2022-2023年监理工程师之水利工程目标控制模拟考试试卷B卷含答案

2022-2023年监理工程师之水利工程目标控制模拟考试试卷B卷含答案单选题（共100题）1、根据《水利工程施工监理规范》（SL288-2014），关于监理机构在缺陷责任期阶段的工作的说法，错误的是（）A.协助发包人验收尾工项目，并按合同约定办理付款签证B.组织安排全部施工人员和设施撤离C.监督承包人对已完工程项目中所存在的施工质量缺陷进行修复D.审核承包人提交的缺陷责任终止申请【答案】B2、工程进度延误后，进度计划调整的原则不包括（）。A.从工程建设全局出发，对后续工程的施工影响小B.首先保证关键工作的按期完成C.使费用增加较少D.以竣工日期推迟最短为原则【答案】D3、下列关于测量选项中，属于承包人应承担的费用是（）A.施工控制网点的丢失费用损失B.发包人提供基准资料错误损失C.监理单位借用施工单位施工控制网费用D.监理单位对施工控制网复测费用【答案】A4、在项目实施中，如果某项工作拖延的时间超过其自由时差，则（）。A.必定影响其紧后工作的最早开始时间B.必定影响工程总工期C.不会影响工程总工期D.该工作必定变成关键工作【答案】A5、零星工作项目清单中的计日工项目费用由（）支付，不列入合同总价中。A.措施金额B.其他金额C.暂列金额D.暂估价【答案】C6、根据《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2017），下列费用中，不包含在土方明挖工程单价中，需另行支付的是（）A.植被清理费B.场地平整费C.施工超挖费D.测量放样费【答案】B7、参与工程项目建设的各方，为了保证建设工程质量所做的组织管理工作和生产全过程各项工作的水平和完善程度，是指的（）。A.工作进度B.工作安全C.工作造价D.工作质量【答案】D8、在某工程双代号网络计划中，工作N的最早开始时间和最迟开始时间分别为第20天和第25天，其持续时间为9天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第32天和第34天，则工作N的总时差和自由时差分别为（）天。A.3和0B.3和2C.5和0D.5和3【答案】D9、下列选项中，应由水利部主持竣工验收的水利工程的是（）A.国家重点水利工程建设项目B.流域管理机构负责初步设计审批的中央项目C.国家确定的流域重大骨干工程建设项目D.地方负责初步设计审批的项目【答案】C10、某施工企业一次性从银行借入一笔资金，按复利计息，在随后的若干年内采用等额本息偿还方式还款，则根据借款总额计算各期应还款数额时，采用的复利系数是（）。A.(P/A，i，n)B.(A/P,i,n)C.(F/A,i,n)D.(A/F,i,n)【答案】B11、在单位工程外观质量评定中，参加评定的人员必须具有（B）。A.助理工程师以上技术职称B.中级以上技术职称C.高级以上技术职称D.监理人资格证【答案】B12、在危险源评价的方法中，安全检查表法适用于（）评价。A.决策期B.设计期C.施工期D.运营期【答案】C13、单因素敏感分析过程包括：1确定敏感因素；2确定分析指标；3选择需要分析的不确定性因素；4分析每个不确定因素的波动程度及其对分析指标可能带来的增减变化情况。正确的排列顺序是（）。A.3241B.1234C.2431D.2341【答案】D14、单位工程质量等级由（）核定。A.施工承包人B.监理人C.质量监督机构D.项目法人【答案】C15、按水利部有关规定，在阶段验收、单位工程验收和竣工验收中，工程质量必须满足（）要求。A.监理人B.设计C.项目法人D.主管部门【答案】B16、以下关于混凝土浇筑振捣的技术要求，说法错误的是（）。A.混凝土浇筑应以振捣代替平仓B.振捣完应慢慢拔出，振捣棒头应插入下层混凝土5～10cmC.严禁振捣器直接碰撞模板、钢筋及预埋件D.混凝土浇筑过程中，严禁在仓内加水【答案】A17、影响工期的重要因素的是（）。A.招标B.征地移民C.签约D.总造价【答案】B18、经济净现值是指将项目在整个计算期内各年（）用社会折现率折算到建设期初的现值之和。A.现金流量B.效益流量C.净现金流量D.