2024年城市轨道交通设施施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年城市轨道交通设施施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及代表1.2乙方名称及代表1.3丙方名称及代表1.4术语定义第二条工程内容与范围2.1工程概述2.2施工范围2.3施工标准第三条合同价格与支付3.1合同总价3.2支付方式3.3支付进度第四条工期与进度4.1施工期限4.2施工进度计划4.3延期条款第五条施工质量与标准5.1施工质量要求5.2质量检验5.3质量争议处理第六条安全生产与环保6.1安全生产责任6.2安全生产措施6.3环保要求第七条变更与调整7.1变更条件7.2变更程序7.3变更费用第八条违约责任8.1违约行为8.2违约责任8.3违约赔偿第九条争议解决9.1争议类型9.2解决方式9.3仲裁或诉讼第十条合同的生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同终止后的处理第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3泄密责任第十二条协助与配合12.1各方协助事项12.2各方配合要求12.3协调机制第十三条法律适用与管辖13.1法律适用13.2管辖法院第十四条其他条款14.1合同附件14.2补充协议14.3合同修改权第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.4术语定义：本合同中所指的“轨道交通设施”包括但不限于地铁、轻轨、隧道、桥梁、车站、信号系统、供电系统等。第二条工程内容与范围2.1工程概述：根据甲方要求，乙方负责轨道交通设施的施工，丙方负责提供施工所需设备。2.2施工范围：包括但不限于轨道交通线路、车站、隧道、桥梁等土建工程，以及供电、信号、通信等机电安装工程。2.3施工标准：按照国家和行业的相关标准、规范进行施工，确保工程质量符合设计要求和甲方要求。第三条合同价格与支付3.1合同总价：人民币亿元（大写：人民币玖拾亿元整），具体金额以合同附件为准。3.2支付方式：甲方按照工程进度和合同约定，向乙方支付工程款项。3.3支付进度：甲方在收到乙方提交的工程进度报告和发票后，按照约定的比例支付工程款项。第四条工期与进度4.1施工期限：自合同签订之日起至工程验收合格之日止，共计个月。4.2施工进度计划：乙方根据工程内容和施工范围，编制详细的施工进度计划，并报甲方审批。4.3延期条款：如因不可抗力等因素导致工程延期，双方可协商一致，延长合同工期。第五条施工质量与标准5.1施工质量要求：乙方应严格按照设计文件和施工规范进行施工，确保工程质量达到优良等级。5.2质量检验：甲方有权对施工过程和工程质量进行监督检查，要求乙方提供相关资料和报告。5.3质量争议处理：如双方在质量问题上发生争议，应协商解决；协商不成的，可按合同约定的方式处理。第六条安全生产与环保6.1安全生产责任：乙方应全面负责施工现场的安全生产，确保施工现场安全无事故。6.2安全生产措施：乙方应按照甲方要求，制定并落实安全生产措施，确保施工安全。6.3环保要求：乙方应遵守国家环保法规，做好施工现场的环境保护工作，防止污染环境。第七条变更与调整7.1变更条件：如因设计变更、工程量增减等原因，需要调整合同内容的，双方可协商一致，签订补充协议。7.2变更程序：变更事项经甲方批准后，乙方根据变更要求调整施工计划，并报甲方备案。7.3变更费用：变更产生的费用按照双方约定的方式计算和支付。第八条违约责任8.1违约行为：（1）乙方未按合同约定完成工程；（2）乙方施工质量不符合约定；（3）乙方未按约定时间提交进度报告；（4）乙方违反合同约定的其他条款。8.2违约责任：（1）乙方逾期完成工程，甲方有权按约定扣除违约金；（2）乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方重新施工或支付维修费用；（3）乙方未按约定时间提交进度报告，甲方有权要求乙方支付延迟费用；（4）乙方违反合同约定的其他条款，甲方有权要求乙方支付违约金或损失赔偿。8.3违约赔偿：乙方应承担因违约给甲方造成的直接经济损失和间接经济损失。具体赔偿金额双方协商确定，或按合同约定的方式计算。第九条争议解决9.1争议类型：双方在履行合同过程中发生的争议。