一级建造师之一建通信与广电工程实务能力提升模考A卷带答案

一级建造师之一建通信与广电工程实务能力提升模考A卷带答案

单选题（共50题）1、软件设施主要完成通信网的控制、管理、运营和维护，实现通信网的（）。A.科技化B.普遍化C.专业化D.智能化【答案】D2、基站割接导致直接损失60万元，通信管理局需要如何处理（）。A.警告B.通报批评C.追究公司负责人责任D.1-2年内取消投标资格【答案】D3、适用于远距离国际广播的频段是()。A.长波B.中波C.短波D.超短波【答案】C4、（）是实现全光网络的核心器件。A.OXCB.OTNC.WDMD.PTN【答案】A5、国际互联网属于()。A.骨干网B.局域网C.城域网D.广域网【答案】D6、设计、施工、监理等单位发生违规、违纪行为，或出现质量、安全事故的，除按《建设工程质量管理条例》的规定予以相应处罚外，工业和信息化部或省、自治区、直辖市通信管理局应视情节轻重给予的处罚包括()。A.发生一般质量事故的给予通报批评B.取消责任单位2～3年参与电信建设活动的资格C.发生一般质量事故的给予罚款D.取消责任单位参与电信建设活动的资格【答案】A7、有利于录音室混响时间、声音扩散均匀的措施是()。A.墙壁使用吸声材料B.设置双层门C.配置音频处理设备D.采用厚墙【答案】A8、世界各国卫星电视广播普遍采用C频段和Ku频段，其中C频段的范围是()。A.3.7～4.2GHzB.5.7～6.4GHzC.9.7～10.4GHzD.11.7～12.75GHz【答案】A9、多波长计可用于()项目的测试。A.中心频率与偏离B.最小边模抑制比C.最大-20dB带宽D.输入抖动容限及频偏【答案】A10、下列不属于卫星通信网特点的是()。A.智能化功能强B.通信效率高C.体积小，造价低，耗电多D.互操作性好【答案】C11、微型光缆是接入网中关键的组成元素，其作用就是()。A.增加光缆的牵引力B.增加网络灵活性C.保护光缆D.传输信息【答案】D12、用气流敷设光缆时，吹缆前应将适量润滑剂加入管内。润滑剂的加入量直接关系到（）。A.管孔内壁光滑度B.吹缆长度及速度C.管道径路坡度D.管道径路弯曲度【答案】B13、通信设备的搬迁、换装工作由（）负责组织。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.供货单位【答案】A14、接入网的主要功能不包括（）。A.交换功能B.传送功能C.用户口功能D.业务口功能【答案】A15、在微波通信系统中，不属于分路系统的是（?）。A.环形器B.分路滤波器C.阻抗变换器D.波道同轴转换【答案】C16、光纤布放时，槽道内光纤应顺直、不扭绞，应加套管或线槽进行保护，无套管保护处用扎线绑扎，但不宜过紧。光缆在拐弯处曲率半径至少大于光缆直径的()。A.10倍B.15倍C.20倍D.25倍【答案】C17、基站全向天线离塔体间距应大于（）。A.1.0mB.1.5mC.2.0mD.2.5m【答案】B18、属于服务网关（S-GW）功能的项目是（）。A.接入控制B.网元选择C.路由选择D.地址分配【答案】C19、广播电视中心系统调试时输入电平应(),衰减器的衰减值应()。A.保持高压，处于最小位置B.保持低压，处于最大位置C.由小加大，由大变小D.由大变小、由小加大答案【答案】C20、目前各种网络为用户提供了大量的不同业务，业务网不包含()。A.同步网B.公用电话网C.数字数据通信网D.移动通信网【答案】A21、关于通信网的说法，正确的是（）。A.网状网主要用于计算机网B.星形网用于可靠性要求高的场合C.总线型网主要用于干线通信网D.环形网不方便扩容【答案】D22、关于光纤的说法，错误的是()。A.光纤是光通信系统最普遍和最重要的传输媒质B.它由单根玻璃纤芯、紧靠纤芯的包层、一次涂覆层以及套塑保护层组成C.纤芯和包层由两种光学性能不同的介质构成，纤芯对光的折射率比包层的折射率低D.包在纤芯外围的覆盖层就像不透明的物质一样，防止了光线在穿插过程中从表面逸出【答案】C23、（）主要用于音视频编码和数字与预校正，是电视发射机的核心部分。A.编码器B.解码器C.调制器D.解调器【答案】C24、通信局站用阀控免维护铅酸蓄电池中，电解液是（）溶液。