建筑工程承包合同样板（18篇）

建筑工程承包合同样板（优质18篇）承包合同须要明确双方的权责义务，以避开纠纷和不必要的损失。下面是一些常见问题和风险提示，供大家在签订承包合同时参考。

建筑工程承包合同

甲方（发包方）：

负责人：

乙方（承包方）：

负责人：

经甲、乙双方充分协商，甲方同意将本公司承揽的__________施工项目以内部责任的形式承包乙方施工，现就承包内容及方法协商达成以下条款，望共同遵守。

1、工程名称：

2、工程地点：

4、承包范围。

5、承包方式。

1、工程总施工工期为______日历天，工程开工工期以开发商开出的《开工通知书》时间为准，起先计算施工工期。

2、竣工时间以开工日期起至第______天为止。

3、以上工期除人力不行抗力因素以外的因素均考虑在内。

4、如遇不行抗力因素，经双方协商后，工期顺延。

1、甲方职责。

（1）负责施工前的打算工作，保证工程交接时符合施工条件。

（2）刚好交付图纸，设计变更时要刚好与乙方协商。

（3）对工程进行平安监督、检查。

（4）工程竣工时，刚好组织人员进行验收。

（5）按时支付工程款，不得无故拖延。

2、乙方职责。

（1）熟识图纸与合同的所以内容。

（2）主动协作甲方在设计变更时的工作。

（3）平安生产，文明施工，酒后不得作业，不得穿拖鞋进场。

（4）工程完工时刚好通知甲方验收。

1、乙方承包范围内工程造价约为______万人民币，详细总造价待工程竣工验收后按实际面积实行。

1、乙方工程施工完成，已具备了竣工验收条件，必需提前______天按国家有关规定向监理单位和开发商供应完整的竣工图纸、相关资料及竣工验收报告等。

2、竣工验收由甲方有关部门进行验收，分项工程由乙方负责。

本合同的履行过程中，任何一方违约都要向守约方担当违约责任，负责守约方因此受到的全部损失。

因本合同的履行，双方发生争议，都应先协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地、合同履行地的法院提起诉讼。

1、本合同一式______份，双方各执______份，具有同等效力。

2、本合同自双方签字盖章后生效，自合同全部履行完毕后失效，

3、本合同未尽事宜，双方协商解决。

甲方：

住址：

代表人：

联系方式：

合同签订地：

合同履行地：

签订时间：_______年_______月_______日。

乙方：

住址：

负责人：

联系方式：

合同签订地：

合同履行地：

签订时间：_______年_______月_______日。

建筑工程承包合同

发包单位：______（甲方）。

承包班组：______（乙方）。

依据甲方与建设单位签订的工程施工承包合同书（以下简称“合同书”），现甲方同意由乙方组织调遣施工队伍，担当本工程的施工任务，为了明确甲、乙双方的职责，确保本工程的施工平安、工程施工质量、工程施工工期，经双方协商，订立以下协议条款，以资共同遵守。

一、工程名称：村农用桥及排洪沟、村道水毁修复工程。

二、工程地点：村民委员会。

三、工程内容：______。

四、承包形式：包工料。

五、工程期限：乙方应按“合同书”规定的施工期限支配施工。工程施工过程中建设单位若给奖金则归乙方运用，若发生罚款亦由乙方负担。

六、施工管理：

1、乙方必需严格根据施工图纸技术规范进行施工，确保工程质量，如固工程质量问题造成的一切损失和费用由乙方自行担当。

2、乙方应加强本工程的施工管理，如固管理不善引起工程的停工或无法接着完成本工程的施工任务，一切责任全部由乙方负责。

七、平安生产：

乙方应加强平安生产管理，保证本工程现场的施工平安，重视工人的平安教化，做好岗前平安培训工作，特种作业人员应持证上岗，健全平安生产岗位职责，严格执行操作规程平安施工。若由于乙方的管理不善或工人的过失，造成的人身伤亡、设备和工程质量事故，工地火灾以及其他人为事故，其全部责任由乙方自行负责。

八、甲方委派同志为工地工程技术人员，负责本工程的测量放样，办理现场签证以及工程的决算等事项，乙方指定同志为本工程工地代表，全权负责本工程的一切有关事项。

九、工程结算：

1、本工程结算按扣除甲方供应的材料后以实际完成的工程量乘以合同单价进行结算。

十、其他有关事项按“合同书”的条款执行，未尽事宜由双方协商解决。

十一、本协议经双方签字生效，工程完工结算付清款项后自行失效。

十二、本协议一式贰份，甲、乙双方各两份，同等效力。

甲方：______乙方：______。

代表：______代表：______。

立协议日期：______

建筑工程承包合同样板

甲方：(以下简称甲方)。

乙方：(以下简称乙方)。

现甲方江西慧建装璜有限公司将装修工程承包给乙方，由乙方负责项目承包并实施施工;为了保证工程质量和平安生产，使工程施工顺当完成。经甲、乙双方协商一样，自愿制定以下条款，双方共同遵守履行。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程内容：详见工程预算、图纸和甲方指定及要求。

四、甲方管理代表：

五、工程款项结算方式及相关手续：

1、项目经理的费用按占甲方商定的(费用承包、辅材包干认可)执行，施工期间可预领20%，在工程竣工交付后，甲方除扣留20__元作保修金(保修期为壹年)，其余一次性付清。