9.2解决方式：（1）双方协商解决；（2）提交甲方所在地仲裁委员会仲裁；（3）向甲方所在地人民法院提起诉讼。9.3仲裁或诉讼：双方同意，在本合同纠纷发生后，选择第9.2条第（1）项方式解决争议。第十条合同的生效与终止10.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件：（1）工程验收合格；（2）双方履行完合同约定的义务；（3）双方协商一致终止合同。10.3合同终止后的处理：（1）乙方按照甲方要求完成工程收尾工作；（2）双方按照约定办理工程结算；（3）双方解除合同关系。第十一条保密条款11.1保密内容：双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。11.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止之日起两年。11.3泄密责任：泄露保密信息的一方应承担违约责任，向守密方支付违约金，并赔偿因此造成的一切损失。第十二条协助与配合12.1各方协助事项：（1）甲方提供施工所需的场地、资料、证件等；（2）乙方按照甲方要求，协助甲方办理相关手续；（3）丙方提供合同约定的设备，并确保设备正常运行。12.2各方配合要求：各方应严格按照合同约定，相互配合，确保工程顺利进行。12.3协调机制：双方建立项目协调机制，定期召开协调会议，解决合同履行过程中的问题。第十三条法律适用与管辖13.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。13.2管辖法院：甲方所在地人民法院。第十四条其他条款14.1合同附件：本合同附件包括工程设计文件、施工图纸、技术规范等。14.2补充协议：对本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，作为本合同的组成部分。14.3合同修改权：合同履行过程中，如因政策调整、设计变更等原因需要修改合同的，双方可签订修改协议。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义与范围1.1第三方：指除甲方、乙方、丙方以外的其他自然人、法人和其他组织。1.2第三方介入：第三方根据本合同的约定，参与工程的施工、监理、设计、设备供应等活动。1.3第三方范围：包括但不限于分包商、咨询机构、检测机构、验收机构等。第二条第三方选择与认可2.1甲方应按照合同约定，选择具备相应资质和能力的第三方。2.2乙方应按照甲方要求，协助甲方进行第三方选择。2.3第三方选定后，甲方应向乙方提供第三方相关信息，包括第三方名称、资质证明、合同协议等。第三条第三方责任与义务3.1第三方应按照合同约定，完成各自职责范围内的相关工作。3.2第三方应遵守国家法律法规和行业标准，确保工程质量、安全、进度等满足合同要求。3.3第三方应承担因自身原因导致工程质量、安全、进度等方面的责任。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方：第三方应直接与甲方签订合同，明确各自的权利和义务。4.2第三方与乙方：第三方应遵守乙方对工程的管理和要求，乙方有权对第三方进行监督和检查。4.3第三方与丙方：第三方应按照合同约定，与丙方进行设备供应等活动的协调和沟通。第五条第三方介入后的合同变更5.1第三方介入导致合同内容变更的，甲方应与乙方、丙方协商一致，签订补充协议。5.2第三方介入导致工程量增减的，双方应按照合同约定的计价方式进行调整。5.3第三方介入导致工期延期的，双方应按照合同约定的延期条款进行处理。第六条第三方责任限额6.1第三方责任限额：第三方应对其履行合同过程中产生的损失承担赔偿责任，赔偿金额不超过甲方支付给第三方的费用总额。6.2第三方责任限额的确定：双方根据第三方资质、合同金额、工程风险等因素协商确定。6.3第三方责任限额的调整：如第三方因客观原因导致责任限额需要调整的，双方可签订补充协议进行调整。第七条第三方违约处理7.1第三方违约：第三方未按合同约定履行义务，或违反国家法律法规、行业标准的，甲方有权要求第三方承担违约责任。7.2第三方违约处理：甲方有权按照合同约定，扣除第三方违约金或要求赔偿损失。7.3第三方违约与甲方、乙方、丙方的关系：第三方违约不影响甲方、乙方、丙方之间的合同关系，各方应按照合同约定履行各自义务。第八条第三方介入后的争议解决8.1争议类型：第三方介入导致的合同争议。