A.硫酸B.盐酸C.硝酸D.醋酸【答案】A25、TD-SCDMA采用TDD、TDMA/CDMA多址方式工作，载波的带宽为（）。A.1.2MHzB.1.4MHzC.1.6MHzD.3.8MHz【答案】C26、直流供电系统不包含（）。A.配电屏B.UPSC.整流设备D.DC/DC变换器【答案】B27、关于天线塔接地和防雷要求的说法，正确的是（）A.用一根专用防雷接地线引线将接闪器直接和接地体相连B.若天线塔所处底层结构复杂，接地体电阻不应大于10?C.防雷接地线穿越机房时要与设备接地装置相连D.在天线塔的塔楼部分敷设人工避雷带【答案】D28、以下（）是5G低功耗大连接场景业务需求。A.工业控制B.大范围覆盖C.M2MD.互联网业务【答案】C29、4G移动系统网络结构可分为三层：物理网络层、中间环境层和()。A.接入网络层B.多媒体业务层C.应用网络层D.网络选择层【答案】C30、为防止雨水进入机房，馈线进入机房前应设（）。A.接地排B.防水弯C.固定卡D.密封槽【答案】B31、下列关于5G技术，说法错误的是()A.流量密度在10Tbs/km2B.设备密度达到600万个/km2C.支持移动速度达到500km/hD.用户体验速率为Gbps量级【答案】A32、广播电视发射机冷却系统，风机安装时，应有减震措施，固定螺栓应加()安装应稳固可靠，运行时不得有震动和摇摆。A.弹簧垫片B.橡胶垫片C.弹簧垫圈D.金属垫圈【答案】A33、光缆配盘时应先确定（）位置。A.光缆进局B.人（手）孔C.特殊类型光缆D.埋式与管道交界【答案】C34、用双耳收听来判断声源的远近和()，称为双耳定位。A.内容B.方向C.直达D.反射【答案】B35、功率因数、效率和噪声是（）的指标。A.交流配电设备B.直流配电设备C.直流变换设备D.开关整流设备【答案】D36、严禁使用()洗刷空气压缩机曲轴箱、滤清器或空气通路的零部件。A.柴油B.煤油C.水D.酒精【答案】B37、SDH传送网是一种以（）和光纤技术为核心的传送网结构。A.基带传输B.频分复用（FDM）C.时分复用（TDM）D.波分复用（WDM）【答案】C38、某传输机房新增四列设备，设备高度和完工后的垂直偏差数据如下，指出不合格的列为()。A.机架高1.8m，垂直偏差1.6mmB.机架高2m，垂直偏差1.8mmC.机架高2m，垂直偏差2.0mmD.机架高2.6m，垂直偏差3.0mm【答案】D39、PTN以()为内核。A.IPB.MPLSC.ATMD.SDH【答案】A40、交换系统工程初验时的障碍率测试可采用()。A.大话务量统计法B.模拟呼叫法C.人机命令法D.话务观察法【答案】B41、某传输机房新增四列设备，设备高度和完工后的垂直偏差数据如下，指出不合格的列为()。A.机架高1.8m，垂直偏差1.6mmB.机架高2m，垂直偏差1.8mmC.机架高2m，垂直偏差2.0mmD.机架高2.6m，垂直偏差3.0mm【答案】D42、按照机架底角孔洞数量安装底角螺栓，机架底面为600mm×800mm时应使用（）只。A.1B.2C.3D.4【答案】D43、综合通信大楼的接地方式，应按（）的原理设计。A.单点接地B.多点接地C.重复接地D.复合接地【答案】A44、对当事人作出罚款决定的，当事人到期不缴纳罚款，作出行政处罚的通信主管部门可以依法从到期之次日起，每日按罚款数额的()加处罚款。A.1％B.2％C.3％D.4％【答案】C45、中短波广播发射机测试项目中的三大电声指标是非线性失真、频率响应和（）。P99A.灵敏度B.调幅度C.载波跌落D.噪声电平【答案】D46、检查光纤损耗随光纤长度的分布是否均匀，可通过（）来测量。A.光纤长度测试B.光纤单盘检验C.光纤后向散射曲线D.光纤通道总衰减【答案】C47、下列选项中，属于属于电路交换技术的特点是（）。A.对通信信号原封不动传送B.采用标准协议实现互通C.实时性好,线路利用率高D.业务提供与呼叫控制分离【答案】A48、7／8”同轴电缆和1／2”软馈线的曲率半径应分别不小于()。A.300ram及150mmB.150mm及300mmC.250ram及120mmD.120mm及250ram【答案】C49、线管不便于直接敷设到位时，采用()连接，不得将线缆直接裸露。