机电工程考试模拟题（附答案）

机电工程考试模拟题（附答案）一、单选题（共60题，每题1分，共60分）1、根据《招标投标法》，可以确定中标人的主体是()。A、建设行政主管部门B、经招标人授权的评标委员会C、经招标人授权的招标代理机构D、招标投标有形市场正确答案：B2、甲委托乙采购一种原材料并签订了材料采购委托合同，经甲同意，乙将原材料采购事务转委托给丙。关于该委托中承担责任的说法，正确的是()。A、乙对丙的行为承担责任B、乙仅对丙的选任及其对丙的指示承担责任C、甲与乙对丙的行为承担连带责任D、乙对丙的选任及其对丙的指示，由甲与乙承担连带责任正确答案：B3、关于建设工程见证取样的说法，正确的是()。A、取样人员和见证人员应当在试样或其包装上作出标识、封志B、墙体保温材料应当根据建设单位的实际需要决定是否实施见证取样和送检C、见证人员应当有施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任D、施工人员对工程涉及结构安全的试块，试件和材料，应当在建设单位或工程监理单位监督下现场取样正确答案：D4、关于工程合同价款的约定及其内容的说法，正确的是（）。A、应约定质量保证金的总额为工程价款结算总额的5%B、对安全文明施工费应约定支付计划、使用要求C、可以根据发包人的补充要求调整工程造价D、不实行招标的工程应按承包人最低成本价签订合同正确答案：B5、施工平行发承包模式的特点是（）。A、对每部分施工任务的发包，都以施工图设计为基础，有利于投资的早期控制B、由于要进行多次招标，业主用于招标的时间多，建设工期会加长C、业主不直接控制所有工程的发包，但可决定所有工程的承包商D、业主招标工作量大，对业主不利正确答案：D6、根据《质量管理体系基础和术语》,凡工程产品未满足质量要求就称为（）。A、质量缺陷B、质量不合格C、质量事故D、质量问题正确答案：B7、空调绝热材料进场见证取样的复验性能中不包括（）。A、吸水率B、热阻C、密度D、氧含量正确答案：D8、招标人与投标人串通投标的情形是（）。A、招标人仅将招标文件的澄清内容通知了提问的投标人B、招标人间接向投标人透露评标委员会的成员信息C、招标人接收了未按照招标文件要求密封的投标文件D、与招标人存在利害关系的法人投标正确答案：B9、下列风险控制方法中，适用于第一类危险源控制的是（）。A、设置安全监控系统B、改善作业环境C、提高各类施工设施的可靠性D、隔离危险物质正确答案：D10、施工企业能够形成建筑市场诚信行为良好行为记录的是()。A、合同正常履约B、获得建设行政主管部门表彰C、未发生违约的行为D、获得发包人奖励正确答案：B11、项目总进度目标论证的主要工作有：①确定项目的工作编码；②编制总进度计划；③编制各层进度计划；④进行进度计划系统的结构分析。这些工作的正确顺序（）。A、①-④-③-②B、②-④-③-①C、③-②-①-④D、④-①-③-②正确答案：D12、下列情形中，属于弄虚作假、骗取中标的情形是()。A、共同抬高投标报价B、借用他人资质证书C、行贿评标专家谋取高分D、低价中标、高价索赔正确答案：B13、某女职工与用人单位订立劳动合同从事后勤工作，约定劳动合同期限为2年。关于该女职工权益保护的说法，正确的是（）。A、公司可以安排该女职工在经期从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动B、公司应当定期安排该女职工进行健康检查C、若该女职工已怀孕5个月,公司不得安排夜班劳动D、若该女职工哺乳的孩子已满18个月，公司可以安排夜班劳动正确答案：D14、下列工程测量放线成果中，应由施工单位建立的是（）。A、标高基准点B、测量控制网C、原始坐标点D、基准线正确答案：B15、根据《建设工程安全生产管理条例》，在城市市区内的施工现场未实行封闭围挡的，一般情况下可能承担的法律责任是()。A、处以20万元罚款B、吊销施工企业营业执照C、降低施工企业资质等级D、责令施工企业限期改正正确答案：D16、根据《建筑业企业资质管理规定》建筑企业资质分为()三个序列。A、工程总承包、施工总承包、施工分包承包管理B、甲级、乙级、丙级C、施工总承包、专业承包、施工劳务资质D、特级、一级、二级正确答案：C17、关于仲裁的说法，正确的是()。