经济净效益流量【答案】D19、单代号网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应等于（）。A.其紧后工作的最迟开始时间与该工作的最迟完成时间之差B.其紧后工作的最早开始时间与该工作的最早完成时间之差C.其紧后工作的最早完成时间与该工作的最早完成时间之差D.其紧后工作的最早开始时间与该工作的最早开始时间之差【答案】B20、按国家现行规定，造成直接经济损失4000万元的工程生产安全事故，应定为（）事故。A.一般B.较大C.重大D.特别重大【答案】B21、PDCA的循环过程是一个不断解决问题，不断提高质量的过程，其中关键阶段是（）。A.实施阶段B.检查阶段C.计划阶段D.处理阶段【答案】D22、全面质量管理的基本方法概括为四个阶段八个步骤，其中包括八个步骤中的前四个步骤的阶段是（）。A.实施阶段B.检查阶段C.计划阶段D.处理阶段【答案】C23、产品为了达到质量要求所采取技术措施和管理措施的活动称为（）。A.质量管理B.质量方针C.质量控制D.质量体系【答案】C24、（）应组织设计和施工单位进行设计交底。A.项目法人B.承包人C.分包人D.质量监督机构【答案】A25、监理机构的检查和检验，不免除（）按合同约定应负的责任。A.承包人B.分包人C.发包人D.供货商【答案】A26、下列属于BIM在施工进度管理中的优点的是（）。A.直观高效地表达多维空间数据B.支持施工主体实现“先建后试”C.工程施工进度跟踪十分困难D.在处理施工进度偏差时缺乏整体性【答案】A27、入仓混凝土应及时平仓振捣，不应堆积，振捣器垂直插入（），有次序，间距、留振时间合理，无漏振、无超振。A.下层5cmB.下层15cmC.上层5cmD.上层15cm【答案】A28、质量事故发生（发现）后，（）首先向施工单位下达暂停施工指示。A.监理员B.项目技术负责人C.总监理工程师D.专业监理工程师【答案】C29、某建设项目年设计生产能力10万台，单位产品变动成本为单位产品售价的55%，单位产品销售中税金及附加为单位产品售价的5%，经分析求得产销量盈亏平衡点为年产销量4.5万台。若企业要盈利,则其生产能力利用率至少应保持在（）以上。A.45%B.50%C.55%D.60%【答案】A30、根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008），水利工程竣工验收应在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后（）年内进行A.1B.2C.3D.5【答案】A31、全面质量管理的基本方法概括为四个阶段八个步骤，其中包括八个步骤中的前四个步骤的阶段是（）。A.实施阶段B.检查阶段C.计划阶段D.处理阶段【答案】C32、施工阶段的质量控制中对开工条件控制，属于质量控制阶段的（）。A.事前阶段B.事中阶段C.竣工阶段D.后评价阶段【答案】A33、全面考核该阶段工程是否符合批准的设计文件要求，以确定工程能否继续进入到下一阶段施工或投入运行指的是（）。A.工程评定B.工程验收C.工程竣工D.工程检验【答案】B34、当设计无特殊要求时，河道疏浚施工按（）疏浚段划分为一个单元工程。A.20～50mB.50～100mC.200～500mD.300～600m【答案】C35、在水利水电工程施工过程中有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤亡、健康损害、财产损失、环境破坏，在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置，是指的（）。A.施工重大危险源B.施工重大控制点C.施工危险源D.施工控制点【答案】C36、进行土方明挖时，监理机构应对开挖过程进行（）监督检查，对开挖质量进行控制。A.连续的B.间断的C.巡视D.见证取样【答案】A37、推行全面质量管理的思想基础是（）。A.质量第一B.用户至上C.预防为主D.全面管理【答案】A38、设计文件中选用的材料、构配件和设备，应当注明（）A.生产厂B.供应商C.使用年限D.规格和型号【答案】D39、在网络计划中，工作的最迟完成时间是指在不影响（）的条件下，一项工作必须完成的最迟时间。