A.塑料软管B.金属套管C.塑料套管D.金属软管【答案】D50、在SDH微波中继通信系统中，一般应配备交叉连接设备(SDXC)的是()。A.端站B.枢纽站C.分路站D.中继站【答案】B多选题（共20题）1、太阳能电池、风力发电机组防雷措施应包括()。A.装有太阳能电池的机房顶平台，其女儿墙应设避雷带B.太阳能电池的金属支架应与避雷带至少在两个方向上可靠连通C.太阳能电池的输出地线可以采用铜排D.安装风力发电机组的无人站应安装独立的避雷针E.风力发电机的引下电线应从金属竖杆里面引下【答案】ABD2、关于立体声的听声，下列说法不正确的有()。A.重放立体声时的最佳听声位置，是在以左、右扬声器连线为底边的等边三角形的顶点处B.控制混响时间可采用在房间内安装窗帘或幕布等方法C.扬声器可以靠墙安放，最好放在地面上或墙角处D.通常，高音扬声器的高度应该和听声者的耳朵在同一水平面上；否则，高音会受到衰减E.在立体声放音时监听音箱应当尽可能提高【答案】C3、程控数字交换及硬件系统由（）组成A.话路系统B.控制系统C.外围设备D.操作系统E.应用系统【答案】ABC4、核心网可靠性测试的内容有（）。A.EPC核心网设备主备模块倒换B.数据库备份安全测试C.操作系统安全检查D.分权分域管理安全检查E.计费不准确率指标应小于十万分之一【答案】A5、分集接收并不能解决所有的衰落，如对雨雾吸收性衰落等只能（）才能克服。A.调整天线角度B.增加发射功率C.增加天线数量D.缩短站距E.适当改变天线设计【答案】BD6、下列关于基站全向天线要求，正确的有()。A.天线应处于避雷针下60°角的保护范围内B.天线收、发水平间距应不小于3mC.在屋顶安装时天线与避雷器之间的水平间距不小于2.5mD.天线离塔体间距应不小于1.5mE.当站距在45km以内时，接收场强的实测值与计算值之差允许在1.5dB之内【答案】BCD7、核心网可靠性测试的内容有（）。A.EPC核心网设备主备模块倒换B.数据库备份安全测试C.操作系统安全检查D.分权分域管理安全检查E.计费不准确率指标应小于十万分之一【答案】A8、广播电视发射塔安装完成后，对塔体要做的主要检测包括()。A.整体垂直度和整体高度偏差(≤H／1500)检测B.平台标高偏差检测C.塔体各面扭曲度检测D.接地和绝缘器件检测E.材料材质检测【答案】ABCD9、广播电视中心电源系统对ＵＰＳ系统的基本要求是（）。A.必须是在线式B.必须是后备式C.必须保证没有任何干扰信号的漏放D.必须有较高的可靠性和稳定E.配备一定的后备蓄电池组，延长有效供电时间【答案】ACD10、VSAT网络主要由()组成。A.通信卫星B.网络控制中心C.主站D.用户E.本地操作控制台（LOC）【答案】ABCD11、关于通信机房接地系统描述正确的是()。A.作用是为了迅速泄放雷电引起的强电流B.接地线应尽可能直线走线，室外接地排用白铜地排C.接地系统中应设置通路开关D.接地铜排要经过截面积不小于90平方毫米铜导线连接至接地桩E.接地引入线不应超过50m，并在室外接地点刷漆、涂抹沥青防腐【答案】AD12、对于已建成的电信设施无空闲资源可利用的路由和地点，应当尽量通过()技术手段，提高资源利用率，以满足需求。A.技术改造B.扩建C.新建D.改建E.重建【答案】AB13、以下说法正确的是（）。A.馈线的主要指标是反射系数和工作频率范围B.发射机常用的冷却方式有强制风冷、水冷和蒸发冷却C.当发射机需要调整和功率计需要校正时，真负载为发射提供一个标准的负载电阻，并能承受发射机送来的全部功率D.为了不间断地向各种设备供电，防止因断电造成停播，发射台一般有两路电源，用一备一，一般设有UPS系统和柴油发电装置E.广播短波接收天线主要有笼形天线和鱼骨天线【答案】BD14、（）是光纤最重要的传输特性，它们直接影响光传输的性能。A.散射B.折射C.损耗D.色散E.反射【答案】CD15、5G的主要应用场景包括（）。A.连续广域覆盖B.热点高容量C.低功耗大连接D.超密集组网E.低时延高可靠【答案】ABC16、SDH系统有（）等基本网络单元。A.终端复用器（TM）B.