2010建筑监理工程师考试合同管理真题及答案

试卷科目：建筑监理工程师考试合同管理2010建筑监理工程师考试合同管理真题及答案PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages2010建筑监理工程师考试合同管理真题及答案第1部分：单项选择题，共48题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。[单选题]1.监理公司指派总监理工程师负责工程项目监理，这种行为的法律性质属于()。A)委托代理B)法定代理C)指定代理D)职务代理答案:A解析:本题考查的是代理种类及法律性质。建筑工程的代理主要是委托代理，项目经理和项目总监就是这种代理。[单选题]2.施工项目的工程担保中，保证期限因保证内容和风险不同而各异。下列保证方式中，保证期限相对较短的是（）。A)施工投标保证B)施工履约保证C)施工预付款保证D)质量保证金保证答案:A解析:本题考查的是保证在建设工程中的应用。施工投标保证的期限是从投标截止日起到确定中标人，一般时间较短，而选项BC，均在施工过程中，均与施工进度有关，时间相对较长。质量保证金，是承包人根据建设单位的要求，在建设工程承包合同履行前，交付给建设单位，用以保证施工质量的资金，一般是担保竣工验收前出现的质量问题。[单选题]3.当事人订立合同，要经过要约、承诺。下列文件中，构成合同要约的是()。A)招标公告B)投标文件C)宣传广告D)招股说明书答案:B解析:本题考查的是合同要约种类。要约必须是特定人的意思表示，必须是以缔结合同为目的。选项B，为要约，选项ACD，为要约邀请。（本知识点新教材已经删除）[单选题]4.《合同法》规定的不安抗辩权制度，是指应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方发生某些情形时可以中止合同。下列情形中，当事人可以行使不安抗辩权中止合同的是()。A)对方当事人降低注册资金B)对方当事人银行贷款数额激增C)对方当事人的法定代表人变更D)对方当事人经营状况严重恶化答案:D解析:本题考查的是合同履行中的抗辩权。应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：(1)经营状况严重恶化；(2)转移财产、抽逃资金，以逃避债务的；(3)丧失商业信誉；(4)有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。当事人没有确切证据就中止履行合同应当承担违约责任。（本知识点新教材已经删除）[单选题]5.根据《合同法》的规定，下列合同中，属于无效合同的是()。A)一方因重大误解而订立的合同B)双方协商一致订立的显失公平的合同C)双方协商一致订立的掩盖非法目的的合同D)一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同答案:C解析:本题考查的是合同的效力。选项A，重大误解；选项B，显失公平；选项D，欺诈。以上情况均属于可变更或可撤销合同。（本知识点新教材已经删除）[单选题]6.施工合同的承包人经发包人同意，将专业工程分包给具有相应资质的分包人。根据《合同法》的规定，该行为属于()。A)债务承担B)债权转让C)债务人向第三人履行债务D)由第三人向债权人履行债务答案:A解析:本题考查的是债务承担。债务承担是指债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的情况。债务人将合同的义务全部或部分转移给第三人的必须经债权人的同意，否则，这种转移不发生法律效力。（本知识点新教材已经删除）[单选题]7.某工程项目的施工合同.因发包人委托的设计单位提供的设计图纸错误，给承包人造成施工损失。根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于承担该损失责任的说法中，正确的是()。A)由设计单位直接向承包人承担违约责任B)由发包人和设计单位对承包人承担连带违约责任C)发包人先向承包人承担违约责任，再向设计单位追究违约责任D)发包人依据设计合同追究设计单位的违约责任后，再将设计单位支付的赔偿金转交给承包人答案:C解析:本题考查的是承担违约责任的条件。当事人一方因第三人原因造成违约时，也应向对方承担违约责任，然后再根据其它依据追究第三方责任。因发包人委托的设计单位提供的设计图纸错误，给承包人造成施工损失，发包人先向承包人承担违约责任，再向设计单位追究违约责任。[单选题]8.某工程项目建设单位与供货商签订工程物资采购合同，并按合同约定支付了10万元定金。此后供货商违约，按合同约定的违约条款计算的违约金为25万元。对此违约事件，建设单位有权要求供货商支付()万元。A)10B)25C)20D)35答案:D解析:本题考查的是违约责任。定金与违约金不能同时适用，只能选择适用。由非违约方按照对自己最有利的方式选择。如选择定金罚则，则双倍返还，拿回20万元，其中10万元还是自己先前预付的，相当于只获得了10万元的补偿。如按违约金条款，可获得25万元违约金，同时拿回自己先前支付的10万元定金，共35万元。自然是按违约金条款对非违约方更有利。[单选题]9.根据《担保法》的规定，下列关于抵押担保和质押担保主要区别的说法中，正确的是()。A)抵押物必须是债务人的财产，质押物可以是第三人的财产B)抵押物必须是第三人的财产，质押物可以是债务人的财产C)担保期间，抵押物必须转移给债权人，质押物不需转移给债权人D)担保期间，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人答案:D解析:本题考查的是担保方式。