清洗门窗安装合同范本

清洗门窗安装合同范本甲方（委托方）：姓名：身份证号码：联系地址：联系电话：乙方（受托方）：公司名称：统一社会信用代码：法定代表人：联系地址：联系电话：鉴于甲方有清洗门窗并进行安装的需求，乙方具备提供相关服务的专业能力和资质，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方进行清洗门窗安装事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.清洗门窗范围乙方负责对甲方位于（详细地址）的建筑物内所有门窗进行清洗。包括但不限于铝合金门窗、塑钢门窗、玻璃幕墙等，具体门窗数量及规格以现场实际为准。2.清洗标准玻璃表面应无明显污渍、水渍、灰尘，恢复原有透明度和光泽度。窗框、窗扇及五金配件应清洁干净，无污垢、锈迹，确保外观整洁。对于顽固污渍，乙方应采用专业的清洗工具和环保型清洗剂进行处理，不得对门窗材质造成损害。3.安装门窗内容根据甲方要求及现场实际情况，乙方负责拆除原有损坏或不符合要求的门窗，并安装新的门窗。新门窗的材质为（详细说明材质，如断桥铝、中空玻璃等），规格型号为（具体尺寸、型号），颜色为（明确颜色）。安装应符合国家及地方相关建筑门窗安装标准，确保门窗安装牢固、密封良好、开启灵活。二、权利与义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的清洗及安装工作进行监督检查，提出合理的意见和建议。在乙方未按照合同约定履行义务时，有权要求乙方采取补救措施或解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。2.义务向乙方提供清洗及安装所需的相关资料，包括建筑物门窗的原始设计图纸、使用说明等，协助乙方了解现场情况。为乙方的工作提供必要的便利条件，如安排专人配合乙方进入作业现场，协调其他施工单位避免影响乙方工作等。按照合同约定及时支付款项。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照合同约定支付服务费用。在甲方提供的资料不完整或现场条件不符合施工要求时，有权要求甲方补充资料或改善条件，否则有权暂停工作并要求甲方承担相应责任。2.义务按照国家及地方相关标准、规范以及本合同约定的清洗和安装要求，组织专业人员进行施工，并确保施工质量。施工过程中应采取必要的安全防护措施，确保施工安全，如因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。负责施工过程中产生的垃圾清理，保持施工现场整洁。在施工过程中如发现门窗存在质量问题或其他与合同约定不符的情况，应及时通知甲方，并提供解决方案。施工完成后，向甲方提供清洗及安装工作的验收报告，配合甲方进行验收。三、服务费用及支付方式1.服务费用本合同总金额为人民币元（大写：元整）。此费用为固定总价，包含乙方完成清洗门窗及安装工作所需的全部费用，除因甲方提出的变更要求导致的费用增加外，不因任何因素调整。2.支付方式合同签订后，甲方支付合同总金额的%作为预付款，即人民币元（大写：元整）。清洗门窗工作完成并经甲方验收合格后，甲方支付合同总金额的%，即人民币元（大写：元整）。门窗安装工作完成并经甲方验收合格后，甲方支付剩余合同总金额的%，即人民币元（大写：元整）。乙方应在每次付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、工期1.清洗工期乙方应在合同签订后个工作日内开始清洗门窗工作，并在个工作日内完成全部清洗工作。如遇不可抗力因素或甲方原因导致工期延误，工期相应顺延，但乙方应及时通知甲方并提供相关证明。2.安装工期在清洗工作完成且经甲方验收合格后，乙方应在个工作日内开始门窗安装工作，并在个工作日内完成全部安装工作。同样，如遇不可抗力因素或甲方原因导致工期延误，工期相应顺延。五、验收1.验收标准按照本合同约定的清洗及安装标准进行验收。甲方在收到乙方验收报告后个工作日内组织验收，如甲方逾期未组织验收或未提出书面异议，则视为验收合格。2.验收程序乙方完成清洗及安装工作后，应向甲方提交验收申请，并提供详细的工作记录及质量证明文件。甲方组织相关人员对清洗及安装工作进行现场检查，对照合同约定的标准进行评估。如验收合格，双方签署验收报告；如验收不合格，乙方应按照甲方要求在规定时间内进行整改，直至验收合格。整改费用由乙方自行承担，如因整改导致工期延误，乙方应承担相应责任。六、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照合同约定按时支付款项，每逾期一日，应按照未支付金额的%向乙方支付违约金。逾期超过日的，乙方有权暂停工作，并要求甲方支付已完成工作对应的款项及违约金，同时乙方有权解除合同，并要求甲方按照合同总金额的%支付违约金。因甲方原因导致乙方无法按时施工或施工中断，甲方应承担乙方因此遭受的全部损失，包括但不限于人员窝工费、设备租赁费等，并相应顺延工期。2.乙方违约责任若乙方未按照合同约定的时间、质量标准完成清洗及安装工作，每逾期一日，应按照合同总金额的%向甲方支付违约金。逾期超过日的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应按照合同总金额的%支付违约金。如乙方清洗及安装工作不符合合同约定的质量标准，乙方应负责无偿返工直至达到标准，如因返工导致工期延误，乙方应承担相应违约责任。返工后仍不符合标准的，甲方有权扣除相应款项，并要求乙方赔偿因此给甲方造成的全部损失。乙方在施工过程中如因自身原因造成安全事故或给甲方及第三方造成财产损失或人身伤害的，应承担全部赔偿责任，如因此导致甲方遭受其他损失的，乙方还应负责赔偿。七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同一式