土木工程合同管理 试题汇编

08级、09级工程管理各位同学：现将《土木工程合同管理》的试题汇合发给你们，请仔细比照教材做一遍。试题汇编分为：1.试题结构介绍。2.试题样卷。3.模拟试题。4.试题分类。（如有错误的请以教材为准予以更正为盼。）预祝考试胜利！彭老师2011年11月27日试题结构；一、单项选择题(本大题共20小题。每小题1分，共20分)二、多项选择题(本大题共5小题。每小题2分，共10分)三、名词说明题（本大题共5小题。每小题3分，共15分)四、简答题（本大题共5小题。每小题5分，共25分）五、案例分析题(本大题共2小题。每小题15分，共30分)样卷一、单项选择题(本大题共20小题。每小题1分，共20分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的。请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。1．合同担保方式中，既可以用当事人自已的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是（）A．保证B．定金C．留置D．抵押2．当事人负债务，有先后履行依次的，先履行的一方未履行的，后履行的一方有权拒绝其履行要求，这种状况为（）A．同时履行抗辩权B．担心抗辩权C．先履行抗辩权D．后履行抗辩权3．对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权恳求下列哪一部门撤销该合同（）A．建设行政主管部门B．工商行政管理部门C．合同管理部门D．人民法院4．依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应（）A．按原价格执行B．按新价格执行C．按原价和新价的平均价执行D．按市场价执行5．《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指（）A．因订立合同时对方供应虚假状况而使本方受到损失，要求对方担当赔偿责任B．托付代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由托付人担当C．由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任D．订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自已负责6．投标人在投标过程中出现下列状况时，招标人可以没收投标保证金的是（）A．投标文件的密封不符合招标文件的要求B．投标文件中附有招标人不能接受的条件C。购买招标文件后不递交投标文件D．拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正7．评标委员会成员人数应为!人眇上的单数，其中技术、经济方面的专家不得少于成员总数的（）A．1／4B．1／3C8．假如下列合同文件出现不一样，具有最高说明效力的是（）A．图纸B．工程量清单C．中标通知书D．施工合同专用条款9．承包人在协议条款约定的日期内编制、敝施工组织设计和进度支配，应（）A．由建设单位主管部门确认和提出修改看法B．由业主确认和提出修改看法C．由工程师确认和提出修改看法D．由项目经理确认和提出修改看法10．在建设工程施工合同履行中，工程师接到承包人延期开工申请后，以书面形式答复承包人的时限为（）A．24小时B．48小时C．3天D．7天11．工程项目施工合同以付款方式划分可分为：①总价合同；②单价合同：③成本加酬金合同三种。以业主所担当的风险从小到大的依次来排列，应当是（）A．③一②一①B．①一②一③C．③一①一②D．①一③一②12．当仲裁庭由3名仲裁员组成时，其中首席仲裁员应由（）A．仲裁委员会主任指定B．仲裁庭指定C．当事人共同选择D．仲裁委员会指定13．投标保函的金额一般为投标报价总金额的（）A．0.1％～0.55％B．0.5％～3％C．3％～5％D．5％～10％14．在FIDIC土木工程施工合同条件中，有权将工程的部分项目的事实发包给指定分包商的是（）A．业主B．承包商C．分包商D．设计单位15．依据惯例，下列风险中应由业主担当的是（）A．一个有阅历的承包者不能预料的状况的风险B．进度和质量风险C．材料和设备选购 风险D．报价的完备性和正确性风险16．建设工程合同可以从不同角度进行分类，从完成承包的内容分，可分为（）A．建设工程总承包合同、建设工程承包合同、分包合同B．建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同c．施工合同文本、FIDIC土木工程施工合同条件D．支配合同与非支配合同、诺成合同与实践合同17．投标保证金的有效期一般应超过投标有效期（）A．7天B．14天C．28天D．30天18．按索赔事务的性质，索赔可分为工程变更索赔、工程终止索赔、不行预见的外部障碍或条件索赔和（）A．工期拖延索赔B．综合索赔C．承包商与业主问的索赔D．单项索赔19．FIDIC合同条件规定，保留金全部退还给承包商是在（）A．施工全部完毕之后B．工程移交之后C．保修期满之后D．竣工验收报告批准之后20．假如合同中约定了仲裁条款，则在合同履行过程中一旦发生争议，不能选用的解决方式是（）A．和解B．调解C．仲裁D．诉讼二、多项选择题(本大题共5小题。每小题2分，共10分)在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的。请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。21．当事人在合同的订立过程中有过错，给对方造成损失，应当担当订约过错责任的情形包括（）A。假借订立合同，恶意进行磋商的B．泄露对方商业隐私的C．供应虚假状况的D．有意隐瞒与订立合同有关重要事实的E．经过艰苦的谈判但最终未签订合同的22．我国《招标投标法》规定，建设工程招标方式包括（）A．公开招标B．邀请招标C．议标D．地区内招标E．行业内招标23．按我国《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，应由发包人完成的工作包括（）A．土地征用和拆迁B．临时用地申报批准手续C．供应工程地质报告D．做好现场平安保卫工作E．供应工程进度支配表24．在建设工程设计合同履行中，因故发生变更或违约时，关于设计费的正确处理方法有（）A．托付人因故要求修改设计的，需增付相应设计费B．托付人因故要求中途停止设计时，承包人不退还已多付的设计费C．托付人因故要求中途停止设计的，承包人须要退还已多付的设计费D．因托付人未按期供应设计所必需的资料而造成窝工的，应增付设计费E．托付人超过合同规定的日期支付设计费时，应偿付逾期违约金25．FIDIC合同条件规定，承包商的义务包括（）A．对工程质量负责B．在缺陷责任期内负责照管工程现场C．执行工程师发布的各项指令D．拒绝接受指定的分包商E．对施工现场的平安负责三、名词说明题（本大题共5小题。每小题3分，共15分)26．合同法律关系27．指定分包商28．工程索赔29．不平衡报价法30．缺陷责任期，四、简答题（本大题共5小题。每小题5分，共25分）31．简述违约责任与缔约过失责任的区分。32．简述工程项目施工招标应具备的条件。33．在施工合同的履行过程中，应不行抗力导致的费用应如何分担？34．新版示范本中规定的工程变更包括哪些范围？35．简述引起工程费用索赔的主要缘由。五、案例分析题(本大题共2小题。每小题15分，共30分)36．某项工程建设项目，发包人与承包人按《建设施工合同文本》签订了工程施工合同，工程未进行投保。在工程施工个过程中，遭遇暴风雨不行抗力的攻击，造成相应的损失，承包人刚好向监理工程师提出了索赔要求，并附索赔有关资料和证据。索赔报告的基本要求如下：（1）遭暴风雨攻击是因非承包人缘由造成的损失，故应由发包人担当赔偿责任。（2）给已建部分工程造成损失，损失计18万元，应由发包人担当修复的经济责任，承包人不担当修复的经济责任。承包单位人员因此灾难数人受伤，处理伤员医疗费用和补偿金总计3万元，发包人应予以赔偿。（3）承包人进入现场的施工机械、设备受到损坏，造成损失8万元，由于现场停工造成台班费损失4.2万元，发包人应负赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3.8万元，发包人应予支付。（4）因暴风雨造成现场停工8天，要求合同工期顺延8天。(5)由于工程破坏，清理现场需费用2．4万元。发包人应予以支付。问题：对承包人提出的要求如何处理(请逐条回答)37．某房产司开发一框架结构高层写字楼工程项目，在托付设计单位完成施工图设计后，通过招标方式选择监理单位和施工单位。中标的施工单位在投标书中提出了桩基础工程、防水工程等的分包支配。在签订施工合同时，业主虑到过多分包可能会影响工期．只同意桩基础工程的分包，而施工单位坚持部应进行分包。在施工过程中，房产公司依据预售客户的要求。对某楼层的运用功能进行调整（工程变更）。在主体结构施工完成时，由于房产公司资金周转出现了问题，无法按施工合同刚好支付施工单位的工程款。施工单位由于未得到房产公司的付款．从而也没有按分包合同规定的时闾向分包单位付款。问题：(1)房产公司不同意桩基础工程以外其他分包的做法有理吗为什么(2)施工单位由于未得到房产公司的付款，从而也没有按分包合同规定的时问向分包单位付款。妥当吗为什么模拟试题及答案一.单选○初步设计经审查后,发觉须要在原定托付设计范围内进行必要的修改,假如不是属于依据资料错误缘由,则修改资料责任应由(B)来担当.