担保期间，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人。[单选题]10.某工程的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力。下列关于组织该工程招标的说法中，正确的是()。A)招标申请经批准后，招标人可以自行招标B)办理招标备案后，招标人可以自行招标C)无须办理招标备案，招标人可以自行招标D)办理招标备案后，招标人应委托代理机构招标答案:B解析:本题考查的是招标投标法律制度。招标人应先办理招标备案，之后招标人可以自行招标，无须审批。[单选题]11.公开招标时，下列对投标人提供的文件进行评审的内容中，不属于评标委员会评审内容的是()。A)投标文件的符合性鉴定B)投标人的资格预审C)商务标评审D)技术标评审答案:B解析:本题考查的是评标内容。选项B，资格预审不包含在评标内容之中，是独立的一步。参见教材P59。[单选题]12.下列投标文件对招标文件响应的偏差中，属于细微偏差的是()。A)联合体投标没有联合体协议书B)投标工期长于招标文件要求的工期C)投标报价的大写金额与小写金额不一致D)投标文件没有投标人授权代表的签字答案:C解析:本题考查的是招标程序。细微偏差是指投标文件基本上符合招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。（本知识点新教材已经删除）[单选题]13.根据《招标投标法》的规定，招标过程中发生下列情况的，招标人可以据此没收投标保证金的是()。A)投标文件的密封不符合招标文件的要求B)投标人购买招标文件后不递交投标文件C)投标文件中附有招标人不能接受的条件D)投标截止日期后要求撤回投标文件答案:D解析:本题考查的是投标保证金。在下列情况下可以没收投标保证金：(1)投标人在投标保函格式中规定的投标有效期内撤回其投标；(2)中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正；(3)中标人根据规定未能提交履约保证金；(4)投标人采用不正当的手段骗取中标。[单选题]14.某工程项目招标采用评标价法评标。中标人的投标报价为5000万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为()。A)4850万元和5000万元B)4850万元和4850万元C)5150万元和5000万元D)5150万元和4850万元答案:A解析:本题考查的是评标。投标报价5000万元，工期提前优惠，减去150万元，则评标价为5000-150=4850万元，合同价应该是投标价而不是评标价，所以是5000万元。（本知识点新教材已经删除）[单选题]15.下列关于中标人选定原则的说法中，不正确的是()。A)设计招标应为设计方案最优者B)监理招标应为施工管理和协调能力最优者C)施工招标为投标报价最低者D)永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者答案:C解析:本题考查的是中标人选定原则。施工招标为投标报价最低者不是中标的唯一标准，有的要求必须进入范围，还要综合考虑其它因素。[单选题]16.根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，由委托人提供的检测设备改由监理单位自备时，设备使用的补偿金额计算方法是()。A)补偿金额=设备原值*设备在工程上使用的时间B)补偿金额=设备原值*设备在工程上使用的时间+设备折旧率C)补偿金额=设备原值*设备在工程上使用的时间占折旧年限的比例+管理费D)补偿金额=设备原值*设备折旧率+管理费答案:C解析:本题考查的是补偿金额的计算方法。补偿金额=设备原值*设备在工程上使用的时间占折旧年限的比例+管理费。（本知识点新教材已经删除）[单选题]17.根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，监理合同的有效期指的是()。A)合同约定的开始日至完成日B)合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日C)合同签订日至合同约定的完成日D)合同约定的开始日至工程验收合格日答案:B解析:本题考查的是监理合同的有效期。监理合同的有效期为双方签订合同后，工程准备开始到监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理收到监理报酬尾款，监理合同才终止。（本知识点新教材已经删除）[单选题]18.某工程监理合同履行中，委托人与科研机构的试验室签订了负责施工期间材料和工艺质量检测试验的技术服务合同。按照《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，下列关于监理人工作的说法中，不正确的是()。A)试验室应接受监理人的指示，完成要求进行的检测试验项目B)监理人应监督试验过程，对试验数据的正确性承担连带责任C)监理人对依据不准确的试验数据作出的错误判断，不承担责任D)试验数据正确，监理人作出错误判断应承担责任答案:B解析:本题考查的是委托人的义务。试验机构的人员应接受监理工程师的指示完成相应的试验工作，但监理人既不对检测试验数据的错误负责，也不对由此而导致的判断失误负责。[单选题]19.施工合同履行过程中，承包人因采用监理工程师的合理化建议而节约了施工成本并提高了项目经济效益，监理人按监理合同专用条款的约定获得经济奖励，奖金应当由()支付。