2019-2025年监理工程师之合同管理综合练习试卷B卷附答案

2019-2025年监理工程师之合同管理综合练习试卷B卷附答案

单选题（共1500题）1、根据《标准施工合同》，承包人向监理人递交索赔意向书的时效是（）。A.7B.14C.28D.30【答案】C2、工程设计招标采用的开标形式是（）。A.由招标单位直接宣读各投标人报价B.由招标单位宣布按报价高低排定的次序C.由投标单位说明投标方案的基本构想并提出报价D.由投标单位报价后，招标人按报价高低排出次序【答案】C3、（2018年真题）根据《招标投标法》，应由（）确定中标人。A.招标人B.招标代理机构C.评标委员会D.招标投标监督机构【答案】A4、设备采购合同的专用合同条款约定买方参与交货前检验的，合同设备交货前，卖方无须（）。A.会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验B.出具交货前检验记录C.承担交货前检验的相关费用D.承担买方的往返交通费【答案】D5、发包人将工程建设的勘察、设计、施工等任务发包给一个承包人的合同，即为（）。A.建设工程设计施工总承包合同B.施工承包合同C.施工分包合同D.建设工程施工合同【答案】A6、施工合同履行中，关于承包人的索赔管理，说法正确的是（）。A.承包人应在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔通知书B.监理人应在收到索赔通知书后的28天内，将索赔处理结果答复承包人C.监理人应单独确定索赔处理结果，无需与发包人和承包人协商以避免较大分歧D.承包人接受索赔处理结果，发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付【答案】D7、如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由（）承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由（）承担。A.承包人，承包人B.发包人，发包人C.承包人，发包人D.发包人，承包人【答案】D8、担保合同是被担保合同的从合同，被担保合同是主合同，（）。A.主合同有效，从合同可能有效B.主合同有效，但从合同无效C.主合同无效，但从合同有效D.主合同无效，从合同也无效【答案】D9、对某学生的膳食调查表明，全天总蛋白质的摄入量为80g，其中来源于粮谷类的为42g，动物性食物为30g，豆类食物为6g，其他食物来源为2g，该学生膳食中优质蛋白质的比例是（）。A.47.5%B.52.5%C.45.0%D.60.0%【答案】C10、（2019年真题）根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，关于伴随服务的说法，正确的是（）。A.伴随服务属于辅助服务B.伴随服务属于必然发生的服务C.提供货物维修所需工具不属于伴随服务范围D.提供伴随服务不得收费【答案】A11、下列食物中含维生素B2较多的有（）。A.蛋类B.奶类C.肝脏D.肉类E.蔬菜【答案】A12、大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于()。A.施工承包合同B.买卖合同C.设备安装合同D.加工承揽合同【答案】D13、与直接询价方式选择材料相比，采用招标方式选择材料供应商的特点是（）。A.交易成本低B.采购工作量小C.采购工作周期长D.便于磋商价格【答案】C14、技术复杂的项目可分两阶段招标，关于两阶段招标的说法，错误的是（）。A.两阶段招标可采用公开招标，也可采用邀请招标B.第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段C.第一阶段投标的实施方案允许附带报价D.第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交的投标方案【答案】C15、设计施工总承包合同文件中，承包人文件中最主要的是（），需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时间。A.施工文件B.采购文件C.分包文件D.设计文件【答案】D16、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定外，发包人对设计文件的审查期限，自设计文件接收之日起不应超过（）日。A.14B.21C.28D.30【答案】A17、某工程招标中，投标文件的内容未完全响应招标文件，但仍属于有效投标文件的情况是（）。A.联合体投标没有提交联合体协议书B.投标工期长于招标文件中要求的工期C.投标保函金额少于招标文件的要求D.未详细说明使用专利施工的技术细节【答案】D18、根据九部委发布的《标准勘察合同》，勘察费用实行（）。A.发包人签证制度B.勘察人签证制度C.监理人签证制度D.共同签订制度【答案】A19、(2016年真题)根据《标准施工合同》，发包人在施工合同订立阶段的义务是（）。A.组织施工单位测设施工控制网B.组织监理单位编制施工组织设计C.组织设计单位进行设计交底D.组织勘察单位进行现场查勘【答案】C20、适用于进行资格预审的公开招标的是（）。A.招标公告B.投标邀请书C.工程量清单D.内部招标通告【答案】A21、承包人根据合同认为有权得到追加付款和（或）延长工期时，提出索赔要求的方式正确的是（）。A.在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书B.在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔通知书C.在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并且在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人递交索赔通知书D.在引起索赔事件发生后28天内，既可以向监理人递交索赔意向通知书，也可以向监理人递交索赔通知书【答案】C22、根据《施工合同标准文本》的规定，因承包人违约而解除合同，发包人的行为错误的是（）。A.发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工B.发包人有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施C.发包人扣留使用承包人在现场的材料设备，则发包人不能再享有索赔的权利D.发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人【答案】C23、《简明标准施工招标文件》的适用对象是（）。A.设计和施工由同一承包人承担的工程B.总投资为9000万元的非政府投资工程C.工期为10个月的小型工程D.工期紧、技术难度大的工程【答案】C24、下列选项中，不属于综合评标法通常考虑的因素的是（）。A.运输费用B.交货期C.付款条件D.估算寿命期残值【答案】D25、施工阶段因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的（）。A.费用增加由发包人承担，工期延误由承包人承担B.费用增加由承包人承担，工期延误由发包人承担C.费用增加和(或)工期延误由承包人承担D.费用增加和(或)工期延误由发包人承担【答案】C26、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，为防止重复投保或漏保，双方可在专用条款中约定由（）投保为宜。A.发包人B.其中一个承包人C.多个承包人分别D.组成联合体【答案】A27、影响儿童少年第二性征发育的可能营养素是（）。A.钙B.铁C.锌D.硒【答案】C28、某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800万元、1870万元；乙，1850万元、1890万元；丙，1880万元、1820万元；丁，1990万元、1880万元，则中标候选人中排序第一的应为（）。A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】C29、(2015年真题)工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是（）。A.施工合同B.监理合同C.勘察合同D.仓储合同【答案】C30、施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应（）计算。A.按监理人提出的单价B.按承包人提出的单价C.按设计单位提出的单价D.参照报价单内类似工作的单价【答案】D31、下列选项中不属于建设工程合同管理目标的是（）。A.发展和完善建筑市场B.