A、对于仲裁协议有效的仲裁案件，法院仍具有管辖权B、没有仲裁协议或者仲裁协议无效的，法院对当事人的纠纷应当予以受理C、仲裁裁决作出后，当事人就同一纠纷向法院起诉的，法院应当予以受理D、只要一方当事人申请仲裁，仲裁委员会都应当予以受理正确答案：B18、按施工计量器具使用的管理规定，不属于企事业单位计量标准器具使用必备条件的是()。A、经计量检定合格B、取得ISO9000体系认证C、具有正常工作所需要的环境条件D、具有称职的保存、维护、使用人员正确答案：B19、某施工企业与甲材料供应商订立了材料买卖合同，但该施工企业误将应当支付给甲的货款支付给了乙材料供应商。关于该货款处理的说法，正确的是（）。A、乙应当将收到的货款返还给甲B、甲可以向乙主张返还货款C、乙可以拒绝将收到的货款返还给该施工企业D、该施工企业可以向乙主张返还货款正确答案：D20、某项目由于关键设备采购延误导致施工进度延误，项目经理部决定采取调整项目采购负责人的措施。该措施属于项目目标控制的（）。A、技术措施B、经济措施C、组织措施D、管理措施正确答案：C21、施工现场使用的水泥，白灰、珍珠岩等飞扬的细颗粒散体材料，最适宜的存放方式是（）。A、搭设草帘屏障B、用密目式安全网遮盖C、表面临时固化D、入库密闭正确答案：D22、关于承揽工程业务的说法，正确的是()。A、施工企业与项目经理部签订内部承包协议，属于允许他人以本企业名义承揽工程B、自然人可以成为承揽分包工程业务的主体C、企业承揽分包工程，应当取得相应建筑业企业资质D、不具有相应资质等级的施工企业，可以采取同一专业联合承包的方式满足承揽工程业务要求正确答案：C23、关于建设工程合同变更，说法正确的是（）。A、一方当事人可以根据交易习惯直接变更双方已达成的合同约定B、双方当事人协商变更后的内容取代原合同的内容C、双方当事人对合同变更的内容约定不明确的，先提出变更的一方有权要求对方按其要求履行D、合同订立时的市场环境发生变化后，一方当事人可以直接变更原合同约定正确答案：B24、下列条件中不属于机电工程索赔成立的前提条件是（）。A、已造成承包商工程项目成本额外支出B、承包商履约过程中发现合同的管理漏洞C、承包商按规定时限提交索赔意向和报告D、造成工期损失的原因不是承包商的责任正确答案：B25、关于欠付工程款的利息支付的说法，正确的是（）。A、当事人对工程款支付时间约定不明，建设工程未交付的，起算逾期付款利息的时间为提交竣工结算文件之日B、机关、事业单位与中小企业订立施工合同，可以约定逾期支付工程款的利息为合同订立时1年期贷款市场报价利率的50%C、当事人对工程款支付时间没有约定，建设工程己实际交付的，起算逾期付款利息的时间为竣工验收之日D、机关、事业单位与中小企业订立施工合同未约定逾期付款利息，按照每日利率万分之三支付逾期利息正确答案：A26、下列施工成本管理措施中，属于经济措施的是（）。A、分解成本管理目标B、做好施工采购计划C、确定施工任务单管理流程D、选用合适的合同结构正确答案：A27、某施工生产安全事故，造成2人死亡，11人重伤，直接经济损失5500万元，则该事故属于()。A、特别重大事故B、较大事故C、一般事故D、重大事故正确答案：D28、负有安全生产监督管理职责的部门依法采取停止供电措施，除有危及生产安全的紧急情形外，应当提前()通知生产经营单位。A、12小时B、36小时C、48小时D、24小时正确答案：D29、关于建设工程依法实行工程监理的说法，正确的是()。A、建设单位应当委托该工程的设计单位进行工程监理B、工程监理单位不能与该工程的设计单位有利害关系C、工程监理单位不能与建设单位有隶属关系D、建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理正确答案：D30、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程应当编制专项施工方案，并经施工单位技术负责人和（）签字后实施。A、专业监理工程师B、项目经理C、项目技术负责人D、总监理工程师正确答案：D31、下列情形中，属于投标人相互串通投标的是()。A、两个以上投标人的投标文件具有特殊标记B、不同投标人的投标文件在同一文印店装订C、不同投标人的投标保函由同一银行开具D、投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容正确答案：D32、下列争议中，受《仲裁法》调整的是()。