A)委托人B)承包人C)委托人和承包人共同D)政府主管部门答案:A解析:本题考查的是监理合同的酬金。施工合同履行过程中，承包人因采用监理工程师的合理化建议而节约了施工成本并提高了项目经济效益，监理人按监理合同专用条款的约定获得经济奖励，该奖金是由委托人支付给监理人。（本知识点新教材已经删除）[单选题]20.根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，下列工作中不属于监理人义务的是()。A)协调工程项目的外部关系B)报送监理人员情况C)保守工程秘密D)协调合同管理工作答案:A解析:本题考查的是监理人的义务。协调工程项目的外部关系是建设单位的义务。（本知识点新教材已经删除）[单选题]21.根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，合同履行过程中，监理人可以单方面提出终止合同的情况是()。A)委托人不及时提供与业务有关的工程信息资料B)委托人订购的设备到货延误，导致施工停工超过半年C)委托人增加的监理工作内容过多D)执行监理业务的时间已到合同约定的日期而工程尚未完工答案:B解析:本题考查的是监理人可以单方面提出终止合同的情况。监理人员可以单方面提出终止合同的情况有两种：一是监理人未获得酬金30口内且委托人未进行任何书面解释；二是非监理人原因暂停监理业务期限已超过半年。选项B，属于第二种原因。（本知识点新教材已经删除）[单选题]22.根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，当委托人拖欠监理费用而又未提出任何书面解释时，下列终止合同的说法中，正确的是()。A)监理人发出终止合同通知，通知发出14天后，合同即行终止B)监理人发出终止合同通知，通知发出14天内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二个通知到达时合同即行终止C)监理人发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可在第一个通知发出35日内终止合同D)监理人发出终止合同通知，通知发出14日未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日内仍未得到答复可终止合同答案:D解析:本题考查的是监理人可以单方面提出终止合同的情况。委托人拖欠监理费用而又未提出任何书面解释时，监理人可向委托人发出终止合同通知，通知发出14日未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日内仍未得到答复可终止合同。（本知识点新教材已经删除）[单选题]23.某工程采用公开招标方式选定设计单位。2009年10月6日发包人下达中标通知书，2009年10月25日双方依法签订合同，2009年10月27日发包人支付了定金，2009年10月28日设计人收到定金。此设计合同中，设计期限起始时间应为()。A)2009年10月6日B)2009年10月25日C)2009年10月27日D)2009年10月28日答案:D解析:本题考查的是设计合同生效时间。设计人收到定金时间就是设计期限起始时间。（本知识点新教材已经删除）[单选题]24.某工程设计合同约定的合同价为100万元，定金为合同价的20%。设计工作完成40%时，发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设，通知设计单位解除设计合同。按照建设工程设计合同示范文本的规定，发包人应赔偿设计单位的违约金额为()万元。A)20B)40C)50D)100答案:C解析:本题考查的是发包人原因要求解除设计合同。在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。[单选题]25.实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由()以书面形式通知承包人。A)总监理工程师B)监理人C)发包人D)总监理工程师代表答案:C解析:本题考查的是发包人责任。建设工程委托监理合同中规定，委托人应为监理人顺利履行合同义务做好协助工作。协助工作的内容包括：将授予监理人的监理权利以及监理机构主要人员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的第三方，并在第三方签订的合同中予以明确；在双方议定的时间内，免费向监理人提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料；为监理人驻地监理机构开展正常工作提供协助服务。（本知识点新教材已经删除）[单选题]26.根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人按照工程师的指示完成新增附加工作后，给承包人增加的支付款属于()。A)费用B)追加合同价款C)索赔款D)可接受合同金额答案:B解析:本题考查的是追加合同价款的含义。追加合同价款是指合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后，按照计算合同价款的方法，给承包人增加的合同价款。[单选题]27.施工合同中，通常基于工程的性质和承包工程量等因素约定工程预付款，其目的是()。A)担保发包人能够按期支付工程进度款B)发包人帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难C)表明发包人与承包人合作的诚意D)防止承包人擅自变更、终止施工合同答案:B解析:本题考查的是工程预付款的作用。