2、各班组工资的付给按甲方制定的工种班组合同书执行，不得超付及拖欠。

3、工程的各种其他费用应在甲方的指导下刚好把事情对接处理，不得弄虚作假(由承包人负责经办)，否则作相应经济惩罚(25倍以上)。

七、工程质量：本工程要求施工质量优良，经甲方相关部门验收合格;。

八、乙方责任：

1、乙方应严格根据甲方工程部的支配及相关管理去执行，及工程的各项工作进行，否则由此引起的一切责任由乙方担当。

2、根据施工图及甲方的要求和《施工规范》施工。

3、保修期间如有质量问题，乙方在接甲方通知后二天内到达并修复，除人为造成损坏外，一切费用由乙方自理，甲方不负任何经济责任(如乙方未修复，则甲方按费用的双倍另行劝慰修理)。

5、乙方有义务维护甲方的社会信誉及形象，如因工程质量或其他问题在用户造成恶劣影响的除赔偿用户的损失外，甲方可对乙方罚款壹万元，并在工程款项中扣除。

6、乙方应仔细做好平安施工，杜绝伤亡事故。如在施工期间一旦发生一切伤亡事故，按事故轻重干脆扣除乙方全部承包款的80%以上，并刚好向甲方报告。主动帮助调解和处理。

7、乙方不得拖欠劳务人员工资，如有拖欠工资导致投诉上访或因违反《江西省劳动保障监察条例》的其它情形而给甲方信誉造成不良影响或对甲方的生产经营产生重大影响时，乙方应担当全部相关责任，且甲方对乙方处以工程承包费用的20%的罚款。

九、甲方责任：

1、甲方应管理协作乙方与业主取得联系，负责协调有关工程中出现的其它问题;。

2、详细管理协作工作以甲方业务部、工程部两部门为主，技术上(工程量、图纸)以甲方预算部、设计部为主，并指派专人负责工程跟踪与协作。

3、本合同如有未尽事宜，甲乙双方协商解决。

4、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有相等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

建筑工程承包合同样板

建设方：(甲方)。

承包方：(乙方)。

甲乙双方经过协商，本着自主经营，自负盈亏的原则，乙方在认可并执行合同各项条款的基础上，结合本工程详细状况，双方在同等自愿、协商一样的状况下，达成下列协议：

一、工程名称：

二、承包范围：

三、质量：按甲乙双方同意的图纸的各项事项施工，乙方应按甲方双方协商同意的要求按质量完成。

四、工期：天。

五、工程造价及付款方式：

1、工程造价：元/吨，共计吨，共计元。

2、付款方式：完工后一次性付清。

六、甲乙双方责任及义务：

1、若甲方不按合同付款，乙方有权停止施工，乙方所造成的误工及一切经济损失，由甲方赔偿一切经济损失。

2、乙方在施工前，甲方必需保证乙方施工中的水、电、路三通，水电必需到施工现场。

3、在施工期间，工地所出现的工伤事故由乙方自己担当。

4、乙方若没按设计要求施工和出现质量问题所给甲方造成的一切损失，由乙方全部担当。

5、在施工期间个别天气和个别状况，工期可以顺延，因乙方缘由，不按合同交工，甲方有权罚乙方工程总造价的2%罚款。

七、甲乙双方发生争议时协商解决，若协商不成，由寿光市人民法院裁决。

八、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。

九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，本合同自双方签字盖章后即日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

建筑工程承包合同样板

甲方：

乙方：

为明确甲乙双方在本工程中的权利和义务，本着公正、公允、互利互惠的原则，依照《中华人民共和国合同法》的相关条款和《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规，结合本工程的实际状况，经甲乙双方友好协商，双方自愿达成如下合同条款：

一、工程概况。

1、工程名称：复兴镇龙翔广场项目(甲方文政强承建的房屋从第4号楼起先，后面依次承建的房屋总建筑面积柒万平方米全部的塑钢门窗或铝合金门窗、防盗门、卷闸门、防护栏杆、扶手栏杆材料大包干)。

建筑面积：以实际竣工面积为准。

2、工程地点：达州市通川区复兴镇新桥社区伞家湾。

3、工程内容：甲方供应的施工图内的全部内容。

二、词语定义及合同文件。

1、合同文件组成及说明依次。

a、合同进行中双方有关工程内容洽商，图纸审查、变更、签认的协议书或文件。

b、国家现行的标准和规范。

c、其它相关技术资料。

2、适合的法律和法规：国家现行的法律和行政法规。

3、适合的标准、规范：国家现行的标准、规范和相关行业标准。

三、双方一般权利和义务。

(一)双方的一般权利和义务。

1、甲方应在开工前办理好施工所需的证件及批文。

2、甲方应在开工前组织图纸会审和设计技术交底。

(二)乙方工作。

1、担当施工平安保卫工作。

2、每月25日前向甲方供应本月完成量的报表及下月进度安排。

3、完成政府及行业职能部门的检查工作。

四、施工组织设计和工期。

1、总工期：随土建和装饰工程同期完成。

2、乙方应在图纸会审后15日内向甲方供应施工组织和进度安排。监理或甲方代表收到施工组织设计和进度安排后应在7日内确定，乙方必需按甲方代表(监理)确认的进度安排组织施工，并无条件接受甲方代表(监理)对进度的检查和监督。

3、在施工过程中，工程实际进度与经确认的进度不符时，乙方应按甲方(监理)的地注提出改进措施不力，经甲方(监理)确认后执行。如因乙方缘由导致实际进度与安排不符，乙方无权就改进措施提出增加合同价款。

五、工期顺延。

如遇以下因素，工期应顺延：

1、甲方未能在规定的时间内供应完整施工图纸和相关技术资料。

2、甲方未按约定的时间支付工程进度款，致使施工不能正常进行。

3、设计作重大修改或变更。

4、连续停电、停水两天以上。

5、其它人力不行抗拒等因素。

六、质量和验收。

1、工程质量要求：合格工程。

2、隐藏工程和中间验收：工程具备隐藏条件或是间验收条件时，在承包人自检合格的基础上，24小时前以书面形式通知监理工程师和甲方代表并组织验收，以甲方代表签字确认为准。

