建工项目施工合同

建工项目施工合同合同编号：__________甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，经双方协商一致，签订本建工项目施工合同。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程预算：人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。第二条合同工期本工程合同工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。第三条质量标准本工程质量应达到____等相应标准，并符合设计文件和合同约定要求。第四条合同价格4.1合同总价：人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。4.2合同价格支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程预算的10%作为预付款；（2）工程进度达到合同约定的进度节点后，甲方支付相应进度款；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余工程款。第五条合同履行5.1甲方义务：（1）按照合同约定提供施工场地，保障乙方顺利施工；（2）按照合同约定支付工程款项；（3）提供必要的设计文件和技术资料；（4）协助乙方办理工程相关手续。5.2乙方义务：（1）按照合同约定完成工程，并保证工程质量；（2）按照合同约定提交工程进度报告；（3）遵守国家法律法规，严格执行安全生产规定；（4）承担工程期间的环境保护责任。第六条违约责任6.1甲方违约：（1）未按照合同约定支付工程款项，甲方应支付违约金，违约金计算方式为：未支付款项的1%乘以逾期天数；（2）未按照合同约定提供施工场地或其他条件，导致乙方无法正常施工，甲方应承担相应责任。6.2乙方违约：（2）工程质量未达到约定标准，乙方应承担返工、维修等费用；（3）乙方违反国家法律法规，造成安全事故或其他严重后果，乙方应承担相应责任。第七条争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份；8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止；8.3本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：1.工程设计图纸和技术资料2.工程预算编制说明3.施工组织设计4.施工方案5.工程验收标准和方法6.安全生产管理制度7.环境保护措施方案8.合同履行过程中产生的其他相关文件和资料二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按合同约定支付工程款项未按合同约定提供施工场地或其他施工条件未按合同约定提供设计文件和技术资料未按合同约定协助乙方办理工程相关手续2.乙方违约行为：未按合同约定完成工程工程质量未达到约定标准违反国家法律法规，造成安全事故或其他严重后果未按合同约定提交工程进度报告三、法律名词及解释：1.建工项目：指建筑工程建设的一切活动，包括设计、施工、监理等。2.合同法：调整平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的法律规范总称。3.建筑法：调整建筑活动过程中各方当事人的权利义务关系，保障建筑活动安全、高效、顺利进行的国家法律。4.违约金：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，按照合同的约定向对方支付一定数额的货币。5.工程验收：建设项目的质量、安全、进度、投资控制等指标进行检验、鉴定和评估的活动。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程款项支付问题：甲方逾期支付工程款项，乙方可以与甲方协商解决，协商不成的，可以向法院提起诉讼。2.施工场地和施工条件问题：甲方未提供或未按时提供施工场地和施工条件的，乙方可以要求甲方在合理期限内履行合同义务，逾期不履行的，乙方可以停工，并要求甲方承担违约责任。3.设计文件和技术资料问题：甲方未提供或未按时提供设计文件和技术资料的，乙方可以要求甲方在合理期限内履行合同义务，逾期不履行的，乙方可以停工，并要求甲方承担违约责任。4.工程质量问题：乙方施工质量不符合合同约定的，甲方可以要求乙方返工、维修，并有权要求乙方支付违约金。5.工程进度报告问题：乙方未按时提交工程进度报告的，甲方可以要求乙方在合理期限内提交，逾期不提交的，甲方可以按实际进度支付工程款。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程建设项目的施工合同签订。2.适用于建筑工程