A.托付方B.设计单位C.监理工程师D.主管部门○监理工程师超过授权范围发布指令，承包商执行后导致成本增加，这项额外费用应由（A）。

A.业主担当B.业主从监理费中扣除，转付给承包方

C.承包方担当，因他执行的是无效指令D.监理单位赐予支付○接受FIDIC合同条件的施工合同，计入合同总价内的暂定金额运用权由（B）限制。

A.业主B.监理工程师C.总包商D.分包商○监理合同内约定，业主免费供应应监理机构的测量设备，监理工作完成后，监理单位（D）。

A.向业主支付运用费并归还业主B.将设备免费带走C.向业主支付折旧费后带走D.不须向业主支付费用将设备归还业主○合同履行过程中，因一方当事人的违约导致对方受到1万元损失。按合同内约定方法计算的违约金为4万元，则违约方应支付对方的金额为（D）。

A.1万元B.2万元C.3万元D.4万元○经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时,(A)。

A.另一方可恳求法院强制执行B.仲裁机构可强制执行

C.另一方可以恳求公安机关强制执行D.另一方可要求对方开户银行从其帐户内强行拨款○设计工作正式起先前，托付方预先支付给设计承包商的一笔拨款在合同规定为定金，合同履行过程中进行阶段支付时，（C）。

A.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回B.按订金总额以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回

C.每次阶段支付时均不许扣减定金D.每次阶段支付时可将肯定比例定金充抵部分设计费○初步设计完成后即起先进行土建施工招标的大型工程，接受的合同类型应为（B）。

A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.成本加奖惩合同○进行施工中间验收后，在合同约定的时间内，监理工程师即未在验收记录上签字，也未提出任何不合格的看法，则承包商（A）。

A.可接着施工B.应等待监理工程师进一步指示后在施工C.要求监理工程师再次检验D.可报请业主作出确定○一方当事人要求变更经济合同，经双方协商达成一样。但由于合同变更导致对方的经济损失应由（A）。

A.提出变更方担当B.对方担当C.平均分担D.提出变更方按较大的比例担当○承包商的施工期应从协议条款约定的工程开工日起先计算，至（B）止所经过的日历天数。

A.合同约定的竣工日B.竣工验收合格的提交竣工验收报告之日

C.办理竣工结算之日D.工程保修期满之日○监理单位须要调换监理机构的总监理工程师人选时,(C)

A.同质业主后即可调换B.无需通知业主即可调换C.取得业主书面同意后才能调换D.合同签订后不允许再调换○分包商在施工现场的协调管理工作，应由（C）负责。

A.业主B.监理工程师C.总包商D.分包商自己○招标打算阶段编制的标底，应是反映招标工程项目的（B）。

A.施工图预算价格B.当前建筑市场价格C.初步概算价格D.预料的可能最第投标价格○监理工程师通知承包商进行工程计量后，承包商在约定时间未派人参与计量，则（C）。

A.监理工程师应推迟计量时间B.监理工程师单独计量无效

C.监理工程师单独计量有效D.监理工程师可不必在计量○施工合同文本中，属于不行抗力被迫终止合同的事务不包括（A）。

A.建设项目依据国家支配被取消B.斗争C.协议条款内约定等级以上的地震D.动乱○当承包商部分的施工质量未达到合同规定的要求时，监理工程师（A）。

A.不担当责任B.担当连带责任C.担当全部责任D.同意扣除肯定数量的酬金○FIDIC合同条件规定，某种自然力的作用致使施工受到损害时，该自然力的作用是否属于有阅历的承包商无法预料和防范的条件，由（B）来推断。

A.业主B.监理工程师C.承包商D.政府主管部门○要求分包商实施新增工程项目施工的变更指令应由（B）签发。

A.业主B.监理工程师C.总包商D.分包商○FIDIC合同条件内规定,承包商自有的施工机具运入工地后,若其他承包工程项目施工须要用时,(C)。

A.可自行运出工地B.应经业主批准后才能运出工地C.经监理工程师批准后才能运出工地D.不能运出工地○工程项目中，运用的大型永久工程设备制造完成后，应得到（B）书面同意方可运至现场。

A.业主B.监理工程师C.施工承包商D.设备供应商○担保与所担保合同的关系属于（B）。

A.同等关系B.从属关系C.相对独立关系D.无关系

○经济合同履行原则要求按合同规定的（B）履行。

A.时间B.标的C.价款D.地点○FIDIC合同条件规定，当组成合同个文件的约定有冲突或歧义时，应由（B）说明。

A.业主B.监理工程师C.承包商D.业主与承包商○驻地监理工程师代表的工作，应干脆对（B）负责。

A.业主B.监理工程师C.承包商D.分包商○建设工程施工合同文本规定，业主收到承包商递送的索赔通知后的10天内未作出任何答复，则（A）。

A.该项索赔视为已经批准B.视为已被拒绝C.尚待批准D.承包商应进一步提交索赔证○FIDIC合同条件规定，若业主延误移交施工现场，导致承包商不能按合同约定时间开工时，新的合理开工时间应由（D）提出。

A.业主B.监理工程师C.业主与监理工程师协调D.承包商○一方当事人发生（D）时，允许变更经济合同主要条款的约定内容。

A.法定代表人变更B.企业法人隶属关系变更C.企业法人名称变更D.违约行为

○须要对施工图设计进行修改时，应经（D）批准。

A.监理工程师和业主B.监理工程师和初步设计原批准单位C.监理工程师和上级主管部门D.监理工程师和原设计单位○无责任方依据合同中的约定行使留置权时，所留置的财产应当是（C）。

A.违约方向第三方抵押的财产B.不属于该合同范围内的违约方财产

C.合同标的物D.违约方关系人的财产○违反经济合同的当事人支付了违约金和赔偿金后，对方仍要要求接着履行合同时，违约方（C）。

A.应在对方同意变更合同约定的违约责任条款后再接着履行合同

B.在接着履行过程中可更换标的C.必需按合同条款接着履行合同D.可拒绝接着履行合同○招标过程中进行决标前答辩时，招标单位可与被选中标单位就（D）加以澄清，并允许其补充和修正。

A.投标工期B.投标报价C.工程质量标准D.施工组织设计○施工期间,按合同约定已办理分阶段移交手续的单位工程,应由(A)担当该部分永久工程的照管责任.

