监理工程师之水利工程目标控制考前冲刺试卷B卷附答案

监理工程师之水利工程目标控制考前冲刺试卷B卷附答案

单选题（共100题）1、GB/T28000/OHSAS职业健康安全管理体系的基本思想是（）。A.实现体系改进自动化B.产生积极的推动作用C.实现体系持续改进D.促进良好发展【答案】C2、资金等值变换中，指资金发生在某一特定时间序列终点时的价值的是（）。A.限值B.利率C.终值D.等额年金【答案】C3、监理机构的检查和验收，（）承包人按合同约定应负的责任。A.不免除B.可免除C.可判定D.不可判定【答案】A4、设计文件未明确的，非经营性项目投资额为3200万元的属于（）。A.大中型项目B.大型项目C.中型项目D.小型项目【答案】A5、项目的经济评价是项目（）的核心内容。A.设计阶段B.招标阶段C.决策阶段D.竣工阶段【答案】C6、水利工程中，混凝土抗压强度检验内容使用的样本是（）混凝土试块抗压强度值。A.14dB.28dC.24dD.7d【答案】B7、监理人在收到承包人提出暂停工的书面报告（）小时内未作出回复的，视为同意发包人请求。A.12B.24C.48D.72【答案】B8、下列关于质量保证金说法正确的是（）。A.承包没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的保证保证金，无需延长缺陷责任期B.工程缺陷属于发包人原因造成的，承包人承担查验和缺陷修复的费用C.缺陷责任期满14d，发包人将剩余的质量保证金返还承包人D.返还剩余的质量保证金不能免除承包人的质量保修义务【答案】D9、沥青混凝土心墙上下层施工间隔时间不宜超过（）。A.12hB.24hC.48hD.72h【答案】C10、量控制中的PDCA循环是指（）。A.计划-实施-对比-处理B.计划-实施-检查-纠偏C.计划-实施-对比-纠偏D.计划-实施-检查-处理【答案】D11、水利工程施工进度计划中编制上报施工进度计划时对资源配置的估计值进行检查，属于检查施工进度计划（）。A.是否与保证计划相协调B.是否满足工期目标C.基础数据是否准确D.是按期完成的可能性【答案】C12、工程施工时混凝土出现轻微蜂窝麻面，但是后续抹灰时可以修补，该质量事故可以（）。A.返工重做B.修补C.不做处理D.加固补强【答案】C13、当设计无特殊要求时，河道疏浚施工按（）疏浚段划分为一个单元工程。A.20～50mB.50～100mC.200～500mD.300～600m【答案】C14、防渗体及均质坝的横向接坡不应陡于（）其高差和与岸坡接合坡度均应符合设计要求。A.1:1.3B.1:1.5C.1:3D.1:5【答案】C15、某水库工程验收工作中，属于政府验收的是（）验收。A.分部工程B.单位工程C.单项合同工程D.下闸蓄水【答案】D16、做好项目经济评价其目的在于（）。A.确定项目立项的必要性B.确定项目立项的可行性C.推荐最佳投资方案D.最大限度地避免风险，提高投资效益【答案】D17、河床部位开挖深度较大时，应采用（）。A.自上而下开挖B.分层开挖C.分梯段开挖D.分块开挖【答案】B18、下列关于现场签证的说法中，错误的是（）。A.应采用书面形式B.如果现场没有相应的计日工单价，应当在现场签证报告中列明完成该签证工作所需的人工、材料、工程设备和施工机具台班的数量及其单价C.承包人按照现场签证内容计算价款后，便可作为增加的合同价格，与进度款同期支付D.现场如果已有相应的计日工单价，现场签证报告中仅列明完成签证工作所需的人工、材料、工程设备和施工机具台班的数量【答案】C19、发包人违约承包人按合同的约定暂停施工（）天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。A.14B.7C.28D.21【答案】C20、填筑材料开挖时宜采用（）方法，以获得满足设计级配要求的坝料，并做到“计划开挖、分类堆存”。A.特殊爆破B.普通爆破C.控制爆破D.一般爆破【答案】C21、由于设计单位责任造成工程静态总投资超过限额10％～20％者，10％以上部分，扣相应比例（）倍的设计费。