普及相关法律知识，培养合同管理人才C.推进建筑领域的改革D.避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪【答案】B32、（2020年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，下列工程勘察合同组成文件中，优先解释顺序排在中标通知书之前的是（）。A.合同协议书B.专用合同条款C.勘察费用清单D.通用合同条款【答案】A33、施工单位采购5吨水泥，现场过秤时发现，实际交货数量为4．998吨。施工单位应支付的货款为（）。A.订购数量的货款无须扣除按订购数量计算的违约金B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金【答案】A34、采用FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》，承包商应编制并向业主提交月进度报告，第一次报告应（）。A.自开工日期起至当月的月底止B.自材料设备进场起至当月的月底止C.自合同签订之日起至当月的月底止D.自投标有效期截止之日起至当月的月底止【答案】A35、设计合同的发包人，根据工程实际情况需要修改设计文件时，应按照法定程序进行变更，即()A.发包人报原审批机关批准，选择设计单位设计B.由原设计合同承包人完成设计修改C.发包人经审批机关批准后，自行修改D.发包人报原审批机关批准，由原设计单位修改后，报有关部门审批【答案】D36、根据FIDIC《施工合同条件》，对“不可预见”的理解正确的是（）。A.“不可预见”指承包商在提交投标书日期前不能合理预见的风险B.业主获得的标价和施工方案中承包商已考虑不可预见的风险C.不可预见的物质条件包括气候条件D.承包商因不可预见的物质条件遭受损失，有权提出工期和费用索赔，但不包括利润【答案】D37、定金不得超过主合同标的额的（）A.20%B.30%C.40%D.50%【答案】A38、保证合同内容没有缺项漏项，合同组成文件之间没有矛盾，体现合同评审工作中的（）。A.合同严密性、完整性评审B.与产品或过程有关要求的评审C.合理性、可行性评审D.合法性、合规性评审【答案】B39、根据《标准施工合同》，不利气候条件属于（）的风险。A.承包商B.发包商C.监理方D.发包商与承包商共同承担【答案】A40、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，监理人巡视过程中发现危及作业人员安全的紧急情况时，首先应采取的措施是()。A.通知委托人，建议下达停工指令B.征得委托人同意后，下达停工指令C.立即下达停工指令并尽快通知委托人D.立即召开现场会议，讨论对策【答案】C41、紧急情况下的暂停施工，监理人应在接到承包人书面请求后的（）小时内予以答复，逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求。A.10B.12C.20D.24【答案】D42、工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当（）。A.与承包单位承担连带赔偿责任B.工程监理单位独立承担责任C.承包单位独立承担责任D.与承包单位承担共同责任【答案】A43、某工程设计合同约定的合同价为100万元，定金为合同价的20%。设计工作完成40%时，发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设，通知设计单位解除设计合同。按照建设工程设计合同示范文本的规定，发包人应赔偿设计单位的违约金额为()万元。A.20B.40C.50D.100【答案】C44、施工合同中的履约担保期限为（）。A.自进入投标有效期之日起，至提交竣工验收报告之日至B.自发包人和承包人签订合同之日起，至签发缺陷责任期终止证书日止C.自进入投标有效期之日起，至签发工程移交证书日止D.自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止【答案】D45、按照《合同法》的规定，（）属于代理合同。A.某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同B.某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同C.某房地产开发公司与招标代理机构订立的合同D.某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同【答案】C46、某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.使用人D.以上都不正确【答案】B47、在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时，则合同成立的时间为()日。A.要约生效B.承诺生效C.附生效条件的合同条件具备D.附生效期限的合同期限届满【答案】B48、下列在建设工程中发生的事件中，不属于安装工程一切险除外责任的是（）。A.因设计错误.铸造或原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失B.机械装置失灵造成的本身损失C.雷电导致的机械装置失灵D.超负荷原因造成电气设备或电气用具本身的损失【答案】C49、婴幼儿2岁半时胸围小于头围，要考虑（）。A.营养良好B.营养不良C.骨骼发育不良D.智力障碍【答案】B50、根据FIDIC《施工合同条件》，承包商向工程师发出申请工程接收证书通知的时间应在承包商认为工程即将竣工并做好接收准备日期前不少于（）日．A.14B.21C.28D.30【答案】A51、某工程完成竣工验收后，建设单位发现有一处防火门的开启防线不符合设计要求，则整改该问题所产生的费用应由（）承担。A.发包人B.承包人C.发包人和监理人共同D.参与验收的各方共同【答案】B52、设计施工总承包合同未用开工通知是由于（）收到开始工作通知后首先开始设计工作。A.工程师B.承包人C.分包人D.监理人【答案】B53、根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定的材料运输至施工场地卸货交付后，该材料的照管责任及风险应由（）承担。A.卖方B.买方C.卖方和买方D.材料生产厂家【答案】B54、承包人订购的建筑材料，通过铁路运抵工程所在地车站后，承包人提货时应与()共同验货。A.供货商B.铁路运输部门C.监理工程师D.供货商和铁路运输部门【答案】B55、在设计施工总承包合同中，下列关于联合体承包说法不正确的是()。A.联合体的承包人，合同履行过程中发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系B.联合体协议经发包人确认后已作为合同附件C.履行合同过程中，未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成D.履行合同过程中，未经发包人同意，承包人修改联合体协议【答案】D56、（2021年真题）根据《标准设备采购招标文件》，除专用合同条款另有约定外，卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方应向卖方支付合同价格的（）作为交货款。A.40%B.50%C.60%D.70%【答案】C57、某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企业还欠银行利息200万元，违约金200万元。银行经诉讼后抵押房产被拍卖，得款2000万元。银行诉讼及申请拍卖费用50万元，则拍卖得款的分配应为（）。A.全都归银行所有B.返还施工企业550万元C.返还施工企业600万元D.返还施工企业750万元【答案】B58、根据《标准设计施工总承包合同》，下列符合工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是（）。A.争议评审组对监理人确定的修改B.为他人提供方便C.发包人提供的材料、设备延误D.异常恶劣的气候条件【答案】C59、关于招标人解答投标人疑问的说法，正确的是（）。A.招标人给予口头答复即可B.招标人答复只给予提问者C.招标人答复作为招标文件的组成部分D.招标人答复与招标文件不一致，以招标文件为准【答案】C60、以下有关九部委发布的《标准勘察合同》内容说法不正确的是（）。A.适用范围是依法必须招标的与工程建设有关的勘察项目B.履约保证金采用银行保函的，应当提供无条件地、不可撤销担保C.房屋建筑和市政工程等工程勘察项目招标可以使用《建设工程勘察合同（示范文本）》D.双方可协商约定专用条款【答案】D61、根据《设计施工总承包合同》，对于“发包人要求”中的错误，正确的处理方法是（）。