A.业主B.监理工程师C.承包商D.业主与承包商共同○合同一方当事人提出变更合同要求，在双方就变更内容协商期间，合同应（B）。

A.马上停止执行B.接着有效C.宣告无效D.对要求变更的条款部分无效○某单位受业主托付与供货商签订钢材供应合同时，事先必需从托付单位获得（A）后，签订的供货合同才对托付单位干脆产生权利和义务。

A.托付授权书B.订货单C.履约保证书D.钢材需求支配○工程竣工验收合格后，业主在合同约定的时间内，无合法理由而不办理竣工结算，承包商可（D）爱护自己合法权益。

A.自动撤场B.要求变更合同C.宣布合同终止D.拒绝移交工程○建设工程施工合同属于（B）。

A.劳务性合同B.工作性合同C.财产转移合同D.要物合同○订购500吨水泥的合同价为300元／吨。在履约期间，交付200吨后水泥涨为320元／吨，供货方要求变更单价，选购 方不同意，此时供货方（B）。

A.可单方宣布解除合同B.必需按原单价交付剩余水泥C.有权拒绝按原单价供应水泥

D.可单方面修改价格条款强制选购 方执行○业主与承包商的关系是（C）。

A.购销合同关系B.经济托付关系C.法律上的同等关系D.托付与被托付的关系○某水泥厂因技术问题使水泥质量达不到国家标准，该厂用其他厂家生产的水泥换上自己包装后，作为样品与选购 方签订合同，则该合同属于（A）。

A.实行欺诈手段B.实行胁迫手段C.超越经营范围D.无效代理○FIDIC合同条件规定的“合同有效期”，是指从双方签署合同协议书之日起，至（D）止。

A.工程移交证书指明的竣工日B.颁发工程移交证书日C.颁发接触缺陷责任证书日D.承包商提交的结清单生效日○工程项目建设工程中，监理单位、设计单位、施工单位之间是（D）关系。

A.经济管辖B.经济合同C.经济合伙D.经济协作○施工中，因经过监理工程师审查后发放给承包商的设计图纸错误，导致承包商受到损害，则承包商应向(B)递交索赔通知。

A.业主B.监理工程师C.以业主和承包商的共同名义向设计单位D.监理工程师和承包商的共同名义向设计单位○FIDIC合同条件规定，当业主与承包商发生合同争议时，提出争议方应首先将自己的要求（B）。

A.通知对方并与他协商B.提交监理工程师请他作出确定C.自己提交仲裁D.直截提请诉讼○业主应对（A）缘由，导致施工放线错误造成的返工担当费用。

A.监理工程师供应的水准点高程有误B.承包商运用的测量仪器有误差

C.承包商放线有误而监理工程师未差出D.承包商放线后监理工程师未进行复测○接受（A）方式选择承包商时，通常都要设置对申请投标单位的资格预审程序。

A.公开招标B.邀请招标C.议标D.比价招标○施工承包合同中的经济法律关系客体是指（C）。

A.业主B.承包商C.合同标的D.合同条款○经济合同必需由（D）签署。

A.法人B.企业组织内部的办事人员C.没有书面授权的企业外部代理人D.法定代表人书面授权的托付人○业主应在监理工程师签发（C）后的14天内退还承包商履约保函。

A.单位工程移交证书B.合同工程移交证书C.解除缺陷责任证书D.最终支付证书

○违反合同担当责任的方式中，（B）体现了制裁性。A.赔偿金B.违约金C.索赔D.接着履行○《合同法》规定，空缺条款的弥补依次是（C）。A.法定---推定---约定B.推定---约定---法定C.约定---推定---法定D.约定---法定---推定○监理合同自（A）起先生效。A.合同签字之日B.监理单位起先执行监理业务之日C.业主要求执行D.监理合同起先执行之日监理业务之日○施工合同中，（B）不是业主应担当的义务。A.获得进入施工现场通行道路的运用权B.建立施工现场的平安爱护设施C.组织设计单位图纸会审并进行设计交底D.供应真实的地质和地下水文资料○业主和承包商在合同中风险分担较合理的合同类型是（）。A.固定总价合同(2)单价合同C.成本加酬金合同D.可调值总价合同○承包商依据FIDIC合同条件进行索赔的权力在（A）之后终止。A.结清单生效B.颁发工程移交证书C.递交最终报表D.颁发解除缺陷责任证书○在（A）状况下，业主应支付额外工作酬金。A.非监理单位缘由的暂停或终止监理业务B.监理单位缘由的暂停监理业务C.业主缘由引起的监理工作受阻D.第三方缘由引起的监理工作受阻○在设计阶段监理中，监理工程师与施工单位的关系为（C）。A.合同关系B.隶属关系C.合同管理关系D.经济关系二.多选○依据FIDIC土木工程施工合同条件，工程师在进度管理方面有权（BCDE）。A.审查批准承包商与分包商的施工进度支配B.指示承包商修改施工进度支配C.发布开工令D.发布暂停施工令E.发布复工令和赶工令○诉讼时效法律制度规定,诉讼时效期间的起算自(CDE)起.