七、平安施工。

1、乙方应遵守工程建设平安生产的有关管理规定，严格按平安标准组织施工，并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，实行必要的平安防护措施，消退平安隐患，由于乙方平安措施不力造成的事故责任的费用，由乙方自行担当。

2、乙方应对在施工现场的工作人员进行平安教化，并对他们的平安责任，甲方不得要求乙方违反平安管理的规定进行施工，因甲方缘由导致的平安事故由甲方担当相应的责任和费用。

3、如发生重大伤亡及其他平安事故，承包人应按有关规定上报有关部门并通知甲方(监理)，同时按政府部门要求处理，由事故责任方担当发生的费用，当甲乙双方对事故责任有争议时，应按政府的有关部门的认定进行处理。

八、合同价款与支付。

1、本工程采纳可调价格合同，其计价方法为：根据20__年四川省建设工程计价定额(sgd20__)及相关配套文件按三级二类二档工程计取费，依照工程实际发生的工程量和达州市造价站同期信息价(未计价材料按同期市场价)确定本工程结算价款、人工费按达州市相关配套文件执行，工程总造价下浮5%，但甲方不得向乙方收取建筑企业的挂靠费(挂靠费由甲方文政强负责)。

该结算价款已包含定额范围内的各种规费(如工程测定费、平安生产监督费、建筑管理费、劳动保险费等);包含定额范围内的各种措施费(如环保费、临时设施费、检验试验费、夜间施工增加费、已完工程刚好性设备爱护费)、民工工资保险金等。

2、工程量确认：图纸以内的按图施工，以图纸计算工程量;图纸技术资料以外工程量以甲方现场实测量的数量为准，并经甲乙双方签定确认。

3、工程款(进度款)支付：进场后，由乙方自筹资金垫资，乙方完成的工程量当月25日必需向甲方报表，次月10日甲方依据乙方完成的工程量价款的80%预付给乙方，付款方式以此类推，整个工程竣工经甲方组织的相关人员验收合格后，在一个月内，付到101%，余款2%一年后无质量问题，甲方一次性全部付给乙方。

如不能按时付款，按银行同期贷款利率的3倍支付利息。整个工程决算后，余款不得超过两个月，若超过两个月，甲便利将修建好后的房屋每平方米在修造价成本的基础上加300元抵扣工程余款。

4、修理金的支付：各分部工程按国家规定的保修期限保修期满后无质量问题七日内分别退还乙方，修理金不计息。

九、违约责任。

1、工期违约责任：因乙方缘由造成工期延误的，(工期顺延除外)，延误一个月以上的，支付甲方违约金贰万元并有权单方解除合同，若提前完工一个月，甲方嘉奖乙方贰万元。

2、质量违约责任：乙方应确保工程质量等级达到合格标准，乙方应主动协作甲方交房及主动做好保修期间的工程质量返修工作，(责任依照国家有关部门签订为准)因工程质量缘由导致交房和保修期同购房业主的赔索均由乙方担当，同时因乙方缘由造成工程质量验收不合格的，造成的其他损失，乙方应全赔偿。

3、乙方在承建中所遇到的经济、法律、民事及应由乙方担当的一切责任，由乙方经济人负责协调、管理，协调不好造成损失的由乙方经济担保人和乙方一起担当全部经济责任。

4、乙方在施工中若不遵守现场的标准化管理，文明施工，平安施工等规定，造成的一切后果由乙方负责，乙方同时担当因此给甲方造成的一切损失。

十、其他。

1、保险：由乙方负责交费办理。

2、在履行合同过程中发生争议时，由双方协商解决，若协商无果双方给定向工程所在地向人民法院提起诉讼。

3、此合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，双方签字生效，具有同等法律效力，受法律爱护。

十一、违约责任：合同签订后，甲乙双方均需遵守，不得违约，谁违约，违约方向守约方支付违约金贰拾万元整。

十二、若有未尽事宜，双方协商同意后签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

甲方(签章)：乙方(签章)：

建筑工程承包合同样板

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，就本项目协商一样，订立协议并共同遵照执行。

一、工程概况。

1、工程名称：江苏省防汛防旱抢险中心防汛物资仓库平安修理工程。

2、工程地点：防汛防旱抢险中心内。

二、工期：

1、开竣工日期：20_年8月29日-20_年10月27日(详细以开工报告为准)

2、合同总工期为60工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特别天气，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。

三、质量标准采纳下列：

符合国家质量验收标准;。

四、合同价款。

本合同工程价款结算采纳下列种方式：

1、采纳固定单价方式，固定单价为元/平方米(工作量按实结算)。

五、付款方式。

1、工程款按审计结束后付至审定价的90%，留置10%质保金一年后付清。

六、材料、设备供应：

七、质量及验收。

2、乙方全部进场人员未经甲方认可不得随意调换，若的确需更换，应提前3天以书面形式向甲方申请，否则，乙方随意调换人员达30%时，甲方有权终止合同，乙方无条件退场。

3、工程质量验收必需按规范进行，全部工程资料须与工程施工同步进行，随时供有关部门及人员查阅，不合格资料刚好修正。

5、分项工序验收，以及隐藏工程验收，必需经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工。

6、甲方应在收到乙方请验报告后小时内验收完毕并出具书面验收看法。平常甲方定期或不定期抽查，发觉质量问题时，出具限期书面整改看法，乙方必需按甲方要求限期整改。若多次发觉质量问题，或经两次整改仍不符合要求，甲方有权依据状况要求支付违约金，严峻的责令退场，一切损失由乙方负责。