A.将无条件补偿条款写入合同协议书B.将有条件补偿条款写入合同附录C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款【答案】D62、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，合同履行过程中，监理人可以单方面提出终止合同的情况是()。A.委托人不及时提供与业务有关的工程信息资料B.委托人订购的设备到货延误，导致施工停工超过半年C.委托人增加的监理工作内容过多D.执行监理业务的时间已到合同约定的日期而工程尚未完工【答案】B63、根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的（）。A.2%B.3%C.5%D.10%【答案】A64、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，下列合同责任中，属于设备采购合同伴随服务的是（）。A.提供维修所需的工具B.交付设备C.提供设备必要的包装D.提供设备的易损备件【答案】A65、监理人在处理索赔时的行为正确的是（）。A.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料B.认为必要时，与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见C.应当单独确定索赔处理结果D.应当在收到索赔意向通知书后的42天内，将索赔处理结果答复承包人【答案】A66、（2020年真题）与直接询价方式选择材料相比，采用招标方式选择材料供应商的特点是（）。A.交易成本低B.采购工作量小C.采购工作周期长D.便于磋商价格【答案】C67、（2019年真题）关于货样买卖合同的说法，正确的是（）。A.货样买卖适用于即时买卖合同B.货样买卖应当封存样品C.样品是交付标的物时的质量参考D.样品存在隐蔽瑕疵的，交货时的瑕疵风险由买受人承担【答案】B68、根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（）。A.取得相应的执业资格证书B.有依法成立的公司C.具有中华人民共和国国籍D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力【答案】D69、（2021年真题）建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的（）。A.特别法人B.企业法人C.非法人组织D.非营利法人【答案】B70、某材料采购合同中，双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元（无其他损失），若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额应为()A.10万元B.20万元C.30万元D.50万元【答案】B71、监理人征得发包人同意后，应在开工日期()天前向承包人发出开工通知。A.3B.7C.14D.28【答案】B72、除了专用条款约定由发包人负责试运行的情况外，（）负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。A.发包人B.设备供应商C.承包人D.监理人【答案】C73、关于质押的表述中，正确的是（）。A.质押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物B.质权自双方约定达成一致意见时设立C.质权人在债务履行期届满前，可以与出质人约定债务人不履行到期债务时质押财产归债权人所有D.能够用作质押的动产没有限制【答案】D74、下列对承包人违约的处理，正确的是（）。A.发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况时，发包人可向承包人发出整改通知B.发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况时，监理人可通知承包人立即解除合同C.发生承包人违反合同规定的情况时，监理人应向承包人发出整改通知D.发生承包人违反合同规定的情况时，发包人应向承包人发出立即解除合同通知【答案】C75、菌落总数的食品卫生学意义为（）。A.食品清洁状态和耐贮藏程度的指标B.食品被粪便污染的指标C.肠道致病菌污染的指标D.食品腐败变质的指标【答案】A76、在NEC合同文本中，目标合同（）。A.适用于签订合同时价格已经确定的合同B.适用于拟建工程范围在订立合同时还没有完全界定或预测风险较大的情况C.适用于工程范围的界定尚不明确，甚至用目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况D.适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同【答案】B77、施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，至依法拍卖该房产时尚欠银行550万元本金、25万元利息、50万元违约金。拍卖房产得款475万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务（）。A.全部消灭B.还有75万元C.还有125万元D.还有160万元【答案】D78、建设工程项目的施工釆用平行发包的方式，一般由（）办理工程保险和第三者责任保险。A.发包人B.承包人C.监理人D.由专用条款约定的一方【答案】A79、对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是（）。A.评标的工作量大B.选择中标人的范围广C.评标时间长D.招标费用高【答案】B80、下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是（）。A.在授权范围内，工程师与承包人就费用补偿额达不成一致时，有权单方面作出决定B.工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定，对发包人具有强制性的约束力C.工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定D.工程师的索赔处理决定不需通知发包人【答案】A81、三扇外开木窗采用下列构造，哪一种擦窗最困难？()A.中间扇内开，两边扇外开B.中间扇固定，两边扇采用长脚铰链外开C.中间扇立转，两边扇外开D.中间扇外开，两边扇外开【答案】D82、卖方在装运港将货物装上买方指定的船只，即完成交货，卖方负责办理包括将货物在指定的装船港装上船之前的一切运输事项及运输费用，费用包含在报价中。是指（）A.FOB.FCAC.CIPD.CIP【答案】A83、下列（）情形导致承包人原因未在约定的工期内竣工，后续支付时应采用原约定竣工日与实际支付日的两个价格指数中较低的一个作为支付计算的价格指数。A.不可抗力B.工程量增加C.承包商基础施工超挖D.设计变更【答案】C84、信息收集方法可分为二手资料法、实验法和（）。A.调查法B.采集法C.访问法D.描述法【答案】C85、以下标书应当被否决的有（）。A.投标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数的B.报价高于成本价C.报价高于标底D.投标文件中出现了明显的数字错误【答案】A86、纳入所规定范围的项目勘察、设计等服务的采购，单项合同估算价在（）人民币以上的，必须进行招标。A.50万元B.100万元C.200万元D.400万元【答案】B87、委托监理合同履行过程中，监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是()。A.委托人增加监理工作内容较多B.执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束C.委托人订购的大型设备延误到货，工程停工超过半年D.委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料【答案】C88、必须招标的某施工项目，采用评标价法评标，中标候选人中排序靠前的二位投标人甲、乙的情况如下：甲报价1000万元，评标价950万元；乙报价980万元，评标价990万元。此时()A.中标人为甲，合同价为950万元B.中标人为甲，合同价为1000万元C.中标人为乙，合同价为980万元D.中标人为乙，合同价为990万元【答案】B89、标准施工合同通用条款规定的变更范围不包括()。A.取消合同中任何一项工作B.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性C.