A.紧前工作B.紧后工作最早开始时间C.紧后工作最早完成时间D.整个任务按期完成【答案】D40、已知某工程双代号网络计划的计划工期等于计算工期，且某工作的完成节点为关键节点，则该工作（）。A.为关键工作B.自由时差等于总时差C.自由时差为零D.自由时差小于总时差【答案】B41、缺陷责任期（工程质量保修期）满后（）个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量保修责任终止证书。A.10B.15C.30D.45【答案】C42、对工程造成一定经济损失，经处理后不影响使用寿命的水利工程质量事故是（）A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特大事故【答案】A43、由发包人采购的工程设备运至现场并验收合格后，应由（）负责保管。A.发包人B.监理机构C.供货方D.承包人【答案】D44、下列为缩短工期而采取的措施中，属于技术措施的是（）A.增加劳动力和施工机械的数量B.实施强有力的调度C.改善外部配合条件D.采用更先进的施工机械【答案】D45、某工程发生生产安全事故，造成15人死亡，40人重伤，此次事故属于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】B46、根据《水利工程质量监督管理规定》，水利工程建设项目质量监督方式以（）为主。A.抽查B.调查C.旁站D.监督【答案】A47、下列关于承包人设备材料说法正确的是（）。A.开工前监理检查进场施工设备的数量、规格和性能是否符合施工合同约定B.承包人可以先更换设备或材料再通知监理机构C.承包人使用的材料设备不能满足合同进度计划和质量要求时，监理机构有权要求更换设备，由此增加的费用发包人负责D.承包人可自行决定将限制设备撤离施工场地【答案】A48、在水利工程中根据需要编报专题进度报告的单位是（）。A.监理人B.设计人C.发包人D.承包人【答案】A49、质量要求随着时间的进展而不断变化，为了满足不断重新的质量要求，需对质量控制进行持续改进，这体现了质量控制的（）。A.唯一性B.多变性C.动态性D.固定性【答案】C50、关于混凝土抗压强度的离差系数计算Cv=Sn/Rn中，正确的是（）。A.Cv代表混凝土强度的标准差B.Rn代表混凝土抗压强度的离差系数C.Sn代表统计周期内n组试件强度的平均值D.n代表样本容量【答案】D51、某常规技术方案，FNPV（16%）=160万元，FNPV（18%）=-80万元，则方案的FIRR最可能为（）。A.15.98%B.16.21%C.17.33%D.18.21%【答案】C52、发生（发现）较大、重大和特大质量事故，事故单位要在（）小时内向有关单位写出书面报告。A.12B.24C.48D.60【答案】C53、工作持续时间的估算以（）为基础A.定额估算B.参照以往工程实践经验估算C.工作的任务量估算值D.资源供应能力【答案】A54、以下关于水利工程质量监督机构的设置，错误的是（）。A.水利部设置全国水利工程质量监督总站B.各自治区、直辖市水利（水电）厅（局）及新疆生产建设兵团水利局设置水利工程质量监督中心站C.各乡镇水利（水电）局设置水利工程质量监督站D.水利部水利水电规划设计总院设置水利工程设计质量监督分站【答案】C55、监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的（）天内作出变更指示。A.3B.7C.14D.21【答案】C56、工程项目设计阶段是根据已确定的质量目标和水平，通过工程设计使其（）。A.具体化B.抽象化C.可视化D.虚拟化【答案】A57、已知一批混凝土总体坍落度，标准偏差S=0.8cm，公差上限TU=10.20cm，公差下限TL=5.4cm。则工序能力指数为（）。A.1.0B.1.2C.0.615D.2【答案】A58、质量见证点施工前，施工单位应该提前通知监理人员到场监督，若监理人员在24小时内未到场监督，则（）。A.施工单位和监理工程师重新约定见证点监督时间B.施工单位暂停施工，等待监理工程师到场后再施工C.施工单位认为监理工程师已默许，则有权按原计划进行施工D.