建筑设计办公楼施工合同

建筑设计办公楼施工合同合同编号：__________鉴于业主拟建设一栋办公楼，并同意由施工方承担该办公楼的施工任务，双方经充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________办公楼建设项目1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：包括但不限于土建、安装、装修、园林绿化等工程。第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价格包含：__________2.3合同价格不包含：__________2.4合同价格的调整：__________第三条合同工期3.1合同约定的工期为__________日。3.2工期延误的违约责任：__________第四条施工质量4.1工程质量标准应符合国家及行业现行质量标准、规范及规程。4.2工程质量的验收：__________4.3工程质量的保修：__________第五条合同的履行5.1业主的义务：__________5.2施工方的义务：__________5.3合同的变更：__________5.4合同的解除：__________第六条合同的价款支付6.1付款方式：__________6.2付款条件：__________6.3付款期限：__________6.4质量保证金：__________第七条违约责任7.1业主的违约责任：__________7.2施工方的违约责任：__________7.3不可抗力：__________第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1合同的有效期：__________9.2合同的签订地点和日期：__________9.3附加条款：__________甲方（签字）：__________乙方（签字）：__________附件：__________一、附件列表：1.建筑设计图纸2.施工方案和施工组织设计3.材料和设备的技术规格和清单4.工程质量验收标准5.保修条款和保修责任说明6.付款凭证和支付明细7.变更和解除合同的协议8.不可抗力事件的证明文件二、违约行为及认定：1.业主的违约行为：未按约定时间支付合同价款、未提供施工条件或图纸、未履行合同约定的其他义务。2.施工方的违约行为：未按约定时间完成工程、工程质量不符合标准、使用不合格材料或设备、未履行合同约定的其他义务。3.违约行为的认定：根据合同条款和法律规定，一方未履行合同义务或履行义务不符合约定的，应承担违约责任。三、法律名词及解释：1.甲方：指承担工程建设的法人或其他组织。2.乙方：指承担工程建设的施工单位。3.合同价款：指双方约定的工程总价款。4.工期：指双方约定的工程完成时间。5.质量保证金：指为保证工程质量，双方约定从合同价款中扣除的一定比例的资金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：双方协商确定延误原因，根据实际情况调整工期和费用。2.工程质量问题：及时停工，由施工方负责整改，直至符合质量要求。3.付款争议：查阅付款凭证和支付明细，协商解决争议，必要时可寻求法律途径。4.变更和解除合同：双方协商达成一致，签订变更或解除协议，并根据协议办理相关手续。5.不可抗力事件：收集相关证明文件，根据合同条款和法律规定，协商解决由此产生的问题。五、所有应用场景：1.办公楼建