二级建造师考试《法规》题库100题含答案卷10

二级建造师考试《法规》题库100题含答案」0

1.题型：单选题

根据《节约能源法》，违反建筑节能标准的，由建设主管部门责令改正，处10万

元以上50万元以下罚款的参建单位是（）。

A建设、施工、监理

B建设、设计、施工

C建设、设计、监理

D设计、施工、监理

答案

D

解析

《节约能源法》规定，设计单位、施工单位、监理单位违反建筑节能标准的，由

建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元以下罚款；情节严重的，由颁发资

质证书的部门降低赍质等级或者吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任。

2.题型：单选题

根据《建筑业企业资质管理规定》的规定，建筑业企业资质序列不包括（）。

A施工总承包

B专业分包

C专业承包

D劳务分包

答案

B

3.题型：单选题

关于施工合同解除的说法，正确的是（）。*

A合同约定的期限内承包人没有完工，发包人可以解除

B承包人将承包的工程转包，发包人可以解除

C发包人未按约定支付工程价款，承包人可以解除

D承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以解除

答案

B

解析

1.发包人解除施工合同

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，

承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：

（1）明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；（2）合同约定的期限内没

有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；（3）已经完成的建设工程质

量不合格，并拒绝修复的；（4）将承包的建设工程非法转包、违法分包的。

2.承包人解除施工合同

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，

发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行

相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：（1）未按约定支付

工程价款的；（2）提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准

的；（3）不履行合同约定的协助义务的。

4.题型：单选题

施工企业不服建设行政主管部门对其作出的责令停产整顿的决定，欲提起行政复

议。该行政复议申请应从企业知道该具体行政行为之日起的一定期限内提出。该期

限的天数是（）。

A15

B30

C45

D60

答案

D

解析

根据《行政复议法》的规定，公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯

其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请；但

法律规定的申请期限超过60日的除外。因不可抗力或者其他正当理由耽误法定申

请期限的，申请期限自障碍消除之日起继续计算。故选项D正确。

5.题型：单选题

因监理工程师错误指令导致施工现场暂时停工的，如果合同中没有单独约定，则

()。*

A由建设单位做好现场防护，建设单位承担所需费用

B由施工单位做好现场防护，监理单位承担所需费用

C由建设单位做好现场防护，施工单位承担所需费用

D由施工单位做好现场防护，建设单位承担所需费用

答案

D

解析

施工单位应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。

注意责任方的确认原则。

6.题型：多选题

根据《建筑工程施工许可管理办法》及相关规定，下列关于申请领取施工许可证的

说法，正确的有()。A

应当委托监理的工程已委托监理后才能申请领取施工许可证B

领取施工许可证是确定建筑施工企业的前提条件C

法律、行政法规和省、自治区、直辖市人民政府规章可以规定申领施工许可证的其

他条件D

在城市规划区的建筑工程，需要同时取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可

证，才能申请办理施工许可证E

在申请领取施工许可证之前需要落实建设资金

考点

2Z202012申请主体和法定批准条件

解析

B错误，确定施工企业是领取施工许可证的条件之一。只有全国人大及其常委会制

定的法律和国务院制定的行政法规，才有权增加施工许可证新的申领条件，其他如

部门规章、地方性法规、地方规章等都不得规定增加施工许可证的申领条件

7.题型：单选题

劳动行政部门自收到集体合同文本之日起（）内未提出异议的，集体合同即行生

效。

A15日

B30日

C60日

D90日

答案

A

8.题型：单选题

用人单位发生合并或者分立等情况，原劳动合同（），劳动合同有继承其权利和

义务的用人单位继续履行。A

继续有效B

无效C

效力待定D

可变更可撤销

考点

2Z204022劳动合同的履行、变更、解除和终止

解析

用人单位发生合并或者分立等情况，原劳动合同继续有效，劳动合同有继承其权利

和义务的用人单位继续履行。

考点：用人单位发生变动不影响劳动合同的履行

9.题型：单选题

根据《建设工程质量管理条例》规定，施工单位应当对建筑材料、建筑构配件、设

备和商品混凝土进行检验，下列做法不符合规定的是（）。

A未经检验的，不得用于工程上

B检验不合格的，应当重新检验，直至合格

C检验要按规定的格式形成书面记录

D检验要有相关的专业人员签字

答案

B

解析

答案B

《建设工程质量管理条例》第29规定："施工单位必须按照工程设计要求、施工技

术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验

应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。”显然，选

项A、c、D符合规定，选项B不符合规定。故正确答案为B。

10.题型：多选题

某银行与某投资公司签订了保证合同，该合同应当包括（）。A

被保证的主债权种类、数额B

保证的方式C

债务人履行债务的期限D

保证人的资格E

保证担保的范围

考点

2Z201072建设工程保证担保的方式和责任

解析

保证合同应当包括以下内容：（1）被保证的主债权种类、数额；（2）债务人履行

债务的期限；（3）保证的方式；（4）保证担保的范围；（5）保证的期间；（6）

双方认为需要约定的其他事项。保证合同不完全具备以上规定内容的，可以补正。

考点：保证合同。

11.题型：单选题

在配合建设工程进行的考古发掘工作中，建设单位、施工单位应当配合考古发掘单

位，保护出土文物或者遗迹的（）。

A完好

B安全

C辨认

