合同专用条款

PAGE1PAGE4第三部分专用条款一、词语定义及合同文件1.合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：协议书、洽商变更、投标文件等明确双方权利义务的往来函件、合同补充条款、合同专用条款、合同通用条款、现行标准规范及有关技术文件、工程预算书。进一步规定如下：对于同一类合同文件及往来文件，以其最新版本或最新颁发者为准；除非另有约定，合同履行过程中，双方共同签署的补充协议、会议记要、备忘录及其他文件，以及双方往来函件也视为本合同组成部分。2.语言文字和适用法律、标准及规范2.1本合同除用汉语外，还使用（汉语）语言文字。2.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》，国家及本地区现行有关法律、法规。2.3适用标准、规范适用标准、规范的名称：《工程建设标准强制性条文》、《建筑工程施工质量验收统一标准》及建筑工程各专业工程施工质量验收规范。发包人提供标准、规范的时间：由承包人自行解决。国内没有相应标准、规范时的约定：不采用。3、图纸3.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：进场前提供施工图；发包人提供施工图六套给承包人（包括竣工图用图）发包人对图纸的保密要求：承包人应对施工图妥善保管，未经发包人同意，不得将施工图外传。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。3.2 使用国外图纸的要求及费用承担：不采用。二、双方一般权利和义务1．工程师1.1监理单位委派的工程师姓名：柳多文职务：总监理工程师发包人委托的职权：对本合同工程范围内各施工过程中的施工质量、工程进度、安全文明施工、信息资料、投资控制和工程款支付进行监督、管理及协调。需要取得发包人批准才能行使的职权：开工、停工、复工令的下达，设计变更和技术签证，现场经济技术签证，工程款支付和施工图预算结算审核。1.2发包人派驻的工程师姓名：职务：工程项目经理职权：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理现场经济技术签证，审核工程进度报表。1.3承包人派驻的工程师姓名：职务：工程项目经理2、发包人工作2.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：具备工程施工条件并在2013年月日前完成。将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工用水，施工用电将接至施工现场场地范围内提供驳接点，并满足施工要求，水.电.费.由发包人自行解决。施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通。工程地质和地下管线资料的提供时间：图纸会审前5天提供。由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：各项证件、批件办理完成，报建完成。水准点与座标控制点交验要求：施工前现场交验和书面交接。图纸会审和设计交底时间：收到施工图设计图纸后5天进行施工图设计交底。协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：如发生，发包人负责按有关规定办理，承包人协助。双方约定发包人应做的其他工作：由发包人负责协调本项目上的土建安装单位，为承包人提供完成本合同工裎所需的施工界面。8.2发包人委托承包人办理的工作：如有需要双方协商办理。3、承包人工作3.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无约定。（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：施工图设计交底后5天内，承包人编制工期控制计划，每月20日承包人提出当月完成工作量报表，次月进度计划，次月材料供应计划。监理、城建档案馆审查合格才能进行工程竣工验收。32.6中间交工工程的范围和竣工时间：根据现场施工进度协调中间验收时间、综合验收竣工验收工作。十、违约、索赔和争议35、违约35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：详本合同补充条款及其附件。本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：按本合同补充条款及其他附件执行。本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：按本合同补充条款执行。双方约定的发包人其他违约责任：详本合同补充条款及其附件。35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：详本合同补充条款及其附件。本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：详本合同补充条款及其附件。双方约定的承包人其他违约责任：另详本合同补充条款及其附件。37、争议本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（一）种方式解决：（一）提交惠州市仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。十一、其他1、工程分包无2、不可抗力2.1双方关于不可抗力的约定：按本合同通用条款39条执行。3、保险3.1本工程双方约定投保内容如下：发包人投保内容：不采用。发包人委托承包人办理的保险事项：无约定。承包人投保内容：建筑工程施工人员人身意外伤害保险。所涉费用已包含在本合同价款中，由承包人支付。4、担保4.3本工程双方约定担保事项如下：发包人向承包人提供履约担保，担保方式为（不采用）