预付款是发包人为了帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难，提前给付的一笔款项。（本知识点新教材已经删除）[单选题]28.因承包人有某项专利技术及设计资质，施工合同内约定部分施工图设计包括在承包工作范围内。承包人完成的该部分工程设计文件，应首先提交给()审核。A)发包人B)设计文件的审批机构C)监理工程师D)承担工程初步设计的设计院答案:C解析:本题考查的是施工准备阶段的合同管理。承包人负责设计的图纸应在合同约定的时间内将按规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核，经过工程师签认后才可以使用。（本知识点新教材已经删除）[单选题]29.某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人的施工期应为()。A)自2月1日始，至12月5日止B)自2月1日始，至12月20日止C)自2月5日始，至12月5日止D)自2月5日始，至12月20日止答案:A解析:本题考查的是施工期的含义。承包人的延期开工未获得工程师批准，所以开工日期仍然为2009年2月1日，而不是实际动工日。工程竣工日为承包人提交竣工验收报告之日，非实际通过验收之日。[单选题]30.根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于承包人负责采购的工程设备到货检验的说法中，正确的是()。A)由承包人提供设备合格证明，并对设备质量进行到货检验B)由设备制造商提供设备合格证明，并对设备质量进行到货检验C)承包人应在设备到货时与发包人共同核验D)承包人应在设备到货时与工程师共同核验答案:D解析:本题考查的是对材料和设备的质量控制。承包人采购的材料设备到货：(1)承包人负责采购材料设备的，应按照合同专用条款及设计要求和有关标准采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。(2)承包人在材料设备到货前24小时应通知工程师共同进行到货清点。(3)承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应在工程师要求的时间内运出施工现场，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，延误的工期不予顺延。[单选题]31.合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于行为的是()。A)地震灾害导致施工暂停B)恶劣气候影响施工安全C)社会动乱影响施工进度D)图纸设计错误导致的工程返工答案:D解析:本题考查的是合同法律关系的产生、变更和消灭。法律事实分为行为和事件。行为是法律关系主体有意识的、能够引起法律关系发生变更和消灭的活动；事件是不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同的法律关系产生、变更、消灭的客观现象。选项ABC，均属事件，选项D，属于行为。[单选题]32.根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于隐蔽工程检验的说法中，不正确的是()。A)工程师与承包人共同检验B)工程师无故不参加验收，视为该隐蔽工程通过检验C)工程师未在检验记录上签字，承包人7日内不得进行工程隐蔽D)验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内返工后重新报验答案:C解析:本题考查的是隐蔽工程检验。经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。[单选题]33.某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后于计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是()。A)追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额B)工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金C)承包人按合同约定的拖期违约金的计算方法承担违约责任D)按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工答案:C解析:本题考查的是施工进度管理。不管实际进度是超前还是滞后于计划进度，只要与计划进度不符时，工程师都有权通知承包人修改进度计划，以便更好地进行后续施工的协调管理。承包人应当按照工程师的要求修改进度计划并提出相应措施，经工程师确认后执行。工程师不对确认后的改进措施效果负责，这种确认并不是工程师对工程延期的批准，而仅仅是要求承包人在合理的状态下施工。因此，如果修改后的进度计划不能按期完工，承包人仍应承担相应的违约责任。[单选题]34.根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列施工合同履行中发生的事件，既可作为顺延合同工期的理由，又可作为调整合同价款理由的是()。A)地方税费发生变化B)工程造价管理部门公布的价格调整C)施工作业导致停水2天D)一周内限电导致累计停工时间超过1个工作日答案:D解析:本题考查的是施工过程的合同管理。可以顺延合同工期的一定是非承包人原因，且引起了时间的拖延。