A.权利人的权利受到限制之日B.权利人义务人订立合同之日C.权利人知道权利受到侵害之日D.诉讼时效中断事由消退之日

E.权利人应当知道权利受到侵害之日○设计阶段，监理工程师进行合同管理的法律依据是（ABC）。

A.设计阶段的监理托付合同B.工程设计合同C.批准的可行性探讨报告及设计任务书

D.工程监理规划E.规划设计方案○依据《民法通则》规定，法人成立应具备下列条件（ABCE）。A.依法成立B.有必要的财产和经费C.有自己的名称、组织机构和场所D.有符合法定条件的法定代表人

E.能独立担当法律责任○当事人能行使留置权的合同有（BCE）。

A.购销合同B.加工承揽合同C.仓储保管合同D.借款合同E.运输合同○合同鉴证和公正的差异是（CDE）不同。

A.实行的原则B.实施的目的C.行为的性质D.证据的效力E.法律效力的适用范围○勘察设计合同的承包方因勘察设计质量低劣引起返工或未按期提交勘察设计文件、拖延工期造成损失时，应由（AD）。

A.承包方接着完善勘察设计B.发包方与承包方解除勘察设计合同C.担当与受损失部分勘察设计费相当的赔偿金

D.视造成损失奢侈的大小减收或免收勘察设计费E.视造成损失奢侈的大小赔偿发包方实际损失○施工合同示范文本规定，出现不行抗力事务，应由甲方担当费用的状况是（AD）。

A.工程本身的损害B.清理修复的费用C.施工现场的设备、机械的损坏D.施工现场甲方人员的伤亡E.施工现场除乙方人员外，第三方人员的伤亡○《合同法》规定，合同依法订立具有法律约束力。审查经济合同的有效性，应从以下几方面考虑：（ABC）。

A.当事人主体资格B.形式程序合法C.合同内容合法D.合同登记备案E.合同经过公证○工程建设监理合同示范文本规定，建设监理单位服务的内容包括（ACD）。

A.正常的监理工作B.附属工作C.附加工作D.额外工作E.业主要求的工作○监理单位对监理工作担当责任的原则是（ACD）。

A.在监理合同有效期内担当责任

B.对有关第三方违反合同规定的质量要求造成的后果担当责任

C.在责任期内，因过失行为造成经济损失要负监理失职责任D.监理任务因工程进度的推迟或延误而超过议定的责任期，在双方商定的延长责任期内，接着担当责任E.在监理过程中对有关第三方违反合同规定的交工期限担当责任○施工招标中作为一个独立合同包，招标单位依据工程的具体内容，可区分不同状况在（ABCE）范围内进行招标。

A.全部工程B.单位工程C.特别工程D.分部分项工程E.土建工程和安装工程

○监理单位的投标书由（ACDE）组成。

A.技术建议书B.承接监理任务意向书C.投标说明书D.财务建议书E.资质资格证书

○工程施工招标文件，主要由（BCD）组成。

A.招标申请书B.工程综合说明和设计文件C.单价表和工程量清单D.投标须知

E.招标邀请书○施工合同的发包方对（ABDE）担当责任。

A.施工场地的土地征用B.支付承包商办理施工场地因交通和施工噪音等有关手续发生的费用

C.施工场地地下管线和邻近建筑物的爱护工作D.供应施工场地的工程地质和地下管网线路资料

E.提前运用后发生损坏的修理费用○代理法律制度中的托付代理，代理人因（ABCE）担当法律责任。

A.托付授权不明B.无权代理未经追认C.与第三人恶意串通D.完成代理事项，被代理人不接受行为后果

E.复代理行为未经追认○勘察设计合同中托付初步设计的，托付方的主要义务有：向承包方供应（ABC）。

A.经批准的设计任务书B.工程项目的选址报告和资源报告C.满意设计要求的勘察资料D.有关工程施工条件的资料

E.有关工程设备的技术资料○施工合同示范文本中，属于合同文件组成的是（ABCE）。

A.合同条件B.协议条款C.承包工程投标书D.施工监理日志E.工程恰商纪要○监理工程师对施工合同履行管理的主要任务是（BCDE）。

A.施工招投标工作的监督管理B.施工工期管理C.施工费用管理D.施工质量管理

E.施工过程的档案管理○施工合同示范文本规定，甲方出于紧急须要，加快建设进度提前竣工，应与乙方签订提前竣工协议，其内容包括（ACD）。

A.提前竣工的时间B.为提前竣工而调整的施工进度支配C.乙方实行的赶工措施D.赶工措施的经济支出和担当

E.违约责任○施工合同示范文本规定，在施工中由于（ABCD）缘由，造成工期延误，经甲方代表确认，竣工日期可以顺延。

A.不行抗力事务的发生B.工程量的变更C.一周内，非乙方缘由造成停工累计超过8小时

D.工程设计变更E.施工机械出现故障○监理工程师监督大型设备选购 合同履行时，有权依据合同对设备的（ABE）进行检查。

A.制造材料B.制造进度C.生产支配D.制造成本E.制造工艺○下列选项中，属于经济合同的主要条款是（ABCD）。

A.合同标的条款B.合同的违约金条款C.标的数量和质量条款D.当事人双方要求写明的条款E.合同的担保条款○经济合同变更或解除后，当事人的责任为（DE）。

A.由提出变更或解除合同的恳求方担当违约责任

B.因一方违约，使合同履行成为不必要时，债权人恳求解除合同的，免除对方的责任

C.双方达成变更或解除合同的协议，即当事人双方互不担当责任D.双方达成变更或解除合同的协议，若给对方造成损失，还须由恳求方向对方担当赔偿责任E.不行抗力的缘由造成合同的变更或解除，双方当事人不担当责任○FIDIC土木工程施工合同条件规定，监理工程师可以行使下列权力（ABDE）。