A.0.5B.1.0C.1.5D.2.0【答案】C22、水利工程施工中属于监理对承包人与发包人之间的进度协调的方法是（）。A.组织监理会议B.分析延误的原因和责任C.事前制订计划D.施工作业轻重缓急安排【答案】B23、下列关于堆石体填筑说法不正确的是（）。A.每一层填筑应在前一层填筑层验收合格后使用B.填料厚度可以超量10%C.要求填料大粒径无较大面积集中情况D.材料的纵向和横向结合部位应符合要求【答案】B24、河床部位开挖深度较大时，应采用（）。A.自上而下开挖B.分层开挖C.分梯段开挖D.分块开挖【答案】B25、因不可抗力事件导致的损害及其费用增加，应由承包人承担的是（）。A.工程本身的损害B.承包人的施工机械损坏C.发包方现场的人员伤亡D.工程所需的修复费用【答案】B26、下列关于混凝土浇筑振捣说法正确的是（）。A.混凝土浇筑可以用振捣代替平仓B.振捣时间以混凝土粗骨料不再显著下沉，开始泛浆为准，避免欠振、过振或漏振动C.振捣棒只能垂直插入混凝土中D.浇筑过程中如果混凝土和易性差可在仓面加水【答案】B27、水利工程施工进度计划编制中工作分解结构的前提是确定（）。A.工程资源分配B.工程逻辑关系C.建设工程范围D.建设各方责任【答案】C28、关于水利工程质量缺陷的说法，不正确的是（）。A.质量缺陷是指小于一般质量事故的质量问题B.质量缺陷实行备案制度C.工程质量有缺陷，不可评定合格D.质量缺陷备案表由监理单位组织编写【答案】C29、下列不属于全面质量管理的特点的是（）。A.全面质量管理B.全过程质量管理C.全员质量管理D.全领域质量管理【答案】D30、水利基本建设项目竣工财务决算由（）或项目责任单位组织编制。A.设计单位B.施工总承包C.监理人D.项目法人【答案】D31、工程项目在施工过程中，由于工序交接多，中间产品多，隐蔽工程多，若不及时检查并发现其存在的质量问题，很容易产生第二类判断错误。这体现了质量具有（）。A.影响因素多B.波动性大C.隐蔽性D.复杂性【答案】C32、由于（）的原因，导致工期拖延，从而增大了工程成本时，承包人有权申请工期延误事件引起的派生费用损失。A.不可抗力B.法律条文改变C.发包人方面D.季节性大雨【答案】C33、对总体不进行任何加工，直接进行随机抽样获取样本的方法称为（）。A.全数抽样B.简单随机抽样C.整群抽样D.多阶段抽样【答案】B34、水工隧洞混凝士衬砌段的灌浆，应按先回填灌浆后固结灌浆的顺序进行，回填灌浆应在衬砌混凝土达到（）设计强度后进行，固结灌浆宜在该部位的回填灌浆结束7d后进行。A.50%B.70%C.75%D.100%【答案】B35、下列材料检查方法中属于无损检验方法的是（）。A.材料质量保证资料B.材料化学成分试验C.材料的表面探伤试验D.材料外观检查【答案】C36、参与工程项目建设的各方，为了保证建设工程质量所做的组织管理工作和生产全过程各项工作的水平和完善程度，是指的（）。A.工作进度B.工作安全C.工作造价D.工作质量【答案】D37、勘察、设计招标质量控制，首先是评审（）。A.勘察、设计单位资格评审B.投标文件内容的完整性C.勘察、设计工作方案评审D.勘察、设计单位信用等级及不良记录【答案】B38、工程量清单中列明的所有需要填报的单价和合价，（）均应填报。A.投标人B.招标人C.设计人D.上级主管部门【答案】A39、工程项目划分应由（）组织进行。A.项目法人B.监理单位C.设计单位D.施工单位【答案】A40、缺陷责任期（工程质量保修期）满后（）个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量保修责任终止证书。A.10B.15C.30D.45【答案】C41、水利工程施工中，后续单元工程凭（）方可开工。A.分部工程开工申请获批B.监理机构签发的上一单元施工质量合格证明C.上一单元工程自检合格证明D.质量监督部门签发的上一单元施工质量合格证明【答案】B42、关于招标工程量清单缺项、漏项的处理，下列说法中正确的是（）。A.工程量清单缺项、漏项及计算错误带来的风险由发承包双方共同承担B.分部分项工程量清单漏项造成新增工作量的，应按变更事件的有关方法调整合同价款C.分部分项工程量清单缺项引起措施项目发生变化的，应按与分部分项工程相同的方法进行调整D.