7、竣工后，乙方应书面通知甲方验收，乙方在竣工后天内供应符合规范性要求的竣工图及全部竣工资料，并应一式份。

8、其他约定：按图纸说明施工，达到甲方的要求，禁止随地洒落、倾倒。

八、施工组织与工期。

1、乙方在收到甲方正式施工图纸三日内向甲方提交书面施工组织方案，乙方自行办理开工报告等相关手续，甲方对乙方的施工组织方案进行审核批准，支配图纸技术交底。

2、乙方必需按合同工期和批准的进度安排组织施工，接受甲方、监理对工程进度的监督、检查，工程实际进度与安排不符时，甲方、监理有权责令限期改进，乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行，期间赶工费用由乙方自理。月进度明显滞后于进度安排时，甲方有权暂停支付工程款。若乙方明显无力按约定工期完工时，甲方有权调换施工队伍，乙方应在按到甲方退场通知的十日内无条件退场，并撤出全部人员及设备，工程款按实际完成工程量的%支付，否则甲方不支付任何款项，每拖延一天按总工程款的2‰担当延期违约金，造成其它损失的，应全额赔偿。

4、施工中的水、电、食宿、工具等设施的约定：乙方自行解决。

九、平安及文明施工与管理。

1、乙方须严格执行有关平安操作管理规范。

2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工。否则后果自负。

3、特别工程需持有劳动部门核发的上岗证，持证上岗。

4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷，由乙方自行处理并担当全部经济责任。

5、全部机械设备需满意工程施工须要，特别设备须有安检证明。

6、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理，因标准化管理不到位引起的一切惩罚和损失由乙方自行担当。

有权实行解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施。

十、甲方责任。

1、按约定供应图纸资料，及进行图纸技术交底。

2、按约定向乙方支付工程款，若甲方因资金困难不能刚好兑现，应与乙方协商，并可视不怜悯况向乙方担当应付款部分的银行贷款利息。

4、履行其它本协议约定的义务以及负责。

十一、乙方责任。

1、按约定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求。

2、必需听从甲方现场管理，遵遵守法律律及及行政规章、遵守各项规章制度，维护甲方声誉，如发觉有意损害声誉，严峻违反纪律，违反协议内容的行为，甲方有权赐予经济惩罚，直至终止合同。

3、应留意爱护生态环境，留意施工平安，不得砍伐树木及损坏其它设施，留意护林防火。

4、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及实行吵闹、威逼等不当手段，否则，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方担当。

5、质保期内若发生质量问题，乙方应在接到甲方电话或书面通知日内进场修理，日内修理完毕，否则修理费从质保金中扣减。

6、乙方应根据相关规定，主动对工程项目进行质量跟踪回访。

十二、违约责任。

1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定担当违约责任。

2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的担当违约金，或每天按1010元向甲方支付违约金。

3、如出现质量问题，以及违反本协议其它约定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视详细状况，要求乙方按合同总价款的1%-10%担当违约金。

十三、附则。

1、本协议经双方签章后生效。

2、本协议一经签字，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。

3、本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

4、未尽事宜或合同执行中发生纠纷，双方应友好协商解决。商不了，由该修理工程所在地人民法院解决。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

建筑工程承包合同

发包方：(以下简称甲方)。

承包方：(以下简称乙方)经甲乙双方友好协商，甲方同意将所承包的工程楼全部的模板制作，安装人工费分包给乙方施工。为明确甲、乙双方的权利和义务，结合本工程的详细状况，经双方协商一样，订立本合同。

第一款：工程概况。

1、工程名称：

2、工程地点：

3、结构类型：框剪结构。

4、合同工期：按总包方的要求确定。

其次款：承包范围。

施工图纸上全部的模板的制作、安装、人工及大型裁板机及小型电锯和钉子、铁丝，详细包括以下内容：

1、模板现场内制作、安装、拆除的全部工序和全部机械，圆盘锯不能上楼。

2、场内地面和楼层的全部模板、架料及全部配件的运转、模板拆除(包括二装支模的拆出，但费用另计)后楼层间的上下传递，每层刷一道隔离剂。

3、清理模内杂物，拆模后清理模板、架管、扣件、蝴蝶卡，对拉杆并堆放到指定地点。

4、帮助工长抄平放线，每次不得少于2人，安放预埋件，预留空洞及插筋，混泥土浇注时的值守看模。

5、柱、墙的定位，钢筋焊接内撑的安装。

6、如天棚不能达到相应的刮腻子条件，剔打由乙方负责。

第三款：承包价款。

7、本工程模板分项部分的承包单价为按图纸、会审记要及设计变更计算出的模板接触面积计算，如造成乙方返工由甲方补标面积或时工补贴。地下室模板按模板接触面积以计算。3.2+0.00以上按模板接触面积计算。

第四款：质量要求。

1、乙方必需根据国家和地方现行的《模板工程施工及验收规范》进行施工，保证此工程剪力墙不抹灰。假如因乙方缘由达不到剪力墙不抹灰的标准，全部的人工费、材料费由乙方全部担当。

2、假如因乙方质量多次达不到要求，且屡教不改，并导致总包单位要求更换班组，甲方有权单方面解除合同。乙方应在甲方解除合同通知后三天内无条件退场。乙方退场后甲方将对乙方的产品进行质量检查和工程量核算，检查合格付已完工的60%，余款六个月付清。