A.发布工程变更指令B.审查批准承包商的施工进度支配C.删减部分工作内容，另行托付完成

D.批准运用暂定金额E.实施竣工所必需的任何种类的附加工作○FIDIC规定，（AC）的关系不是合同法律关系。

A.业主和指定分包商B.业主和工程师C.业主和分包商D.承包商和指定分包商E.业主和承包商

○属于要约邀请的有（ACE）。A.招标公告B.中标通知书C.拍卖公告D.投标报价E.商业广告○同时履行抗辩权的适用条件有（ACDE）。A.由同一双务合同产生互负的债务B.在两个不同合同中产生的互负的债务C.合同中未约定履行依次D.当事人另一方未履行债务E.对方的对待给付是可能履行的义务○监理合同标准条件规定：监理单位有建议权的状况有（ACD）。A.选择工程总设计单位B.选择施工分包单位C.选择施工总承包单位D.可能会影响工程规模和运用功能的设计变更E.不会提高工程造价和延长工期条件下，对任何第三方合同规定义务提出变更○在我国下列（BDE）属于工程转包行为。A总包单位将单项工程中技术困难的单位工程分包B总包单位将单位工程的主体包出C总包单位将占群体工程比例五分之二的单位工程包出D分包单位将项目的一般装修部分包出E总包单位将整个工程包出，收取管理费○投标单位有以下（BDE）行为时，招标单位可视其为严峻违约行为而没收投标保证金。A通过资格预审后不参与投标B中标后拒绝签订施工合同C不参与开标会议或不参与现场考察D开标后要求撤回投标书E投标截止后要求撤回投标书三.简答题1.在FIDIC土木工程合同条件下，监理工程师颁发的“工程移交证书”有何作用？答：（1）证书中指明的竣工日期，可用于推断承包商提前竣工还是延误竣工，从而推断按合同规定是嘉奖还是惩罚；（2）颁发证书日，即为对已竣工工程照管责任的转移日期；（3）可按合同规定进行竣工结算；（4）业主应释放保留金的50%给承包商。2.试述合同成立与合同生效之区分和联系？答：（1）两者性质不同；（2）两者的评判标准与构成要件不同；（3）两者的时间起点不尽相同；（4）两者的后果不同。3.竣工结算后假如发包人未按约定支付价款的，依据我国《合同法》规定，承包商优先受偿的程序是什么？答：发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款，发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内不支付的，承包人可以与发包人协议将工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。四、名词说明题五、案例分析题某钢筋混凝土结构住宅，业主与施工单位，监理单位分别签订了施工合同，监理合同。施工单位将土方开挖，外墙涂料与防水工程分别分包给专业性公司，并分别签订了分包合同。合同规定2003年3月1号开工，2004年4月1号竣工，工程造价3000万元。问题：（1）总包单位于2月25号进场，进行开工前打算工作，电力部门通知施工用变压器要到3月8号才能安装完毕，施工单位因此要求工期顺延七天。此项要求是否成立？依据是什么？（2）土方公司在基础开挖中遇到地下文物，实行了必要的爱护措施。为此总包单位请他们向业主索赔，是否恰当？为什么？（3）在结构施工过程中，总包单位按监理工程师批准的施工组织设计进行施工，由于施工组织设计本身的缺陷导致现场一度失控，导致封顶时间延误了七天。总包单位以工程师的同意为由，要求赐予七天的工期补偿。是否恰当？为什么？参考答案：（1）成立，因为此责任属于业主责任，将施工所需的电接至专用条款约定地点是业主应当做的工作，并非承包商的责任。（2）不恰当，因为土方公司是分包单位，与业主没有合同关系，只能向总包商索赔。（3）不恰当，因为工程师对施工组织设计的确认或提出修改看法，并不能免除承包商对施工组织设计本身的缺陷所应担当的责任。某工程下部为钢筋混凝土基础，上面安装设备。业主分别与土建、安装单位签订了基础和设备安装工程施工合同。两个承包商都编制了相互协调的进度支配，进度支配已得到监理工程师的批准。基础施工完毕，设备安装单位按支配将材料及设备运进现场进行打算施工。经监测发觉有近1/6的设备预埋螺栓位置偏移过大，无法安装设备，须返工处理。安装工作因基础返工而受到影响，安装单位提出索赔要求。问题：（1）安装单位的损失应由谁负责？为什么？（2）安装单位提出索赔要求，监理工程师应如何处理？（3）推断承包商索赔成立的条件是什么？参考答案：（1）应由业主赔偿，因为安装单位与业主签订了合同，业主未按合同规定，供应合格的施工现场给安装单位；（2）指令土建单位按图纸要求返工；审核安装单位的索赔要求，包括索赔依据和证据；审核安装单位的索赔值（包括工期和费用），在自己授权范围内与安装单位进行索赔谈判；确认和证明索赔值；向土建单位进行索赔。（3）与合同相比较，承包商是否发生了实际损失或损害；是否是承包商自己缘由或应担当的风险造成的损失或损害；是否按规定程序提出索赔要求和报告。试题分类一、单项选择题1.债务人或第三人将动产或财产权利移交债权人占有，将该动产或财产权利作为债权的担保；债务人不履行债务时，债权人有权依法以该财产折价或者拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。这种担保形式属于（）A.保证 B.抵押 C.质押 D.留置2.在工程建设中，工程招标属于（）A.要约邀请 B.要约 C.承诺 D.合同成立3.下列状况属于表见代理的是（）A.无合法授权的代理行为B.代理人超越代理权限而为的代理行为C.代理权终止后的代理行为D.被代理人知道他人以自己的名义订立合同而不作否认表示4.递交有效投标文件的投标人_________的，招标人必需重新组织招标。（）A.少于5个 B.多于5个 C.少于3个 D.多于3个5.假如是2个或2个以上的法人或其他组织组成的施工联合体，以一个投标人的身份共同投标，必需有_________协议，且以_________的一个资质作为联合体的资质参与投标。（）A.合作较低 B.合作较高 C.联合较低 D.联合较高6.征得托付人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向托付人报告。如在紧急状况下未能事先报告时，则应在_________小时内向托付人作出书面报告。（）A.24 B.48 C.60 D.727.承包人应当依据合同工期完成工程施工。假如由于_________造成工期延误，承包人应担当违约责任。（）A.工程师未按合同约定供应所需指令、批准等，致使施工不能正常进行B.一周内非承包人缘由停水、停电、停气造成停工累计超过8小时C.承包人擅自变更设计D.发包人未能按专用条款的约定供应图纸及开工条件8.选购 标的数额较大、市场竞争比较激烈的建筑材料或设备供应，并易于使选购 方获得较为有利的合同价格，这种选择供货商的方式是（）A.招标选择供货商 B.询价—报价—签订合同C.干脆订购 D.中介代理9.中期贷款是指贷款期限在_________的贷款。（）A.1年以上3年以下（含3年） B.1年以上5年以下（含5年）C.3年以上5年以下（含5年） D.5年以上10年以下（含10年）10.下列可以作为抵押物的财产是（）A.土地全部权B.抵押人全部的房屋和其他地上定着物C.全部权、运用权不明确或有争议的财产D.依法被查封、扣押、监管的财产11.《土木工程施工合同条件》是FIDIC最早编制的合同文本。文本中，自工程移交证书中写明的竣工日起先，至工程师颁发解除缺陷责任证书为止的日历天数（即国内施工合同文本所指的工程保修期），被称作（）A.合同工期 B.施工期 C.缺陷责任期 D.合同有效期12.指定分包商，是由_________指定、选定，完成某项特定工作内容并与承包商签订分包合同的特别分包商。（）A.业主（工程师） B.承包商 C.监理方 D.设计方13.于1968年由CharlesB.Thomsen等人在美国纽约州立高校探讨后提出，也称为Fast-TrackConstructionManagement快速施工法的建设模式是（）A.传统模式 B.EPC模式 C.CM模式 D.BOT模式14.发包单位只向投标人给动身包工程的分部分项工程以及工程范围，而不对工程量做任何规定，承包商在投标时只须要对这种给定范围的分部分项工程提出报价即可，这种形式的合同是（）A.总价合同 B.估计工程量单价合同C.纯单价合同 D.成本补偿合同15.