:小导管前后两排小导管的水平支撑搭接长度不应小于1mB:小导管直径30~50mm，钢管长可达40mC:在隧道洞口段应采用小导管支护D:根据地层条件和加固要求，深孔注浆可采取前进式分段注浆、后退式分段注浆等方法【答案】：B、C36、材料采购应按照企业（）的要求，依据项目经理部提出的材料计划进行采购。A:技术管理体系B:质量管理体系C:环境管理体系D:质量保证体系【答案】：B、C37、依《中华人民共和国民用航空法》，民用机场的（）应当符合依法制定的民用机场布局和建设规划，符合民用机场标准，并按照国家有关规定报经有关主管机关批准并实施。A:运行B:NoneC:新建D:改建【答案】：C、D38、矿井井底车场副井系统硐室包括（）。A:排水泵房B:装载硐室C:井底矿仓D:变电所【答案】：A、D39、下列参数中，属于流水施工时间参数的有（）。A:流水强度B:流水节拍C:流水步距D:工期【答案】：B、C、D40、关于沥青表面处治路面的说法，正确的有（）。2012年A:NoneB:沥青表面处治主要是对非沥青承重层起保护和防磨耗作用C:沥青表面处治路面的使用寿命一般比沥青贯入式路面更长D:可分为单层式、双层式和三层式【答案】：B、D41、关于工程变更处理方法的说法，正确的是（）。【答案】：42、下列水处理构筑物中，属于城市污水处理构筑物的是（）A:反应池B:消化池C:格栅间D:氧化沟【答案】：B、C、D43、建设工程项目进度控制的主要工作环节包括（）等。A:进度目标的分析和论证B:进度控制工作职能分工C:定期跟踪检查所编制进度计划的执行情况D:若执行有偏差，则采取纠偏措施，并视必要调整进度计划【答案】：A、C、D44、特别适宜用激光经纬仪进行的测量工作有（）。A:测点的高程测量B:高层建筑垂直度观测C:烟囱垂直定位D:楼地面找平【答案】：B、C45、