施工单位按原计划施工后，再让监理工程师检查认可【答案】C59、下列质量数据特征值中，用来反映的是数据分散状况的是（）。A.极差B.标准偏差C.均值D.变异系数【答案】A60、当实际工程量比招标工程量清单中的工程量减少15％以上时，对综合单价进行调整的方法是（）A.减少前整体部分的工程量的综合单价调低B.减少前整体部分的工程量的综合单价调高C.减少后剩余部分的工程量的综合单价调低D.减少后剩余部分的工程量的综合单价调高【答案】D61、在某工程网络计划中，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第16天，其持续时间为5天。工作M有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第21天、第24天和第28天，则工作M的自由时差为（）天。A.1B.3C.4D.8【答案】C62、工程在规定的时间内和规定的条件下，完成规定功能的能力大小和程度是指()。A.安全性B.性能C.可靠性D.时间性【答案】C63、水利工程设计概算一般用概算定额法编制，其步骤包括：①编制基础单价；②计算概算工程量；③编制各分部工程概算；④编制建筑、安装工程单价；⑤计算预备费、建设期融资利息、静态总投资、总投资；⑥计算工程各年度预计完成的投资额。正确的步骤是（）。A.①②③④⑤⑥B.②①④③⑥⑤C.②①③④⑥⑤D.①②③④⑥⑤【答案】B64、工程项目划分表由（）组织编制并报质量监督机构确定。A.项目法人B.施工单位C.监理单位D.设计单位【答案】A65、下列关于工作分解结构分解原则说法正确的是（）。A.上一层是下一层次的百分百分解，没有遗漏，保持系统的完整性B.分解后的任务应该是可管理的，可定性检查的，可分配任务的C.项目的分解应考虑组织管理的需要D.WBS结构编码原则是上层向下层多位编排，每项工作有一个的编码【答案】C66、计数标准型一次抽样方案为（N、n、c），其中N为送检批的大小，n为抽检样本大小，c为合格判定数。当从n中查出有d个不合格品时，若（），应判该送检批合格。A.d＞c+1B.d=c+1C.d≤cD.d＞c【答案】C67、设计交底会议由（）主持。A.发包人B.质量监督单位C.设计单位D.承包人【答案】A68、水利工程施工进度计划中编制上报施工进度计划时对资源配置的估计值进行检查，属于检查施工进度计划（）。A.是否与保证计划相协调B.是否满足工期目标C.基础数据是否准确D.是按期完成的可能性【答案】C69、在施工过程中进行质量检验时，需要抽样检查的是（）。A.对下道工序影响大的中间产品B.质量十分不稳定的工序C.质量水平要求高的检验D.具有破坏性的检验【答案】D70、关于措施项目费调整下列说法正确的是（）。A.工程变更引起的项目措施变化，承包人不可以提出B.安全文明施工费可以浮动C.措施项目费单价项目按分部分项工程费调整方法调整D.按总价计算的措施项目费按实际发生的调整，但应考虑承包人报价浮动率【答案】C71、全面质量管理的精髓是（）。A.质量第一B.用户至上C.预防为主D.全面管理【答案】B72、关于工程项目中出现检验不合格项目时的处理办法，正确的是（）A.中间产品一次抽样检验不合格时，则判定该产品不合格，不得使用B.单元工程质量不合格时，应委托具有相应资质等级的质量检测单位进行检验C.工程完工后质量抽检不合格时，应组织专家论证会议对工程的使用性能进行评议D.混凝土试件抽样检验不合格时，应委托具有相应资质等级的质量检测单位对相应工程部位进行检验【答案】D73、工程质量评定的顺序是（）。A.单元工程→分部工程→单位工程→工程项目B.分部工程→单元工程→单位工程→工程项目C.单位工程→单元工程→分部工程→工程项目D.工程项目→单位工程→分部工程→单元工程【答案】A74、发包人应按照合同约定方式预留质量保证金，质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）。A.5%B.3%C.20%D.10%【答案】B75、在分部工程质量评定中,其中优良等级的标准之一是该分部工程所含单元工程质量全部合格,且其中（）及其以上的单元工程为优良。