第五款：工程工期。

1、乙方必需根据总包方劳务项目部的工期支配组织劳动力，并按时完成承包范围内的工作。

2、如乙方在施工过程中不能达到甲方的工期要求，且经甲方多次要求增加劳动力未果，甲方有权抽调其他班组参加施工，该班组与甲方干脆结算，结算费用从乙方的工程款中扣出，结算单价是乙方承包价的1.2倍，如拖延工期达到48小时，班组无条件付给劳务公司租赁费和管理费。

3、假如因乙方缘由不能按时完工并影响工期，甲方有权依照总包方的惩罚规定对乙方进行惩罚，且有权不退还保证金。如因材料缘由造成工期延后，乙方可要求甲方相应顺延工期。

第六款：平安施工。

1、乙方进场时必需帮助甲方对其工作人员进行上岗平安培训并填写三级教化卡。

2、上班时间必需戴平安帽，高空作业必需系挂好平安带。

3、乙方必需根据施工平安操作规程的要求足额、保质的配给工作人员劳动爱护用品，并接受劳务项目部的检查。

4、如因乙方工作人员自身缘由(违章操作或未配备相应的防护措施、物品等)造成自身或他人伤、亡、残的全部一切费用由乙方自行负责处理。

5、轻伤事务3000.00元以内班组自行负责处理并担当。

第七款：文明施工。

1、乙方必需根据甲方的要求组织文明施工，做好木工施工范围内的场地清理、材料堆码，必需做到工完场清。

2、工作人员不得在施工现场打架斗殴，(打架每次双方各罚5000元)，不得酒后上班，寝室每天必需清理打扫干净。

3、班组长及工人要听从甲方支配，如乙方乙方违反文明施工规定的，按甲方与总包方的协议进行惩罚。

4、乙方应主动协作相关部门定期或不定期的文明施工检查，如文明施工检查不合格造成的罚款由班组担当。

第八款：甲方责任。

1、指定为本工程驻工地负责人(联系电话：)，对工程质量、进度、成本、平安、文明施工进行指导、监督和检查，并负责验收、变更和工程量审核等工作。

2、协作总包方将施工所用的水、电线路接至施工现场内。

3、按合同的约定向乙方支付工程款。

4、负责协调同总包单位和其他有关单位的关系。

第九款：乙方责任。

1、指定为本工地的现场代表(联系电话：)，负责模板工作劳动力组织和模板工程的质量、进度、材料租赁、平安文明进行严格的限制，并做好施工现场的各种协调工作。

2、根据合同约定的质量和工期要求完成所承揽的工程。

4、对工作范围内的平安负责，并担当因平安事故而产生的全部费用。

5、严格按施工图纸、会审记要、设计变更、施工规范、平安操作规程的要求施工，做好各项质量验收记录。

6、下道工序施工前，负责对所做工作的成品爱护。

第十款：付款方式。

1、工程+0.00以上二层砼浇筑完后按所做工程量的工程款%支付，其余付款与甲方与施工单位签定的主合同为准(每月工程量所涉及工程款%支付)，主体封顶后15个工作日内支付所做全部工程款的%。

2、工程余款内外抹灰全部完工，经甲方验收合格40天内支付。

第十一款：如因甲方缘由停工，乙方工人车旅费及相应的人工费均由甲方负责。

第十二款：解决争议：

发生争议由甲方双方协商解决，如协商解决不能达成一样，可托付仲裁机构调解，调解不成则可申请法院裁决。

第十三款：未尽事宜由甲、乙双方共同协商解决。

第十四款：本合同经甲乙双方签字盖章生效，合同一式四份共五页。甲乙双方各执两份。

甲方：

甲方代表：身份证号码：

乙方：

乙方代表：身份证号码：

建筑工程承包合同

依照《中华人民共和国合同法》和保定市的有关规定，经双方协商一样，签订本合同，并肃穆履行。

一、工程名称。

___________________________工程。

二、工程地点。

___________________________。

本合同全部工程建筑安装面积共计_________m2（各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表）。

五、工程造价。

本合同全部工程施工图预算造价为人民币_________元（各单项工程造价详见工程项目一览表）。

一、依据国家工期定额和运用须要，商定工程总工期为_________天，自______年______月______日开工至______年______月______日竣工验收（附各单位工程开竣工日期，见附表一）。

二、开工前7天，承包方向发包方发出开工通知书。

三、在组织施工过程中，如遇下列状况，得顺延工期，双方应刚好进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：

1.因天灾或人力不能抗拒的缘由被迫停工者；

2.因甲方提出变更安排或变更施工图而不能接着施工者；

4.因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺当施工者。

6.非承包方缘由而监理签证不刚好而影响下一道工序施工；

7.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。

8.由于政策改变、不行抗力以及甲乙双方之外缘由导致工程停建或缓建，使合同不能接着履行，乙方应妥当做好已完工程和已购材料、设备的爱护和移交工作；按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出供应必要条件，支付以上的经济支出，并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。已经订货的材料、设备由订方负责退货，不能退还的货款和退货发生的费用，由甲方担当。但未刚好退货造成的损失由责任方担当。

四、工期提前。

施工中如需提前竣工，双方协商一样后签订提前竣工协议，合同竣工日期可以提前。乙方按此修订进度安排，报甲方批准。甲方应在5天内赐予批准，并为赶工供应便利条件。提前竣工协议包括以下主要内容。

1.提前的时间；

2.乙方实行的赶工措施；

3.甲方为赶工供应的条件；

4.赶工措施的经济支出和担当；

5.提前竣工收益（假如有）的共享。

一、甲方在开工前应办妥施工所需各种证件、批件，申请领取建筑执照；清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物；解决施工用地（包括材料、构件的堆放和中转场地，搭建大型临时设施用地）；解决施工用水源、电源和运输道路的畅通；应于20xx年8月20日向乙方供应全部工程设计图纸5份；组织设计、施工单位进行工程设计交底。