D鉴定

答案

B

解析

在配合建设工程进行的考古发掘工作中，建设单位、施工单位应当配合考古发掘

单位，保护出土文物或者遗迹的安全。

12.题型：单选题

2014年2月，下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同，其中不满足订

立无固定期限劳动合同法定条件的是（）。

A张女士于1994年I月份到甲企业后一直在该企业工作

B赵先生2013年1月入职丁企业后，该企业在2013年11月才与之签订书面劳动

合同

C王先生于1992年进入乙国有企业工作，2011年3月，该企业改制，王先生已满

50岁

D李女士已经连续与丙企业签订2次固定期限劳动合同，再次续订劳动合同时，该

企业将李女士提升为市场部部长

答案

B

13.题型：单选题

依法应当招标的项目，在下列情形中，可以不进行施工招标的情形是（）。

[2015]A

技术复杂，有特殊要求的投标人B

已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的C

采购人自行建设、生产或者提供更为节省成本的D

需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则所需费用将大幅增加

考点

2Z203011建设工程法定招标的范围、招标方式和交易场所

解析

本题考查的是可以不进行招标的建设工程项目。可以不进行招标的建设工程项目：

《招标投标法》规定，涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金

实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家有

关规定可以不进行招标。《招标投标法实施条例》还规定，除《招标投标法》规定

可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标：（1）需要

采用不可替代的专利或者专有技术；（2）采购人依法能够自行建设、生产或者提

供；（3）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或

者提供；（4）需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功

能配套要求；（5）国家规定的其他特殊情形。

考点：可以不进行招标的建设工程项目。

14.题型：单选题

小刚未满17岁即应聘于某施工单位，下列关于此事说法正确的是（）。A

小刚未成年，签订劳动合同属无效劳动合同B

因为是临时工作，可以不签劳动合同C

不得安排小刚从事有毒有害的劳动D

可以安排小刚从事有毒有害的劳动，但必须保证安全

考点

2Z204024劳动保护的规定

解析

依题意，小刚属于未成年工，我国劳动法对未成年工的特殊保护规定主要包括：①

不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第四级体力劳动强度的劳

动和其他禁忌从事的劳动。②用人单位应当对未成年工定期进行健康检查。

考点：未成年工的特殊保护

15.题型：多选题

下列关于表见代理的表述中，正确的是（）。A

表见代理是无效代理B

表见代理的行为人没有代理权C

第三人有理由相信行为人有代理权D

表见代理对本人产生有权代理的效力E

表见代理是特殊的无权代理

考点

2Z201032建设工程代理行为及其法律关系

解析

原文是表见代理是指行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使

善意第三人相信其有代理权的表象，而与善意第三人进行的、由本人承担法律后果

的代理行为。《合同法》规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后

以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有

效。（2）须本人存在过失。其过失表现为本人表达了足以使第三人相信有授权意思

的表示，或者实施了足以使第三人相信有授权意义的行为，发生了外表授权的事

实。表见代理对本人产生有权代理的效力，即在相对人与本人之间产生民事法律关

系。

考点：表见代理。

16.题型：多选题

下列行为构成侵权之债的有（）。*

A建设行政主管部门未及时颁发施工许可证

B路人帮助把受伤工人送至医院

C建筑物上坠落物品造成他人伤害，难以确定责任人

D拆除屋顶广告时将住户窗户损坏

E建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业

答案

C,D

解析

A错误，是行政不作为，由行政主体承担相应的行政责任。B错误，无因管理，

是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，自觉为他

人管理事务或提供服务。无因管理在管理人员或服务人员与受益人之间形成了债的

关系。无因管理产生的债被称为无因管理之债。B选项是无因管理。C正确，从建

筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害，难以确定具体侵权人

的，除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。D正

确，建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损

害，所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。所

有人、管理人或者使用人赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。E错

误，建设工程债的产生，最主要的也是合同。施工合同的订立，会在施工单位与建

设单位之间产生债的关系;材料设备买卖合同的订立，会在施工单位与材料设备供

应商之间产生债的关系。

17.题型：单选题

某仲裁委员会对甲公司与乙公司之间的买卖合同一案作出裁决后，发现该裁决存在

超裁情形，甲公司与乙公司均对裁决持有异议。关于此仲裁裁决，下列（）选项

是正确的。

A该仲裁委员会可以直接变更已生效的裁决，重新作出新的裁决

B甲公司或乙公司可以请求该仲裁委员会重新作出仲裁裁决

C该仲裁委员会申请法院撤销此仲裁裁决

D甲公司或乙公司可以请求法院撤销此仲裁决定

答案

D

18.题型：多选题

借款合同的法律特征主要体现在（）.

A借款合同的标的物是物品

B借款合同的标的物是货币

C借款合同一般为不要式合同

D借款合同一般为要式合同

E借款合同一般为有偿合同

答案

B,D,E

19.题型：单选题

《中华人民共和国建造工程质量管理条例》属于（）。

A法律

B行政法规

C部门规章

D司法解释

答案

B

20.题型：单选题

根据《物权法》，土地承包经营权属于（）。

A所有权

B用益物权

C担保物权

D准物权

答案

B

21.题型：单选题

《建筑法》属于下列法律部门中的（）.