选项AB，会引起调整合同价款，但不会拖延时间；选项C，拖延了时间，但属于施工方自己的责任。[单选题]35.根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于工程量计量的说法中，正确的是()。A)按照承包人完成的实际工程进行计量B)只对承包人完成的合格工程进行计量C)对超挖的工程量不予计量，但对超挖部分的回填工程量予以计量D)承包人施工原因造成返工的工程量也应予以计量答案:B解析:本题考查的是工程量计量规定。工程师对照设计图纸，只对承包人完成的永久工程合格工程量进行计量。[单选题]36.工程施工应遵守工程所在地对环境保护的管理规定。《建设工程施工合同（示范文本）》对办理施工环保许可的规定是()。A)承包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用B)承包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用C)发包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用D)发包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用答案:A解析:本题考查的是施工环境管理。承包人按规定办理有关环境保护手续，发包人承担由此发生的费用。（本知识点新教材已经删除）[单选题]37.根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于设备试车达不到要求时确定责任方的说法中，正确的是()。A)由于设计原因试车达不到要求，由工程师指示设计单位修改设计，承包人负责重新安装，发包人承担相应费用B)发包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由承包人负责拆除并重新采购，发包人承担相应的费用C)承包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由发包人负责重新采购，承包人负责安装并承担相应的费用D)由于施工安装原因试车达不到要求，承包人承担返工的费用答案:D解析:本题考查的是工程试车。选项A，应由发包人而非工程师指示设计单位修改；选项B，应由承包人拆除，由发包人重新采购；选项C，承包人采购的设备有问题应由承包人重新采购。（本知识点新教材已经删除）[单选题]38.根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于试车组织责任的说法中，正确的是()。A)发包人采购的设备，试车前的准备工作由发包人负责组织B)承包人采购的设备，联动无负荷试车由承包人负责组织C)承包人采购的设备，投料试车由发包人负责组织D)发包人采购的设备，单机无负荷试车由发包人负责组织答案:C解析:本题考查的是工程试车。谁组织试车工作，与谁采购设备无关，与试车的类型有关。单机无负荷试车由承包人组织；联动无负荷试车由发包人组织；投料试车（竣工后投入使用）由发包人负责组织。（本知识点新教材已经删除）[单选题]39.根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整结算资料的时间应为()。A)工程竣工验收报告经发包人认可后28天B)提交工程竣工验收报告后28大C)移交工程后14天D)通过工程竣工验收后14天答案:A解析:本题考查的是竣工结算。工程竣工验收报告经发包人认可后28天，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整结算资料。（本知识点新教材已经删除）[单选题]40.根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列发包人违约的情形中，承包人依法可以与发包人协议将工程折价并就该工程折价的价款优先受偿的是()。A)发包人严重拖欠工程进度款B)发包人拖延组织工程竣工验收C)发包人拒绝支付工程竣工结算款D)发包人指令使用质量不合格的建筑材料答案:C解析:本题考查的是竣工结算。发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工计算报告及结算资料后56天内仍不支付，承包人可以与发包人协议将工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或拍卖的价款优先受偿。（本知识点新教材已经删除）[单选题]41.建筑材料采购合同履行中，采购方变更到货地点，未在合同规定的时限内及时通知供货商，导致供货商仍将货物通过铁路发运到合同约定的地点。关于运费及相关费用的承担，下列说法中，正确的是()。A)由供货商承担供货的全部运费B)由采购方承担自行运到目的地所需费用C)由供货商承担货物转运增加的保险费用D)由采购方和供货方共同承担转运费用答案:B解析:本题考查的是建筑材料采购合同履行中采购方的违约责任。不论是由于采购方在合同内错填到货地点或接货人，还是未在合同约定的时限内及时将变更的到货地点或接货人通知对方，导致供货方送货或代运过程中不能顺利交接货物，所产生的后果均由采购方承担。责任范围包括：自行运到所需地点或承担供货方及运输部门按采购方要求改变交货地点的一切额外支出。[单选题]42.根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列情形中，业主不能凭履约保函索赔的是()。