上下排水安装合同

上下排水安装合同一、合同主体甲方（委托方）：____________________法定代表人/负责人：____________________联系地址：____________________乙方（承包方）：____________________统一社会信用代码：____________________法定代表人：____________________联系地址：____________________二、工程概况（一）工程基本信息工程名称：____________________（以下简称“本工程”）工程地点：____________________工程内容：室内排水系统：厨房、卫生间、阳台等区域的排水管道铺设、接口密封及坡度调整；室外排水系统：庭院排水管网、雨水管道及污水管道的开挖、敷设与回填；配套设施：检查井盖安装、管道固定支架施工、排水系统压力测试及通水试验。（二）材料与标准管材要求：室内排水管道采用UPVC材质，管径≥110mm，符合《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》（GB/T5836.1）标准；室外排水管道采用HDPE双壁波纹管，环刚度≥8kN/m²，配件需与管材品牌匹配。施工标准：管道安装应横平竖直，固定间距≤1.5米，接口处使用专用密封胶；排水坡度符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242）要求，卫生间管道坡度≥2%，阳台管道坡度≥1%。三、权利与义务（一）甲方权利与义务权利：对乙方施工过程进行监督，可要求乙方提交施工进度报告及材料合格证明；工程竣工后组织验收，对不合格部分有权要求乙方限期整改。义务：提供施工所需的设计图纸及现场作业条件，确保施工区域无障碍物；按合同约定支付工程款，配合乙方办理施工所需的物业或市政审批手续。（二）乙方权利与义务权利：要求甲方按合同约定支付工程款，对甲方提出的不合理设计变更可书面提出异议；因甲方原因导致工期延误时，有权申请工期顺延并索赔实际损失。义务：编制详细施工方案，明确施工进度计划及安全防护措施，开工前向甲方备案；施工中使用符合国家标准的材料，提供产品合格证及检测报告；承担施工期间的安全责任，配备安全员并对施工人员进行安全教育培训；工程竣工后清理现场，向甲方移交《竣工图》《隐蔽工程记录》等资料。四、工程款支付（一）合同总价本工程总价款为人民币____________________元（大写：____________________），包含人工费、材料费、机械费及税金。（二）支付方式预付款：合同签订后5个工作日内，甲方向乙方支付总价款的30%，即人民币____________________元；进度款：管道主体安装完成后，甲方向乙方支付总价款的50%，即人民币____________________元；尾款：工程竣工验收合格后10个工作日内，甲方向乙方支付总价款的15%，即人民币____________________元；质保金：剩余5%作为质保金（人民币____________________元），质保期满无质量问题后30日内无息返还。五、工期与验收（一）工期约定开工日期：自乙方收到预付款后第3个工作日起算；竣工日期：总工期为____日历天，因雨天、停电等不可抗力导致停工的，工期可顺延，但乙方需提前24小时书面通知甲方并提供证明。（二）验收流程初步验收：乙方完成施工后提交《竣工申请表》，甲方在5个工作日内组织验收，主要检查管道坡度、接口密封性及通水通畅性；正式验收：通过初步验收后，双方签署《工程验收单》，验收合格标准为：管道无渗漏，排水系统连续通水24小时无堵塞；隐蔽工程记录完整，符合设计图纸要求。六、质量保修（一）质保期自工程验收合格之日起计算，质保期为2年。（二）保修责任质保期内，因乙方施工或材料质量问题导致管道渗漏、堵塞的，乙方应在接到甲方通知后24小时内到场维修，费用由乙方承担；因甲方使用不当（如倒入建筑垃圾、化学试剂等）导致管道损坏的，乙方可提供有偿维修服务，费用由甲方承担。七、违约责任（一）甲方违约未按合同约定支付工程款的，每逾期1日按应付金额的0.05%向乙方支付违约金；因甲方原因导致工期延误的，需赔偿乙方实际窝工损失（按每日____元计算）。（二）乙方违约工程质量不合格且未按期整改的，乙方应返还已收工程款并支付总价款10%的违约金；擅自延误工期的，每逾期1日按总价款的0.05%向甲方支付违约金，逾期超过10日的，甲方有权解除合同。八、争议解决双方因本合同履行发生争议的，应先协商解决；协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。九、其他条款本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：____________________法定代表人/授权代表（签字）：____________