A.50%B.70%C.80%D.90%【答案】B76、工程质量不是朝夕之间形成的，这体现了工程项目具有（）特点。A.时效性B.不可复制C.周期长D.与环境协调【答案】C77、从事建设工程勘察、设计的单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在（）承揽工程。A.高于资质等级许可范围B.低于资质等级许可范围C.资质等级许可的范围外D.资质等级许可的范围内【答案】D78、单位工程施工质量判定为合格的标准之一是工程外观质量得分率达到（）%以上。A.60B.70C.80D.90【答案】B79、在危险源评价的方法中，作业条件—管理因子危险性评价法适用于（）评价。A.决策期B.设计期C.施工期D.各阶段【答案】D80、某建筑单位新建项目，从银行贷款200万元，贷款期限为6年，6年后一次性还本付息，A.243.33B.248.00C.252.50D.253.06【答案】D81、单位工程质量等级由（）核定。A.施工承包人B.监理人C.质量监督机构D.项目法人【答案】C82、下列选项中，不可用计量型抽样检验进行抽样检验的（）A.时间B.焊点不良数C.长度D.重量【答案】B83、下列关于竣工验收说法正确的是（）。A.财务决算审计通过15日方可进行竣工验收B.竣工验收包括竣工技术鉴定和竣工验收C.大中型水利工程在竣工技术预验收前进行技术鉴定D.竣工财务决算由审计部门负责审计【答案】A84、以下关于单元工程质量评定标准的说法，错误的是（）。A.单元工程质量等级标准是进行工程质量等级评定的基本尺度B.当达不到合格标准时，全部返工重做的，可重新评定质量等级C.当达不到合格标准时，经加固补强并经设计和监理单位鉴定能达到设计要求，其质量评为合格D.单元工程质量分为合格、一般和优良三个等级【答案】D85、通过制定质量方针和质量目标，以及通过质量策划、质量保证、质量控制和质量改进，实现这些质量目标的过程是（）。A.质量控制B.质量管理C.质量计划D.质量保证【答案】B86、在工程实施中发现进度拖后时（）采取赶工措施，保证计划如期完成。A.监理人B.承包人C.发包人D.设计人【答案】B87、固定卷扬式启闭机，当吊点在下限时，钢丝绳留在卷筒上的缠绕数应不小于（）圈。A.1B.2C.3D.4【答案】D88、对现场工艺试验质量控制时，当出现必要情况，（）组织相关单位及有关专家共同观察工艺试验过程并研究确定工艺参数。A.监理单位B.发包人C.设计单位D.承包人【答案】B89、设计文件未明确的，非经营性项目投资额为3200万元的属于（）。A.大中型项目B.大型项目C.中型项目D.小型项目【答案】A90、水利工程质量监督机构是代表政府实行强制性监督的机构，分（）级设置。A.2B.3C.4D.5【答案】B91、运杂费指设备由厂家运至工地现场所发生的一切运杂费用，不包括（）。A.运输费B.运输保险费C.装卸费D.调车费及其他杂费【答案】B92、（）指具有独立发挥作用或独立施工条件的建筑物。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.单元工程【答案】A93、水利工程施工进度计划中承包人向分包人签订分包合同属于承包人在实施过程中的（）工作。A.层层计划交底B.掌握现场情况C.明确权、责、利D.预测干扰因素【答案】C94、金属结构闸门安装完毕后，承包人应会同监理机构对闸门进行相关项目的试验和检查，（）应检查并确认吊杆的连接情况是否良好。A.验收前B.试验前C.试验中D.试验后【答案】B95、合同履行期间，由于招标工程量清单中缺项，新增分类分项工程清单项目的，应按照（）估价原则的规定确定单价，并调整合同价款。A.变更B.总价C.单价D.信息价【答案】A96、质量保证手段的最高形式是（）。A.以检验为手段B.以工序管理为手段C.以统计分析为手段D.以开发新技术、新工艺和新材料为手段【答案】D97、产品为了达到质量要求所采取技术措施和管理措施的活动称为（）。A.质量管理B.质量方针C.质量控制D.质量体系【答案】C98、下列不属于水利工程质量事故处理“三不放过”原则的是（）A.事故调查不及时不放过B.事故原因不查清楚不放过C.补救和防范措施不落实不放过D.