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸D.改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序【答案】A90、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人书面授权，工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议，此时，对已支付的工程款（）。A.经乙签字的均无效，全部由发包方重新确认B.经发包人确认的有效，发包人不予确认的无效C.经乙签字的全部有效D.由造价管理部门确定【答案】B91、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列工程师对承包商索赔的处理决定中，不正确的是()。A.通过变更删减部分承包工作内容的，给予费用补偿并相应缩短合同工期B.完成变更指令增加的施工项目，给予费用补偿并顺延合同工期C.因不可预见的外界条件对施工的干扰，给予费用补偿并顺延合同工期D.异常不利的气候条件影响导致施工暂停，费用不予补偿但顺延合同工期【答案】A92、下列关于标准设计施工总承包招标的说法中，错误的是（）。A.包括设计要求的质量标准B.招标人对招标文件的澄清不作为招标文件的组成C.项目经理应当具备工程设计类或工程施工类注册执业资格D.招标人给予未中标人设计成果补偿的，有权免费使用【答案】B93、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，因不可抗力导致工期延长，监理人按发包人要求指令承包人采取赶工措施发生的合理赶工费用应由（）承担。A.发包人B.承包人C.发包人和监理人共同D.参与验收的各方共同【答案】A94、关于设计招标内容的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.设计招标无法提出具体的工作量B.设计招标无法要求完成的时间C.设计招标无法限定工作范围D.设计招标无法提出技术指标【答案】A95、下列关于资格预审程序的说法，错误的是（）。A.资格预审分为初步审查和详细审查B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级高的单位确定资质等级C.联合体各方不得再以各自名义在同一标段中参加资格预审D.不允许低资质企业承揽高等级工程的施工【答案】B96、（2012年真题）在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）。A.留置担保B.保证担保C.抵押担保D.质押担保【答案】B97、根据《设计施工总承包合同》，总承包项目的竣工试验，承包人应提前（）将申请竣工试验的通知送达监理人。监理人应在（）内，确定竣工试验的具体时间。A.28天，28天B.14天，7天C.21天，14天D.28天，21天【答案】C98、技术复杂的建设工程项目，招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法，错误的是()。A.评标委员会检查备投标书是否按照第一阶段提出的要求作出响应性修改B.投标人在澄请问题会后，应以书面形式对投标书的不明之处加以说明C.技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人D.技术标未通过，但商务报价及优惠条件对项目有利的，可参加第二阶段评标【答案】D99、施工过程中发生变更，关于变更管理的说法，正确的是（）。A.直接指示的变更需征求承包人意见B.承包人建议的变更可以以口头形式提交监理人C.承包人提出的变更涉及直接变更、建议变更和要求变更三类D.与承包人协商后确定的变更属于可能发生的变更【答案】D100、承包商应从（）起，承担照管工程、货物、承包商文件的工程照管责任，直到（）止，这时工程照管责任应移交给业主。A.开工日期，颁发工程接收证书之日B.开工日期，工程竣工结算之日C.材料设备进场之日，颁发工程接收证书之日D.材料设备进场之日，工程竣工结算之日【答案】A101、下列关于留置担保的说法中，正确的是（）。A.留置不以合法占有对方财产为前提B.可以留置的财产仅限于动产C.留置担保可适用于建设工程合同D.留置以合法占有对方固定资产为前提【答案】B102、下列关于最低评标价法的说法中，正确的是()。A.以投标人的平均报价作为评标价B.以中标人的评标价作为中标价C.以报价最低的投标价为中标价D.以中标人的报价为中标价【答案】D103、以下（）不是调查的具体方法。A.观察法B.实验法C.访谈法D.专题小组讨论法【答案】B104、标准施工合同通用条款规定用公式法调价，下列应用正确的是（）。A.因非承包人原因导致工期顺延，后续支付时调价公式继续有效B.因承包人原因导致工期顺延，后续支付时应采用原约定竣工日与实际支付日的两个价格指数中较高的一个作为支付计算的价格指数C.适用于工程量清单中总价支付部分的工程款D.不适用于工程量清单中单价支付部分的工程款【答案】A105、以下有关材料招标文件要求的说法，不正确的是（）。A.招标文件中的实质性要求和条件，不满足其中任何一项实质性要求和条件的投标将被拒绝B.非实质性要求和条件，应规定允许偏差的最大范围、最高项数，以及对这些偏差进行调整的方法C.主要材料或者供货合同的主要部分不得要求或者允许分包D.招标人不得允许中标人对非主体货物进行分包【答案】D106、(2016年真题)根据《标准施工合同》，因承包人原因未在约定的工期内竣工时，原约定竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同，后续支付时应将（）作为支付计算的价格指数。A.两个价格指数中的较高者B.两个价格指数中的均值C.两个价格指数中的较低者D.两个价格指数按约定比例的均值【答案】C107、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，对勘察人正式提交的试验报告格式要求是（）。A.加盖试验室公章并由试验负责人签字确认B.加盖试验室公章并由项目负责人签字确认C.加盖CMA章并由项目负责人签字确认D.加盖CMA章并由试验负责人签字确认【答案】D108、根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是（）。A.分别由发包人和承包人负责投保B.均由发包人负责投保C.分别由承包人和发包人负责投保D.均由承包人负责投保【答案】D109、某工程的管道焊接完成后，承包人书面通知工程师要求24小时后进行合同规定的检查试验。工程师既未通知承包人变更试验时间，也未在预定时间到达现场。承包人单独进行试验后，将试验记录送交工程师。关于该事件的说法，正确的是()A.虽然工程师未参加试验，但应视为施工质量合格B.虽然工程师未参加试验，但应承认验收记录的正确性C.由于工程师未在试验现场，本次试验结果无效D.由于工程师未按时参加试验，应重新商定检查试验的时间【答案】B110、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人对承包人的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法，正确的是（）。A.承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验，均须由监理人组织B.监理.人未按合同约定派员参加试验和检验的，承包人应重新组织试验和检验C.监理人对承包人的试验和检验结果有疑间，要求承包人重新试验和检验的，须经发包人同意D.监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符合合同要求的，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担【答案】D111、采用评标价法进行评标时，关于评标价和投标价的说法，正确的是()A.按评标价确定中标人，按评标价订立合同B.按评标价确定中标人，按投标价订立合同C.按投标价确定中标人，按投标价订立合同D.按投标价确定中标人，按评标价订立合同【答案】B112、（2021年真题）某工程，变更增加项目的工作内容为压实度0.98的土方填筑，合同已标价工程量清单中有压实度0.92的土方填筑项目。根据《标准施工招标文件》，该变更项目的估价原则为（）。A.直接采用工程量清单中压实度0.92的土方填筑项目单价B.按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定C.参照压实度0.92的土方填筑项目单价，由监理人在合理范围内商定或确定D.