招标工程量清单中措施项目缺项，投标人在投标时未予以填报的，合同实施期间不予增加【答案】B43、某建设项目，建设期为3年，向银行贷款2000万元，第一年贷款400万元，第二年贷款1000万元，第三年贷款600万元，年利率为10%，则建设期的贷款利息为（）万元。A.293.2B.340C.393.2D.442【答案】A44、发包人的总体控制性进度计划主要包括工程项目建设总进度计划和（）。A.设计单位实施进度计划B.承包人实施进度计划C.设备采购单位实施进度计划D.工程项目年度进度计划【答案】D45、不属于传统进度管理存在的主要问题的是（）。A.项目信息丢失现象严重B.无法有效发现施工进度计划中的潜在冲突C.工程施工进度跟踪十分困难D.在处理质量偏差时缺乏整体性【答案】D46、某工程分项的招标工程量清单为1000m2，施工中由于涉及变更实际完成的工程量调整为1200m2。该分项工程招标控制价单价为300元/m2，投标报价单价为360元/m2，投标报价浮动率为5%。则根据《计价规范》，该分项工程的超过15%以上部分的单价应为（）元/m2。A.242.25B.300C.345D.360【答案】C47、从价值工程的特点分析，价值工程的核心是（）。A.最低的寿命周期成本，使产品具备它所必须具备的功能B.对产品进行功能分析C.提高产品的技术经济效益D.量化功能【答案】B48、工程变更引起施工方案改变并使一般项目(措施项目)和(或)其他项目发生变化时，承包人提出调整一般项目(措施项目)费和(或)其他项目费的，应事先将拟实施的方案提交（）确认。A.发包人B.监理人C.审计人D.承包人技术负责人【答案】B49、某建设项目，建设期为3年，建设期第一年贷款400万元，第二年贷款500万元，第三年贷款300万元，贷款均为年初发放，年利率为12%，采用复利法计算建设期的贷款利息，则第三年末贷款的本利和为（）万元。A.1525.17B.1361.76C.1489.17D.1625.17【答案】A50、下列属于BIM在施工进度管理中的优点的是（）。A.直观高效地表达多维空间数据B.支持施工主体实现“先建后试”C.工程施工进度跟踪十分困难D.在处理施工进度偏差时缺乏整体性【答案】A51、某水电工程，在高边坡处理时，设计者没有充分考虑到地质条件的影响，对明显的节理裂缝重视不够，没有考虑工程措施，以致在基坑开挖时，高边坡大滑坡，造成重大质量事故，发生该事故的原因是（）。A.施工方法的原因B.施工人员的原因C.设计方案和设计计算失误D.建筑材料及制品不合格【答案】C52、项目监理机构对工程的关键部位或关键工序的施工质量进行的监督活动称为（）。A.巡视B.旁站C.见证D.检验【答案】B53、工程质量评定的顺序是（）。A.单元工程—分部工程—单位工程—工程项目B.分部工程—单元工程—单位工程—工程项目C.单位工程—单元工程—分部工程—工程项目D.工程项目—单位工程—分部工程—单元工程【答案】A54、质量控制和质量管理的关系是（）。A.质量管理是质量控制的职能之一B.质量控制是质量管理的职能之一C.质量管理和质量控制相互独立D.质量管理和质量控制相互包容【答案】B55、工程建设不同阶段对工程项目质量起着不同的影响。工程（）阶段是影响工程项目质量的决定性环节。A.勘察B.设计C.施工D.竣工验收【答案】B56、下列不需要采用全数检验的是（）。A.检验是破坏性的项目B.质量十分不稳定的工序C.质量水平要求高，对下道工序有较大影响的项目D.质量性能指标对工程项目的安全性、可靠性起决定性作用的项目【答案】A57、水利工程施工进度计划中编制上报施工进度计划时对资源配置的估计值进行检查，属于检查施工进度计划（）。A.是否与保证计划相协调B.是否满足工期目标C.基础数据是否准确D.是按期完成的可能性【答案】C58、监理规划应在合同约定的期限内，并在承包人提交的施工组织设计批准后，由（）主持编制。A.监理员B.项目技术负责人C.总监理工程师D.专业监理工程师【答案】C59、某技术方案的财务净现值大于0，则其财务内部收益率（）基准收益率。A.等于B.小于C.大于D.