分插复用器（ADM）C.2/34Mb/s跳级复用器D.再生中继器（REG）E.同步数字交叉连接设备（SDXC）【答案】ABD17、电路交换的特点有()。A.给用户提供了完全“透明”的信号通路B.线路利用率高C.实时性较好D.不存在呼损现象E.通信用户问必须建立专用的物理连接通路【答案】AC18、VSAT网络主要由()组成。A.通信卫星B.网络控制中心C.主站D.用户E.本地操作控制台（LOC）【答案】ABCD19、执行一般程序的案件调查完毕后，通信主管部门负责人应当及时审查有关案件调查材料、当事人陈述和申辩材料、听证会笔录和听证会报告书，根据情况分别作出()决定。A.予以行政处罚B.不予行政处罚C.移送检察院处理D.移送法院处理E.移送其他有关机关处理【答案】AB20、风力发电的主要优点包括()。A.环境污染小B.发电场建设周期短C.发电场投资规模灵活D.地域性不强E.占地面积较大【答案】ABC大题（共10题）一、【背景资料】某通信工程公司承接的一项架空光缆线路工程位于丘陵地区。开工前，项目技术负责人组织参与项目的所有操作人员召开了安全技术交底会，会上专职安全员对本项目的施工作业特点、危险因素以及施工过程中应注意的安全事项进行了详细讲解，交底内容形成了书面记录并签字留存。项目部在8月上旬组织专项检查时，发现下列问题：A现场部分角杆向内角倾斜，施工队分析原因有：拉线距高比不符合要求、角杆杆根没有向内角方向移位、没有按设计安装杆根装置、杆根装置安装位置不正确、拉线程式不符合规定。B现场一档吊线在上方与3．5m高的220V供电线路交越，吊线未采取保护措施。C现场施工人员有的赤膊作业、有的杆上作业不使用安全带、有的直接将工具从杆上抛下。【问题】1．指出安全技术交底存在的问题并写出正确做法。2．指出A现场其他可能导致角杆向内角倾斜的原因。3．B现场吊线与电力线交越作业时，施工人员应采取哪些防触电措施?对杆路应采取哪些保护措施?4．说明C现场施工人员的违规行为可能会造成什么伤害。【答案】1．安全技术交底的不妥之处有：(1)交底人不妥；应是项目技术负责人，而不是专职安全员。(2)被交底人范围不妥；应交底至所有管理人员和操作人员。(3)交底内容不全；还应包括针对危险因素制定的具体预防措施、相应的安全生产操作规程和标准、发生事故后应采取的应急措施。2．还有以下原因可能导致角杆向内角倾斜：(1)电杆及拉线地锚埋深不够；(2)拉线出土点不正确；(3)杆洞及地锚坑回填土未夯实；(4)拉线收紧程度不够。3．作业人员应采取下列防护措施：(1)作业人员应戴安全帽、绝缘手套，穿绝缘鞋和使用绝缘工具；(2)作业前，用试电笔测试电杆上附挂物是否带电，在确认不带电后方可作业；(3)架设吊线前，应通知供电部门派人到施工现场配合施工；(4)严禁使用任何方法将钢绞线抛过电力线，钢绞线不得搁在电力线上拖拉，应采用绝缘棒或搭保护架保护。在杆路上应采取下列保护措施：(1)交越处的吊线加装电力线保护套管；(2)如交越电杆为角杆时，拉线应装绝缘子；(3)与电力线垂直净距满足规范要求。4．赤膊作业可能灼伤、划伤皮肤，不戴安全带作业人员易从杆上坠落造成人身伤亡事故。从杆上抛下工具可能伤及地面人员，造成人身伤亡事故。二、1．背景某项目经理部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望项目经理部帮助其完成一个直埋光缆线路不合格工程整改，该直埋光缆线路工程存在较多质量问题，主要有：部分地段的光缆埋深不够，应加保护管的地段没加保护管，过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁，部分光缆接头衰耗较大等，要求将其整改造成一个合格工程。该运营商对此项目经理部非常信任，知道其能胜任此项目，项目经理部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝，最终接受此整改工程。在洽谈合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同金额一次“包死”，施工过程中不允许再发生变更。