厂房电气清包工合同范本

厂房电气清包工合同范本合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：公司名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]统一社会信用代码：[甲方代码]乙方（承包方）：公司名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]统一社会信用代码：[乙方代码]鉴于甲方有厂房电气安装工程清包工的需求，乙方具备相应的施工能力和资质，双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经友好协商，就厂房电气清包工事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[厂房具体名称]电气安装清包工工程2.工程地点：[厂房详细地址]3.工程内容：乙方按照甲方提供的设计图纸及技术要求，完成厂房内电气系统的安装、调试工作，具体包括但不限于以下内容：电缆桥架的安装与敷设；电线电缆的敷设与连接；配电柜、配电箱的安装与调试；照明灯具、开关插座的安装；防雷接地系统的安装；电气设备的调试与试运行。二、合同工期1.开工日期：[具体开工日期]2.竣工日期：[具体竣工日期]3.工期总日历天数：[X]天。4.如遇不可抗力因素（如自然灾害、政府指令性停工等）或甲方原因导致工期延误，工期相应顺延。乙方应在上述情况发生后[X]天内，以书面形式向甲方提出工期顺延申请，并提供相关证明材料，甲方应在收到申请后[X]天内予以答复。三、合同价款及支付方式1.合同价款：本工程清包工总价款为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。此价款为含税价，包含乙方完成本工程所需的人工费用、工具费用、劳保用品费用、管理费用、利润以及税金等一切费用。2.支付方式：预付款：合同签订后，甲方在[X]个工作日内支付合同总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）作为预付款。进度款：根据工程进度，乙方完成工程量达到[X]%时，甲方在收到乙方提交的进度款申请报告及相关证明材料后的[X]个工作日内，支付合同总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）；完成工程量达到[X]%时，甲方在收到乙方提交的进度款申请报告及相关证明材料后的[X]个工作日内，支付合同总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。竣工款：工程竣工验收合格后，乙方提交完整的竣工结算资料，经甲方审核确认后的[X]个工作日内，甲方支付至合同总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。质保金：剩余合同总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）作为质保金，在质保期届满且无质量问题后[X]个工作日内一次性无息支付给乙方。四、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利：对工程质量、进度、安全进行监督检查，有权要求乙方对不符合要求的部分进行整改。按照合同约定对工程进行验收，对乙方提交的竣工结算资料进行审核。2.义务：提供施工所需的设计图纸、技术要求等相关资料，并进行技术交底。协调施工现场各施工单位之间的关系，为乙方施工创造良好的施工环境。按照合同约定及时支付工程款。组织工程竣工验收，并在验收合格后及时办理竣工结算手续。（二）乙方权利和义务1.权利：按照合同约定收取工程款。要求甲方提供施工所需的相关资料和必要的协助。2.义务：严格按照设计图纸、技术要求和施工规范进行施工，确保工程质量符合国家相关标准和甲方要求。遵守施工现场的各项规章制度，服从甲方的管理和协调。负责施工人员的安全教育和管理，确保施工安全，承担因自身原因造成的安全事故责任。按照合同约定的工期完成工程施工任务，不得擅自停工、窝工。保护施工现场的环境和设施，工程竣工后及时清理现场，做到工完场清。提供施工过程中的相关资料和记录，配合甲方进行工程验收和结算。五、工程质量及验收1.质量标准：本工程质量应符合国家现行相关电气安装工程施工质量验收规范和标准，以及甲方提供的设计图纸和技术要求。2.质量保证：乙方应建立健全质量管理体系，加强施工过程中的质量控制，确保工程质量。工程质量保修期为自工程竣工验收合格之日起[X]年。在质保期内，乙方应免费提供维修服务，如因乙方原因造成的质量问题，乙方应承担相应的维修费用和损失赔偿责任。3.验收程序：乙方完成分项工程施工后，应进行自检，自检合格后向甲方提交分项工程质量验收报告，甲方应在收到报告后[X]天内组织验收。工程全部完工后，乙方应进行全面自检，自检合格后向甲方提交工程竣工验收申请报告及完整的竣工资料，甲方应在收到申请报告后的[X]天内组织相关人员进行竣工验收。工程竣工验收合格后，双方签署工程竣工验收报告。如验收不合格，乙方应在甲方规定的时间内进行整改，直至验收合格为止，由此产生的费用由乙方承担。六、安全施工1.乙方应遵守国家和地方有关安全生产的法律法规，建立健全安全生产管理制度，加强施工现场的安全管理，确保施工安全。2.乙方应为施工人员配备必要的安全防护用品和设施，对施工人员进行安全教育和培训，提高施工人员的安全意识和自我保护能力。3.如发生安全事故，乙方应立即采取措施进行救援和处理，并及时向甲方和相关部门报告。乙方应承担因安全事故造成的一切损失和责任。七、违约责任1.甲方违约责任：甲方未按照合同约定支付工程款的，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]‰向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付工程款及违约金，由此造成的工期延误和损失由甲方承担。甲方因自身原因导致工程停工、窝工的，应赔偿乙方因此造成的损失，包括人工费用、设备闲置费用等。2.乙方违约责任：乙方未按照合同约定的工期完成工程施工任务的，每逾期一天，应按照合同总价款的[X]‰向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担由此造成的一切损失。乙方施工质量不符合合同约定的质量标准的，应负责无偿返工，直至达到质量标准为止。如因乙方返工导致工期延误的，乙方应承担逾期违约责任。乙方违反施工现场安全管理规定，发生安全事故的，应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。如给甲方造成损失的，乙方应全额赔偿。八、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至双方履行完合同全部义务、工程质保期届满且款项结清后终止。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具