墙布施工队合同协议书

墙布施工队合同协议书甲方（委托方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]统一社会信用代码：[甲方代码]乙方（受托方）：名称：[乙方施工队名称]负责人：[乙方负责人姓名]地址：[乙方施工队地址]联系方式：[乙方联系电话]身份证号码：[乙方负责人身份证号]鉴于甲方有墙布施工的需求，乙方具备墙布施工的专业能力和资质，双方经平等、自愿、充分协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议，以资共同遵守。一、工程概况（一）工程名称[具体工程名称]墙布施工工程。（二）工程地点[详细工程地点]。（三）工程内容乙方按照甲方提供的设计方案和要求，对[具体施工区域]进行墙布的铺贴施工。墙布的品牌、规格、颜色等应符合甲方的要求，并提供产品质量合格证明。具体施工范围包括但不限于墙面基层处理、墙布裁剪、粘贴、拼接、收口等工作，确保墙布铺贴平整、牢固、无缝隙、无气泡，达到美观、耐用的效果。（四）工程期限本工程自[开工日期]起至[竣工日期]止，共计[工期天数]天。如遇不可抗力因素或甲方原因导致工期延误，工期相应顺延。乙方应在工期顺延情况发生后[X]日内以书面形式通知甲方，并提供相关证明材料。二、合同价款及支付方式（一）合同价款本工程采用[固定总价/单价]方式计价，合同总价款为人民币[大写金额]元（￥[小写金额]）。该价款包括墙布材料费用、施工费用、运输费用、税费等乙方完成本工程所需的一切费用。（二）支付方式1.预付款：合同签订后，甲方应在[X]日内向乙方支付合同总价款的[预付款比例]作为预付款，即人民币[大写金额]元（￥[小写金额]）。2.进度款：乙方完成工程进度的[X]%时，甲方应在收到乙方提交的进度款申请报告及相关证明材料后的[X]日内，向乙方支付合同总价款的[进度款比例]，即人民币[大写金额]元（￥[小写金额]）。3.竣工验收款：工程竣工并经甲方验收合格后，甲方应在[X]日内向乙方支付至合同总价款的[竣工验收款比例]，即人民币[大写金额]元（￥[小写金额]）。4.质保金：剩余合同总价款的[质保金比例]作为质保金，即人民币[大写金额]元（￥[小写金额]），在质保期届满且无质量问题后[X]日内无息支付给乙方。三、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利有权对乙方的施工进度、质量进行监督检查，要求乙方按照合同约定和相关标准进行施工。有权对墙布材料的品牌、规格、质量等进行检验，如发现不符合要求，有权要求乙方更换。对工程设计方案有修改的权利，但应提前[X]日以书面形式通知乙方，并承担因设计变更而增加的费用。2.义务按照合同约定的时间和方式向乙方支付合同价款。在乙方施工前，向乙方提供施工所需的水、电等必要条件，并保证施工现场的安全。协调与其他施工单位的关系，为乙方施工创造良好的施工环境。及时组织工程竣工验收，对乙方提交的竣工资料进行审核。（二）乙方权利和义务1.权利按照合同约定的时间和方式收取合同价款。有权要求甲方提供施工所需的相关资料和条件。对甲方提出的不合理要求，有权提出异议并要求甲方进行调整。2.义务按照合同约定的工期、质量标准和施工规范进行施工，确保工程质量。自行承担施工过程中的安全责任，采取必要的安全防护措施，确保施工人员和周边环境的安全。严格按照甲方提供的设计方案和要求采购墙布材料，并提供产品质量合格证明。施工过程中，应妥善保管甲方提供的设备和材料，如有损坏或丢失，应负责赔偿。工程竣工后，向甲方提交完整的竣工资料，并配合甲方进行工程验收。在质保期内，对工程质量问题负责免费维修。四、工程质量及验收（一）质量标准本工程的质量应符合国家和地方相关标准、规范以及甲方提供的设计方案和要求。墙布铺贴应平整、牢固、无缝隙、无气泡，颜色均匀一致，与周边环境协调。（二）质量保证乙方应保证所使用的墙布材料和施工工艺符合国家和地方相关标准、规范的要求，自工程竣工验收合格之日起，提供[质保期限]的质保期。在质保期内，如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后的[X]小时内到达现场进行维修，费用由乙方承担。（三）验收程序1.乙方完成全部施工任务后，应自行组织预验收，预验收合格后，向甲方提交竣工验收申请报告及相关竣工资料。2.甲方收到乙方的竣工验收申请报告后，应在[X]日内组织相关人员进行竣工验收。验收合格的，双方签署竣工验收报告；验收不合格的，乙方应在甲方规定的时间内进行整改，直至验收合格为止。整改费用由乙方承担。五、违约责任（一）甲方违约责任1.甲方未按照合同约定的时间和方式支付合同价款的，每逾期一日，应按照未支付金额的[逾期违约金比例]向乙方支付逾期违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付应付款项及违约金。2.因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应承担乙方因此造成的损失，包括但不限于人员工资、设备租赁费用等，并相应顺延工期。（二）乙方违约责任1.乙方未按照合同约定的工期完成工程的，每逾期一日，应按照合同总价款的[逾期违约金比例]向甲方支付逾期违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除合同，并要求乙方按照合同总价款的[解约违约金比例]向甲方支付违约金，同时承担甲方因此造成的损失。2.乙方施工质量不符合合同约定和相关标准、规范要求的，应负责无偿返工，直至达到合格标准为止。因返工造成工期延误的，乙方应承担逾期违约责任。3.乙方未经甲方同意擅自更换墙布材料品牌、规格、质量的，甲方有权要求乙方更换为符合要求的材料，并承担因此造成的费用和损失。六、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款（一）保密条款双方应对在本合同签订和履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。（二）合同变更与解除本合同的变更或解除须经双方协商一致，并签订书面协议。未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更或解除本合同。（三）不可抗力因不可抗力因素导致本合同无法履行或部分无法履行的，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方，