A)因承包商的严重违约行为，业主解除合同B)竣工验收的启动试车部分参数指标未达到规定的合格标准C)对业主与承包商的合同纠纷，仲裁机构裁定承包商应支付赔偿款，承包商拒绝支付D)承包商收到因施工质量原因的保修通知后，超过42天未派人修补缺陷工程，业主请其他承包商修复答案:B解析:本题考查的是FIDIC《施工合同条件》中建设单位凭履约保函索赔情形。选项B，试车未达合格，可进行第二次试车。（本知识点新教材已经删除）[单选题]43.采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同，用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是()。A)合同工期B)竣工日期C)施工期D)合同有效期答案:A解析:本题考查的是合同履行中涉及的期限。合同工期的时间界限作为衡量承包商是否按合同约定期限履行施工义务的标准。施工期与合同工期比较，决定是提前竣工还是延误竣工。（本知识点新教材已经删除）[单选题]44.根据FIDIC《施工合同条件》的规定，业主选择的指定分包商应当与()签订分包合同。A)业主B)工程师C)承包商D)承包商代表答案:C解析:本题考查的是指定分包商。指定分包商是由业主选定的，但他的法律地位还是分包商和承包商签订合同。[单选题]45.采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同，最终解决合同争议的方式应是()。A)提交工程师决定B)提交争端裁决委员会决定C)诉讼D)仲裁答案:D解析:本题考查的是解决合同争议的方式。在FIDIC施工合同中，没有诉讼这种解决办法，最终的方式是仲裁。（本知识点新教材已经删除）[单选题]46.根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列关于对承包商自有施工设备管理的说法中，正确的是()。A)承包商根据施工需要自行决定施工机械进场和撤离的时间B)施工机械从施工现场运出须经过工程师的批准C)运送承包商人员的运输车辆只能在施工现场使用D)承包商自备的施工机械一经运抵现场即为业主所有答案:B解析:本题考查的是FIDIC合同中对承包商自有施工设备管理规定。施工机械从施工现场运出须经过工程师的批准。（本知识点新教材已经删除）[单选题]47.承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于()。A)工程延误索赔B)工程变更索赔C)工程加速索赔D)合同工期索赔答案:C解析:本题考查的是索赔的类型。工程加速索赔是指由于发包人或工程师指令承包人加快施工速度，缩短工期，引起承包人的人、财、物的额外开支而提出的索赔。（本知识点新教材已经删除）[单选题]48.根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列工程师对承包商索赔的处理决定中，不正确的是()。A)通过变更删减部分承包工作内容的，给予费用补偿并相应缩短合同工期B)完成变更指令增加的施工项目，给予费用补偿并顺延合同工期C)因不可预见的外界条件对施工的干扰，给予费用补偿并顺延合同工期D)异常不利的气候条件影响导致施工暂停，费用不予补偿但顺延合同工期答案:A解析:本题考查的是工程师对承包商索赔的处理。选项A工程师只有延长工期的权限，但无缩短合同工期的权限，缩短工期属于合同变更。第2部分：多项选择题，共30题，每题至少两个正确答案,多选或少选均不得分。[多选题]49.合同法律关系的主体是参加合同法律关系，享有相应权利，承担相应义务的当事人。下列主体中，可以作为合同法律关系主体的有()。A)政府机关B)法人的分支机构C)大学所属二级学院D)事业单位E)社会团体答案:ABDE解析:本题考查的是合同法律关系主体。合同法律关系的主体可以是自然人、法人、其他组织。选项B属于其他组织中的内容，选项A、D、E是法人的内容，也就是具有法人条件的行政法人、事业单位、社会团体可以作为合同法律关系的主体。[多选题]50.下列关于建筑工程一切险保险人的保险责任期限的说法中，正确的有()。A)工程施工延误竣工，保险责任至保险单约定的时间止B)工程提前竣工，保险责任仍至保险单约定的时间止C)工程提前竣工，工程竣工日为保险责任终止日D)被保险人提前使用部分单位工程，不对保险单约定的责任期限产生影响E)被保险人提前使用部分单位工程，该部分工程的开始使用日为保险责任终止日答案:ACE解析:本题考查的是建筑工程一切险保险人的保险责任期限。建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。但在任何情况下，保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日。[多选题]51.根据《合同法》的规定，下列关于格式条款合同的说法中，正确的有()。A)格式条款合同的起草方应遵循公平原则确定当事人之间的权利义务B)订立合同时，起草方有义务请对方注意免除其责任的条款C)订立合同时，不允许对合同的任何条款做改动D)发生合同争议时，如果涉及合同条款有两种以上不同解释，应由起草方解释E)发生合同争议时，如果涉及合同条款有两种以上不同解释，应采用对起草方不利的解释答案:ABE解析:本题考查的是格式条款合同。格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款。格式条款合同的起草方应遵循公平原则确定当事人之间的权利义务，订立合同时，起草方有义务请对方注意免除其责任的条款，发生合同争议时，如果涉及合同条款有两种以上不同解释，应采用对起草方不利的解释。（本知识点新教材已经删除）[多选题]52.《合同法》规定的承担缔约过失责任的构成要件有()。