二、乙方在开工前应组织有关人员探讨和熟识图纸，参加设计交底；编好施工图预算；负责编制施工组织设计或施工方案；进行施工场地的平整，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，支配施工总进度安排，储备材料，加工构件，做好一切施工打算。

由承包方自行选购 ；

一、本工程质量经双方探讨要求达到：国家验收标准；

二、承包方必需严格根据施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。

第六条工程价款的支付与结算。

二、发包方收到承包方的工程进度月报后必需在10日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的60%时，按规定比例逐步起先扣回备料款。

三、工程价款支付达到合同总价款的______%时，不再按进度付款，办完交工验收后，连本息（财政拨款不计息）一次支付给承包方。

四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日______的违约金。

五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方担当。

一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工，要全部达到合格。

二、要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。如遇下列状况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力气和机械调迁等损失，应由责任方负担：

1.施工中如发觉设计有错误或严峻不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在7天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。

2.在施工中，如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程，应商定做到平安部位。

3.在施工中，如发觉甲方投资不足，不能按时拨付工程进度款，而中途停建、缓建，给乙方造成的损失，应由甲方担当。

一、乙方有责任教化工人严格执行操作规程，平安施工，防火防盗。在施工中因因乙方责任发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方负责。

二、发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定马上上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救供应必要条件。发生的费用由事故责任方担当。

三、非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方担当责任和有关费用。

1.乙方可按协议条款约定分包部分工程。

2.乙方与分包单位签订分包合同后，将副本送甲方代表。分包合同与本合同发生抵触，以本合同为准。

承包方的责任：

一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。

二、工程不能按合同规定的工期交付运用的，按本合同关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。

发包方的责任：

一、未能根据合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。

二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应实行措施弥补或削减损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

三、工程未阅历收，发包方提前运用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方担当责任。

四、承包方验收通知书送达7日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。

五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款方法的规定延付金额每日______偿付承包方赔偿金。

建筑工程承包合同发生纠纷时，当事人双方应刚好协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门，进行调解；解决不了的干脆向人民法院起诉。

一、本合同一式二份，合同附件二份。甲乙双方各执正本一份。

二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章即生效日起生效；工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。

三、本合同签订后，承、发包双方如须要提出修改时，经双方协商一样后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

双方签字（盖章）。

甲方____________________。

乙方____________________。

_________年_____月____日。

_________年_____月____日。

建筑工程承包合同

发包方：_________________(以下简称甲方)。

承包方：_________________(以下简称乙方)。

第一条工程概念：_________________。

一、工程名称：_________________居民住房。

二、工程地点：_________________。

其次条合同工期及每平方单价(按实际面积计算)：

一、本工程开工日期定于______年______月______日农历______年______月______日开工至______年______月______日全部竣工;实际施工总天数为_______天。

二、因甲方整个工程的工期比较紧，故乙方必需在本合同规定的开工日期正式开工;在规定的时间内确保工程质量的前提下如期完成工程。

三、施工费经甲乙双方协定下定为_______元/平方米。

第三条工程质量及平安：

一、甲方要求乙方必需按有关规范施工，对违法质量平安操作规程的行为有权进行惩罚;甲方供应电源和水源，乙方安装临时施工用水用电设施，严格按甲方要求、合同承包内容及有关施工规范施工。

二、房屋屋面防水工程(有防水的卫生间、房间及外墙)防渗漏为5年;工程完毕后付工程结算全额的95%留5%作为质量保证金;质量保证金返还时间为2年;甲方第一年退3%，其次年退2%，不计利息。乙方确保施工中工程质量平安及工期工程竣工验收交付运用前做到工完场清。

第四条工程平安保障。

一、甲方为乙方员工购买人身意外伤亡保险;乙方必需运用购买意外保险的员工上岗;上岗时必需严格遵守平安操作规程及施工规范要求;施工过程中如发生任何平安事故一切经济及法律责任概由乙方自行负责。

二、施工中如有未尽事宜，甲乙双方在施工中协商解决;本合同一式三份甲方两份，乙方一份;双方盖章签字后生效。

日期：_________________日期：_________________

建筑工程承包合同

发包方：（简称甲方）。

承包方：（简称乙方）。

依据《中华人民共和国建筑法》、《合同法》及有关法律法规，本着公允、公正、同等自愿原则，为了明确双方责任，确保工程质量，经甲、乙双方共同协商，达成以下协议：

工程xx年xx月xx日开工，xx月xx日竣工，工期xx天。

工程总造价万元，最终以工程结算为准，工料包干，一包究竟，竣工验收，交付运用。工程款开工时付20%备料款，工程按进度付款，工程竣工验收合格后，扣除10%质量保证金，余款一次付清，付款以乙方在肃南县地税局开据的发票为准。

合格工程。

1、甲方负责三通一平，办理各项开工手续，委派专人进入工地负责分部分项工程的验收签证工作，按时拨付工程款。

2、乙方负责工程质量，保证按时，保质保量完工，如出现质量问题负责无偿返工修理，听从甲方管理人员合理支配与要求，做到平安文明施工，一切工地平安由乙方负责，造成质量平安事故由乙方担当全部责任。未尽事宜，双方协商解决，本合同经双方确认签字盖章后生效，双方应共同信守承诺，出现违约，一切责任由违约方担当。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。

建筑工程承包合同

一、工程名称：_________________。

二、工程地点及面积：_________________。

三、工程承包内容及范围：_________________工程图纸中设计的给排水、采温煦双方另行约定的相关事宜。

四、工期：_________________。

开工时间：_________________年月日，竣工时间：_________________年月日。

五、工程质量：_________________乙方严格根据设计图纸、施工技术方案、施工验收方案有安排的组织施工，工程要达到国家标准和行业的相关规定，且必需经质监部门验收合格。