A经济法

B社会法

C行政法

D民法商法

答案

C

22.题型：多选题

总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主体结构施工过程中发

生了生产安全事故，专业承包单位由此开始质疑总承包单位的管理能力，并一再违

反总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故。关于本工程的安全生产管

理，下列说法中，正确的有（）□

A总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理

C总承包单位与专业承包单位对全部生产安全事故承担连带责任

D专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任

E分包合同中应明确双方的安全生产方面的权利与义务

答案

A,B,D,E

23.题型：多选题

下列选项中，对施工单位的质量责任和义务表述正确的有()o

A总承包单位不得将主体工程对外分包

B分包单位应当按照分包合同的约定对总承包单位和建设单位负责

C总承包单位与每一分包单位就各自分包部分的质量承担连带责任

D施工单位在施工中发现设计图纸有差错时，应当按照国家标准施工

E在建设工程竣工验收合格之前，施工单位应当对质量问题履行保修义务

答案

A,C

解析

《建设工程质量管理条例》进一步规定，建设工程实行总承包的，总承包单位应

当对全部建设工程质量负责；建设工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多

项实行总承包的，总承包单位应当对其承包的建设工程或者采购的设备的质量负

责。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的

约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的

质量承担连带责任。

24.题型：单选题

代理人没有代理权、超越代理权限范围或代理权终止后进行“代理”活动的，属于

()oA

有权代理B

无权代理C

表见代理D

滥用代理权

考占

2Z201032建设工程代理行为及其法律关系

解析

无权代理：自始未经授权；超越代理权；代理权已终止。

考点：无权代理。

25.题型：单选题

由于银行储蓄员的失误，导致某储户存折上多出54000元现金，储户没有表态便离

开现场，下午结帐时银行发现款数不对，经查账发现该储户的帐目可能有问题，根

据住址找到该储户，则储户的行为属于（）o

A不当得利

B无因管理

C合同

D侵权

答案

A

解析

不当得利是指没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的

行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关

系。得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人。不当得利产生的债被称为不

当得利之债。

26.题型：单选题

下列证据不能单独作为认定案件事实的依据的是（）。

A未成年人所作的证言

B视听资料

C无法与原件、原物核对的复印件、复制品

D未出庭作证的证人证言

答案

C

解析

根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》的规定，当事人”如需自己

保存证据原件、原物或者提供原件、原物确有困难的，可以提供经人民法院核对无

异的复制件或者复制品“。但是，无法与原件、原物核对的复印件、复制品，不能

单独作为认定案件事实的依据。故选择C选项。

27.题型：单选题

下面关于诉讼代理人的表述中，不正确的是（）。

A当事人可以委托1〜2人作为诉讼代理人

B委托他人代为诉讼，必须向法院提交授权委托书

C诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，不需要委托人的特别授权

D诉讼代理人代为进行和解，提起反诉和上诉，必须有委托人的特别授权

答案

C

解析

《民事诉讼法》规定，”诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和

解、提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权所以本题选C。

28.题型：单选题

工程建设中预留保证金的比例，下列说法正确的是（）。

A全部使用政府投资的建设项目，按合同价款5%左右预留

B部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额5%左右预留

C社会投资项目一律按工程价款结算总额5%左右预留’

D社会投资项目一律按合同价款10%左右预留

答案

B

29.题型：单选题

下列不属于对提高用水效率的规定是（）.

A施工中采用先进的节水施工工艺

B应制定有效的水质检测与卫生保障措施

C现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置

D对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核

答案

B

解析

绿色施工导则》对提高用水效率从8个方面进行了规定:其中包括施工中采用先

进的节水施工工艺;现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置;对混凝

土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核.而应制定有效的水质检

测与卫生保障措施是对安全用水的规定.

30.题型：单选题

建设工程实行施工许可证制度，主要是为了()。

A杜绝违章建筑

B确认建筑施工单位的施工能力和条件

C防止施工单位违法转包工程

D确保工程项目符合法定的开工条件

答案

D

解析

建立施工许可制度，有利于保证建设工程的开工符合必要条件，避免不具备条件

的建设工程盲目开工而给当事人造成损失或导致国家财产的浪费，从而使建设工程

在开工后能够顺利实施，也便于有关行政主管部门了解和掌握所辖范围内有关建设

工程的数量、规模以及施工队伍等基本情况，依法进行指导和监督，保证建设工程

活动依法有序进行。

31.题型：多选题

关于民事诉讼中的级别管辖.下列说法正确的有()。

A级别管辖，是划分同级法院受理第一审民事案件的分工和权限

B诉讼审判程序为两审终审.因此我国法院也只有两级

C最高人民法院为终审法院，因此只受理二审案件

D争议标的金额的大小，往往是确定级别管辖的重要依据

E只有第一审民事案件才涉及级别管辖的问题

答案

D,E

32.题型：多选题

下列选项中，属于行政处罚的是（）。

A警告

B罚款

C责令停产停业

D开除

E没收违法所得

答案

A,B,C,E

33.题型：多选题

某项目业主与银行签订了借款合同，项目业主的主要义务是（）。

A提供担保

B按照约定用途使用借款

C提供借款

D按期归还本金和利息

E按照约定收取借款

答案

A,B,D,E

解析

借款合同中，提供借款是贷款人（本题中为银行）的义务，故答案C不符合题

意。而提供担保、按照约定收取借款、按约定用途使用借款和归还本金和利息是借

款人（本题中为项目业主）的义务。

34.题型：单选题

在财产所有权中，所有权内容的核心是（）o

A占有权

B使用权

C收益权

D处分权

答案

D

35.题型：单选题

公安部、住房和城乡建设部《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通

知》规定，施工单位应当建立施工现场消防组织，制定灭火和应急疏散预案，并至少（）

组织一次演练.