不大于【答案】C60、采用（）时，工程量是按统一的标准计算出来的，承包人只要经过复核并填上适当的单价就可以了，承担风险较小；发包人也只要审核单价是否合理即可。采用这种合同形式对双方都方便，目前在国际上采用较多。A.固定工程量总价合同B.估算工程量单价合同C.纯单价合同D.成本加酬金合同【答案】B61、某公司员工请了8个月的病假，该期间发的工资应归属于（）。A.基本工资B.辅助工资C.医疗保险费D.职工福利费【答案】D62、对于分解对象描述正确的是（）。A.对于高层次的分解对象可粗略分解B.逐级往下，层次越低，宜分解越粗C.一般对持续时间和资源容易估算准确的简单工作内容，分解应细致D.对于高层次的分解对象，只需考虑分解后工作的持续时间的准确性【答案】A63、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，（）单位应当履行保修义务。A.设计B.监理C.建设D.施工【答案】D64、财务评价和国民经济评价的不相同之处不包括（）。A.评价目的B.评价参数C.评价角度D.评价采用的价格【答案】A65、勘察、设计招标质量控制，首先是评审（）。A.勘察、设计单位资格评审B.投标文件内容的完整性C.勘察、设计工作方案评审D.勘察、设计单位信用等级及不良记录【答案】B66、工程网络计划的费用优化是指寻求（）的过程。A.资源使用均衡时工程总成本最低B.工程总成本固定条件下最短工期安排C.工程总成本最低时工期安排D.工期固定条件下工程总成本最低【答案】C67、缺陷责任期最长不超过（）。A.6个月B.1年C.2年D.3年【答案】C68、某常规投资方案，当基准收益率为14％时，净现值为200万元；当基准收益率为15％时，净现值为-100万元，则该方案财务内部收益率的取值范围为（）A.＜12％B.12％～13％C.13％～15％D.>15％【答案】C69、在年利率8%的情况下，3年后的125.97元与现在的（）等值。A.90元B.95元C.100元D.105元【答案】C70、全面考核该阶段工程是否符合批准的设计文件要求，以确定工程能否继续进入到下一阶段施工或投入运行指的是（）。A.工程评定B.工程验收C.工程竣工D.工程检验【答案】B71、单选题7.监理机构对承包人的土方试件跟踪检测比例为（）。A.5%B.7%C.9%D.10%【答案】D72、超过可行性研究报告估算静态投资（）时，必须重编可行性研究报告，重新按原程序报批。A.15％以上B.10％以上C.8％以上D.5％以上【答案】B73、在工程网络计划的执行过程中，监理工程师检查进度时，只发现某工作的实际进度比其计划进度拖后5天，影响总工期2天，则该工作原有的总时差为（）天。A.2B.3C.7D.5【答案】B74、坚持按照PDCA的循环过程不断完善和提高的全面质量管理观点中的“C”表示（）。A.检查B.计划C.处理D.实施【答案】A75、价值工程活动的核心是对产品进行（）分析。A.多方案B.成本C.功能D.不确定性【答案】C76、为了某种目的从总体中抽取一部分产品来代表整批产品的质量，抽取的这部分产品称为（）。A.总体B.样本C.部分D.检验批【答案】B77、下列关于质量控制说法正确的是（）。A.质量控制的目的是以检验为主B.质量控制是静态的控制过程C.质量控制主要针对生产环节D.质量控制的对象是过程，结果是指被控制对象达到规定的质量要求【答案】D78、工程施工过程中发生生产安全事故造成5人死亡、直接经济损失5000万元，该事故属于（）事故。A.一般B.较大C.重大D.特别重大【答案】C79、全面质量管理的思想基础为（）。A.用户至上B.质量第一C.质量是检验出来的D.一切用数据说话【答案】B80、下列文件中，属于承包人发出的是（）A.变更意向书B.变更方案C.变更指令D.撤销变更意向书【答案】B81、承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换（）天前通知发包人和监理机构。A.7B.14C.17D.21【答案】B82、在工程网络计划中，H工作的最早开始时间为第15天，其持续时间为4天，该工作有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第20天.