A、建设工程施工合同争议B、劳动争议C、建设行政主管部门处理的行政争议D、农林承包经营合同争议正确答案：A33、关于公布建筑市场诚信行为的说法，正确的是()。A、优良行为记录信息的公布期限一般为6个月B、不良行为记录信息公布期限一般为5年C、对于整改不力的单位，信息发布部门可以延长其不良行为记录信息公布期限D、对整改确实有效的单位，信息发布部门可以直接取消公布其不良行为正确答案：C34、关于政府质量监督性质与权限的说法，正确的是（）。A、工程质量监督的具体工作必须由当地人民政府建设主管部门实施B、政府质量监督属于行政调解行为C、政府质量监督机构应对质量检测单位的工程质量行为进行监督D、政府质量监督机构有权颁发施工企业资质证书正确答案：C35、施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的，其费用、工期和利润的承担原则是()。A、经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用，建设单位承担延误的工期B、经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期C、经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润D、经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期正确答案：D36、关于建造师与施工项目经理的说法，正确的是（）。A、建造师执业资格制度可以替代施工项目经理岗位责任制B、施工项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任C、建造师是管理岗位，施工项目经理是技术岗位D、取得建造师注册证书的人员就是施工项目经理正确答案：B37、在建设工程施工过程的质量验收中，检验批的合格质量主要取决于（）。A、主控项目的检验结果B、资料检查完整、合格和一般项目的检验结果C、主控项目和一般项目的检验结果D、资料检查完整、合格和主控项目检验结果正确答案：C38、下列项目施工质量成本中，属于外部质量保证成本的是（）。A、例行的重要工序试验、检验的费用B、为运行质量体系达到规定的质量水平所支付的费用C、编写项目施工质量工作计划发生的费用D、根据业主要求进行的特殊质量检测试验的费用正确答案：D39、对工程质量有重大影响的工序，应在“三检”的基础上，经（）最终检查认可后，才能进入下道工序。A、施工项目技术负责人B、建设单位项目负责人C、监理工程师D、施工项目经理正确答案：C40、下列施工内容中，不属于特种设备监督检查范围的是()。A、压力管道安装B、锅炉风道改造C、电梯安装D、起重机械安装正确答案：B41、关于履约保证金的说法，正确的是()。A、招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交B、施工企业不得以银行保函或担保公司保函的形式，向建设单位提供履约担保C、履约保证金不得低于中标合同金额的10%D、中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，对超过部分不予赔偿正确答案：A42、下列法律文书中，不具有强制执行效力的是（）。A、仲裁委员会在仲裁程序中形成的调解书B、由行政主管部门主持达成的调解书C、人民法院在民事案件审理中制作的调解书D、由人民调解委员会调解达成的并经人民法院司法确认的调解协议正确答案：B43、根据《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》，诚信典型和连续()年无不良信用记录的行政相对人，可根据实际情况实施“绿色通道”和“容缺受理”等便利服务措施。A、2B、3C、5D、$6正确答案：B44、关于招标文件的说法，正确的是()。A、招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的内容B、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清的，该澄清的内容不得再次澄清C、招标人对已发出的招标文件进行必要的修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少10日前D、招标人对已发出的招标文件进行必要的修改的，应当以电话等即时通讯方式及时通知所有获取招标文件的潜在招标人正确答案：A45、根据《保障农民工工资支付条例》，施工总承单位应当建立用工管理台账，并保存至工程完工且工资全部结清后至少（）。