A每月

B每季度

C每半年

D每年

答案

C

36.题型：单选题

下列条件中，（）不是申请招标代理机构资质时必备的条件。

A有从事招标代理业务的营业场所

B有从事招标代理业务相应的资金

C有编制招标文件和组织评标的相应专业力量

D有对投标人的财务状况进行审计的专业人才

答案

D

解析

招标代理机构是依法设立，从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织。

招标代理机构应当具备下列条件：1.有从事招标代理业务的营业场所和相应资

金；2.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量；3.有符合法定条件、可

以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库。因此，有对投标人的财

务状况进行审计的专业人才并不是招标代理机构的必备条件。

37.题型：多选题

某工程项目未经竣工验收，发包人擅自使用后楼板裂缝，经鉴定是由于承包人偷工

减料造成的。关于此项目质量责任的说法，正确的有（）o

A未经竣工验收使用此工程，由发包人承担全部责任

B承包人在建设工程设计文件规定的合理使用年限内对主体结构承担民事责任

C承包人应当负责返修，费用由发包人承担

D造成发包人损失的，承包人不承担责任

E承包人应当负责返修，费用由承包人承担

答案

B,E

38.题型：单选题

甲公司中标后将部分专业工程依法分包给乙公司。施工中，建设行政主管部门在例

行检查时，发现乙公司安全生产许可证过期，责令其停工。甲公司随即发出解除分

包合同通知。关于本案的法律后果，说法正确的是（）。

A由于乙公司事实上不能继续履行合同，甲无需通知，合同自动解除

B甲通知解除合同，无需取得乙的同意，合同自通知发出时解除

C乙有异议的，可以请求建设行政主管部门确认解除合同的效力

D已完工程合格部分，乙有权请求甲按照合同约定支付工程款

答案

D

解析

本题考合同解除。合同解除须有解除的行为。无论哪一方当事人享有解除合同的

权利，其必须向对方提出解除合同的意思表示，才能达到合同解除的法律后果，A

错；当事人一方主张法定解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解

除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力，B、C

错误。

39.题型：单选题

某施工单位为赶工期，对本应当进行边坡支护的土石方工程未进行有效支护，建设

行政主管部门检查到该情况后责令其改正，并进行了罚款，其惩罚措施属于（）法律

责任形式。

A民事责任

B行政处分

C刑事责任

D行政处罚

答案

D

40.题型：单选题

某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕，施工单位以自己的名义将

该批模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位

出卖模板的合同为（）合同。

A可变更、可撤销

B有效

C无效

D效力待定

答案

B

41.题型：单选题

竣工结算报告金额在5000万元以上的单项工程，发包人进行核对（审查）竣工结算

并提出审查意见的规定时限是，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起

（）天。

A30

B45

C60

D90

答案

C

42.题型：多选题

结构材料节材与材料资源利用的技术要点包括（）.