由承包人与发包人按施工预算价格协商确定【答案】C113、发包人和承包人在履行合同中发生争议后，采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的（）天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。A.7B.14C.28D.56【答案】C114、美国建筑师学会（AIA）合同文本中，关于风险型管理承包合同（CM）计价方式的说法正确的是（）。A.采用成本加酬金的计价方式B.成本部分由承包商承担C.GMP一经设定，在实施过程中不得调整D.工程实际总费用超过GMP的部分由业主承担【答案】A115、下列关于标包划分的说法中，正确的是（）。A.标包划分过大会缺乏对大型供应厂商的吸引力B.标包划分过小会导致中小供应厂商无法满足供应C.每次招标时，可依据设备材料的性质只发一个标包或分成几个标包同时招标D.投标人可以对一个标包中的某几项进行投标【答案】C116、下列关于施工合同计价方式的说法中，正确的是()。A.工期在18个月以上的合同，因市场价格不易准确预测，宜采用可调价格合同B.业主在初步设计完成后即招标的，因工程量估算不够准确，宜采用固定总价合同C.采用新技术的施工项目，因合同双方对施工成本不易准确确定，宜采用固定单价合同D.设备安装工程因无法估算工程量，宜采用成本加酬金合同【答案】A117、关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是()A.发包人必须是建设单位B.承包人必须是法人C.总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合素质D.发包人必须具有自行组织招标的能力【答案】B118、抵押与质押的区别主要在于（）。A.担保财产是否为第三人的财产B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人C.担保财产是否转移占有D.债权人是否有优先受偿权【答案】C119、由于采购方在合同内填错到货地点导致供货方送货不能顺利交接货物的，所产生的后果由（）承担。A.采购方B.代运方C.供货方D.采购方和供货方共同【答案】A120、依据监理合同示范文本规定，下列监理工作中，属于“额外监理工作”的是()A.根据委托人的指示，监理人编写采用新技术施工的质量验收标准B.按照委托人的要求，监理人办理开工许可手续C.因施工承包人严重违约，委托人解除合同后的善后工作D.因施工承包人延误工期，延长时间的监理工作【答案】C121、美国AIA合同文本中，B系列代表（）。A.业主与建筑师之间合同的文本B.建筑师行业的有关文件C.建筑师与专业咨询机构之间合同的文本D.雇主与施工承包商、CM承包商、供应商之间的合同【答案】A122、（2019年真题）根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，关于伴随服务的说法，正确的是（）。A.伴随服务属于辅助服务B.伴随服务属于必然发生的服务C.提供货物维修所需工具不属于伴随服务范围D.提供伴随服务不得收费【答案】A123、设计施工总承包合同模式下，不可预见物质条件的风险由发包人承担，承包人遇到不可预见物质条件时，及时通知了监理人，监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.发包人和承包人【答案】A124、关于建设工程勘察合同履行中发包人指示的说法，正确的是（）。A.发包人的指示应盖有发包人单位章，或者由发包人代表签字确认B.发包人代表紧急情况下可以当场发出临时口头指示，但事后需及时书面确认C.发包人代表应在临时指示发出后24小时内发出书面确认函D.逾期未发出书面确认函的，则视为临时指示未得到发包人的书面确认【答案】C125、ECC合同，项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案，并将记录发给（）。A.雇主B.承包商C.分包商D.工程师【答案】B126、（2020年真题）定金不得超过主合同标的额的（）。A.20%B.30%C.40%D.50%【答案】A127、施工合同履行中，发包人拖欠工程结算款，在收到竣工结算报告及结算资料56天内仍不支付，则承包人()A.无权对该工程主张任何权利B.无权申请人民法院拍卖该工程，但可主张该工程所有权C.可以申请人民法院拍卖该工程，承包人优先受偿D.可以留置该工程【答案】C128、在建设工程材料采购招标时，关于合同包划分标段的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】A.不同类型的建筑材料应尽量分为一个合同包B.允许供应商同时投标几个合同包C.允许供应商投标一个合同包中的部分产品D.划分的合同包较小，有利于供应商投标【答案】B129、某工程项目招标采用经评审的最低投标价法评标。中标人的投标报价为5000万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为（）。A.4850万元和5000万元B.4850万元和4850万元C.5150万元和5000万元D.5150万元和4850万元【答案】A130、《标准资格预审文件》组成文件中，适用于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是（）。A.资格预审公告B.申请人须知C.资格审查方法和办法D.资格预审申请文件【答案】A131、下列关于施工进度计划的说法中，错误的是()。A.承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划B.工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见C.工程师对施工进度计划的认可，不能免除承包人对施工组织设计缺陷应承担的责任D.经工程师认可的施工进度计划，将作为工程师施工进度控制的依据【答案】B132、在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在()支付或扣除。A.竣工结算B.下一次进度款中C.本次进度付款中D.以上都不正确【答案】C133、下列组织或机构中，不能作为保证人的是（）。A.非银行金融机构B.国家机关C.企业D.公民【答案】B134、某施工项目适用简明施工合同，关于该合同价格的说法正确的是（）。A.承包人以基准日期后的市场价格编制工程报价B.考虑法律政策、规范标准的变化对合同价格的调整C.考虑物价浮动对合同价格的调整D.基准日期即为投标截止日【答案】B135、在材料设备招标采购中，依法必须进行招标的项目以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其（）转出。A.一般帐户B.基本帐户C.综合帐户D.专项帐户【答案】B136、根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”的正确做法是（）。A.承包人负责投保，并承担办理保险的费用B.发包人负责投保，并承担办理保险的费用C.承包人负责投保，发包人承担办理保险的费用D.发包人负责投保，承包人承担办理保险的费用【答案】A137、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，因不可抗力导致工期延长，监理人按发包人要求指令承包人采取赶工措施发生的合理赶工费用应由（）承担。A.发包人B.承包人C.发包人和监理人共同D.参与验收的各方共同【答案】A138、（2012年真题）某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元、从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（）。A.A银行1000万元，B银行2000万元B.A银行1800万元，B银行1200万元C.AB银行各1500万元D.A银行2000万元，B银行1000万元【答案】A139、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金的性质属于()。A.合同价格内的暂列金额B.预留的部分工程预付款C.业主的履约保证金D.预留承包商的部分应得工程款【答案】D140、下列关于24h回顾法说法正确的是（）。A.婴幼儿膳食调查不能用24h回顾法，因婴幼儿无法准确回忆前一天所吃的食物B.3天24h回顾法不必包括休息日C.24h回顾法既可用来评价人群的膳食摄入量，也适合描述不同个体的膳食平均D.24h回顾法不存在人日数计算的问题【答案】C141、设计施工总承包合同文件组成中，解释顺序在投标函及投标函附录条款之前的为()。A.投标函B.中标通知书C.专用条款D.