A、1年B、3年C、5年D、2年正确答案：B46、关于A类计量器具的管理办法，正确的是()。A、送法定计量检定机构定期检验B、由所属企业计量管理部门校正C、经检查及验证合格后可以使用D、用检定合格仪表直接对比核准正确答案：A47、为了保证保险的有效性和连贯性，国内工程一切险通常由（）办理。A、项目承包人B、监理人C、项目主管部门D、项目法人正确答案：D48、租赁合同可以约定租赁期限，租赁期限的上限为()。A、$30B、20C、10D、25正确答案：B49、下列施工项目相关的信息中，属于施工记录信息的是（）。A、材料管理信息B、施工合同信息C、施工日志D、自然条件信息正确答案：C50、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人应在发出索赔意向通知书后（）天内向监理人正式递交索赔报告。A、14B、7C、$21D、28正确答案：D51、下列工程质量事故中，属于技术原因引发的质量事故是（）。A、质量管理措施落实不力引起的质量事故B、设备事故导致连带发生的质量事故C、采用了不适宜的施工工艺引发的质量事故D、检测仪器设备管理不善而失准引起的质量事故正确答案：C52、建设行政主管部门对工程质量监督的性质属于（）行为。A、业务指导B、技术服务C、行业监管D、行政执法正确答案：D53、根据《安全生产法》施工企业主要负责人对安全生产的责任是（）。A、在施工现场组织协调工程项目安全生产活动B、督促落实本企业重大危险源的安全管理措施C、工程项目实行总承包的，定期考核分包单位安全生产管理情况D、保证本企业安全生产投入的有效实施正确答案：D54、注册建造师的下列行为中，可以记入注册建造师执业信用档案的是()。A、对设计变更有异议的B、泄露商业秘密的C、经常外出参会的D、拒绝执行监理工程师指令的正确答案：B55、项目部对劳务分包单位协调管理的重点是（）.。A、质量安全制度制定B、工程资料移交C、施工进度安排D、作业计划的安排正确答案：D56、关于商标专用权的说法，正确的是()。A、注册商标的有效期为10年B、商标专用权是一种有形财产权C、商标专用权的有效期自提出申请之日起计算D、转让注册商标的，由转让人向商标局提出申请正确答案：A57、根据《招标投标法》，中标通知书自()发生法律效力A、收到之日B、发出之日C、作出之日D、盖章之日正确答案：B58、关于招标人终止招标要求的说法，正确的是()。A、已经收取投标保证金的，应当及时退还投标保证金，但不必退还银行同期存款利息B、以口头形式通知被邀请的或者已经获取资格预审文件、招标文件的潜在投标人C、已经发售的资格预审文件、招标文件，招标人无须退还所收取的资格预审文件、招标文件的费用D、应当及时发布公告正确答案：D59、根据《绿色施工导则》，关于临时用地保护的说法，正确的是（）。A、工程完工后，及时对红线外占地恢复原地形、地貌B、优化基坑施工方案，保持对土地的扰动C、红线外临时占地不得占用农田和耕地D、施工周期无论长短，均按临时绿化处理正确答案：A60、仲裁委员会就某施工合同纠纷案件进行仲裁，首席仲裁员甲认为应当裁定合同无效，仲裁员乙和丙认为应当裁定合同有效，则仲裁庭应当()。A、按乙和丙的意见作出裁决B、按甲的意见作出裁决C、请示仲裁委员会主任，并按其意见作出裁决D、重新组成仲裁庭，经评议后作出裁决正确答案：A二、多选题（共40题，每题1分，共40分）1、下列条款中，劳动合同应当具备的条款有（）。A、劳动合同期限B、工作内容和工作地点C、社会保险D、工作方法与要求E、试用期正确答案：ABC2、设备找正时，常用的检测方法有（）。A、导电接触讯号法B、高精度经纬仪测量法C、放大镜观察接触法D、显微镜观察法E、钢丝挂线法正确答案：ABCE3、施工作业质量自控的基本程序中包含的工作有（）。A、作业活动的实施B、质量监督机构的抽检C、作业技术交底D、专职管理人员的质量检查E、现场旁站检查正确答案：ACD4、焊接作业时，焊工遵循的作业文件有（）。