吊装方法基本选择步骤有（）。

A:环境分析B:安全性分析C:进度分析D:技术可行性论证【答案】：B、C、D46、关于公路监控系统主要外场设备基础安装要求的说法中，正确的是（）。A:基础一般采用C25号混凝土现场浇筑，内部配钢筋B:基础顶面一般应预埋钢地脚螺栓C:基础的接地电阻必须≤10ΩD:基础采用暗挖法施工【答案】：A、B47、关于硬化混凝土质量，下列说法正确的是（）。A:引人一定数量的均匀细小气孔可以提高混凝土的抗冻性B:水泥用量越大，混凝土收缩与徐变越大C:在一定范围内，水灰比越大，混凝土强度越高D:None【答案】：A、B48、债务人有权处分的下列财产中，可以进行抵押的财产有（）。A:所有权、使用权有争议的财产B:建设用地使用权C:土地所有权D:房屋、设备、原材料【答案】：B、D49、铁路工程验工计价依据包括（）。【答案】：50、（2018年真题）楼地面应满足的功能有（）。A:耐磨B:平整C:易于清洁D:防滑【答案】：A、B、C、D51、板桩码头建筑物的优点是（）。A:对地基适应性强B:工程造价低C:施工方便D:结构简单【答案】：B、C、D52、关于现场宿舍管理的说法，正确的有（）。A:现场宿舍必须设置推拉式窗户B:宿舍内的床铺不得超过2层C:宿舍内通道宽度不得小于0.8mD:宿舍室内净高不得小于2.5m【答案】：B、D53、（2017年真题）根据《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2017，项目管理机构负责人的职责有（）。A:参与工程竣工验收B:进行授权范围内的利益分配C:对资源进行的动态管理D:确保项目建设资金的落实到位【答案】：A、B、C54、国际上业主方工程建设物资采购的模式主要有（）。A:业主方自行采购B:业主规定价格、由承包商采购C:承包商询价、由业主采购D:与承包商约定某些物资为指定供应商【答案】：A、D55、下列关于悬臂式和扶壁式挡土墙使用范围和施工要求的说法，正确的有（）。A:扶壁式挡土墙高度不宜大于6m，墙顶宽度不应小于0.15mB:挡土墙墙体必须达到设计强度的70％以后才可进行墙背填土C:悬臂式挡土墙每段墙的底板、面板和肋的钢筋应一次绑扎完成D:扶壁式挡土墙宜在石料缺乏且地基承载力较低的路堤地段采用【答案】：B、C、D56、钢筋代换可采用等面积代换原则的情况有（）。A:构件受裂缝宽度控制的B:构件按最小配筋率配筋的C:同钢号钢筋之间代换的D:构件配筋受强度控制时【答案】：B、C57、路基施工时挖土路基的施工要点包括（）。A:碾压时，应视土的干湿程度而采取洒水或换土、晾晒等措施B:压路机不小于8t级，碾压应自路两边向路中心进行C:压路机不小于12t级，碾压应自路中心向两边进行D:根据测量中线和边桩开挖【答案】：A、D58、安装在工作区地面上的接线盒应（）。A:立式B:铸铝C:防水D:抗压【答案】：C、D59、可以参加安全生产标准化评审的水利生产经营单位有（）。A:从事水利水电工程设计的企业B:从事水利水电工程施工的企业C:水利工程管理单位D:小型水利工程项目法人【答案】：B、C60、工程变更包括（）。A:进度计划变更B:设计变更C:人员资质变更D:施工条件变更【答案】：A、B、D61、《环境管理体系要求及使用指南》中，应对风险和机遇的措施部分包括的内容有（）。A:环境因素B:总则C:合规义务D:环境目标【答案】：A、B、C62、下列施工质量事故发生的原因中，属于社会、经济原因的有（）。A:违反基本建设程序，无立项、无报建、无开工许可、无招投标、无资质、无监理、无验收的“七无”工程B:边勘察、边设计、边施工的“三边”工程C:施工管理混乱，不遵守相关规范，违章作业，检验制度不严密D:某些施工企业盲目追求利润而不顾工程质量，在投标报价中随意压低标价，中标后则依靠违法的手段或修改方案追加工程款，甚至偷工减料【答案】：A、B、D63、三角高程测量需要的测量仪器有（）A:经纬仪B:准直仪C:水准仪D:全站仪【答案】：A、D64、为有效控制施工机具使用费支出。从台班单价方面进行控制的是（）。A:加强设备租赁计划管理，减少不必要的设备闲置和浪费B:加强机械操作人员的培训工作，不断提高操作技能C:提高机械设备的完好率，最大限度地提高机械设备的利用率D:降低材料成本，做好施工机械配件和工程材料采购计划【答案】：B、C、D65、关于网架安装方法及适用范围的说法，正确的有（）。【答案】：66、配制C60高强混凝土时，不宜选用（）水泥。A:硅酸盐B:粉煤灰C:火山灰D:普通【答案】：B、C67、GPS测量方法主要分为事后差分处理和实时差分处理。实时差分处理包括（）。A:静态差分B:位置差分C:载波相位差分D:伪距差分【答案】：B、C、D68、关于裸体井巷的施工质量要求，说法正确的是（）。A:硐室的规格尺寸要求分为机电硐室和非机电硐室B:裸体巷道的光面爆破效果好坏由巷道表面光滑程度评定C:对于有提升设备的井筒，其掘进断面的直径误差不允许小于零D:平硐的宽度规格要求在无中线时可以检查平硐的全宽尺寸误差【答案】：A、D69、

中国5G设定的技术场景主要有()。

A:连续广域覆盖B:热点高容量C:低功耗大连接D:低时延高可靠【答案】：A、B、C、D70、对编制财务报表列报的基本要求主要包括（）。A:报表列示项目应相互抵消B:重要项目单独列报C:报表列报项目一致D:以企业持续经营作为编制基础【答案】：B、C、D71、关于验槽时必须具备的资料和条件的说法，正确的有（）。A:地基处理或深基础施工质量检测报告B:地基基础设计文件C:岩土工程勘察报告D:勘察、设计、建设、监理、施工等相关单位技术人员到场【答案】：A、B、C、D72、

电站汽轮机主要由（）等组成。

A:汽轮机本体设备B:其他辅助设备C:再热器D:空气预热器【答案】：A、B73、粗直径钢筋套筒挤压连接的优点有（）。【答案】：74、（2019年真题）根据《生产安全事故报告和调查处理条例》应当补报的情形有（）。A:事故报告后出现新情况的B:火灾事故自发生之日起七日内，事故造成的伤亡人数发生变化的C:行业协会要求补报的D:事故具有连续性【答案】：A、B75、关于建筑装饰装修对建筑结构的影响，说法正确的是（）。A:建筑装饰装修工程施工中，严禁违反设计文件擅自改动建筑主体.承重结构B:建筑装饰装修工程设计必须保证建筑物的结构安全和主要使用功能C:建筑装饰装修工程施工中，严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水.暖.电.燃气.通讯等配套设施D:当各种增加的装饰装修荷载不能控制在允许范围以内时，应对结构进行重新核验.确认【答案】：A、B、C、D76、矿业工程技术档案的内容包括（）。A:施工组织管理技术档案B:工程技术档案C:招投标资料D:工程进度交换图纸【答案】：A、B、D77、下列有关编制施工组织设计的内容，说法正确的是（）。【答案】：78、下列纳税人中，应当缴纳个人所得税的有（）。A:在中国境内有住所的个人，从境外取得的所得B:在中国境内无住所而一个纳税年