承包人建议书【答案】B142、设计施工总承包合同订立时，如果发包人要求违反法律规定，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知后不予改正或不作答复，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。此时（）。A.发包人仅承担承包人由此引起的费用损失B.发包人仅承担承包人由此引起的工期损失C.发包人应承担由此引起的承包人全部损失D.发包人与承包人共同承担由此引起的承包人全部损失【答案】C143、FIDIC标准合同文本中的（），适用于由承包商按照业主要求进行设计、提供设备并施工安装的机械、电气、房建等工程的合同。A.《施工合同条件》B.《生产设备和设计一施工合同条件》C.《设计采购施工（EPC）／交钥匙工程合同条件》D.《简明合同格式》【答案】B144、承包人编制的施工进度计划及施工组织设计，经工程师认可和发包人同意。施工组织设计中，包括专家组审查批准的危险性较大深基坑施工方案。施工过程中，因施工方案的缺陷，导致承包人未能按施工进度计划完成基础工程。关于工期延误责任的说法，正确的是()A.因施工方案缺陷，应由承包人承担责任B.因工程师对施工方案的认可，应减少承包人的工期延误责任C.因发包人同意施工进度计划，承包人不承担工期延误责任D.因专家组对施工方案的审查批准，应与承包人承担连带工期延误责任【答案】A145、保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性，其表现不包括（）。A.发生与否的不确定性B.赔偿额上限的不确定性C.发生后果的不确定性D.发生时间的不确定性【答案】B146、某工程项目施工中，发包人供应的材料经过承包人检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷，原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则()。A.承包人承担返工费用，工期不予顺延B.承包人承担返工费用，工期给予顺延C.发包人承担追加合同价款，工期不予顺延D.发包人承担追加合同价款，工期给予顺延【答案】D147、下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件而不属于标准施工合同组成文件的是（）。A.投标函附录B.技术标准和要求C.承包人建议书D.通用合同条款【答案】C148、（2020年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，下列工程勘察合同组成文件中，优先解释顺序排在中标通知书之前的是（）。A.合同协议书B.专用合同条款C.勘察费用清单D.通用合同条款【答案】A149、下列关于“缔约过失责任”的说法中，正确的是()A.当事人按照合同约定履行义务时，给第三人造成损失的，应承担赔偿责任B.当事人履行义务不符合合同约定.给对方当事人造成损失的，应承担赔偿责任C.订立合同时，当事人因判断失误对-自身受到的损失应自负D.订立合同时，一方当事人的不诚信行为给对方造成损失的，应承担赔偿责任【答案】D150、某建设工程采购的砂石材料，采用现场交货的到货检验方式，其数量验收可采用的方法是（）。【相关知识点新教材已删除】A.外观检验法B.衡量法C.经验鉴别法D.物理检验法【答案】B151、缺铁性贫血时可参考的实验室检查指标有（）。A.红细胞压积B.血红蛋白C.原嘌呤D.总铁结合力E.血清铁【答案】A152、蛋白质消化率的评价方法主要包括（）。A.蛋白质主观消化率B.蛋白质最大消化率C.蛋白质表观消化率D.蛋白质真消化率E.蛋白质最低消化率【答案】C153、依据《民法通则》的规定，委托代理中，如果授权范围不明确，则应当由（）。A.被代理人自行承担全部责任B.代理人自行承担全部责任C.被代理人(单位)向第三人承担民事责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的D.被代理人与代理人共同向第三人承担按份责任【答案】C154、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“不利气候条件”对施工的影响应当属于（）承担的风险。A.发包人B.承包人C.发包人和承包人共同D.由专用条款约定的一方【答案】B155、关于学龄前儿童膳食碳化合物的特点不正确的是（）。A.从以奶和奶制品为主到以谷类为主的过渡B.不易用过多的糖和甜食C.不应以含有复杂碳水化合物的谷物为主D.适量的膳食纤维【答案】C156、施工企业与材料供应商订立了材料供应合同，约定的定金为2万元，违约金为5万元。后因材料供应商违约，给施工企业造成7万元损失。施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为()万元。A.2B.5C.7D.12【答案】C157、工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无适用或类似子目时，应由监理人按照（）的原则商定或确定。A.成本加酬金B.成本加利润C.成本加规费D.直接成本加间接成本【答案】B158、根据《标准施工合同》，下列不属于发包人的义务的是（）。A.完成施工场地的征用.拆迁B.提供地下管线资料C.办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权D.编制施工组织设计【答案】D159、下列关于投标前现场踏勘的说法中，错误的是（）。A.有利于投标人全面了解招标项目情况B.有利于减少可能的争议C.主要踏勘项目经济、地理、地质、气候等客观条件和环境D.投标人可在方便时自行前往现场踏勘【答案】D160、作为合同法律关系主体的自然人必须具备（）能力。A.完全民事行为B.限制民事行为C.与合同履行相适应民事行为D.一般民事行为【答案】C161、甲向乙采购空调设备，双方因各种原因一直未签订书面合同，乙将空调设备安装调试后，甲、乙出现质量纠纷。在处理此纠纷时，合同的状态应当认定为()。A.已经成立B.完备形式后成立C.效力待定D.未成立【答案】A162、某工程项目开发商委托工程监理公司进行项目实施方案的成本效益分析，确定建筑设计标准，选择适用的技术规范，提出质量保障措施，从委托工作的范围来看，工程监理公司承担的服务属于()A.项目前期立项咨询B.设计阶段监理C.工程技术咨询服务D.施工阶段监理【答案】C163、某工程，施工招标文件规定的评标方法为最低评标价法。现有三家单位投标，甲投标报价6050万元，评标价6000万元；乙投标报价6200万元，评标价5950万元；丙投标报价5950万元，评标价6050万元，则中标单位及签约合同价分别为（）。A.乙，5950万元B.乙，6200万元C.丙，5950万元D.丙，6050万元【答案】B164、(2016年真题)根据《标准施工合同》，对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内，（）共同进行验收。A.会同监理人在交货地点B.会同发包人代表、监理人在交货地点C.会同监理人在施工现场D.会同发包人代表、监理人在施工现场【答案】A165、根据《标准施工招标文件》，“合同进度计划”是指（）。A.承包人按监理人指示修改后经发包人批准的进度计划B.承包人按监理人指示修改后经监理人批准的进度汁划C.承包人投标书内提交的进度计划D.承包人在施工准备阶段编制的进度计划【答案】B166、()专项施工方案需要进行5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。A.高空作业工程B.地下暗挖工程C.大爆破工程D.深水作业工程【答案】B167、(2018年真题)根据《标准施工合同》通用条款，建筑工程一切险应由（）负责投保，并承担保险费用。A.发包人B.承包人C.发包人和承包人D.监理人【答案】B168、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，工程设计应执行的各项规范、标准和发包人要求之间对同一内容的描述不一致时，应以（）为准。A.描述更为严格的内容B.规范标准描述的内容C.发包人要求所描述的内容D.行业惯例遵循的内容【答案】A169、对工程项目招标人而言，与公开招标相比，邀请招标的缺点是（）A.评标的工作量小B.选择中标人的范围窄C.评标时间短D.招标费用低【答案】B170、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列情形中，业主不能凭履约保函索赔的是()。A.因承包商的严重违约行为，业主解除合同B.竣工验收的启动试车部分参数指标未达到规定的合格标准C.对业主与承包商的合同纠纷，仲裁机构裁定承包商应支付赔偿款，承包商拒绝支付D.