A推广使用现场搅拌混凝土和砂浆

B推广使用高强钢筋和高性能混凝土，减少资源消耗

C推广钢筋专业化加工和配送

D优化钢筋配料和钢构件下料方案

E优化钢结构制作和安装方法

答案

B,C,D,E

43.题型：多选题

工程监理单位在接受监理委托时，应当按照《建筑法》和《建设工程质量管理条

例》规定自行回避的情形有（）。

A与被监理工程的施工承包单位隶属于同一上级单位

B与被监理工程的建设单位隶属于同一上级单位

C与被监理工程的建筑材料供应单位隶属于同一上级单位

D与被监理工程的设备供应单位具有商业合作关系关系

E与被监理工程的设计单位具有合作关系

答案

A,C,D

解析

《建筑法》第34条规定：”工程监理单位与被监理工程的承包单位以及建筑材

料、建筑构配件和设备供应单位不得有隶属关系或者其他利害关系。"《建设工程

质量管理条例》第35条规定：”工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建

筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该

项建设工程的监理业务。选项B、E不属于法定应当回避的情形，而选项A、C、

D均属于依法应当回避的情形，故正确答案为A、C、Do

44.题型：单选题

某施工项目在施工过程中，施工单位与甲材料供应商签订了建材买卖合同，但施工

单位误将货款支付给乙供应商，针对该笔款项说法正确的是（）。*

A乙供应商因无过错，无需退还

B乙供应商有权拒绝甲供应商给付请求

C施工单位因乙供应商拒绝返还，故可暂不向甲供应商支付货款

D甲供应商有权直接要求乙供应商给付该笔款项

答案

B

解析

乙材料供应商应当返还材料款，其材料款应当返还给施工单位。因为，乙材料供

应商获得的这一材料款，没有法律上或者合同上的依据，且有损于他人利益而自身

取得利益，属于债的一种，即不当得利之债，应当返还。这一债是建立在施工单位

与乙材料供应商之间的，故应当返还给施工单位。但是，乙材料供应商与甲材料供

应商之间并无债权债务关系。因此，甲材料供应商无权向乙材料供应商主张权利。

45.题型：单选题

在文物保护单位保护范围和建设控制地带施工的规定，下列说法错误的是（）。

A承担文物保护单位的修缮、迁移、重建工程的单位应当具有相应的资质证书

B在历史文化街区可以新建、扩建必要的基础设施和公共服务设施

C在历史文化街区可以自行拆除历史建筑以外的建筑物

D任何单位或者个人不得损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑历史建筑

答案

C

解析

在文物保护单位保护范围和建设控制地带施工的规定，要求承担文物保护单位的

修缮、迁移、重建工程的单位应当具有相应的资质证书；在历史文化街区、名镇、

名村核心保护范围内，不得进行新建、扩建活动。但是，新建、扩建必要的基础设

施和公共服务设施除外；在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，拆除历史

建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施的，应当经城市、县人民政府城乡规划主

管部门会同同级文物主管部门批准；任何单位或者个人不得损坏或者擅自迁移、拆

除历史建筑。

46.题型：多选题

某大型水电站建设项目，项目业主与某电机生产厂签订了发电机购买合同。合同中

约定了发电机的质量、交付时间及款项交付方式等内容。此时项目业主的主要义务

有（）o

A支付价款的义务

B瑕疵担保义务

C受领发电机的义务

D对发电机进行验收的义务

E对发电机生产过程进行管理的义务

答案

A,C,D

解析

答案A、C、D

买卖合同中，买受人的义务包括支付价款、受领标的物、对标的物进行检验等。B

答案对标的物瑕疵担保是出卖人的义务，与题意不符。E答案对发电机生产厂的生

产过程进行管理是发电机生产厂的内部事务，非买受人的义务，亦与题意不符。故

正确答案为A、C、D„

47.题型：单选题

某学院教学楼装修改造过程中，施工单位下列哪项行为是被禁止的()o

A按照设计图纸改动电器线路布置

B按照建设单位要求将原门洞口扩大

C按照设计单位要求对结构梁进行加固

D按照监理单位要求做防水层蓄水试验

答案

B

解析

《建设工程质量管理条例》规定，房屋建筑使用者在装修过程中，不得擅自变动

房屋建筑主体和承重结构。

48.题型：单选题

某仲裁委员会在开庭审理甲公司与乙公司合同纠纷一案时，乙对仲裁庭中的一名仲

裁员提出了回避申请。下列不能作为乙提出回避申请理由的是0。

A该仲裁员对本案的专业背景不熟悉

B该仲裁员与本案当事人有其他关系，可能会影响公正仲裁

C该仲裁员与本案有利害关系

D该仲裁员近期受邀参加过当事人的宴请

答案

A

解析

仲裁员有下列情形之一的，必须回避，当事人也有权提出回避申请：(1).是本案

当事人或者当事人、代理人的近亲属；（2）与本案有利害关系；（3）与本案当事人、

代理人有其他关系，可能影响公正仲裁的；（4）私自会见当事人、代理人，或者接

受当事人、代理人的请客送礼的。故选项A正确。

49.题型：多选题

下列违反施工许可制度的行为应承担的法律责任的说法，正确的有（）.