8.2解决方式：（1）双方协商解决；（2）提交甲方所在地仲裁委员会仲裁；（3）向甲方所在地人民法院提起诉讼。8.3仲裁或诉讼：双方同意，在本合同纠纷发生后，选择第8.2条第（1）项方式解决争议。第九条第三方介入后的合同终止9.1合同终止条件：（1）第三方履行完合同约定的义务；（2）双方协商一致终止合同。9.2合同终止后的处理：（1）第三方按照甲方要求完成工程收尾工作；（2）双方按照约定办理工程结算；（3）双方解除合同关系。第十条第三方介入后的保密条款10.1保密内容：第三方在合同履行过程中获取的甲方、乙方、丙方的商业秘密、技术秘密、市场信息等。10.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止之日起两年。10.3泄密责任：泄露保密信息的一方应承担违约责任，向守密方支付违约金，并赔偿因此造成的一切损失。第十一条第三方介入后的协助与配合11.1各方协助事项：（1）甲方提供施工所需的场地、资料、证件等；（2）乙方按照甲方要求，协助甲方办理相关手续；（3）丙方提供合同约定的设备，并确保设备正常运行。11.2各方配合要求：各方应严格按照合同约定，相互配合，确保工程顺利进行。11.3协调机制：双方建立项目协调机制，定期召开协调会议，解决合同履行过程中的问题。第十二条第三方介入后的法律适用与管辖12.第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计文件附件2：施工图纸附件3：技术规范附件4：施工组织设计附件5：安全生产方案附件6：环保措施方案附件7：工程量清单附件8：合同价款计算明细附件9：设备供应清单附件10：施工进度计划附件11：质量保修书附件12：工程验收标准附件13：合同变更协议附件14：违约金计算公式附件详细要求和说明：附件1：工程设计文件应包括工程设计说明书、设计图纸、施工图等，须经甲方批准后方可用于施工。附件2：施工图纸应详细表示出工程的各种施工细节，包括结构、设备安装、管线布置等。附件3：技术规范应包括施工过程中应遵守的技术标准、规范和要求。附件4：施工组织设计应包括施工方案、施工进度计划、资源配置计划等。附件5：安全生产方案应包括安全生产措施、应急预案等。附件6：环保措施方案应包括环保措施、环保设施、环保要求等。附件7：工程量清单应详细列出工程项目的各项工程量及其价格。附件8：合同价款计算明细应详细列出合同价款的计算方法和计算结果。附件9：设备供应清单应包括设备名称、型号、数量、供应商等信息。附件10：施工进度计划应详细表示出施工过程中的各个阶段和节点。附件11：质量保修书应包括质量保修范围、保修期限、保修责任等。附件12：工程验收标准应包括工程验收的条件、程序、标准等。附件13：合同变更协议应包括变更的内容、范围、时间、责任等。附件14：违约金计算公式应详细列出违约金的计算方法和计算公式。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按约定时间支付工程款项；2.甲方未按约定提供施工场地、资料、证件等；3.乙方未按约定时间完成工程；4.乙方施工质量不符合约定；5.乙方未按约定提供施工设备、材料；6.丙方未按约定提供设备、材料；7.第三方未按约定完成工作；8.第三方提供的设备、材料不符合约定；9.甲方、乙方、丙方未按约定履行合同义务。违约责任认定：1.甲方未按约定时间支付工程款项，乙方有权要求甲方支付违约金；2.甲方未按约定提供施工场地、资料、证件等，乙方有权要求甲方承担因此造成的损失；3.乙方未按约定时间完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金；4.乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方重新施工或支付维修费用；5.乙方未按约定提供施工设备、材料，甲方有权要求乙方承担因此造成的损失；6.丙方未按约定提供设备、材料，甲方有权要求丙方承担因此造成的损失；7.第三方未按约定完成工作，甲方有权要求第三方承担违约责任；8.第三方提供的设备、材料不符合约定，甲方有权要求第三方承担因此造成的损失；9.甲方、乙方、丙方未按约定履行合同义务，应承担因此造成的违约责任。示例说明：如甲方未按约定时间支付工程款项，乙方可以要求甲方支付违约金，违约金计算方法见附件14。如乙方未按约定时间完成工程，甲方可以要求乙方支付违约金，违约金计算方法见附件14。说明三：法