A)缔约一方有受损害的事实B)缔约过失责任方有过错C)缔约方违反要约约定D)缔约当事人的过错与损失有因果关系E)合同尚未成立答案:ABDE解析:本题考查的是承担缔约过失责任的构成要件。构成要件包括：(1)缔约一方有受损害的事实；(2)缔约过失责任方有过错；(3)缔约当事人的过错与损失有因果关系；(4)合同尚未成立。（本知识点新教材已经删除）[多选题]53.《合同法》规定的合同变更条件包括()。A)有效的合同B)协商一致C)合同当事人一方确有变更理由和依据D)须经合同管理机关批准E)变更内容明确答案:ABE解析:本题考查的是合同变更条件。合同变更的条件包括：(1)有效的合同；(2)变更内容明确；(3)协商一致。（本知识点新教材已经删除）[多选题]54.下列解决合同争议的文件中，具有法律强制力的有()。A)监理工程师主持下发包人和承包人达成的和解协议B)建设行政管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议C)仲裁机构主持下发包人和承包人达成的仲裁调解书D)法院主持下发包人和承包人达成的民事调解书E)合同管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议答案:CD解析:本题考查的是合同争议的解决。和解和调解的结果没有强制执行的法律效力，不包括仲裁和诉讼程序中在仲裁庭和法院的主持下的和解和调解。因此诉讼和仲裁下和解和调解的结果具有法律强制力。（本知识点新教材已经删除）[多选题]55.根据《招标投标法》的规定，下列各类项目中，必须进行招标的有()。A)大型基础设施建设项目B)涉及国家安全的保密工程项目C)国家融资的工程项目D)世界银行贷款项目E)采用特定专有技术施工的项目答案:ACD解析:本题考查的是招标投标法律制度。必须招标的范围：关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目；关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目；使用国有资金投资项目；国家融资项目；使用国际组织或者外国政府资金的各类建设项目，施工单项合同估算价在200万元人民币以上，或单项合同估算价虽低于200万元人民币，但项目总投资额在3000万元人民币以上的工程应采用招标方式订立合同。选项BE，是可以不进行招标的项目。（本知识点新教材有些改动）[多选题]56.招标人向建设行政主管部门申请办理招标手续时，所提供的招标备案文件应说明的情况有()。A)招标工作范围B)对投标人的资质要求C)招标公告D)资格预审条件E)招标方式和计划工期答案:ABE解析:本题考查的是招标程序。招标备案文件应说明：招标工作范围；招标方式；计划工期；对投标人的资质要求；招标项目的前期准备工作的完成情况；自行招标还是委托代理招标等内容。[多选题]57.根据《招标投标法》的规定，开标时发现投标文件未完全符合招标文件要求的下列情况中，导致投标文件无效的有()。A)投标文件未按要求予以密封B)投标函未加盖企业法定代表人印章C)投标人未提供投标保函或投标保证金D)投标文件对招标文件的响应存在细微偏差E)联合体投标未附联合体共同投标协议书答案:ABCE解析:本题考查的是招标程序。选项D，是在评标阶段发现的问题，且是细微偏差，不会导致投标文件无效。（本知识点新教材已经删除）[多选题]58.工程设计招标与施工招标的主要区别有()。A)招标文件的内容不同B)投标保函的保证范围不同C)对投标书的编制要求不同D)开标形式不同E)评标原则不同答案:ACDE解析:本题考查的是工程设计招标与施工招标的主要区别。工程设计招标与其他招标的不同的主要表现在以下几个方面：(1)招标文件内容不同；(2)对投标书的编制要求不同；(3)开标形式不同；(4)评标原则不同。[多选题]59.根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，委托人与监理人通过招标程序签订监理合同的，下列文件中，属于合同组成部分的有()。A)中标函B)监理委托函C)工程监理合同标准条件D)投标保函E)规范和规程答案:ABC解析:本题考查的是监理合同组成内容。对委托人和监理人有约束力的合同，除双方签署的?合同?协议外，还包括以下文件：(1)监理委托函或中标函；(2)建设工程委托监理合同标准条件；(3)建设工程委托监理合同专用条件；(4)在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。（本知识点新教材已经删除）[多选题]60.根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，委托人对监理人履行合同的监督事项包括()。A)监理人选择的监理工作分包单位须征得委托人同意B)监理人调换总监理工程师须征得委托人同意C)批准监理人的监理工作实施细则D)审查监理人提交的监理报告E)要求更换不称职的监理人员答案:ABDE解析:本题考查的是委托人对监理人履行合同的监督事项。委托人对监理人履行合同的监督事项包括：(1)对监理合同转让和分包的监督，选项A属于该部分内容；(2)对监理人员的控制监督，选项B属于该内容；(3)对合同履行的监督权，选项D、E属于该部分内容。（本知识点新教材已经删除）[多选题]61.根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，下列权利中，监理人执行监理业务时可以行使的有()。A)工程设计的建议权B)工程项目质量、工期和费用的监督控制权C)施工承包单位的选定权D)工程设计变更的决定权E)工程项目协作单位协调工作的主持权答案:ABE解析:本题考查的是监理人执行监理业务可以行使的权利。