第22天，第24天，则H工作的自由时差为（）天。A.1B.2C.3D.4【答案】A83、工程进度延误后，进度计划调整的原则不包括（）。A.从工程建设全局出发，对后续工程的施工影响小B.首先保证关键工作的按期完成C.使费用增加较少D.以竣工日期推迟最短为原则【答案】D84、下列关于项目经济效益和费用的识别说法错误的是（）。A.遵循有无対比的原则B.正确识别和调整转移支付，统一对待C.正确识别正面和负面外部效果D.合理确定效益和费用的空间范围和时间跨度【答案】B85、工程网络计划资源优化的目的之一是为了寻求（）。A.资源有限条件下的最短工期安排B.资源均衡使用条件下的最短工期安排C.资源使用最少条件下的合理工期安排D.工程总成本量最低条件下的资源均衡安排【答案】A86、造成25人死亡，经济损失在5000万元以上1亿元以的事故属于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】B87、关于水利工程缺陷责任期，下列说法不正确的是（）。A.水利工程缺陷责任期从通过合同工程完工验收之日算起B.缺陷责任期内的质量问题由原施工单位承担保修C.特殊要求的工程，其保修期可以在合同中另行约定D.水利工程缺陷责任期最长不超过1年【答案】D88、反映一个国家的综合实力，是企业和产业核心竞争力的体现，也是国家文明程度体现的是（）。A.安全B.进度C.质量D.投资【答案】C89、施工质量控制应以控制（）为基本出发点。A.人的因素B.机械的因素C.材料的因素D.环境的因素【答案】A90、金属结构闸门安装完毕后，承包人应会同监理机构对闸门进行相关项目的试验和检查，（）应检查并确认吊杆的连接情况是否良好。A.验收前B.试验前C.试验中D.试验后【答案】B91、水利工程竣工验收应分为（）和竣工验收两个阶段。A.竣工技术预验收B.单元工程验收C.法人验收D.阶段验收【答案】A92、项目在借款偿还期内，各年可用于支付利息的息税前利润与当期应付利息的比值为（）。A.偿债备付率B.利息备付率C.资产负债率D.项目资本金净利润率【答案】B93、（）建设行政主管部门对全国的建设工程质量实施统一的监督管理。A.国务院B.省级C.市级D.县级【答案】A94、关于投标限价的说法，正确的是（）。A.招标人应当在招标文件中设置最低投标限价B.最高投标限价应在开标时公布C.招标文件中应明确最高投标限价的计算办法D.最高投标限价应在开标前2日公布【答案】C95、财务评价和国民经济评价的不相同之处不包括（）。A.评价目的B.评价参数C.评价角度D.评价采用的价格【答案】A96、下列各项中，不属于效益比选法的是（）。A.净现值比较法B.净年值比较法C.费用现值比较法D.差额投资内部收益率比较法【答案】C97、某施工企业从银行借款100万元，期限3年，年利率8%，按年计息并于每年末付息，则第3年末企业需偿还的本利和为（）万元。A.100B.108C.124D.126【答案】B98、下列关于OC曲线说法不正确的是（）。A.0≤P≤1B.0≤L（P）≤1C.曲线总是单调下降D.抽样方案越严，方案越往上【答案】D99、根据事故处理流程，较大质量事故，经（）审定后实施。A.水利部B.项目法人C.施工单位D.上级主管部门【答案】D100、产品为了达到质量要求所采取技术措施和管理措施的活动称为（）。A.质量管理B.质量方针C.质量控制D.质量体系【答案】C多选题（共40题）1、关于WBS的说法，错误的有（）。A.每向下分解一层，代表对项目工作更详细的定义B.管理层级别越高，分解应越细C.下一层次是对上一层次百分之百的分解D.项目的分解应考虑组织管理的需要E.由下层向上层用多位码编排，要求每项工作只有唯一的编码【答案】B2、下列各项中，属于施工机械台时费中的一类费用的有（）。A.折旧费B.大修理费C.经常性修理费D.燃料消耗量E.动力消耗量【答案】ABC3、建设项目进度控制基本程序包括（）。A.保证进度计划的严肃性与约束力B.进度计划实施中的跟踪检查C.对收集的资料进行整理、统计和分析D.研究进度纠偏措施E.