施工单位认为现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的“开口”合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见，最终在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同金额。同时在合同中规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。2．问题(1)此合同对于施工单位存在哪些风险应如何防范(2)针对此项目的最终合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题，项目经理部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，应如何做才能保证自身利益(3)如果合同双方对工程的结算达不成一致意见，施工单位应怎样解决争议(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目经理部在某一段时间无法整改，从而使得项目经理部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆、造成通信阻断等。施工单位如要防范这些风险，首先不应签订此合同；其次如果执意想完成此项目，那么应坚持将合同签订成“开口”合同，即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆，应加强管理、制定措施，尽量避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成，那么应直接与运营商签订变更单和洽商记录，并附上相应的费用表、计算依据、完成相关工作量的必要性等文件，请运营商主管项目的负责人签字确认，如果得不到确认的话，应拒绝完成合同以外的工作量。(3)如果合同双方对工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔，应在窝工事件发生后的28天以内，以书面索赔通知书的形式，向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的28天内，向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料，等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步的要求，则应视为该项索赔已经被认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权，合理计算索赔款，按时提出索赔要求，编写好索赔报告，提供充足的索赔证据，力争友好地协商解决。三、某工程承接一项线路工程，包含架空线路工程、利旧管道线路工程，开工前，组织了参与施工作业班组和作业人员进行了安全技术交底，会上专职安全员根据本项目施工作业特点、危险因素，以及施工过程中应注意的安全事项进行了详细讲解，会议结束后施工队长带领作业人员立即进入现场施工。施工过程中项目经理进行了多种形式的安全检查，发现如下问题：A区施工现场部分架空线路的吊线垂度过大；B区光缆在管道内施工的时候因为施工人员操作不慎造成光缆在管道内打结扣，施工单位采取措施进行处理；C区现场施工人员有赤膊作业，有的杆上不使用安全带，有的直接将工具从杆上抛下。D区现场施工人员将剩余的部分物料随意丢弃问题：1、指出安全技术交底存在的问题并写出正确做法2、应如何防范出现吊线垂度不符合要求的现场：并简述架设吊线的质量控制点。3、施工单位应采取什么措施处理光缆在管道中打结扣的现象？4、说明c现场施工人员的违规行为可能造成什么伤害？5、施工单位对于工程的剩余材料应如何处理。【答案】1、1)、由专职安全员进行安全技术交底详细讲解正确做法：应由负责项目管理的技术人员技术负责人进行安全技术交底详细讲解2）、安全交底内容不全正确做法：安全技术交底还应包括针对危险因素制定的具体预防措施、相应的安全生产操作规程和标准、发生事故后应采取的应急措施等内容3）、交底后立即带领作业人员进场施工正确做法：安全技术交底会议结束后应组织参会人员（交底人和被交底人）在交底记录上签字。