近期建设工程合同范本

近期建设工程合同范本甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲方拟建设[工程名称]，乙方具备相应的建设工程施工资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程具体名称]2.工程地点：[工程详细地址]3.工程内容：包括但不限于[具体工程内容，如建筑物的土建、装修、水电安装等详细描述]。4.工程规模：[说明工程的建筑面积、层数、结构形式等规模信息]。二、工程承包范围1.乙方负责按照甲方提供的施工图纸、技术要求及相关规范，完成本工程的全部施工任务，包括但不限于基础工程、主体结构工程、屋面工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程等。2.具体承包范围以双方确认的施工图纸和工程量清单为准。三、合同工期1.开工日期：[具体开工日期]2.竣工日期：[具体竣工日期]3.合同工期总日历天数：[X]天。4.如遇不可抗力、设计变更、甲方原因等导致工期延误的，经甲方确认后，工期相应顺延。四、质量标准1.本工程质量标准必须符合国家现行的工程施工质量验收规范和标准，达到[具体质量等级要求，如合格、优良等]。2.乙方应严格按照施工图纸、技术规范和相关标准进行施工，确保工程质量。如工程质量不符合要求，乙方应负责无偿返工，直至达到质量标准为止，由此造成的工期延误和费用损失由乙方承担。五、合同价款及支付方式1.合同价款：本工程合同总价款为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。此价款为含税价，包括完成本工程承包范围内全部工作所需的人工、材料、机械、运输、管理、利润、税金等一切费用。2.支付方式：合同签订后，甲方在[X]个工作日内支付合同总价款的[X]%作为工程预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。工程进度款按每月实际完成的工程量支付。乙方应在每月[X]日前向甲方提交上月已完工程量报告及相应的工程款支付申请，甲方在收到报告和申请后的[X]个工作日内进行审核，并支付已完工程价款的[X]%。工程竣工经甲方验收合格后，甲方在[X]个工作日内支付至合同总价款的[X]%。剩余合同总价款的[X]%作为工程质量保证金，在工程质量保修期满后[X]个工作日内无息支付给乙方。六、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利有权对工程质量、进度、安全等进行监督检查。有权要求乙方按照合同约定的质量标准和工期完成工程。对工程设计变更有最终决定权。2.义务按照合同约定的时间和方式支付工程款。在开工前提供施工场地，并保证施工场地具备施工条件。及时提供施工图纸、技术资料等相关文件。协调与工程相关的外部关系，为乙方施工创造良好的外部环境。（二）乙方权利和义务1.权利按照合同约定的时间和方式收取工程款。对甲方提出的不合理要求有权提出异议。2.义务按照合同约定的工期、质量标准和施工范围完成工程施工任务。编制施工组织设计和施工进度计划，并报甲方审核批准。严格按照施工图纸、技术规范和相关标准进行施工，确保工程质量和施工安全。负责施工现场的管理和维护，做好环境保护和文明施工工作。按照国家有关规定和合同约定，对工程进行保修。七、材料设备供应1.甲方供应材料设备：甲方负责供应的材料设备详见《甲方供应材料设备清单》。甲方应按照工程进度计划及时供应材料设备，并保证其质量符合要求。乙方应负责对甲方供应的材料设备进行验收、保管和使用。2.乙方采购材料设备：乙方自行采购的材料设备应符合设计要求和国家相关标准，并提供产品质量证明文件。乙方采购的材料设备在使用前应报甲方和监理工程师检验合格后方可使用。八、工程变更1.工程施工过程中，如因甲方原因需要进行设计变更，甲方应提前向乙方发出书面变更通知，并提供变更后的施工图纸和技术要求。乙方应按照变更通知的要求进行施工。2.因工程变更导致合同价款的调整，双方应按照实际发生的工程量和合同约定的计价方式进行调整。九、工程验收1.乙方完成合同约定的全部工程内容后，应向甲方提交工程竣工验收报告。甲方应在收到报告后的[X]个工作日内组织相关单位进行验收。2.工程验收合格的，双方应签署工程竣工验收报告。工程验收不合格的，乙方应负责无偿返工，直至验收合格为止。3.工程竣工后，乙方应按照国家有关规定向甲方提供完整的工程档案资料。十、违约责任（一）甲方违约责任1.甲方未按照合同约定的时间和方式支付工程款的，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停施工，由此造成的工期延误和费用损失由甲方承担。2.甲方因自身原因导致工程停工、窝工的，应赔偿乙方因此造成的损失。（二）乙方违约责任1.乙方未按照合同约定的工期完成工程的，每逾期一日，应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担由此造成的一切损失。2.乙方工程质量不符合合同约定的质量标准的，应负责无偿返工，直至达到质量标准为止。如因工程质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。3.乙方未经甲方同意擅自转包或分包工程的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总价款[X]%的违约金。十一、争议解决1.本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，双方应继续履行合同义务，除争议事项外，不得停止工程施工。十二、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2