进度纠偏措施的实施与监督【答案】BCD4、根据最高人民法院《关于内地与澳门特别行政区法院民商事案件相互委托送达司法文书和调査取证的安排》(以下简称《内地与澳门特别行政区安排》），下列说法正确的是、（)A.北京市髙级人民法院与澳门终审法院之间可以相互委托送达与取证B.受托法院应优先处理受托事项,完成受托事项的期限,送达文书最迟不超过三个月C.送达费用一般由委托方支付D.受托方可根据其本辖区法律不承认对该请求事项提起诉讼的权利为由,拒绝接受委托【答案】A5、按工程进度编制资金使用计划的基本步骤包括（）。A.建立数据库来确定适当的投资比例B.计算规定时间内的累计资金支出额C.编制工程施工进度计划D.计算单位时间的资金支出目标E.绘制资金使用时间进度计划的S曲线【答案】BCD6、柯某长期打骂家人、为害乡邻，在当地激起民众公愤。其父屡次规劝柯某无果，决定大义灭亲。一日凌晨，柯某父亲在确认儿子熟睡后，用刀将儿子砍死，随后投案自首。当地乡民闻讯后联名请求司法机关对柯某父亲从轻处理。法院最后以故意杀人罪判处柯某父亲有期徒刑3年，缓刑5年。关于此案例，下列说法正确的是哪一或哪些选项？（）A.法律评价和道德评价的标准并不相同B.在刑罚适用过程中，应该排除道德判断C.如果柯某之父只是将其子绑起来锁在家里，防止他再为害乡民，则不应认为是违法D.这一案例反映出我国有关刑事法律并不符合中国基层情况,亟待修改完善【答案】A7、建立质量管理体系的主要目的有（）。A.管理好企业内部的质量工作B.持续稳定地提供符合用户要求的产品C.使企业的领导对本企业的质量管理水平和质量保证能力建立信心D.使影响产品质量的各种因素都处于受控状态E.以最经济的方式实现产品的质量要求【答案】ACD8、根据《水利工程质量监督管理规定》，工程质量监督机构的监督内容包括（）A.对施工单位的施工工艺进行评定和监督B.对监理、设计、施工和有关产品制作单位的资质进行复核C.对建设单位的质量保证体系实施监督检查D.对工程项目的单位工程、分部工程、单元工程的划分进行监督检查E.在工程竣工验收前，对工程质量进行等级核定【答案】BD9、根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223--2008），政府验收主要包括（）A.竣工验收B.单位工程验收C.专项验收D.阶段验收E.水电站中间机组启动验收【答案】ACD10、按制定原理抽样方案可分为（）方案。A.标准型B.挑选型C.简化型D.调整型E.计算型【答案】ABD11、现代陪审制的发源地是、（)A.英国B.俄国C.法国D.德国【答案】A12、工程质量事故具有的特点为（）。A.质量事故原因的复杂性B.质量事故的严重性C.质量事故的多发性D.质量事故的复杂性E.质量事故的可变性【答案】ABC13、网络计划的优化目标，应按计划任务的需要和条件选定，包括（）。A.工期目标B.人力目标C.资源目标D.效益目标E.费用目标【答案】AC14、服务大局是社会主义法治的重要使命,以下说法不正确的是、（)A.正确认识大局,牢牢把握大局，是服务大局的首要前提B.大局集中代表和体现整体与全局，具有根本性地位C.法治只需服务于党和国家的大局，对于其他方面可以不必涉及D.服务大局要正确处理好法律效果，社会效果和政治效果的关系，其中法律效果是首要的基本标准，社会效果和政治效果是最终的根本标准【答案】C15、下列需要报全国人大常委会批准后才能生效的是哪一项？（）A.香港特别行政区立法会制定的法律B.内蒙古自治区人民代表大会制定的自治条例C.湖北省恩施土家族苗族自治州人民代表大会制定的单行条例D.河南省人民代表大会制定的地方性法规【答案】B16、安全作业环境为实现施工作业安全所需的环境条件，包括（）。A.安全作业所需的作业环境条件B.施工作业对周围环境安全的保证要求C.确保安全作业所需要的施工设施D.安全生产的技术环境E.宽敞的工人休息场所【答案】ABC17、根据《水利水电标准招标文件》以下工程按照m3计量的是（）A.预应力混凝土B.劈裂灌浆C.钢筋混凝土防渗墙D.浆砌石E.一般土方开挖【答案】AD18、关于混凝土及砂浆材料单价，下列说法中正确的有（）。A.