A未取得施工许可证擅自施工的,责令停止施工，处工程价款1%。〜2%。的罚款

B规避办理施工许可证擅自施工的,责令停止施工，对建设单位和施工单位分别处以

罚款

C骗取和伪造施工许可证构成犯罪的.依法追究刑事责任

D通过贿赂取得的施工许可证将被撤销，责令停止施工并处罚款

E因上述违法行为受到处罚的单位和相关责任人,作为不良行为记录予以通报

答案

B,C,D,E

解析

《建筑法》规定，违反本法规定，未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自

施工的，责令改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处以罚款。

50.题型：多选题

法的形式的含义包括（）。*

A创制机关的性质及级别

B法律规范的地域效力

C法律规范的内涵

D法律规范的期间效力

E法律规范的效力等级

答案

A,B,E

解析

法的形式是指法律创制方式和外部表现形式。它包括4层含义：（1）法律规范创

制机关的性质及级别：（2）法律规范的外部表现形式：（3）法律规范的效力等级：（4）

法律规范的地域效力。

51.题型：单选题

关于中标的法定要求说法正确的是（）。A

招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示时间不得少于3日

B

国有资金占控股或主导地位的招标项目，第一中标候选人经营状况发生较大变化，

招标人认为可能影响其履约能力的，可以确定第二中标候选人中标或重新招标C

中标候选人存在违法行为，可能影响其履约能力的，招标人在发出中标通知书前有

权要求其提高履约保证金额度D

中标候选人经营状况发生较大变化，可能影响其履约能力的，招标人有权在发出中

标通知书后，要求原评标委员会根据招标文件规定的标准和方法，对其重新审查确

认

考点

2Z203015中标的法定要求和招标投标投诉处理

解析

本题考查的是中标的法定要求。中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存

在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评

标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

考点：确定中标人。

52.题型：单选题

甲建设单位与乙勘察设计单位签订了勘察设计合同。合同约定，设计费为150万

元，定金为设计费的15%,发包方已支付定金。如果乙在规定期限内不履行合

同，应该返还给甲（）。

A15万元

B30万元

C45万元

D依据发包方损失而定

答案

c

解析

《担保法》规定，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人

履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，

无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。本

题应当双倍返还定金150xl5%x2=45（万元），故选项C正确。

53.题型：单选题

下列事项中，属于专利保护对象的是（）。

A施工企业的名称或标志

B施工企业编制的投标文件

C施工企业编制的施工方案

D施工企业发明的新技术

答案

D

54.题型：多选题

建筑工程项目申请领取施工许可证应当具备的条件包括（）。*

A已经办理了用地批准手续

B施工图设计文件已按规定通过了审查

C消防设计图纸已经公安消防机构审核

D按照规定应该委托监理的工程已委托监理

E已经办理了招标投标核准手续

答案

A,B,D

解析

《建筑工程施工许可管理办法》进一步规定，建设单位申请领取施工许可证，应

当具备下列条件，并提交相应的证明文件：（1）依法应当办理用地批准手续的，

已经办理该建筑工程用地批准手续；（2）在城市、镇规划区的建筑工程，已经取

得建设工程规划许可证；（3）施工场地已经基本具备施工条件，需要征收房屋

的，其进度符合施工要求；（4）已经确定施工企业；（5）有满足施工需要的技术

资料，施工图设计文件已按规定审查合格；（6）有保证工程质量和安全的具体措

施；（7）按照规定应当委托监理的工程已委托监理；（8）建设资金已经落实；

（9）法律、行政法规规定的其他条件。

55.题型：单选题

关于担保的说法，正确的是（）。

A担保是用益物权的一种

B担保的目的是保障特定债权实现

C担保合同是主合同

D反担保不适用《担保法》

答案

B

解析

担保与用益物权无关，担保合同是从合同，反担保适用《担保法》。

56.题型：单选题

关于工程监理单位的相关质量责任和义务，下列说法中正确的是（）。[2015]

A

监理单位仅对施工质量承担责任B

监理单位在接受监理委托后，因利害关系需要回避的，可转让监理业务C

工程监理实行总监理工程师负责制D

监理单位将不合格的建筑材料按照合格签字，造成损失的，承担全部责任

考点

2Z207033工程监理单位相关的质量责任和义务

解析

工程监理单位质量违法行为应承担的法律责任

考点：工程监理的职责和权限

57.题型：单选题

建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查

验；对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具（）报告。

A建筑节能合格

B建筑节能达标

C竣工验收合格

D能耗验收合格

答案

C

解析

建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行

查验；对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告。故C

选项正确。

58.题型：单选题

取得建造师资格证书并经（）后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工

的项目经理。

A登记

B注册

C备案

D所在单位考核合格

答案

B

59.题型：单选题

根据《消防法》和《食品安全法》，关于施工现场违法行为应承担法律责任的说

法，正确的是（）。【2015】A

埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的，处以罚款B

进货时未查验许可证和相关证明文件的，给予警告并处以罚款C

未按规定要求贮存、销售食品或者清理库存食品的，罚款并责令停产停业D

故意破坏或者伪造火灾现场尚不构成犯罪的，拘留并处以罚款

考点

2Z206035违法行为应承担的法律责任

解析

施工现场违法行为应承担的法律责任

考点：施工现场消防安全违法行为应承担的法律责任

60.题型：单选题

《工伤保险条例》规定，职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴

定为职业病，所在单位应当向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。用人

单位未按规定提出工伤认定申请的，工伤职工在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴

定为职业病之日起（）内，可以直接向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部

门提出工伤认定申请。

A一个月

B半年

C一年

D二年

答案

C

61.题型：单选题

关于工程建设国家标准的审批发布和编号，工程建设国家标准由（）。

A由国务院工程建设行政主管部门批准并发布

B由国务院标准化行政主管部门审查并统一编号

C由国务院标准化行政主管部门批准并发布

D由国务院工程建设行政主管部门审查并批准

答案

D

解析

《工程建设国家标准管理办法》第28条规定：”工程建设国家标准由国务院工程

建设行政主管部门审查批准，由国务院标准化行政主管部门统一编号，由国务院标

准化行政主管部门和国务院工程建设行政主管部门联合发布。”

62.题型：单选题

建筑工程公司采购员王某受托采购一批建筑材料并负责运到施工工地。在运输途中

遇发洪水，造成了时间延误和部分材料损毁。在这种情况下王某（）o

A承担材料毁损的责任

B承担时间延误的责任

C承担全部责任

D不承担损害赔偿责任

答案

D

解析

《合同法》规定，承运人对运输过程中货物的毁损、灭失承担损害赔偿责任，但

承运人证明货物的毁损、灭失是因不可抗力、货物本身的自然性质或者合理损耗以

及托运人、收货人的过错造成的，不承担损害赔偿责任。故选项D正确。

63.题型：单选题

下列组织中.具有法人资格的组织是（）.