A、焊接作业指导书B、焊缝热处理方案C、技术交底的记录D、焊接工艺评定报告E、焊缝检验方案正确答案：AC5、下列工程中，需要编制分部分项工程施工组织设计的有（）。A、砌筑工程B、高大模板工程C、无粘结预应力混凝土工程D、深基坑工程E、住宅小区绿化工程正确答案：BCD6、某建设工程因发包人提出设计图纸变更，监理人向承包人发出暂停施工指令60天后，仍未向承包人发出复工通知，则承包人正确的做法有（）。A、向监理人提交书面通知，要求监理人在接到书面通知后28天内准许已暂停的工程继续施工B、不受设计变更影响的部分工程，不论监理人是否同意，承包人都可进行施工C、要求发包人延长工期，支付合理利润D、如监理人逾期不予批准承包人的书面通知，则承包人可以通知监理人，将工程受影响部分视为变更的可取消工作E、如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约正确答案：ACDE7、根据《建设工程质量管理条例》，下列工程中，法定最低保修期限为2年的有（）。A、房屋建筑的主体结构工程B、给排水管道工程C、装修工程D、设备安装工程E、屋面防水工程正确答案：BCD8、下列情形中，属于应当重新组织建筑节能工程验收的有（）。A、验收程序和执行标准不符合要求的B、参加验收各方主体验收意见不一致的C、隐蔽验收记录等技术档案和施工管理资料不完整的D、参加验收人员不具备相应资格的E、建筑节能工程存在质量缺陷的正确答案：ABD9、关于与施工进度有关的计划及其类型的说法，正确的有()。A、建设工程项目施工进度计划一般由业主编制B、施工企业的施工生产计划属于工程项目管理的范畴C、施工企业的生产计划编制需要往复多次的协调过程D、施工企业的月度生产计划属于实施性施工进度计划E、建设工程项目施工进度计划应依据企业的施工生产计划合理安排正确答案：AC10、根据《建设工程项目管理规范》，施工项目经理应履行的职责有（）。A、进行授权范围内的利益分配B、组织或参与编制项目管理规划大纲C、主持编制项目管理目标责任书D、组织或参与评价项目管理绩效E、对各类资源进行质量管控和动态管理正确答案：ABDE11、政府质量监督机构对工程实体质量和责任主体的质量行为采取“双随机，一公开”检查方式和“互联网+监管”模式，其检查的内容主要有（）。A、工程各参建方的经营资质证书B、工程各参建方的质量行为C、工程实体质量D、工程质量控制资料的完成情况E、工程各参建方质量责任制的履行情况正确答案：BCDE12、下列争议中，属于劳动争议范围的是()。A、因终止劳动合同发生的争议B、因工作时间发生的争议C、个体工匠与学徒之间的争议D、因确认劳动关系发生的争议E、家庭与家政服务人员之间的争议正确答案：ABD13、在建设工程招投标活动中，关于联合体投标的说法，正确的有（）。A、联合体各方在同一招标项目中可以以自己名义单独投标B、两个以上的个人可以组成联合体C、联合体中标的，联合体各方分别与招标人签订合同D、在资格预审前，联合体可以增加成员E、联合体各方就中标项目承担连带责任正确答案：DE14、采用变动总价合同时，对于建设周期两年以上的工程项目，需考虑引起价格变化的因素有（）。A、承包人用工制度的变化B、外汇汇率的波动C、燃料费与电力价格的变化D、法规变化引起的工程费用上涨E、劳务工资以及材料费的上涨正确答案：BCDE15、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当报废的建筑起重机械有()。A、没有齐全有效的安全保护装置的B、经检验达不到安全技术标准规定的C、没有完整安全技术档案的D、属国家明令淘汰或者禁止使用的E、超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的正确答案：BDE16、关于建设单位安全责任的说法，正确的有()。A、申领施工许可证时应当提供有关安全施工措施的资料B、不得压缩合同工期C、确保地下管线的安全D、需要临时占用规划批准范围以外场地的，办理批准手续E、审查专项施工方案正确答案：AD17、根据《拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法》，人力资源社会保障行政部门应当自查处违法行为并作出行政处理或者处罚决定后将其列入拖欠工资“黑名单”的情形有()。