主要事故责任者和职工未受到教育不放过【答案】A99、项目法人(建设单位)应根据工程规模和工程特点，按照水利部有关规定，通过资格审查招标选择勘察设计、施工、监理及第三方检测单位，并实行()。A.质量管理B.合同管理C.进度管理D.造价管理【答案】B100、以下不属于事后质量控制内容的是（）。A.审核工程资料，组织或参加各阶段验收B.审核监理单位提供的质量检验报告及有关技术性文件C.整理有关工程项目质量的技术文件，并编目、建档D.评价工程项目质量状况及水平【答案】B多选题（共50题）1、水利工程质量监督机构可分为（）。A.总站B.分站C.中心站D.省站E.站【答案】AC2、国家设立中国民用航空局，作为交通运输部管理的国家局。关于中国民用航空局的说法哪项正确：A.它不行使行政管理职能B.它可以只设处级内设机构C.需要调整它的职能的，由交通运输部决定D.它增减原定编制的，由交通运输部审核方案，国务院决定【答案】B3、玛丽为甲国派驻乙国领馆的领事官员，依《维也纳领事关系公约》，其在乙国不受逮捕、拘押和监禁，但也有一些例外的情况，下列哪些属于例外的情况？（）A.因玛丽在乙国有严重犯罪情形，依法定程序应予以逮捕和拘押的B.玛丽在乙国有违反交通法规情形，应予拘留的C.玛丽在乙国有违反治安法规情形，应予拘押的D.为执行已经发生法律效力的判决而依法定程序应予以逮捕和拘押的【答案】AD4、下列关于合同类型选择的说法中，正确的有（）。A.合同类型的选择主要是依据项目的设计深度、难易程度、风险分担等因素B.合同类型的选择在编制招标文件时由发包人在工程量清单和相应的技术条款中明确C.水利工程通常是采用以单价为主、成本加酬金为辅的混合型合同D.合同类型的选择，不需要考虑发包人的意愿E.一个项目中的各个不同工程部分或不同阶段可能采取不同类型的合同【答案】AB5、属于发包人质量责任的有（）。A.发包人应根据国家和水利部有关规定依法设立，主动接受水利工程质量监督机构对其质量管理体系的监督检查B.发包人应根据工程规模和工程特点，按照水利部有关规定，通过资格审查招标选择勘察设计、施工、监理及第三方检测单位，并实行合同管理C.设计交底会议必须由发包人主持D.发包人必须向有关的勘察、设计、施工、监理及第三方检测等单位提供与建设工程有关的原始资料E.实行监理的建设工程，发包人应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理【答案】ABD6、在检查水利工程碾压施工质量时需注意，若采用机械碾压，应控制行车速度，下列标准正确的有（）。A.振动碾时速为3km/hB.平碾控制时速为3km/hC.平碾控制时速为2km/hD.振动碾时速为2km/hE.振动碾时速为5km/h【答案】CD7、质量的定义是：客体的—组固有特性满足要求的程度，其中“质量”包含（）。A.产品特点B.产品质量C.某项活动的质量D.某项过程的质量E.质量管理体系的质量【答案】BCD8、ISO9000系列标准中，其核心组成部分包括（）。A.ISO9000B.ISO9001C.ISO9003D.ISO9004E.ISO9011【答案】ABD9、对于工程产品的质量特性除安全性和经济性以外，还表现为（）。A.时间性B.可靠性C.可信性D.与环境的协调性E.有效性【答案】ABD10、为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的人员，其中包括（）。A.具有相应规模的农民工B.具有相应资格的专业技工和合格的普工C.具有相应施工经验的技术人员D.具有相应资质的检验检测人员E.具有相应岗位资格的各级管理人员【答案】BC11、下列关于附带民事诉讼说法正确的选项是：A.被害人或其法定代理人、近亲属仅对部分共同侵害人提起附带民事诉讼的，法院应告知其应当对其他共同侵害人一并起诉，否则，不予受理B.经公安机关、检察院调解，当事人已经达成协议并全部履行，不论以何种理由提起附带民事诉讼的，法院均不予受理C.附带民事部分不论是与刑事部分一并审判，还是另行审判，上诉期限都按刑事诉讼法规定的期限确定D.如果刑事部分作出撤销案件、撤回起诉、不起诉或终止审理的处理，附带民事诉讼不能继续审理【答案】C12、—个合理的抽样方案，应该保证（）。