A项目监理部

B项目经理部

C设计单位

D投标联合体

答案

C

64.题型：多选题

在建设工程招投标活动中，关于联合体投标的说法，正确的有（）。[2015]A

两个以上的个人可以组成联合体B

招标人可以强制投标人组成联合体C

在资格预审前，联合体可以增加成员D

联合体各方在同一招标项目中，既可以联合体名义招标，又可以自己名义招标E

联合体各方就中标项目承担连带责任

考占

2Z203013投标人、投标文件和投标保证金

解析

本题考查的是联合体投标。两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一

个投标人的身份共同投标。

考点：联合体投标。

65.题型：单选题

项目经理王某经考试合格取得了二级建造师资格证书，受聘并注册于一个拥有乙级

资质专门从事招标代理的单位，按照《注册建造师管理规定》：王某可以建造师名

义从事（）。

A建设工程项目总承包管理

B建设监理

C建设工程项目管理服务有关工作

D造价咨询工作

答案

C

解析

A、B、C、D选项均为建造师执业范围，但A、B、D三项超出了聘用单位业务

范围，故选项C正确。

66.题型：单选题

下列争议中，属于劳动争议的是（）。

A企业职工张某与某地方劳动保障行政部门因工伤认定结论发生的争议

B公司股东李某因股息分配与该公司产生的争议

C退休职工王某与社会保险经办机构因发生退休费用发生的争议

D进城务工的黄某与劳务分包企业因支付工资报酬产生的争议

答案

D

67.题型：单选题

关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是（）。*

A一审程序包括普通程序和特殊程序

B必须以书面形式起诉

C原告必须与案件有直接利害关系

D提交起诉状的同时提交全部证据

答案

C

解析

《民事诉讼法》第119条规定，起诉必须符合下列条件：①原告是与本案有直接

利害关系的公民、法人和其他组织；②有明确的被告；③有具体的诉讼请求、事实

和理由；④属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。起诉方式，应

当以书面起诉为原则，口头起诉为例外。

68.题型：多选题

根据《合同法》，免除施工单位违约责任的情形有（）。

A施工单位因安全事故隐患，被监理工程责令暂停施工，致使工期延误

B因拖欠农民工工资，被监理工程师责令暂停施工，部分民工停工抗议，致使工期

延误

C地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加

D由于战争，施工单位暂停施工，致使工期延误

E因延迟履行而遭遇洪水，致使工期延误

答案

C,D

69.题型：多选题

甲乙双方的合同纠纷于2013年7月2日开庭仲裁，7月4日，经仲裁庭调解双方

达成了调解协议.7月5日仲裁庭根据调解协议制定了调解书，7月6日调解书交由

双方签收，根据《中华人民共和国仲裁法》有关规定，则下列说法正确的有（）o

A该调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力

B该调解书自2013年7月5日产生法律效力

C若当事人签收调解书后反悔，则仲裁庭重新开庭仲裁

D申请人签收调解书后，申请人应撤回仲裁申请

E该调解书自2013年7月6日产生法律效力

答案

A,E

70.题型：单选题

下列情形符合注册建造师申请条件的是（）□[2012]A

甲因执业活动违法受到刑事处罚，2年前刑罚已执行完毕B

乙患有精神疾病，经鉴定为限制行为能力人C

丙因犯故意伤害罪被判刑，尚在缓刑期间D

丁60周岁

考点

2Z202032建造师考试、注册和继续教育的规定

解析

本题考查注册建造师申请条件。依据《注册建造师管理规定》第15条规定，申请

人不予注册的情形包括：（1）不具有完全民事行为能力的；（2）申请在两个或者两个

以上单位注册的；（3）未达到注册建造师继续教育要求的；（4）受到刑事处罚，刑事

处罚尚未执行完毕的；（5）因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起

至申请注册之日止不满5年的；（6）因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚

决定之日起至申请注册之日止不满3年的；（7）被吊销注册证书，自处罚决定之日

起至申请注册之日止不满2年的；（8）在申请注册之日前3年内担任项目经理期

间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的；（9）申请人的聘用单位不符合注册

单位要求的；（10）年龄超过65周岁的；（II）法律、法规规定不予注册的其他情形。

根据（1）,则B选项不正确；根据（4）,则C选项不正确；根据（5）,则A选项不正

确；根据（6）,D选项中丁仅60周岁，符合注册建造师申请条件，D选项为正确选

项。

考点：不予注册和注册证书的失效、注销。

71.题型：多选题

依法必须招标的工程项目出现下列情形时，经批准可以进行邀请招标的有（）o

A技术复杂的项目

B因地域环境限制只有少数几家潜在投标人可供选择的项目

C采用公开招标的费用占合同金额的比重过大的项目

D需进行两阶段招标的项目

E国家及省市重点项目中不宜公开招标的项目

答案

B,C,E

72.题型：单选题

甲建筑企业一级资质，乙外商投资建筑企业二级资质，双方组成联合体承包某项

目，则按照（）承包工程。A

一级资质B

二级资质C

三级资质D

特级资质

考点

2Z202021企业资质的法定条件和等级

解析

外商投资建筑业企业与其他建筑业企业联合承包，应当按照资质等级低的企业的业

务许可范围承包工程。

考点：外商投资建筑业企业的监督管理。

73.题型：单选题

由一个国家现行的各个部门法构成的，有机联系的统一整体通常称为（）。

A法律形式

B法律体系

C法律规范

D法律部门

答案

B

解析

法律体系也称法的体系，通常指由一个国家现行的各个部门法构成的有机联系的

统一整体。故选项B正确。

74.题型：单选题

某学院教学楼装修改造过程中，施工单位下列哪项行为是被禁止的（）。

A按照设计图纸改动电器线路布置

B按照建设单位要求将原门洞口扩大

C按照设计单位要求对结构梁进行加固

D按照监理单位要求做防水层蓄水试验

答案

B

解析

《建筑法》规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施

工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案；没有设计方

案的，不得施工。同时还规定，房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位

承担。

75.题型：单选题

国务院某部对一企业做出罚款50万元的处罚。该企业不服，向该部申请行政复

议。下列哪一说法是正确的（）.

