2024建设工程承包合同范本

2024建设工程承包合同范本合同编号：__________合同双方：甲方：

名称：______________________

地址：______________________

法定代表人：__________________

联系电话：__________________

联系人：____________________乙方：

名称：______________________

地址：______________________

法定代表人：__________________

联系电话：__________________

联系人：____________________一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：____________________1.4工程规模：____________________1.5工程预算：____________________1.6工程工期：自________年__月__日起至________年__月__日止。二、工程承包范围及要求2.1乙方承包范围包括：____________________2.2乙方应按照甲方的要求，完成工程的设计、施工、验收等全部工作。2.3乙方应保证工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。2.4乙方应按照合同约定的工期完成工程。三、合同价格及支付方式3.1双方确认，本合同的总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。（1）合同签订后__日内，甲方支付乙方合同总价款的__%；（2）工程进度达到__%时，甲方支付乙方合同总价款的__%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的__%。3.3乙方开具正规发票，甲方按国家相关法律法规规定支付税费。四、工程质量及验收4.1乙方应严格按照设计文件和施工规范进行施工，保证工程质量。4.2工程验收分为初步验收和最终验收，验收合格的标准为国家相关法律法规及行业标准。4.3初步验收在工程进度达到__%时进行，最终验收在工程竣工后__日内进行。4.4乙方应在验收合格后__日内向甲方提交工程验收报告及相关资料。五、违约责任5.1乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的__%。5.2甲方未按照约定时间支付价款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金，违约金为应付款项的__%。5.3双方因履行合同发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1乙方应遵守国家法律法规，严格按照安全生产要求进行施工，确保施工安全。6.2乙方应承担工程期间的一切税费、保险等相关费用。6.3双方应共同保护知识产权，不得侵犯他人知识产权。6.4任何一方不得将合同内容泄露给第三方，否则承担违约责任。七、合同的生效、变更和解除7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。7.2合同生效后，双方应严格履行合同义务，不得擅自变更或解除合同。7.3合同的变更或解除应经双方协商一致，并书面确认。八、争议解决8.1双方因履行本合同发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。8.2诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行合同的其他条款。九、合同的份数9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：______________________乙方（盖章）：______________________法定代表人（或授权代表）：______________法定代表人（或授权代表）：______________签订日期：______________________一、附件列表：1.工程设计文件

2.施工图纸

3.工程预算书

4.工程进度计划

5.施工方案

6.验收标准及方法

7.安全生产措施

8.知识产权证明文件

9.双方签订的其他相关协议或文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定完成工程，包括但不限于工期延误、工程质量不符合要求等。

2.甲方未按照约定时间支付价款，包括但不限于延迟付款、少付款等。

3.双方未履行合同约定的保密义务，泄露合同内容给第三方。

4.乙方未遵守国家法律法规，未严格按照安全生产要求进行施工。

5.乙方侵犯他人知识产权，造成第三方索赔。三、法律名词及解释：1.建设工程承包合同：指甲方委托乙方承担建设工程的设计、施工、验收等工作，乙方据此向甲方提供工程服务，并按照约定收取价款的合同。

2.工程质量：指工程符合设计文件、施工规范和国家相关法律法规的要求，满足使用功能和安全生产的标准。

3.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应向另一方支付的赔偿金。

4.知识产权：指著作权、专利权、商标权等与知识相关的权益。

5.安全生产：指在工程建设过程中，采取措施保障人员安全和设备完好，防止事故发生。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应制定合理的施工计划，确保工程按期完成。如遇不可抗力因素导致延误，应及时与甲方沟通，协商调整工期。

2.工程质量问题：乙方应严格按照设计文件和施工规范进行施工，确保工程质量。如发现质量问题，应立即整改，并承担相应的赔偿责任。

3.支付问题：甲方应按照合同约定的时间、金额支付价款。如发生支付问题，双方应及时沟通，协商解决。

4.合同变更或解除：双方应书面确认合同的变更或解除，并按照约定履行相关义务。

5.争议解决：双方应通过友好协商解决争议，协商不成的，可以向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.房地产开发商为建设住宅小区，委托施工企业进行