六、工程价款：_________________按建筑面积每平方米元。

七、工程承包方式：_________________(主要约定原材料供应和工人工资由谁支付)。

八、工程运用的原材料必需经甲方及监理认可，否则不得运用。

九、、乙方要具备施工资质，严格按国家操作规范和施工验收规范及甲方的各项规章制度细心组织施工，并按甲方的施工安排有安排有步骤的进行施工。

十、乙方在工作中必需对工人进行平安教化，严格遵守平安操作规程，遵守平安规定，落实平安措施，进入施工现场必需佩带相应平安设施，确保施工平安，乙方人员在工作中出现的一切伤亡事故均有乙方自行担当责任并支付相关费用。

十一、乙方加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，出现罚款、停工等状况由乙方自行协调并担当费用及损失。

十二、甲方不定期的对乙方的施工现场进行平安、质量、文明施工、综合治理等方面进行平安教化、监督、指导和验收。

十三、工程价款的结算方式：_________________整个水暖工程全部结束并经相关部门验收合格后双方统一结算，甲方用本小区(注明顶账楼房位置、面积、单价及总价款)顶抵全部工程款，差价以现金形式多退少补。

十四、质保金：_________________乙方向甲方交付整个水暖工程总造价5%的现金作为工程质保金，两个采暖期内出现质量问题乙方无条件修理、更换;两个采暖期过后无质量问题，甲方一次性返还。

十五、工程中如因其他工种延误水暖工程，或因不行抗力、工程图纸设计变更等缘由延误工程，本合同工期按实际延误天数顺延;否则，乙方延误工期每日按工程总价款的2.5%向甲方支付违约金。

十六、甲方委派为施工现场的负责人，乙方委派为施工现场的负责人，进行现场监督、指导，严格履行本合同的各项约定。

以上协议双方自愿达成，签字盖章后生效;如有违约，赔偿对方相应的经济损失。

本协议一式两份，甲、乙双方各持一份。

建筑工程承包合同

承包方(乙方)：

依照《中华人民共和国合同法》和保定市的有关规定，经双方协商一样，签订本合同，并肃穆履行。

第一条工程项目。

一、工程名称：府东街商居楼工程。

二、工程地点：府东街中段东侧。

四、工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计571m2(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)。

五、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币496770元(各单项工程造价详见工程项目一览表)。

其次条工程期限。

一、依据国家工期定额和运用须要，商定工程总工期为200天(日历天)，自20xx年9月1日开工至20xx年6月1日竣工验收(附各单位工程开竣工日期，见附表一)。

二、开工前7天，承包方向发包方发出开工通知书。

三、在组织施工过程中，如遇下列状况，得顺延工期，双方应刚好进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：

1.因天灾或人力不能抗拒的缘由被迫停工者;。

2、因甲方提出变更安排或变更施工图而不能接着施工者;。

4、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺当施工者。

6.非承包方缘由而监理签证不刚好而影响下一道工序施工;。

7.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。

8.由于政策改变、不行抗力以及甲乙双方之外缘由导致工程停建或缓建，使合同不能接着履行，乙方应妥当做好已完工程和已购材料、设备的爱护和移交工作;按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出供应必要条件，支付以上的经济支出，并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。已经订货的材料、设备由订方负责退货，不能退还的货款和退货发生的费用，由甲方担当。但未刚好退货造成的损失由责任方担当。

四.工期提前。

施工中如需提前竣工，双方协商一样后签订提前竣工协议，合同竣工日期可以提前。乙方按此修订进度安排，报甲方批准。甲方应在5天内赐予批准，并为赶工供应便利条件。提前竣工协议包括以下主要内容。

1.提前的时间;。

2.乙方实行的赶工措施;。

3.甲方为赶工供应的条件;。

4.赶工措施的经济支出和担当;。

5.提前竣工收益(假如有)的共享。

第三条施工打算。

一、甲方在开工前应办妥施工所需各种证件、批件，申请领取建筑执照;清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物;解决施工用地(包括材料、构件的堆放和中转场地，搭建大型临时设施用地);解决施工用水源、电源和运输道路的畅通;应于20xx年8月20日向乙方供应全部工程设计图纸5份;组织设计、施工单位进行工程设计交底。

二、乙方在开工前应组织有关人员探讨和熟识图纸，参加设计交底;编好施工图预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进行施工场地的平整，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，支配施工总进度安排，储备材料，加工构件，做好一切施工打算。

第四条物资供应。

由承包方自行选购 ;。

第五条工程质量。

一、本工程质量经双方探讨要求达到：国家验收标准;。

二、承包方必需严格根据施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。

第六条工程价款的支付与结算。

二、发包方收到承包方的工程进度月报后必需在10日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的60%时，按规定比例逐步起先扣回备料款。

三、工程价款支付达到合同总价款的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。

四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之三的违约金。

五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方担当。

第五条施工与设计变更。

一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工，要全部达到合格。

二、要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。如遇下列状况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力气和机械调迁等损失，应由责任方负担：

1.施工中如发觉设计有错误或严峻不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在7天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。

2.在施工中，如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程，应商定做到平安部位。

3.在施工中，如发觉甲方投资不足，不能按时拨付工程进度款，而中途停建、缓建，给乙方造成的损失，应由甲方担当。

第六条平安施工。

一、乙方有责任教化工人严格执行操作规程，平安施工，防火防盗。在施工中因因乙方责任发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方负责。

二.发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定马上上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救供应必要条件。发生的费用由事故责任方担当。