A在行政复议中，不应对罚款决定的适当性进行审查

B企业委托代理人参加行政复议的，可以口头委托

C如在复议过程中企业撤回复议的，即不得再以同一事和理由提出复议申请

D如企业对复议决定不服向国务院申请裁决，企业对国务院的裁决不服向法院起诉

的，法院不予受理

答案

D

76.题型：单选题

某建设工程施工合同纠纷案件在仲裁过程中，首席仲裁员甲认为应该裁决合同无

效，仲裁员乙和仲裁员丙认为应裁决合同继续履行，则仲裁庭应（）作出裁决。

A重新组成仲裁庭经评议后

B请示仲裁委员会主任并按其意见

C按乙和丙的意见

D按甲的意见

答案

C

77.题型：单选题

对于工程出现的质量问题或质量缺陷，其返修费用和造成损失的承担人是（）。

A施工方

B建设方

C设计方

D责任方

答案

D

解析

造成工程出现质量问题或质量缺陷的原因，可能来自设计单位、施工单位、建

设单位之任何一方或多方，所发生的返修费用和造成的损失需要按照责任进行划分

和确定。故选项D正确。

78.题型：多选题

下列选项中不属于民商事仲裁基本制度的是（）。

A公开审理制度

B协议仲裁制度

C排除法院管辖制度

D两审终审制度

E一裁终局制度

答案

A,D

79.题型：单选题

根据《城乡规划法》规定，建设单位应当向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资

料的期限为竣工验收后（）个月内。

A1

B3

C6

D12

答案

C

80.题型：多选题

下列关于企业资质变更的说法中，正确的有（）□

A企业合并的，可承继合并前各方中较高的资质等级

B企业分立的，应当重新核定资质等级

C企业名称、注册资本、法人代表变更，应在注册变更后的1个月内办理资质证书

变更手续

D企业资质证书的变更，由国务院建设主管部门负责办理

E企业资质证书的变更，由企业工商注册所在地的建设主管部门负责办理

答案

B,C

81.题型：多选题

借款合同的法律特征主要体现在（）o

A借款合同的标的物是物品

B借款合同的标的物是货币

C借款合同一般为不要式合同

D借款合同一般为要式合同

E借款合同一般为有偿合同

答案

B,D,E

解析

借款合同的主要法律特征（一）借款合同的标的物是货币（二）借款合同一般为

要式合同（三）借款合同一般是有偿合同（有息借款）

82.题型：单选题

建设单位取得施工许可证后。若不能按期开工，应当向发证机关申请延期，延期不

超过（）个月。

A1

B2

C3

D4

答案

C

83.题型：多选题

有关著作权的保护期，作者的（）保护期不受限制。

A发表权

B使用权

C获得报酬权

D署名权

E保护作品完整权

答案

D,E

84.题型：多选题

授予专利权的发明和实用新型，应当具备的条件是（）。

A新颖性

B创造性

C美观性

D适用性

E实用性

答案

A,B,E

85.题型：单选题

某工地施工人员欲将用于承重结构的混凝土试块见证取样和送检，见证取样和送检

的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的（）。

A20%

B25%

C30%

D40%

答案

C

解析

原建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》中规

定，涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标

准中规定应取样数量的30%o必须实施见证取样和送检的试块中包括用于承重结

构的混凝土试块。故选项C正确。

86.题型：单选题

某市建设行政主管部门在对施工工地进行安全检查时，发现施工单位在尚未竣工的

建筑物内设置木工间，于是对其进行罚款处理，该处罚措施属于（）法律责任形

式。

A民事责任

B行政处分

C刑事责任

D行政处罚

答案

D

87.题型：单选题

关于建设资金，以下说法正确的是（）。*

A建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的40%

B建设工期超过1年不足2年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%

C建设工期2年以上的，到位资金原则上不得少于工程合同价的70%

D建设单位应提供银行出具的到位资金证明

答案

D

88.题型：单选题

关于代理的说法，正确的是（）*

A经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任

B同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人

C作为委托人的法人、非法人组织终止的，委托代理终止

D表见代理是有权代理

答案

C

解析

A项，转委托代理经被代理人同意或者追认的，被代理人可以就代理事务直接指

示转委托的第三人，代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任。B

项，数人为同一代理事项的代理人的，应当共同行使代理权，但是当事人另有约定

的除外。C选项，有下列情形之一的，委托代理终止：（1）代理期间届满或者代

理事务完成；（2）被代理人取消委托或者代理人辞去委托；（3）代理人丧失民事

行为能力；（4）代理人或者被代理人死亡；（5）作为被代理人或者代理人的法

人、非法人组织终止。D项，表见代理是指行为人虽无权代理，但由于行为人的某

些行为，造成了足以使善意相对人相信其有代理权的表象，而与善意相对人进行

的、由本人承担法律后果的代理行为。所以正确答案为C。

89.题型：多选题

下列情形中，视为投标人相互串通投标的有（）。A

不同投标人的投标文件相互混装B

属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标C

招标人授意投标人撤换、修改投标文件D

不同投标人委托同一单位办理投标E

不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异

考占

2Z203014禁止串通投标和其他不正当竞争行为的规定

解析

《招标