2025范本上海市园林绿化建设工程施工合同

2025范本上海市园林绿化建设工程施工合同工程名称：合同编号：发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及《上海市园林绿化建设管理规定》等相关法律法规，并结合本工程的具体情况，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，经友好协商，签订本合同。第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4工程规模：1.5工程质量要求：1.6合同工期：第二条合同范围2.1本合同范围包括但不限于以下内容：（1）施工图纸及设计变更所包含的所有园林绿化工程内容；（2）苗木种植、草坪铺种、花卉栽植、景观造型等施工工作；（3）苗木、花卉、肥料、材料的采购及运输；（4）施工现场的清理、维护及竣工验收前的保养工作；（5）其他经甲方确认的临时性工作内容。第三条施工准备3.1甲方责任：（1）提供施工图纸及相关技术文件，并对乙方进行技术交底；（2）负责办理施工所需的各项审批手续；（3）协调施工现场周边关系，确保乙方施工不受外界干扰；（4）提供水源、电源接口，费用由乙方承担。3.2乙方责任：（1）编制施工组织设计及进度计划，报甲方审批；（2）组织施工队伍、机械设备及材料进场；（3）熟悉施工图纸及现场情况，做好施工前的各项准备工作；（4）办理施工人员及机械设备的进场手续。第四条合同工期4.1本合同工期为日历天，自年月日开工，至年月日竣工。4.2因甲方原因、不可抗力或设计变更导致的工期延误，经甲方书面确认后，工期相应顺延。4.3乙方应严格按照施工进度计划组织施工，确保工程按期完工。第五条合同价款5.1本合同总价款为人民币元（大写：），该价格包含完成本合同约定的所有工作内容所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金及相关费用。5.2合同价款的调整方式：（1）设计变更导致的工程量增减，经甲方签证确认后，按照合同约定的计价方式调整合同价款；（2）施工过程中若遇市场价格波动超过±%，双方另行协商调整。第六条工程款支付6.1本合同签订后，甲方向乙方支付合同总价款的%作为预付款，计人民币元。6.2工程进度款支付方式：（1）乙方完成工程量达到%时，甲方向乙方支付合同总价款的%；（2）乙方完成工程量达到%时，甲方向乙方支付合同总价款的%。6.3工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的%，余款%作为质量保证金，质保期满后无质量问题一次性无息退还。第七条材料、设备供应7.1本工程所需材料、设备由乙方负责采购，乙方须确保所采购的材料、设备符合设计要求及国家相关标准。7.2甲方有权对乙方采购的材料、设备进行检查，如不符合要求，乙方须及时更换，由此产生的费用由乙方承担。第八条施工与设计变更8.1施工过程中如需进行设计变更，应由甲方书面通知乙方，乙方应严格按照变更后的设计图纸进行施工。8.2因设计变更导致的工期延误及费用增加，双方另行协商解决。第九条隐蔽工程验收9.1施工中涉及隐蔽工程的，乙方应在隐蔽前小时通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后小时内组织验收。9.2验收合格后，方可进行后续施工；验收不合格的，乙方应按要求返工或整改，造成的工期延误由乙方负责。第十条工程质量与保修10.1本工程的质量标准为，乙方应严格按照国家及上海市的施工规范和标准进行施工。10.2工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，并配合甲方进行竣工验收。10.3工程保修期为年，自工程竣工验收合格之日起计算。保修期间，乙方应承担因施工质量原因造成的修复责任，费用由乙方承担。第十一条双方责任11.1甲方责任：（1）按合同约定支付工程款；（2）提供必要的施工条件；（3）按时组织工程验收。11.2乙方责任：（1）按合同约定施工，确保工程质量和工期；（2）遵守施工现场的管理规定，做到文明施工；（3）负责施工期间的安全管理和环境保护工作。第十二条安全施工12.1乙方应严格遵守国家及上海市的安全施工规定，采取有效的安全防护措施，确保施工现场的安全。12.2如发生安全事故，乙方应承担全部责任，并立即通知甲方及相关部门。第十三条违约责任13.1甲方违约责任：（1）未能按合同约定支付工程款的，每逾期一天，应向乙方支付逾期金额的‰作为违约金；（2）因甲方原因导致工期延误的，工期相应顺延，责任由甲方承担。13.2乙方违约责任：（1）未能按合同约定完成施工的，每逾期一天，应向甲方支付合同总价款的‰作为违约金；（2）因乙方原因导致工程质量不达标的，乙方应无条件返工或修复，由此产生的费用由乙方承担。第十四条合同的变更与解除14.1双方协商一致后，可以变更或解除本合同。14.2任何一方擅自变更或解除合同的，应承担由此造成的全部损失。第十五条争议的解决15.1因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十六条其他约定16.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。16.2本合同一式份，甲乙双方各执份，自双方签字盖章之日起生效。