亮化施工合同_第1页
亮化施工合同_第2页
亮化施工合同_第3页
亮化施工合同_第4页
亮化施工合同_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

亮化施工合同本月修正2023简版亮化施工合同本月修正2023简版/亮化施工合同本月修正2023简版亮化施工合同亮化施工合同1.合同背景本合同由甲方（以下简称“委托人”）与乙方（以下简称“承包人”）就亮化施工相关事宜达成一致意见，双方同意遵守本合同的约定，共同进行合作。2.合同内容2.1工程概述本合同涉及的亮化施工工程主要包括但不限于以下内容：-安装和布置灯光设备；-执行相应的电气工程；-完成灯光控制系统的设置；-监控和维护已安装的亮化设备。2.2工期要求根据委托人的要求，本合同约定的工期为从合同生效之日起的30天内完成。2.3质量和安全要求-承包人承诺按照相关施工标准和规范进行操作，保证施工质量符合国家相关标准；-承包人应按照建筑工地安全管理规定进行施工，确保施工过程安全，减少事故发生的可能性。3.价格和支付方式3.1工程报价根据工程概述，承包人向委托人提供的工程报价为人民币¥100,000（大写：壹拾万元整）。3.2付款方式付款方式约定如下：-工程开始前，委托人需支付工程款的30%作为预付款；-工程中期，委托人需支付工程款的40%作为进度款；-工程竣工，委托人需支付工程款的30%作为尾款。4.双方责任和权利4.1委托人责任和权益-委托人应按时支付工程款；-委托人有权对施工安排进行监督和检查，并提出合理的要求和建议；-如承包人未履行合同义务，委托人有权解除合同并要求承包人承担相应的赔偿责任。4.2承包人责任和权益-承包人应按合同约定按时完工，并保证施工质量；-承包人有权收取合同约定的工程款；-如委托人未按时支付工程款，承包人有权暂停工程进展。5.违约与争议解决5.1违约责任-若一方违反合同约定，应承担相应的违约责任；-对于违约方应承担的损失，守约方有权要求其进行赔偿。5.2争议解决-对于因履行本合同而发生的争议，双方应友好协商解决；-协商不成的，可提交争议给合同约定的仲裁机构进行仲裁；-仲裁裁决是终局的，双方应遵守并执行。6.合同生效与解除6.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，并在履行完毕后终止。6.2合同解除合同解除的情况包括但不限于以下情形：-双方协商一致解除；-一方严重违约的情况下，另一方有权解除合同；-根据法律法规的规定解除合同。7.其他事项7.1附加条件本合同中约定的其他具体条件和细节，由双方根据实际情况进行协商，并另行拟定附加协议进行约定。7.2合同变更对于本合同的任何变更，应经双方协商一致，并以书面形式进行变更。7.3合同份数本合同正本一式两份，各方各执一份，具有同等法律效力。7.4适用法律和管辖本合同适用中华人民共和国的法律。对于因本合同所发生的争议，双方同意提交本合同约定的主管法院进行管辖。8.合同签署甲方（委托人）：________________（签字）日期：______

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论