简易工程施工合同

简易工程施工合同合同编号：__________合同各方：名称：________________地址：________________联系人：________________联系电话：________________名称：________________地址：________________联系人：________________联系电话：________________鉴于甲方为项目业主，乙方为具备相关工程施工资质和能力的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，就乙方为甲方提供简易工程施工服务事宜，达成如下协议：一、工程概述1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程内容：________________1.4工程规模：________________1.5工程预算：________________二、合同价格及支付方式2.1双方确认，乙方按本合同约定的工程内容、工程规模和工程预算提供施工服务，合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2甲方分期向乙方支付合同价款，具体支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方工程预算的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程预算的30%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程预算的20%；（4）剩余的10%作为质保金，质保期（自工程竣工验收合格之日起算）满后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。2.3甲方支付价款时，乙方应提供等额的正规发票。三、施工期限3.1乙方应按甲方的要求，确保工程按时完工，施工期限自双方签订合同之日起算，至工程竣工验收合格之日止。3.2乙方如因特殊情况需延长施工期限，应提前向甲方书面申请，经甲方批准后方可延长。四、工程质量4.1乙方应按照本合同约定的工程内容、工程规模和工程预算，以及国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。4.2工程竣工后，乙方应向甲方提供完整的工程资料，并按照甲方的要求进行验收。4.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格。五、违约责任5.1乙方如未按本合同约定的施工期限完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同价款的千分之五。5.2甲方如未按本合同约定的支付方式支付价款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款额的千分之五。六、争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________授权代表（签名）：__________授权代表（签名）：__________签订日期：________________一、附件列表：1.甲方营业执照复印件2.乙方施工资质证书复印件3.工程设计图纸4.工程预算明细表5.施工进度计划表6.工程验收标准和方法7.付款凭证8.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.乙方未按约定工期完成工程，视为违约。2.甲方未按约定支付价款，视为违约。3.工程验收不合格，乙方未按要求整改，视为违约。4.甲方未履行合同约定的其他义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指项目业主，负责提供工程项目的资金、场地等。2.乙方：指具备相关工程施工资质和能力的施工单位，负责完成工程项目。3.施工期限：指双方约定的完成工程的期限。4.工程质量：指工程符合国家相关标准和规范的程度。5.违约金：指违约方应支付给对方的一种经济赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应提前与甲方沟通，制定合理的延期计划，并承担相应的违约责任。2.工程质量问题：乙方应立即整改，直至满足甲方的要求。3.付款纠纷：双方应按照合同约定的支付方式及时履行付款义务，如有争议，可通过协商解决。4.合同履行过程中发生争议：通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类简易工程项目的施工合同。2.适用于具