按照范本通用条件的规定，监理委托人和第三方签订承包合同时可行使的权利包括：(1)建设工程有关事项和工程设计的建议权；(2)对实施项目的质量、工期和费用的监督控制权；(3)工程建设有关协作单位组织协调的主持权；(4)在业务紧急情况下，为了工程和人身安全，尽管变更指令已超越了委托人授权而又不能事先得到批准时，也有权发布变更指令，但应尽快通知委托人；(5)审核承包人索赔的权利。选项C、D，是委托人的权利。（本知识点新教材已经删除）[多选题]62.根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，下列监理工作中，属于附加监理工作的有()。A)由于委托人的原因使工作受阻而增加的工作B)由于第三方的原因使工作受阻而增加的工作C)由于委托人要求增加服务内容和工作范围而增加的工作D)非监理人的原因导致监理业务暂停后的恢复工作E)非监理人的原因导致监理合同终止的善后工作答案:ABC解析:本题考查的是监理合同的履行。选项D、E，属于监理的额外工作内容。看到善后、恢复、准备等字眼，应马上意识到是额外监理工作。（本知识点新教材已经删除）[多选题]63.根据《建设工程勘察合同示范文本》的规定，发包人配合勘察人开展勘察工作的义务包括()。A)办理施工许可证B)拆除地下障碍物C)平整施工现场D)挖好排水沟渠E)接通水源电源答案:BCDE解析:本题考查的是发包人应为勘察人提供的现场工作条件。选项A，是发包人应该做的，但不是配合勘察人的工作。[多选题]64.根据《建设工程设计合同示范文本》的规定，发包人的义务包括()。A)按时提供设计依据文件B)负责设计成果的报批手续C)负责审查各阶段设计文件D)保证设计质量E)为设计人提供施工现场工作条件答案:BE解析:本题考查的是设计合同履行管理。发包人的义务包括：(1)提供必要的现场工作条件；(2)外部协调工作；(3)其他相关工作；(4)保护设计人知识产权；(5)遵循合理设计周期的规律。（本知识点新教材发生变化，删除了?按时提供设计依据文件?这一义务）[多选题]65.建设工程施工招标确定中标人后，合同协议书中有关工期的内容应包括()。A)开工日期B)竣工日期C)施工期D)合同工期总日历天数E)合同工期总工作天数答案:ABD解析:本题考查的是合同协议书中有关工期的规定。在合同协议书中应明确注明开工日期、竣工日期、合同工期总日历天数。（本知识点新教材已经删除）[多选题]66.根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款的规定，当合同的组成文件之间出现矛盾或歧义时，下列有关文件优先解释顺序中，正确的有()。A)中标通知书-合同协议书-合同专用条款B)中标通知书-投标书-合同通用条款C)履行过程中的书面洽商-合同专用条款-工程量清单D)投标书-合同专用条款-标准规范E)图纸-合同专用条款-工程量清单答案:BCD解析:本题考查的是合同文件优先解释顺序。合同的优先解释顺序：(1)合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标函及投标函附录；(4)合同专用条款；(5)合同通用条款；(6)技术标准和要求；(7)图纸；(8)已标价的工程量清单；(9)其他合同文件--经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。（本知识点新教材发生变化）[多选题]67.建设工程开工前，合同各方应当做好各项准备工作。下列工作中，属于工程师准备工作范围的有()。A)开通施工现场公共道路B)水准点与坐标控制点的交验C)办理施工许可手续D)审查承包人提交的施工进度计划E)书面通知发包人及时支付工程预付款答案:BD解析:本题考查的是建设工程开工前工程师准备工作。工程师准备工作范围即：水准点与坐标控制点的交验，审查承包人提交的施工进度计划。选项AC，为发包人工作，选项E，为承包人工作。（本知识点新教材已经删除）[多选题]68.根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，导致现场发生暂停施工的下列情形中，承包商在执行工程师暂停施工的指示后，可以要求发包人追加合同价款并顺延工期的包括()。A)施工作业方法可能危及邻近建筑物的安全B)施工中遇到了有考古价值的文物C)发包人订购的设备不能按时到货D)施工作业危及人身安全E)发包人未能按时移交后续施工的现场答案:BCE解析:本题考查的是施工过程的合同管理。非承包人原因造成既拖延了工期，又带来了经济上的损失，按此标准选择。选项AD，承包人原因；选项CE，为发包人原因，选项B，为客观情况，均非承包人原因，且均带来时间上的拖延以及经济上的支出或损失。[多选题]69.根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，合同履行发生的下列费用中，可纳入承包人提交的工程进度款支付申请书中的款项包括()。A)本期完成的工程量对应报价单的相应价格计算的工程款B)设计变更调整的合同价款C)因不可抗力导致人员伤亡的损害赔偿款D)本期应扣回的工程预付款E)承包人的索赔款答案:ABDE解析:本题考查的是工程进度款的支付。因不可抗力导致人员伤亡的损失由各自承担责任，不应该列入进度款支付申请书中。[多选题]70.根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，因不可抗力事件导致的下列损失中，应由发包人承担的包括()。A)工程本身的损失B)承包人采购的运至施工现场待安装工程设备的损失C)工