指拌制每立方米混凝土、砂浆所需要的水泥、砂、石、水、掺和料及外加剂等各种材料的费用之和B.不包括至搅拌楼进料仓止的材料场内运输及操作损耗费C.不包括拌制、运输、浇筑等工序的人工、材料和机械费用D.不包含括搅拌损耗外的施工操作损耗及超填量E.商品混凝土的材料单价（不含增值税进项税额）按基价200元/m3计入工程单价参加取费【答案】ACD19、工程建设进展到（）阶段，监理机构应核查承包人的阶段验收准备工作，具备验收条件的，提请发包人安排阶段验收工作。A.水库下闸蓄水B.水电站（泵站）首（末）台机组启动C.引（调）排水工程通水D.加固工程通水E.枢纽工程导（截）流【答案】ABC20、ISO9000系列标准中，其核心组成部分包括（）。A.ISO9000B.ISO9001C.ISO9003D.ISO9004E.ISO9011【答案】ABD21、下列属于局部偏差特征的是（）。A.涉及的工程内容较多B.范围较大C.容易了解偏差发生时间D.原因较复杂E.有利于分析发生偏差的原因【答案】C22、根据《水利工程设计变更管理暂行办法》（水规计[2012]93号），下列施工组织设计变更中，属于重大设计变更的是（）的变化。A.主要料场场地B.枢纽工程施工导流方式C.导流建筑物方案D.主要建筑物工程总进度E.地下洞室支护形式【答案】ABCD23、下列关于合议庭说法错误的是：A.重大、疑难、复杂或者新类型案件，审判长可以提请院长组织相关审判人员共同讨论，合议庭成员应当参加B.因对法律理解和认识上的偏差而导致案件被改判或者发回重审的，合议庭成员不承担责任C.开庭审理时，合议庭成员从事与该庭审无关的活动，当事人提出异议合议庭不纠正的，当事人可以要求延期审理，并将有关情况记入庭审笔录D.对提请院长决定是否提交审委会讨论决定的案件，院长认为不必要的，可以建议合议庭复议1次【答案】C24、根据《水利工程质量监督管理规定》，工程质量监督机构的监督内容包括（）A.对施工单位的施工工艺进行评定和监督B.对监理、设计、施工和有关产品制作单位的资质进行复核C.对建设单位的质量保证体系实施监督检查D.对工程项目的单位工程、分部工程、单元工程的划分进行监督检查E.在工程竣工验收前，对工程质量进行等级核定【答案】BD25、下列哪一或哪些选项的表述可以成立？（）A.中国古人提出“举轻以明重、举重以明轻"，这种做法是类比推理B.最高人民法院在婚姻法有关司法解释中提出，《婚姻法》第3条规定的“有配偶者与他人同居”的情形，是指有配偶者与婚外异性，不以夫妻名义，持续、稳定地共同居住。这一解释属于限制解释C.李某趁王某外出时,潜入王某家中盗窃。王某回家后发现失窃，向保险公司索赔。对于保险公司来说，李某盗窃王某财产的事实厲于法律事件D.我国《宪法》规定，中华人民共和国公民在法律面前一律平等。这里的“法律”应作扩充解释【答案】ACD26、根据《水利建设项目经济评价规范》（SL72--2013），水利建设项目的财务评价应包括（）A.盈利能力分析B.财务生存能力分析C.经济费用效益分析D.偿债能力分析E.地区人均纯收入分析【答案】ABD27、缩短关键路线的途径有（）。A.将关键工作进行分解，组织平行作业B.将关键工作进行分解，组织平行交叉作业C.将关键工作进行分解，组织串联作业D.压缩非关键工作的持续时间E.压缩关键工作的持续时间【答案】AB28、一个好的抽样检验方案，应该具备（）。A.当质量较好时，应该以高概率接受B.当质量较好时，以高概率拒收C.当质量较差时，以高概率拒收D.当质量较差时，以高概率接受E.尽量以高概率接受【答案】AC29、合同之债的法律适用同时涉及其他方面的法律适用，综合涉及意思自治原则。根据我国有关法律规定，关于涉外民事关系的法律适用,下列哪些领域采用当事人意思自治原则？（）A.合同B.侵权C.不动产物权D.诉讼离婚【答案】AB30、我国《选举法》以专章规定了对代表的监督、A.罢免直接选举产生的代表须经原选区过半数妁选民通过B.罢免直接选举产生的代表须经原选区2/3的连民通过C.罢免间接选举产生的代表须经原选举单位过杇数的代表通过D.罢免间接选举产生的代表须经原选举单位/3的多数代表通过【答案】AC31、下列关于阶段验收说法正确的是（）。A.阶