对损失小、概率大的风险，为了最大限度地降低风险事故发生的概率和削减损失幅度而实行风险处置技术，这种常用的风险处置措施被称为（）A.风险回避 B.风险限制 C.风险转移 D.风险保留16.增加人员投入，重新进行支配或调整支配，派遣得力的管理人员，这种合同实施调整措施是（）A.组织措施 B.技术措施 C.经济措施 D.合同措施17.由于环境变更、不行抗力等导致设计的修改，必需由_________担当责任。（）A.业主 B.承包商 C.监理方 D.分包方18.FIDIC合同条件及我国建设工程施工合同条件都规定：承包人应在索赔事务发生后的_________天内，将其索赔意向以正式函件通知工程师。（）A.7 B.14 C.28 D.5619.由于业主或工程师的缘由而干脆造成工期延误并导致经济损失，是_________的延误。（）A.只可索赔工期 B.只可索赔费用C.可索赔工期和费用 D.既不能索赔工期也不能索赔费用20.法院对已经发生法律效力的判决、裁定，发觉确有错误须要订正而进行的再审程序，这个程序就是（）A.法院调解程序 B.简易程序 C.其次审程序 D.审判监督程序一、单项选择题1.债务人将其权利移交给债权人占有，用以担保债务履行的方式是（）A.保证 B.抵押 C.质押 D.留置2.《合同法》的规定，出现___________订立的合同时，当事人可以向仲裁机构恳求撤销合同。（）A.违反法律法规规定 B.当事人恶意串通损害第三人利益C.以合法形式掩盖非法目的 D.对方当事人接受欺诈手段3.合同约定接受定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于___________状态。（）A.成立但不生效 B.既不成立也不生效C.承诺生效但合同不成立 D.生效但不成立4.合同生效后，当事人发觉部分工程的费用负担约定不明确，首先应当___________确定费用负担的责任。（）A.按交易习惯 B.依据合同的相关条款C.签订补充协议 D.由履行义务一方担当5.依据施工合同示范文本的规定，由于___________缘由造成的工期延误，经工程师确认后工期不能顺延。（）A.发包人未按约定供应施工场地 B.发生不行抗力C.设计变更 D.承包人的主要施工机械出现故障6.建设工程施工合同示范文本由___________、通用条款和专用条款三部分组成。（）A.协议书 B.招标文件 C.投标书 D.质量保修书7.材料选购 合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，选购 方应当（）A.提取全部材料，按实际交付数量付款B.按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款C.拒绝提前提货，拒付货款D.提取全部材料，按订购数量付款8.FIDIC施工分包合同条件中，业主对分包合同的管理主要表现为（）A.对分包商发布指令 B.对分包工程的批准C.向分包商支付工程款 D.审查分包商的资质9.FIDIC施工合同条件规定，指定分包商的特点表现为（）A.由业主指定，并与其签定合同B.工作内容不属于合同约定由承包商应完成工作范围C.对其违约行为承包商担当连带责任D.工程师负责对其施工进行协调管理10.___________适用于工期比较短，而且对最终产品的要求又特别精确的工程项目。（）A.固定总价合同 B.成本加酬金合同C.纯单价合同 D.成本补偿合同11.对损失小，概率小的风险，一般可实行___________风险处理措施。（）A.风险回避 B.风险限制 C.风险转移 D.风险保留12.建设工程合同一般应接受（）A.口头形式 B.默示形式 C.书面形式 D.视听形式13.工程合同行政监管的主体是（）A.人民政府 B.仲裁委员会C.工商行政管理部门 D.人民法院14.工程师在处理索赔时应留意自己的职责范围，工程师无权确定的状况是（）A.当工程师与承包人就补偿达不成一样做出处理确定B.认为必要时，要求承包人供应索赔证据的补充资料C.批准承包人缩短合同工期D.将批准的索赔额纳入月进度款中15.工程师对承包人提出的索赔进行审查时，承包人可以供应的证据不包括（）A.招标文件 B.各类财务凭证C.合同履行过程中往来信函 D.施工现场记录16.属于按索赔处理方式分类的索赔是（）A.合同内索赔 B.综合索赔 C.工期索赔 D.工程变更索赔17.在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当（）A.增加的费用由承包人担当，延误的工期不予顺延B.增加的费用由承包人担当，延误的工期相应顺延C.增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延D.增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延18.一般有阅历的承包人无法合理预料到的不利的自然条件和客观障碍，不包括（）A.隧道 B.气候条件 C.地下水 D.溶洞19.承包商只可索赔工期的延误是（）A.异样恶劣的气候条件 B.业主未刚好交付合格的施工现场C.特别风险 D.业主要求增加额外工程20.仲裁委员会在收到申请书之日起___________内，认为符合受理条件的，应当受理并通知当事人。（）A.2个月 B.28日 C.15日 D.5日一、单项选择题1.______是指项目业主聘请一家公司（一般为具备相当实力的工程公司或询问公司）代表业主进行整个项目过程的管理，这家公司被称为“项目管理承包商”。（）A.DB模式 B.CM模式 C.EPC模式 D.PM模式2.接受不同的项目选购 模式，工程项目建设的进度快慢不同。______模式的建设进度最快，能保证工程快速施工，高水平地搭接。（）A.传统项目选购 B.设计—建立 C.建设管理 D.项目伙伴3.合同是指同等主体的______之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。（）A.自然人 B.法人C.其他组织 D.自然人、法人、其他组织4.下列属于可撤销合同特点的是：（）A.可撤销合同是当事人意思表示不真实的合同B.可撤销合同自始无效，在未被撤销之前，仍旧是无效合同C.对可撤销合同的撤销，必需由撤销人恳求工商行政管理部门作出D.当事人只能撤销合同，不行以变更合同的内容5.某水泥厂因技术问题使生产的水泥达不到国家规定的标准，该厂用其他厂家的水泥换上自己的包装后作为样品与选购 方签订水泥供应合同。则该合同属于______签订的合同。（）A.选购 欺诈手段 B.选购 胁迫手段C.超越经营范围 D.无权代理6.对于无权代理行为，被代理人行使______后，代理行为有效。（）A.后履行抗辩权 B.追认权 C.拒绝权 D.担心抗辩权7.可以不进行招标的项目是:（）A.关系社会公共利益、公众平安的大型基础设施项目B.全部或部分运用国家融资的项目C.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的D.建设项目的勘察设计，接受特定专利或者专有技术的，或者其建筑艺术造型有特别要求的8.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五日前，以______。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。（）A.书面形式通知部分招标文件收受人B.书面形式通知全部招标文件收受人C.口头形式通知部分招标文件收受人D.口头形式通知全部招标文件收受人9.在公开招标的评标程序中，初步评审重点在（）A.投标书的符合性审查B.用“综合评估法”对投标书进行科学量化比较C.用“经评审的最低投标价法”对投标书进行科学量化比较D.对投标书进行技术评审和商务评审10.由于托付人或承包人缘由，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作属于工程监理的（）A.正常工作 B.附加工作 C.额外工作 D.日常工作11.合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，______发包人已付定金；已进行勘察工作的；完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额______的勘察费；完成的工作量超过50％时，则应向勘察人支付预算额______的勘察费。