2、吊线收紧时应根据不同地区、地形和挂设的光(电）缆程式分段进行，分档检查，每档吊线垂度都要满足规范要求；在吊线收紧时，不得使吊线过紧；吊线上的电缆负荷应满足要求；线路的杆距不宜过大；终端拉线制作应满足要求。架设吊线的质量控制点：钢绞线拉开、架设、调整吊线垂度；架设时空中障碍物、电力线交越的处置。四、背景某架空线路单位工程的工作量及技工、普工的总工日数如下表：人工费按技工50元/工日、普工20元/工日，材料费预算价格为7000元/km，其他费用计划开支为20000元，工程按计划进度完工。问题1.列式计算本工程的拟完工程计划施工成本和已完工程计划施工成本。2.如果材料费实际开支平均为6500元/km,其他费用实际开支为25000元，在其他条件不变的情况下，计算已完工程实际施工成本。3.计算本工程的成本偏差并简要分析。4.计算本工程的进度偏差并简要分析。【答案】首先计算技工总工日为1845，普工总工日为1975。1.拟完工程计划施工成本和已完工程计划施工成本在此处一样，包括：人工成本：1845工日×50元/工日＋1975工日×20元/工日＝131750元材料成本：50km×7000元/km＝350000元其他成本：20000元共计：131750＋350000＋20000＝501750元2.已完工程实际施工成本：人工成本：1845工日×50元/工日＋1975工日×20元/工日＝131750元材料成本：50km×6500元/km＝325000元其他成本：25000元共计：131750＋325000＋25000＝481750元3.成本偏差＝已完工程实际施工成本－已完工程计划施工成本＝481750元－501750元＝－20000元计算结果小于零，说明本工程施工成本节约了。4.进度偏差＝已完工程计划施工成本－拟完工程计划施工成本＝501750元－501750元＝0元五、某施工单位通过招投标以定额价格3.2折的费用承揽到通信综合楼电源设备安装工程，合同中规定“施工单位应按照设计施工。除经建设单位同意，工程中发生设计以外的工作量，合同价款不予调整”。施工过程中，施工单位发现部分电源线的线径较细，因此提出改变电源线规格程式的变更申请。建设单位认为工程为包工包料的承包方式，不予追加费用，施工单位因此仍按照设计要求敷设各种电源线。由于投标报价较低，施工单位为了节约费用，将机架的保护接地端子连接到了工作接地线上。在施工过程中，现场监理人员一直在陪同施工单位施工，观察施工单位的工作过程，并在需要签字的技术文件上都作了签字确认。工程验收时，建设单位发现部分走线架上的缆线有交叉现象、个别机架垂直度不符合要求、电源线端头漏铜较多等问题。建设单位因此决定另选一家施工单位处理工程中的遗留问题。在工程试运行阶段，维护人员发现部分电源线温度过高，建设单位因此请现场的其他施工单位及时更换，事故的处理结果也未上报。问题：1．此工程中，电源线温度过高的问题是谁造成的？哪些工程参与单位在此问题的处理方面应承担责任？为什么？2．施工单位缆线交叉的问题应如何防范？3．施工单位在此工程施工过程中存在哪些问题？为什么会存在这些问题？应怎样避免？4．监理单位在此工程监理过程中存在哪些问题？5．建设单位在工程验收时将发现的问题交由其他施工单位处理是否符合要求？为什么？6．设备试运行阶段发生的问题，建设单位的处理方法是否正确？应如何处理？【答案】1．电源线温度过高的问题是由设计单位的设计失误造成的。设计单位在设计中没有正确地计算电源线的线径，致使电源线在正常使用时发热，从而导致此问题的发生。在施工过程中，施工单位已发现此问题，在向建设单位提出变更要求以后，建设单位不予支持，不给施工单位增加费用也是导致此问题的一个重要原因，对此应承担责任。监理单位没有及时发现问题，因此也应承担相应的责任。施工单位按照设计施工，符合合同要求，并且将设计中存在的问题及时通知了建设单位，只是由于费用未得到补偿而无法进行变更，所以不应对此承担责任。2．施工单位缆线交叉问题的防范措施主要有：布放缆线前应设计好缆线的截面；严格按施工操作规程和工程验收规范要求放缆；做好缆线的整理工作。