三.非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方担当责任和有关费用。

1.乙方可按协议条款约定分包部分工程。

2.乙方与分包单位签订分包合同后，将副本送甲方代表。分包合同与本合同发生抵触，以本合同为准。

第八条违约责任。

承包方的责任：

一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。

二、工程不能按合同规定的工期交付运用的，按本合同关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。

发包方的责任：

一、未能根据合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。

二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应实行措施弥补或削减损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

三、工程未阅历收，发包方提前运用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方担当责任。

四、承包方验收通知书送达7日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。

五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款方法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。

第十条纠纷解决方法。

(2)干脆向人民法院起诉。

第十一条合同的生效与终止。

一、本合同一式二份，合同附件二份。甲乙双方各执正本一份。

二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章即生效日起生效;工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。

三、本合同签订后，承、发包双方如须要提出修改时，经双方协商一样后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。双方签字(盖章)。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

建筑工程承包合同

设计单位：xx。

设计编号：xx。

合同编号：xx。

建设单位（甲方）：xx。

设计单位（乙方）：xx。

为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，依据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和xx批准的安排任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。

甲方托付乙方担当xx工程的设计项目，建筑安装面积为xx平方米，批准总投资为xx元，建设地点在xx。

1、甲方应在xx年xx月xx日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告），燃料，水，电，运输等方面的协议文件和能满意初步设计要求的勘察资料，须要经过科研取得的技术资料。甲方在xx年xx月xx日施工图设计前，应供应经过批准的初步设计文件和能满意施工图设计要求的勘察资料，施工的条件，以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必需保证质量，不得随意变更。

2、刚好办理各设计阶段的设计文件审批工作。

3、在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，与乙方进行设计技术交底；工程俊工后，甲方应通知乙方参与竣工验收。

4、在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应供应必要的工作条件，并在生活上予以便利。在设计和施工过程中因技术上的特别须要进行试制试验，所需一切费用以及为协作甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

5、甲方必需维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，甲方不得复制，重复运用或擅自扩大建设范围。甲方有义务爱护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复运用。

1、乙方必需在xx年xx月xx日以前，向甲方交付初步设计文件；在xx年xx月xx日以前，向甲方交付技术设计文件；在xx年xx月xx日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式xx份，技术设计文件一式xx份，施工图设计文件一式xx份，甲方另需增加文件分数和须要模型费，另行收费。xx年xx月xx日以前，乙方必需向甲方提交完毕全部设计文件（包括概预算文件，材料设备清单）。大型建筑安装工程，乙双方可视详细状况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，详细规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件。

2、乙方必需依据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件，设计标准，技术规范，规程，定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。

3、初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责担当。

4、设计单位对所担当设计任务的建设项目应协作施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参与隐藏工程验收和工程竣工验收。

1、甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按xx元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。

2、原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的看法书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条方法计算。

3、甲方因故要求中途停止设计时，应刚好用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设计费，同时结束合同关系。

本设计合同生效后xx天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费；乙方向甲方提交初步设计方案后xx天内，甲方应向乙方支付xx%的设计费；乙方向甲方提交施工图文件后xx天内，甲方应向乙方结清全部设计费（设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付）。

1、在合理的工程投资限制数内，由于乙方采纳先进技术或合理建议而节约了工程投资，可以从节约投资额中提取xx%嘉奖乙方。

2、由于甲方不能按期、精确供应有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日xx元计算增付设计费。

3、甲方不根据合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应依据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。

4、由于乙方的缘由，延误设计文件的交付时间，每延误xx天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的xx%的违约金（甲方可在设计费中扣除）。

5、因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方接着完善设计任务，并视造成的损失奢侈大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付与干脆受损失部分设计费相等的赔偿金。

xx。

本合同自xx年xx月xx日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。

在合同执行中如发生纠纷，双方应刚好协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请仲裁，也可以干脆向人民法院起诉。

本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式xx份，送xx等单位各留存一份。

建设单位（甲方）（盖章）：

（乙方）（盖章）：

代表人（签字）：

xx代表人（签字）：

开户银行：

开户银行：

帐号：

帐号：

xx年x月x日。

xx年x月x日。

建筑工程承包合同

甲方：

乙方：

1、工程名称：

2、工。

1、承包方式：包工包料。

2、合同总价：

1、墙面、天棚及地面结束后付200000.00元；

2、工程完工验收合格后一周内余款一次性付清。

2、结算公式：中标价+调增调减。

3、超出部分按市场基价*（1+10%）公式进行计算。

未尽事宜，双方洽商解决，本合同说明权属甲方。

以下无正文。

甲方：芜湖市海威建设装饰工程有限公司乙方：安徽紫照装饰有限公司甲方代表：乙方代表：

日期：年月日日期：年月日

建筑工程承包合同

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程详细合同，双方达成如下协议：

一、工程地点：___________________。

二、工程质量：合格。

三、承包方式：__________________。

四、开工日期：年月日，竣工日期：年月日。

五、工程结算：以建筑实际面积双方会同丈量为准，每平方价格_________元整。

六、工程付款方式：一层封顶后付建筑面积的50%工程款，二层封顶后付建筑面积的50%,三层封顶付建筑面积的50%，工程竣工验收合格后付清余款。

七、工程质量要求：工程质量符合国家颁发的《建筑安装工程施工验收规范》。材料要求按图纸设计为准。

八、乙方在施工过程中如发生意外事故，所需费用由乙方负责。

九、本合同甲乙双方协商签订，任何一方不得违约，如有违约有违约方担当经济和法律责任。

十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签)：_________法定代表人(签)：_________。

建筑工程承包合同

甲方：(写明名称、法定代表人和居处)(发包方)。

乙方：(同上)(承包方)。

甲乙双方根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程