承包商收到因施工质量原因的保修通知后，超过42天未派人修补缺陷工程，业主请其他承包商修复【答案】B171、下列文件中，（）是合同组成文件中唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文书。A.履约保函B.预付款保函C.合同协议书D.投标保证金【答案】C172、根据《招标投标法》，招标代理机构的性质是（）。A.依法成立的企业B.地方政府成立的事业单位C.依法成立的行业协会D.行业主管部门设立的服务机构【答案】A173、建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应()。A.申请仲裁机构重新仲裁B.申请仲裁机构撤销仲裁裁决C.申请人民法院撤销仲裁裁决D.申请政府主管部门撤销该裁决【答案】C174、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金返还的正确方式是（）。【相关知识点新教材已删除】A.工程师颁发工程接收证书后一次性返还B.工程师颁发工程履约证书后一次性返还C.工程师颁发工程接收证书和履约证书后分两次返还D.工程师颁发工程接收证书和缺陷责任期满后分两次返还【答案】C175、根据《担保法》，关于留置的说法，正确的是（）。A.能够留置的财产仅限于动产B.材料采购合同可以采用留置担保C.施工合同可以采用留置担保D.留置的财产不限于按照合同约定占有的财产【答案】A176、关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是（）。A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”B.“评标办法前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触D.“评标办法前附表”无需响应招标项目的具体特点和实际需要【答案】B177、无权代理的情况不包括（）。A.没有代理权而为代理行为B.经过被代理人追认的行为C.代理终止后的代理行为D.超越代理权限为代理行为【答案】B178、在保证合同中，当事人双方未约定保证期间的（）。A.保证合同无效B.视为连带保证C.保证期限为主债务履行期届满之日起6个月D.保证期限为主债务履行期届满【答案】C179、某建设工程采购的砂石材料，采用现场交货的到货检验方式，其数量验收可采用的方法是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.外观检验法B.衡量法C.经验鉴别法D.物理检验法【答案】B180、验收合格后，移交后的单位工程由()负责照管。A.发包人B.承包人C.监理人D.分包人【答案】A181、（2019年真题）某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为5000万元，评标价为4990万元。乙的投标报价为5030万元，评标价为4980万元，则中标人和中标价格分别为（）。A.甲，5000万元B.甲，4990万元C.乙，5030万元D.乙，4980万元【答案】C182、对于需要进行抽样检查的工程材料，应在材料采购合同中约定的内容有（）。A.抽检比例和取样方法B.抽检数量和检测方法C.检测方法和抽检比例D.取样方法和抽检数量【答案】A183、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于工程师进度管理任务的说法中，不正确的是()。A.审查承包人提交的进度计划B.修改承包人提交的进度计划C.控制施工工作按进度计划执行D.检查承包人进度计划的执行情况【答案】B184、施工合同示范文本中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出7天后停止施工。该条款依据的是《合同法》中关于()的规定。A.撤销权B.不安抗辩权C.后履行方抗辩权D.同时履行抗辩权【答案】D185、根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，错误的是（）。A.暂估价是签约合同价的组成部分B.该笔款项在合同履行阶段一定发生C.暂估价的内容在投标时难以确定准确价格D.暂估价的内容包括计日工【答案】D186、《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》中，如果业主方希望替换任何已任命的业主代表，应在不少于（）天前将替换人员的姓名、地址、职责、权力及任命日期通知给承包商。A.7B.14C.24D.48【答案】B187、履约保证的有效期限从提交履约保证起，一般情况到()为止。A.合同签订之日B.签发工程移交证书日C.缺陷责任期止之日D.保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天止【答案】D188、（）缺乏可以影响性成熟。A.铁B.维生素C.维生素D.锌【答案】D189、对于可能发生的变更，下列关于监理人指示变更的说法正确的是（）。A.不需征求承包人意见B.承包人收到变更意向书后应当同意实施变更C.承包人同意实施变更的，监理人应当发出变更指示D.经发包人同意后发出变更指示【答案】D190、招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。A.未中标的投标人不退还B.中标的投标人在中标的同时退还C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还【答案】C191、授予代理权的形式（）。A.可以用书面形式，也可以用口头形式B.可以用书面形式，不可以用口头形式C.不可以用书面形式，但可以用口头形式D.不可以用书面形式，也不可以用口头形式【答案】A192、在有限数量制的资格审查中，如通过详细审查的申请人为7个，而资格审查文件规定的数量为9个，则（）。A.不需要评分，选其中前3名通过资格审查B.需要进行评分，7家均通过资格审查C.不需要进行评分，7家均通过资格审查D.需重新进行资格审查【答案】C193、以下（）不属于健康状况信息。A.个人疾病史B.体检信患C.生化指标D.行为信息【答案】D194、根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是（）。A.承包人应按招标文件约定的安全工作内容编制施工安全措施计划B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担C.由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担【答案】C195、某施工合同履行中，监理人与承包人按合同约定共同进行工程的检验，如监理人收到承包人共同检验的通知后，既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，则下列说法正确的是（）。A.承包人可以单独进行检验B.承包人单独进行的检验视为监理人不在场情况下进行C.监理人对承包人单独进行的检验结果可以拒绝确认D.监理人对承包人单独进行的检验结果有疑问不得要求重新检验【答案】A196、一般情况下由（）负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。A.发包人B.设备供应商C.承包人D.监理人【答案】C197、在设计施工阶段不论何种原因造成工程的实际进度与合同进度计划不符时，承包人可以在专用条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报（）批准。A.发包人B.监理人C.本级建设行政主管部门D.发包人与监理人共同【答案】B198、(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“不利气候条件”对施工的影响应当属于（）承担的风险。A.发包人B.承包人C.发包人和承包人共同D.由专用条款约定的一方【答案】B199、投标保证金数额不得超过招标项目估算价的（）。A.2%B.5%C.10%D.20%【答案】A200、根据美国建筑师学会（A1A发布的IPD（集成项目交付）合同，关于争端和索赔的说法，正确的是（）。A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师裁决C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔【答案】D201、根据《担保法》，下列选项中不能作为质押担保的是（）。A.建筑物B.汽车C.汇票D.仓单【答案】A202、招标人与中标人签订合同后（）个工作日内，向未中标的投标人退还投标保证金。