3．施工单位为了降低成本、节约费用，将机架的保护接地线与工作接地线混用，这违反了《工程建设标准强制性条文》的规定，是严格禁止的。部分走线架上的缆线有交叉现象、个别机架垂直度不符合要求、电源线端头漏铜较多等问题也都是施工单位存在的问题。上述问题都是施工单位在工程管理中存在问题的具体体现。施工单位要避免工程中存在的问题，应在工程管理中克服工前策划不到位、没有完善的质量保证措施的问题；承担施工任务的人员应具备相关知识，应能胜任其工作；项目经理部应避免相关人员缺乏质量意识、缺乏责任感以及违规作业等问题的发生；项目经理部应给作业人员提供适宜的作业指导文件；施工现场应避免监视和测量设备管理不善或失准等问题的发生；现场材料管理人员应按照工程设计要求对设备及材料进行进货检验；在施工过程中应严格检查施工人员的作业质量，以确保工程质量；项目经理部应给作业人员提供适宜的作业环境，以避免环境问题影响到工程质量。4．从现场监理人员的表现来看，监理单位派到现场的监理人员不懂监理要求，或不熟悉相关规范、技术要求和工程验收标准。也就是说监理单位派到现场的监理人员不能胜任现场的监理工作。5．建设单位在工程验收时将发现的问题交由其他施工单位处理的做法是不符合要求的。对于在工程初步验收中发现的质量隐患，有条件的应由责任单位随时处理，不能随时处理时应作为遗留问题在日后限期处理。初验时发现的质量隐患应由责任单位采取纠正措施后，重新按照验收规范中的有关规定检查验收。6．设备在试运行阶段，维护人员发现接地汇集线上的部分电源线温度过高，建设单位请现场的其他施工单位及时更换，这样做是符合要求的。但事故的处理结果未上报是不允许的。建设单位必须在事故发生后的24h内以最快的方式，将事故向上级主管部门及相应的通信工程质量监督机构报告，并要立即按照管理权限组织事故调查；查明事故发生的原因、过程、财产损失情况和对后续工程的影响；组织专家进行技术鉴定；查明事故的责任单位和责任人应负的责任；提出工程处理和采取措施的建议；提交事故调查报告。六、某施工企业与建设单位签订了开挖80km直埋光缆沟的施工合同，该工程挖沟工程量为60000延米，假设综合施工费用为10元/延米。合同约定，施工单位采用租赁机械施工，机械租赁费为500元/台班，若增加工作量，按比例增加工期，费用单价不变，工程量均匀分布在路由上。合同工期为30天，7月1日开工，7月30日完工，在实际工程中发生如下事件：事件一：租赁机械操作不当故障，晚开工5天，造成人员窝工25个工日。事件二：施工中路由发生改变，于7月7日停工，配合进行路由复查，配合用工为40工日。事件三：7月17日复工，光缆路由加长，设计增加挖沟6000延米。事件四：7月20日至28日因山洪暴发阻断交通，迫使停工，造成窝工60个工日。问题：1.指出上述事件中，施工单位是否可以向建设单位提出索赔或变更要求，并说明原因。2.可索赔和变更的工期为多少天？3.假设人工费单价50元/工日，增加用工所需管理费为增加人工费的50%，则索赔和变更的费用是多少？4.假设窝工费为人工费的50%（含管理费），请计算7月30日开工前整个项目的BCWS、BCWP、ACWP，并计算CV、SV。5.开挖光缆沟的质量控制点有哪些？6.针对光缆质量不符合设计要求施工单位应该如何做？谁承担相应损失？【答案】1.事件一：不能索赔工期，不能索赔费用；因为租赁机械的故障属于施工单位的责任。事件二：可以索赔工期，可以索赔费用；因为路由变更属于甲方的责任。事件三：可以索赔工期，可以索赔费用；属于工程变更，因为设计变更，增加了工程量。事件四：可以索赔工期，不可以索赔费用；因为山洪暴发属于不可抗力。2.事件二可索赔工期10天；事件三变更增加的工期6000/（60000/30）=3天；事件四可索赔工期9天；索赔和变更的总工期为：10+3+9=22天3.事件二可索赔费用：人工费40工日×50元/工日×（1+50%）=3000元机械费500元/台班×10天=5000元事件三设计变更增加的施工费：6000延米×10元/延米=60000元七、总包单位从某通信公司承接了一项通信线路工程，经建设单位同意，将其中的100公里光缆敷设工程分包给乙施工单位，分包合同约定工期为4月1日至7月9日，施工计划速度为1公里/天，分包价格为10元/米。