（）A.不退还25％50％ B.不退还50％100％C.退还一半25％50％ D.退还一半50％100％12.设计定金，即设计预付款，也称设计费的首期支付，一般在合同里约定在签约后的______内支付，支付额常为总设计费的______。（）A.三天10% B.三天20％ C.十天10％ D.十天20％13.若承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前______，以书面形式向______提出延期开工的理由和要求。（）A.7天工程师 B.14天发包人 C.21天监理人 D.28天发包人14.在施工中发觉古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质探讨等价值的物品时，发包人承包人按文物管理部门的要求实行妥当爱护措施。______担当由此发生的费用，延误的工期______。（）A.发包人不予顺延 B.承包人不予顺延C.发包人相应顺延 D.双方共同相应顺延15.发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后______内进行核实，赐予确认或者提出修改看法。发包人确认竣工结算报告后通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。（）A.7天 B.14天 C.28天 D.56天16.指定分包商是与______签订分包合同，对其施工过程中的监督、协调工作纳入______的管理之中。（）A.业主业主 B.承包商承包商C.业主承包商 D.承包商业主17.FIDIC合同条件规定，从开工后第一个月支付工程进度款起先扣留的保留金，在颁发整个工程的接收证书后，业主应（）A.仍不将保留金返还承包商 B.将保留金的前一半支付给承包商C.将保留金的一半和利息支付给承包商 D.将保留金的全部支付给承包商18.依据工程合同文件的说明惯例，下列说法错误的是（）A.阿拉伯数字表达优先于数字的文字表达B.合同的专用条件、特别条件优先于通用条件C.对于总价合同，总价优先于单价D.合同中的各种变更文件，如补充协议、备忘录、修正案等，依据时间最近的优先19.合同限制方法适用一般的项目限制方法。下列属于主动限制的措施的是（）A.具体调查并分析外部环境条件，以确定那些影响目标实现和支配运行的各种有利和不利因素，并将它们考虑到支配和其他管理职能当中B.建立有效的信息反馈系统，刚好将偏离支配目标值进行反馈，以使其刚好实行措施C.建立项目实施过程中人员限制组织，明确限制责任，检查方向状况刚好处理D.应用现代化方法、手段、一起跟踪、测试、检查项目实施过程的数据，发觉异样状况刚好实行措施20.在工程实践中，发包人可以提出的索赔事务通常有:（）A.由于物价上涨的因素，带来了人工费、材料费、甚至施工机械费的不断增长，导致工程成本大幅度上升，承包人的利润受到严峻影响B.工程师在工作中出现问题、失误或行使合同赐予的权力造成承包人的损失C.一般有阅历的承包人无法合理预料到的不利的自然条件和客观障碍D.承包人的施工质量不符合施工技术规程的要求，或在保修期未满以前未完成应当负责修补的工程一、单项选择题1.对于特别困难的工程项目，_____________模式是最适合的。在此模式中，_____________承包商处于独立地位，与设计或施工均没有利益关系，因此_____________承包商更擅长于组织协调。（）A.设计—建立设计—建立设计—建立B.建设管理建设管理建设管理C.项目总控项目总控项目总控D.设计—选购 —建设（EPC）EPCEPC2.合同管理_____________制度是承包商的一项基本管理制度，它具体规定企业内部具有合同管理任务的部门和合同管理人员的工作范围、履行合同中应负的责任以及拥有的职权。（）A.统计考核 B.目标C.质量责任 D.检查和嘉奖3.在合同法的基本原则中，只有在双方当事人经过协商，意思表示完全一样，合同才能成立，该原则被称为（）A.同等原则 B.合同严守原则C.合同自由原则 D.激励交易原则4._____________是指在合同订立后，假如发生了订立合同时当事人不能预见并且不能克服的状况，变更了订立合同时的基础，使合同的履行失去意义或者履行合同将使当事人之间的利益发生重大失衡，应当允许当事人变更合同或者解除合同。（）A.协作履行原则 B.效益履行原则C.情事变更原则 D.诚恳信用原则5.施工合同示范文本中规定，假如发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出7天后停止施工。该条款依据的是《合同法》中关于_____________的规定。（）A.撤销权 B.担心抗辩权C.后履行抗辩权 D.同时履行抗辩权6.某一合同约定的定金为10000元，由于接受定金方的违约而使合同被迫终止，则他应返还给对方的金额为_____________元。（）A.10000 B.20000C.30000 D.400007.不同的招标方式，不同的招标内容，招标用的文件是不一样的，如公开招标用的文件打算就包括招标公告、资格预审、投标邀请、招标文件乃至中标通知书等在内的全部文件的打算。而邀请招标用的文件中就不含_____________等内容。（）A.招标公告、投标资格预审B.招标文件、中标通知书C.招标公告、中标通知书D.招标文件、投标资格预审8.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为_____________以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的_____________。（）A.3人1/3 B.5人1/3C.3人2/3 D.5人2/39.监理投标书中，_____________是监理取费的要约和对监理招标文件的响应；而_____________则是投标人履行监理合同、开展监理工作的具体方法、措施以及组织和人员装备的支配，是投标人的为了取得监理酬劳而承诺的付出和义务。（）A.投标函投标监理规划B.投标监理实施细则投标函C.投标函投标监理大纲D.投标监理大纲投标函10.征得_____________同意，_____________有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向托付人报告。如在紧急状况下未能事先报告时，则应在_____________内向托付人作出书面报告。（）A.承包人监理人12小时B.托付人监理人24小时C.监理人承包人48小时D.托付人承包人96小时11.依据工程建设勘察合同示范文本的规定，发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付_____________逾期违约金。（）A.未支付勘察费的百分之一B.未支付勘察费的千分之一C.全部勘察费的千分之一D.全部勘察费的万分之一12.《招标投标法》规定：招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起_____________内，依据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人_____________再行订立背离合同实质性内容的其他协议。（）A.30天不得 B.60天不得C.90天可以 D.120天可以13.因承包人缘由造成停工的，由_____________担当发生的费用，_____________。（）A.发包人相应顺延工期B.发包人工期不予顺延C.承包人相应顺延工期D.承包人工期不予顺延14.下列不属于承包人担当违约责任的方式是（）A.赔偿因其违约给发包人造成的损失B.顺延延误的工期C.支付违约金D.实行补救措施15.接受公开招标方式进行材料选购 ，适用于_____________选购 合同。（）A.大宗材料 B.专用材料C.支配供应材料 D.预定材料16.FIDIC施工合同条件规定，某些项目的工程量清单中包括有“暂定金额”款项，尽管这笔款额计入在合同价格内，但其运用归_____________限制。（）A.业主 B.承包商C.工程师 D.工程师和承包商共同17.