A.5B.10C.15D.21【答案】A203、合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的（）关系。A.债权与债务B.代理与被代理C.法人与自然人D.权利与义务【答案】D204、下列关于合同争议评审组的说法正确的是（）。A.由发包人负责组建B.由有合同管理和工程实践经验的专家组成C.作出的评审意见具有强制约束力D.负责拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件【答案】B205、根据FIDIC《施工合同条件》，施工合同的有效期为自合同订立之日起至()之日止。A.竣工验收B.工程师签发工程接收证书C.工程师签发履约证书D.结清单生效【答案】D206、维生素D缺乏病主要发生的人群是（）。A.园林工人B.农民C.婴幼儿D.长跑运动员【答案】C207、某工程施工项目招标，采用最低评标价法评标，工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别是（）。A.1800万元，1800万元B.1800万元，1770万元C.1830万元，1800万元D.1830万元，1770万元【答案】B208、（）是指出卖人允许买受人试验其标的物、买受人认可后再支付价款的交易。A.货样买卖B.试用买卖C.分期交付买卖D.分期付款买卖【答案】B209、代理合同履行中，被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应（）。A.由第三人自己承担损失B.由被代理人独自向第三人承担责任C.由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任D.由代理人独自向第三人承担责任【答案】C210、同一机器设备向多家银行设定了多重抵押权，如多重抵押权均未进行登记，则（）。A.按抵押合同签订的顺序清偿B.按债权比例进行清偿C.未进行登记抵押权无效，不能进行清偿D.以银行申请清偿的先后顺序清偿【答案】B211、(2016年真题)根据《建设工程勘察合同（示范文本）》，在有毒、有害等危险勘察现场作业需要看守时，应由（）安排人员负责安全保卫工作。A.发包人B.勘察人C.监理人D.项目施工单位【答案】A212、被担保的债权既有物的担保又有人的担保，当事人对债权实现未做约定，当物保由债务人自己提供时，下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是（）。A.应当先物保后人保B.应当先人保后物保C.可以任意选择物保或者人保优先受偿D.与债务人协商确定【答案】A213、9部委联合签发的第56号令要求，招标人编制的施工招标资格预审文件应不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》中的（）。A.资格预审公告B.B资格审查办法C.申请人须知前附表D.评标办法【答案】B214、（2014年真题）下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是（）。A.自然人B.项目经理部C.设计事务所D.监理事务所【答案】B215、根据《标准设计施工总承包合同》，工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是()。A.不可抗力不能按期竣工B.监理人的指示错误C.不可预见的物质条件D.异常恶劣的气候条件【答案】B216、（2021年真题）根据《标准材料采购招标文件》，合同材料的所有权和风险自（）时起由卖方转移到买方。A.交付B.核验C.清点D.签约【答案】A217、（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于工程分包的说法，正确的是（）。A.承包人经发包人同意，可将全部施工分包给第三人B.承包人的分包合同，应由分包人向监理人提交副本备案C.承包人征得发包人同意，可将部分工程分包给有资质的分包人D.发包人、监理人和承包人共同对分包人进行分包管理【答案】D218、施工合同履约保证的金额一般是（）。A.履约担保金一般情况下额度为合同价格的30%B.履约银行保函额度是合同价格的10%C.履约担保书担保额度是合同价格的3%D.履约担保书担保额度是合同价格的15%【答案】B219、为担保债务的履行，债务人或者第三人对一定期间内将要连续发生的债权提供担保财产，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，抵押权人有权在限度内就该担保财产优先受偿，这称之为（）。A.抵押B.最高额抵押C.质押D.最高额质押【答案】B220、根据国家发展改革委员会等九部委《标准材料采购招标文件》中，形式评审主要审查的内容不包括（）A.财务要求B.投标人名称C.投标函签字盖章D.投标文件格式【答案】A221、为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指（）。A.投标截止日前第14天B.投标截止日前第28天C.招标公告发布之日前第14天D.招标公告发布之日前第28天【答案】B222、FIDIC系列合同中，《设计一建造与交钥匙工程合同条件》(1995年第1版)，又称"橘皮书"适用于由承包商根据业主要求设计和施工的工程项目和房建项目，采用（）。A.单价合同B.总价合同C.成本加酬金合同D.成本加固定比例合同【答案】B223、公开招标的优点是（）。A.投标人及投标人的数量事先可以确定B.招标人所期待的投标人均参加了投标C.所有符合条件的有兴趣的单位均可以参加投标D.招标人熟悉投标人的情况【答案】C224、在调价公式中，各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前()天的各可调因子的价格指数。A.14B.28C.42D.56【答案】C225、建设工程施工合同，施工组织设计完成后，承包人按专用条款的约定，将施工进度计划和施工方案说明报送（）审批。A.设计单位负责人B.勘察单位负责人C.总承包单位负责人D.监理人【答案】D226、下列选项中，不属于公开招标缺点的是（）。A.评标工作量大B.招标时间长C.所需费用高D.竞争激烈程度较差【答案】D227、下列对监理人出具的进度付款证书理解正确的是（）。A.视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作B.监理人有权对历次已签发的进度付款证书中的错、漏或重复予以修正C.承包人作出的修正应在本次进度付款中支付或扣除D.承包人作出的修正经与发包人共同复核同意后在本次进度付款中支付或扣除【答案】B228、某工程投标了安装工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，应由保险人负责赔偿的事件是（）。A.大气放电造成电气设备或电气用具本身的损失B.闪电击毁现场施工用配电柜C.设计错误导致部分设备拆除重装D.盘点时发现的短缺【答案】B229、关于技术服务，下列说法错误的是（）。A.卖方应派遣技术熟练.称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务B.卖方技术人员应并服从买方的现场管理C.任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由买方承担D.不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员【答案】C230、根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件订立的协议称为（）。A.建设工程监理合同B.建设工程施工合同C.建设工程设计合同D.建设工程勘察合同【答案】D231、普通人的运动指南不包括（）。A.高强度运动对改善心肺机能有良好作用B.运动类型以有氧运动和耐力运动为主C.运动时间以每天30～60min，或每周150min以下为宜D.运动频率以每周5～7次为宜，最好每天1次【答案】C232、采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同，用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是()。A.合同工期B.竣工日期C.施工期D.合同有效期【答案】A233、某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。若该监理合同无效，则关于合同解决方式的说法，正确的是()A.合同无效，因而约定仲裁解决争议的条款也无效B.合同无效，约定仲裁解决争议的条款仍有效C.诉讼解决合同争议D.合同无效后，应通过按先仲裁、后仲裁的程序解决争议【答案】B234、施工承包人为了避免停工待料，不得不以较高价格紧