A、将劳务违法分包给不具备用工主体资格的组织和个人造成拖欠农民工工资报酬的B、将劳务转包给不具备用工主体资格的组织和个人造成拖欠农民工工资报酬的C、因拖欠农民工工资违法行为引发极端事件造成严重不良社会影响的D、因拖欠农民工工资违法行为引发群体性事件造成严重不良社会影响的E、克扣、无故拖欠农民工工资报酬，数额达到认定拒不支付劳动报酬罪数额标准的正确答案：CDE18、下列管道器件中，属于管道组成件的有（）。A、紧固件B、锚固件C、过滤器D、密封件E、疏水器正确答案：ACDE19、下列劳动合同条款中，属于选择条款的有（）。无答案A、试用期B、休息休假C、社会保险D、补充保险E、保守商业秘密正确答案：AC20、下列属于建设工程竣工验收应当具备的条件有()。A、有工程使用的主要建筑材料，建筑构配件和设备的进场试验报告B、有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件C、已完成建设工程设计和合同约定的主要内容D、有施工企业签署的工程保修书E、有完整的技术档案和施工管理资料正确答案：ABDE21、关于联合体投标的说法，正确的有（）。A、联合体至少一方应当具备承担招标项目的相应能力B、由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级C、联合体投标一般适用于大型的或者结构复杂的建设项目D、联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人订立合同E、联合体中标的，联合体各方就中标项目向招标人承担按份责任正确答案：CD22、关于投标保证金的说法，正确的有()。A、退还投标保证金时，无须退还保证金利息B、投标保证金不得超过招标项目结算价的2%C、招标人在招标文件中可以要求投标人提交投标保证金D、投标保证金有效期应当与投标有效期一致E、中标人无正当理由不与招标人订立合同，取消其中标资格，投标保证金不予退还正确答案：CDE23、在工程项目施工中，施工机具的选择要求有()。A、保证施工质量的要求B、小型设备超负荷运转C、适合工程的具体特点D、兼顾市场拓展的需要E、满足施工方案的需要正确答案：ACDE24、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一必须进行招标的有()。A、项目总投资额为人民币3500万B、重要设备采购的单项合同估算价位人民币150万C、监理服务采购的单项合同估算价位人民币60万D、施工单项合同估算价位人民币300万E、材料采购的单项合同估算价位人民币80万正确答案：ABCD25、张某拥有二级建造师执业资格证书，下列情形中，属于“挂证”的有（）。A、由乙施工企业缴纳社会保险，受聘并注册在甲施工企业B、在某国家机关工作，注册在甲施工企业C、因事业单位改制保留了事业单位身份，社会保险由该事业单位缴纳，受聘并注册在该事业单位下属的施工企业D、某大学教师，受聘并注册在该大学所属的监理单位E、由甲施工企业缴纳社会保险，受聘并注册在甲施工企业正确答案：AB26、劳动合同履行过程中，劳动者不需事先告知用人单位，可以立即与用人单位解除劳动合同的情形有()。A、在试用期内B、用人单位濒临破产C、用人单位违章指挥、强令冒险作业及劳动者人身安全D、用人单位以暴力、威胁手段强迫劳动者劳动E、用人单位未依法缴纳社会保险费正确答案：CD27、关于项目管理任务分工表的说法，正确的有（）。A、项目管理任务分工表中需明确每项任务的负责部门和配合部门B、项目管理任务分工表确定后在项目进展过程中不得进行调整C、项目管理任务分工表是项目组织设计文件的一部分D、编制项目管理任务分工表前需对项目实施各阶段的任务进行分解E、每个建设项目都应编制项目管理任务分工表正确答案：ACDE28、关于建筑供热管道支.吊架安装的说法，正确的有()。A、有热伸长管道的吊架应向热膨胀的方向偏移B、固定在建筑结构上的管道吊架不得影响结构安全C、固定支架与管道之间应留有3~5mm的间距D、滑动支架滑托与滑槽接触应紧密E、无热伸长管道的吊架应垂直安装正确答案：BE29、关于合同解除的说法，正确的有（）。A、合同解除适用于可撤销合同B、当事人对合同解除的异议期限有约定的依照约定，没有约定的，最长期3个月C、合同解除可以视为当事人之间未发生合同关系，或者合同尚存的权利义务不再履行D、合同解除须有解除的行为E、合同解除仅使合同关系自始消灭正确答案：BCD30、根据《建筑起重机