在整个项目的谈判过程中，要始终留意抓住主要的实质性问题如工作范围、合同价格、工期、支付条件、验收及违约责任等来谈，不要为一些鸡毛蒜皮的小事争辩不休，而把大的问题放在一边。这种谈判的策略和技巧被称为（）A.高起点战略 B.拖延与休会C.避实就虚 D.擅长抓住实质性问题18._____________指合同管理人员在对合同的主要内容作出说明和说明的基础上，通过组织项目管理人员和各工程小组负责人学习合同条文和合同总体分析结果，使大家熟识合同中的主要内容、各种规定、管理程序，了解承包商的合同责任和工程范围、各种行为的法律后果等，使大家都树立全局观念，避开在执行中的违约行为，同时使大家的工作协调一样。（）A.合同协调 B.合同审查C.合同交底 D.合同谈判19.工程索赔在国际土木工程市场上是合同当事人爱护自身正值权益、弥补工程损失、提高经济效益的重要和有效的手段。很多国际工程项目，承包人通过胜利的索赔能使工程收入的增加达到工程造价的_____________。（）A.1％～2％ B.2％～5％ C.10％～20％ D.50％～100％20.在我国，合同争议解决的方式主要有四种。_____________是解决合同争议最常见的-种最简便、最有效、最经济的方法。（）A.和解 B.调解 C.仲裁 D.诉讼一、单项选择题1.P6()模式运作的项目周期长，业主管理成本较高，前期投入较大，工程变更时引起较多的索赔。A.设计—招标—建立 B.设计—建立C.项目管理 D.设计—选购 —建设2.P38下列()属于合同法律关系的客体。A.承包商B.监理工程师 C.标的D.合同条款3.P36合同法律关系的要素不包括()A.合同法律关系主体B.合同法律关系行为C.合同法律关系客体D.合同法律关系内容4.依据《合同法》规定，担当违约责任的条件接受____，只要当事人有违约行为，即当事人不履行合同或者履行合同不符合约定的条件，就应当担当违约责任。()A.诺成责任原则 B.实践责任原则C.严格责任原则 D.强制责任原则5.设计招标确定中标人后，发包人与中标人在工程设计合同上签字、盖章时，表明()A．要约生效 B.承诺生效 C.合同成立 D.合同生效6.依据招投标法的规定，投标人少于____家的，招标人应当依照招投标法重新招标。()A.2 B.3 C.4 D.57.某涉及国家平安的投资项目，施工单项合同估算价为5000万元人民币，该项目()A．必需公开招标 B.可干脆托付发包C.必需邀请招标 D.必需聘请招标代理机构托付发包8.托付监理合同的标的是____。即监理工程师凭据自己的学问、阅历、技能受业主托付为其所签订其他合同的履行实施监督和管理。()A.物 B.监督 C.过程 D.服务9.监理合同履行中，监理人要调换____须事先经托付人同意。()A.监理工程师 B.总监理工程师C.监理员 D.总监代表10.某建设单位托付设计院担当办公楼设计任务，设计院在完成设计任务30％时，由于某种缘由，办公楼项目停建，建设单位向设计院发出终止合同的通知。依据设计合同示范文本的规定，担当解除合同后果责任的方式应为()A．设计院没收建设单位支付的定金B.设计院没收建设单位支付的定金，建设单位再支付合同设计费的30％C.建设单位支付合同设计费的50％D.设计院没收定金，建设单位再支付合同设计费的50％11.不属于托付勘察范围，发包人又未供应相关资料，致使勘察人在勘察工作中发生人身损害和造成经济损失时，由____担当民事责任。()A.勘察人 B.政府 C.保险机构 D.发包人12.施工合同履行中，发包人拖欠工程结算款，在收到竣工结算报告及结算资料56天内仍不支付，则承包人()A．无权对该工程主见任何权利B.无权申请人民法院拍卖该工程，但可主见该工程全部权C.可以申请人民法院拍卖该工程，承包人优先受偿D.可以留置该工程13.某项目施工须要办理爆破作业的批准手续，但没有刚好获得批准，给承发包双方都造成肯定损失，则()A．承包人的损失都由发包人担当B.发包人的损失都由承包人担当C.双方的损失各自担当D.双方的损失都由审批部门担当14.工程物资选购 合同属于()A．托付合同 B.承揽合同 C.买卖合同 D.财产转移合同15.依据FIDIC《施工合同条件》，当工程师发觉承包商运用的施工设备不能保证工程质量时，要求承包商更换，则()A．增加的费用和工期延误责任都由发包人担当B.增加的费用由发包人担当，工期延误责任由承包人担当C.增加的费用由承包人担当，工期延误责任由发包人担当D.增加的费用和工期延误责任都由承包人担当16.依据FIDIC《施工合同条件》，工程师审查承包商的索赔报告时，对因____提出的索赔，不应计入利润损失补偿。()A．延误移交施工现场B.设计图错误返工C.施工中遇到有文物价值的古迹所作的爱护工作D.业主提前占用部分工程导致承包商后续施工的损失17.一般而言，工程项目实施限制包括成本限制、质量限制、进度限制和合同限制。其中____是核心。()A．成本限制 B.质量限制 C.进度限制 D.合同限制18.依据施工合同示范文本的规定，索赔事务发生后的28天内，承包人应向工程师递交()A．现场同期记录 B.索赔意向通知 C.索赔报告 D.索赔证据19.工程施工索赔分类中，将承包商的索赔划分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不行预见因素索赔等，是依据____进行分类。()A.索赔的合同依据 B.索赔的目的C.索赔事务的性质 D.索赔的起因20.某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同，承包人就起先实际施工。工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同()A．不成立 B.无效 C.成立 D.可撤销一、单项选择题1.______模式具有最明确的责任划分，承包商对工程项目的全部工作负责，即使是自然因素导致的事故，承包商也要负责。()P8A.设计—招标—建立 (EngineeringProctlrementConstruction，EPC模式)B.设计—建立(Design—Build，DB模式)C.项目管理(ProjectManagement，PM模式) D.设计一选购 一建设(EngineeringProctlrementConstruction，EPC模式)2.______是合同当事人双方权利和义务共同指向的对象。()A.质量 B.酬劳C.违约责任 D.标的3.无效合同或者被撒销的合同______没有法律约束力。()A.被确认时 B.自始C.当事人一方提出时 D.双方发生争议时4.在合同法的基本原则中，只有在双方当事人经过协商，意思表示完全一样，合同才能成立，该原则被称为()A.同等原则 B.合同严守原则C.合同自由原则 D.激励交易原则5.我国规定招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起______内订立书面合同，合同内容应依据招标文件、投标文件的要求和中标的条件签订。()A.15日 B.20日C.25日 D.30日6.招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，可以处以______的罚款。()A.1万元以上5万元以下 B.5万元以上10万元以下C.10万元以上15万元以下 D.15万元以上20万元以下7.托付人对监理人履行合同的监督权利体现不包括()A.对监理合同转让和分包的监督B.对监理人员给工程造成损失的，无权要求监理人更换C.对合同履行的监督权D.对监理人员的限制监督8.《建设工程托付监理合同（示范文本）》规定，监理人担当违约责任的原则是()A．补偿性原则 B.惩处性原则C.无过错原则 D.有限责任和过错责任原则9.依据托付监理合同示范文本的规定，当托付人认为监理人无正值理由而又未履行监理义务时。托付人可以()A．发出终止合同通知，终止监理合同B.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，即终止监理合同C.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，可在第一个通知发出后35天内，终止监理合同D.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，可在第一个通知发出后42天内，终止监理合同10.某建设单位托付勘察