乙施工单位预算成本为6元/米，其中包括机械租赁费2000元/天，人工费80元/工日。至4月底乙单位检查发现，完成施工35公里，实际开支20万元。施工中发生以下事件：事件一：乙单位因租赁机械故障，停工3天，窝工30个工日。事件二：建设单位变更路由，增加敷设光缆8公里，乙单位因配合路由复测，5月20日停工，5月27日复工，约定新增距离采用包工包料的承包方式，材料费按500元/公里计算，分包价格按照主合同计算，乙单位配合用工80个工日，事件三：因洪涝灾害，导致6月7日到6月17日停工，窝工10个工日。问题：1.分析各个事件中乙单位是否可以向甲单位索赔，并说明理由。2.分步计算乙施工单位可索赔工期和费用。【答案】1.答：事件一不可以向甲单位索赔费用和工期，因为仪表是由乙施工单位自己租赁，属于乙单位自己责任。事件二可以向甲单位索赔费用和工期，因为路由变更是由建设单位需求，属于建设单位责任。-57-事件三可以索赔工期，不可以索赔费用，因为是不可抗力因素。2.答：乙施工单位可索赔工期：7（事件二停工时间）+8（新增光缆敷设时间）+11（洪涝灾害停工时间）=26天乙施工单位可索赔费用：新增8公里光缆施工费用：8×1000×10=80000元新增8公里光缆材料费用：8×500=4000元租赁机械费：7×2000=14000元人工费：80×80=6400元共计：80000+4000+14000+6400=104400元八、背景某架空线路单位工程的工作量及技工、普工的总工日数如下表：人工费按技工50元/工日、普工20元/工日，材料费预算价格为7000元/km，其他费用计划开支为20000元，工程按计划进度完工。问题1.列式计算本工程的拟完工程计划施工成本和已完工程计划施工成本。2.如果材料费实际开支平均为6500元/km,其他费用实际开支为25000元，在其他条件不变的情况下，计算已完工程实际施工成本。3.计算本工程的成本偏差并简要分析。4.计算本工程的进度偏差并简要分析。【答案】首先计算技工总工日为1845，普工总工日为1975。1.拟完工程计划施工成本和已完工程计划施工成本在此处一样，包括：人工成本：1845工日×50元/工日＋1975工日×20元/工日＝131750元材料成本：50km×7000元/km＝350000元其他成本：20000元共计：131750＋350000＋20000＝501750元2.已完工程实际施工成本：人工成本：1845工日×50元/工日＋1975工日×20元/工日＝131750元材料成本：50km×6500元/km＝325000元其他成本：25000元共计：131750＋325000＋25000＝481750元3.成本偏差＝已完工程实际施工成本－已完工程计划施工成本＝481750元－501750元＝－20000元计算结果小于零，说明本工程施工成本节约了。4.进度偏差＝已完工程计划施工成本－拟完工程计划施工成本＝501750元－501750元＝0元九、1．背景某建设单位的二级干线硅芯管管道建设工程，由具有通信信息网络系统集成企业甲级资质的某单位施工。开工前5天，建设单位向省质量监督机构办理了质量监督申报手续。省质量监督机构确定了该工程的质量监督负责人，制定了质量监督工作方案。在进行工程现场质量监督检查时，负责人发现施工单位所完成的坡坎加固全部不合格，而且在用拖拉机拖放硅芯管，该负责人立即上前向施工人员出示证件，欲制止施工单位的违规操作行为以避免硅芯管受到更大损坏；施工单位现场负责人告诉质量监督负责人，我们和质量监督机构没有合同关系，质量监督机构也没有资格来指导我们施工。质量监督负责人于是与建设单位联系，要求他们尽快赶到现场，制止施工单位的违规操作。鉴于施工单位严重的违规操作行为，质量监督机构欲对其从重处理。2．问题(1)说明建设单位在办理质量监督申报手续时是否存在问题。(2)施工单位应如何对待质量监督机构的质量监督(3)本工程中，施工单位可能受到质量监督机构的哪些处罚(4)质量监督机构若要执行降低该施工单位资质等级的处罚，应如何办理【答案】(1)存在问题，建设单位办理质量监