A.所接收的产品100%是合格品B.对于不合格率达到规定标准的批以高概率接收C.对于合格率比规定标准差的批以高概率拒收D.对于不合格率达到规定标准的批以低概率接收E.对于合格率比规定标准差的批以低概率拒收【答案】BC13、下列内容中，按重量计量的有（）。A.钢结构B.帷幕灌浆C.回填灌浆D.启闭机安装工程E.钢筋【答案】AB14、工程质量检验的目的主要包括（）。A.判断工程造价是否在可控范围内B.工程产品的质量特性是否符合要求C.原材料的质量特性是否符合要求D.判断施工进度是否按照计划执行E.判断工序是否正常【答案】BC15、关于平面闸门安装的说法，正确的有（）。A.整体闸门在安装前，应对其各项尺寸进行复核B.节间如采用螺栓连接，则螺栓应均匀拧紧，节间橡皮的压缩量应符合设计要求C.止水橡皮的螺栓孔位置应与门叶和止水压板上的螺栓孔位置一致，孔径应比螺栓直径小1mmD.止水橡皮厚度极限偏差为±1mmE.止水橡皮安装后，两侧止水中心距离和顶止水中心至底止水底缘距离的极限偏差为±5mm【答案】ABCD16、下列关于接受上界和拒收下界的说法中，正确的有（）。A.设交验批的不合格率为p，当p≤p0时，交验批为合格批，可接受B.设交验批的不合格率为p，当p≤p0时，交验批为不合格批，应拒受C.设交验批的不合格率为p，当p≥p1时，交验批为不合格批，应拒受D.设交验批的不合格率为p，当p≥p1时，交验批为合格批，可接受E.设交验批的不合格率为p，当p＜p1时，交验批为不合格批，应拒受【答案】AC17、关于高处施工安全规定的说法，正确的有（）。A.特级高处作业，应与地面设联络信号或通信设置，并应有专人负责B.遇有4级以上的大风，没有特别可靠的安全措施，禁止从事高处作业C.进行三级、特级和悬空髙处作业时，必须事先制定安全技术措施D.高处作业使用的脚手架上，应铺设固定脚手板和1m高的护身栏杆E.安全网必须随着建筑物升高而提高，安全网距离工作面的最大高度不超过5m【答案】ACD18、下列关于变更项目结算的说法中，正确的是（）。A.过程中的临时单价可以作为结算单价的B.工程变更项目的结算与工程量清单项目的结算类似C.变更项目的单价必须经合同双方签字认可后才可以进入结算D.主要变更项目的结算必须附支持性材料E.对变更项目的结算文件可单独裝订成册【答案】BC19、下列关于期间说法正确的选项是：A.甲因盗窃罪被判有期徒刑三年，2016年5月1日刑期届满，因4月30日至5月2日为五一假期，执行机关应于5月3日依法释放甲B.乙于2016年3月1日收到一审法院判决，因不服判决，于3月11日17时通过邮局向二审法院提起诉讼，装有上诉状的挂号信上邮戳时间是3月11日20时，挂号信于3月15日9时寄至二审法院，据此，乙行使上诉权没有过期C.被告丙因不可抗拒的原因，无法在法定的期限内行使上诉权，有权提出恢复期间的申请，经法院查证属实后，应当决定准许D.丁放火案，先由M法院管辖，后依法改变为N法院管辖，N法院的办案期限从M法院依法改变管辖之日起计算【答案】B20、关于我国司法制度，下列哪一选项是错误的？（）A.检察官独立原则与法官独立原则相类似,都体现了一种“除了法律没有上司”的独立性特征B.检察机关是国家的法律监督机关，通过履行公诉、职务犯罪侦查和诉讼监督等职能,维护国家法制的统—C.基层法院除审判案件外,还处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件,对人民调解委员会调解民间纠纷进行业务指导D.我国宪法、人民法院组织法和三大诉讼法均明确规定，人民法院依照法律规定独立行使审判权，不受行政机关、社会团体和个人干涉【答案】A21、监理单位在进行质量检验评价时，当遇到目前尚无确定、需要自动的技术标准时，下列说法正确的是（）。A.施工单位应向监理单位主动提出施工规范和检查验收标准作为实施标准B.当监理单位不熟悉相关技术标准的业务时，可委托有关单位进行审查C.当监理单位不熟悉相关技术标准的业务时，可向有关单位或部门咨询后再审查D.新型水轮发电机组安装工程质量检验常见于此情况E.施工单位应向质量监督管理部门提出施工规范和检查验收标准并经审查合格【答案】BCD22、下列说法正确的有哪些？（）A.张某参加区人民代表大会代表选举的行为属于守法行为B.李某阅报时针对某影星的行为认为其将被判5年有期徒刑，这体现了法律的评价作用C.人民检察院根据群众检举对王局长的受贿行为进行侦查的行为属于国家法律监督D.方律师在为一件产品致人伤害案代理时指出，1年前该法院在审理一起类似案件时没有判予精神损害赔偿,所以本案也不应该给予精神损害赔偿。方律师的这一思维方式属于演绎推理【答案】ABC23、堤防工程按（）划分分部工程。A.长度B.招标标段C.功能D.工程结构E.部位【答案】AC24、实施以顾客为关注焦点的原则，可开展的活动包括（）。A.全面了解顾客的需求和期望B.有计划地、系统地测量顾客满意程度C.在重点关注顾客的前提下，确保兼顾其他相关方的利益D.确定组织的质量方针，做好发展规划E.提倡公开和诚恳的交流和沟通【答案】ABC25、关于可以适用当事人和解的公诉案件诉讼程序的案件范围，下列哪一选项是正确的A.侮辱诽谤罪B.过失泄露国家秘密罪C.刑讯逼供罪D.过失致人重伤罪【答案】D26、设备安装过程的检查，包括（）。A.设备基础B.设备就位C.设备调平找正D.设备验收E.多次灌浆【答案】ABC27、下列哪一或哪些选项的表述可以成立？（）A.中国古人提出“举轻以明重、举重以明轻"，这种做法是类比推理B.最高人民法院在婚姻法有关司法解释中提出，《婚姻法》第3条规定的“有配偶者与他人同居”的情形，是指有配偶者与婚外异性，不以夫妻名义，持续、稳定地共同居住。这一解释属于限制解释C.李某趁王某外出时,潜入王某家中盗窃。王某回家后发现失窃，向保险公司索赔。对于保险公司来说，李某盗窃王某财产的事实厲于法律事件D.我国《宪法》规定，中华人民共和国公民在法律面前一律平等。这里的“法律”应作扩充解释【答案】ACD28、下列属于土方填筑工程质量检验内容的有（）。A.土料摊铺的检验B.土料的检验C.土料的运输D.土方填筑基础面的检验E.碾压施工质量及压实度的检验【答案】ABD29、水利工程所使用的粉煤灰检验项目包括（）。A.相对密度B.需水量C.细度模数D.烧失比E.超逊径【答案】ABD30、水利工程在规定的缺陷责任期内，出现工程质量问题（）。A.承包人有无偿维修的义务B.由于设计人造成的质量问题由设计人负责维修C.所需费用由责任方承担D.所需费用由原施工单位承担E.应明确责任单位【答案】C31、质量检验按照实施者分类，可以分为（）。A.发包人/监理人的质量检验B.免检C.第三方的检验D.施工单位的质量检验E.全数检验【答案】ACD32、根据宪法和法律，我国国家机关的个人负责制是指下列哪些？（）A.由首长个人决定问题并承担相应责任的领导体制B.民主集中制的一种运用方式C.由单位首长说了算的法律术语D.由单位第一把手对其员工行为承担一切责任的制度【答案】AB33、关于工程网络计划工期优化的说法，正确的有（）A.应压缩非关键线路上自由时差大的工作B.应有步骤地将关键工作压缩成非关键工作C.应考虑压缩关键线路上有充足备用资源的工作D.应考虑质量、安全和资源等因素选择压缩对象E.应改变各项工作的逻辑关系【答案】CD34、属于安全生产目标主要内容的有（）。A.文明施工管理目标B.生产安全事故控制目标C.安全生产投入目标D.生产安全事故隐患排查治理目标E.生产安全成本目标【答案】ABCD35、承包人在工程施工前应根据（），列出质量控制点明细表，提交监理机构审查批准后，实施质量预控。A.施工过程质量控制的要求B.工程性质C.工程特点D.自身特点E.自身性质【答案】ABCD36、下列各项中，属于功能评价方法的有（）。A.价值标准评价方法B.功能重要性系数评价方法C.强制确定法D.“最合适区域”法E.ABC分析法【答案】ABD37、姜某因大量販卖假冒知名品牌皮包被公安机关逮捕，其亲属立刻聘请该领域著名律师许某为其代理。下列各项要求当中，许律师不可以答应的是下列哪一或哪些？（）A.姜某朋友熊某希望可以和许律师一道会见姜某B.姜某外甥希望许律师在会见姜某时为其带去人民币2万元C.姜某妹妹希望许律师在会见时顺便为其捎去衣服两件D.姜某哥哥得知承办此案的万检察官是许律师的大学同学,希望许律师代为疏通【答案】ABCD38、水利工程质量监督机构可分为（）。A.总站B.分站C.中心站