2025水利水电工程投标书 水电工程施工合同

2025水利水电工程投标书水电工程施工合同水电工程施工合同2025水利水电工程投标书本合同由以下双方于年月日在（地点）签订：甲方（发包人）：名称：地址：邮编：联系人：联系电话：乙方（承包人）：名称：地址：邮编：联系人：联系电话：鉴于甲方（以下简称“发包人”）拟建设水电站工程（以下简称“本工程”），乙方（以下简称“承包人”）具备完成本工程的资质、技术和能力，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就本工程施工相关事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：水电站工程1.2工程地点：1.3工程内容：包括但不限于本工程的设计、施工、调试、验收及相关服务（具体详见招标文件及工程量清单）。1.4计划工期：本工程计划工期为天，自年月日开工，至年月日竣工。第二条合同范围2.1工程范围：详见双方签订的工程量清单及发包人提供的设计文件。2.2承包方式：承包人以包工包料的方式完成本工程。2.3变更范围：在施工过程中，如需对工程设计、施工方案、工程量等进行变更，双方应另行协商并签订补充协议。第三条工程质量3.1质量标准：本工程质量标准为，具体要求详见招标文件及国家相关规范。3.2检查与验收：承包人应按照国家相关规范进行施工，并接受发包人或其委托的监理机构的检查与验收。3.3责任与义务：承包人对施工质量负有直接责任，因施工质量问题导致的一切损失均由承包人承担。第四条合同价格4.1合同总价：本工程合同总价为人民币元（大写：），具体详见工程量清单及中标通知书。4.2价格调整：在施工过程中，如遇材料价格波动、政策性调整或设计变更等情况，双方可根据《建设工程工程量清单计价规范》的相关规定协商调整合同价格。第五条双方责任与义务5.1发包人的责任与义务：5.1.1按时支付工程款，不得无故拖欠。5.1.2提供施工场地及必要的施工条件。5.1.3及时办理与工程相关的审批手续。5.2承包人的责任与义务：5.2.1按照合同约定的工期、质量标准完成施工任务。5.2.2服从发包人或监理机构的管理与监督。5.2.3做好施工现场的安全管理工作，防止发生安全事故。第六条工期与进度6.1工期要求：承包人应严格按照合同约定的工期组织施工，确保工程按期完成。6.2进度控制：承包人应制定详细的施工进度计划，并报发包人或监理机构审批后实施。6.3延期处理：如因承包人原因导致工期延误，发包人有权要求承包人承担违约责任。第七条支付与结算7.1工程款支付：发包人应按照合同约定的支付方式和时间向承包人支付工程款。7.2进度款支付：发包人根据工程进度支付进度款，具体支付比例详见合同约定。7.3工程结算：工程竣工验收后，双方应根据实际工程量和合同约定进行结算，并支付剩余工程款。第八条验收与保修8.1工程验收：本工程竣工后，发包人应在个工作日内组织验收，验收合格后双方签署验收报告。8.2保修期限：本工程的质量保修期为年，自工程竣工验收合格之日起计算。8.3保修内容：承包人应承担工程在保修期内出现的质量问题的维修责任，费用由承包人承担。第九条违约责任9.1承包人违约责任：9.1.1承包人未按合同约定工期完成施工任务，每逾期一日，应向发包人支付违约金人民币元。9.1.2承包人提供的工程质量不符合合同约定，发包人有权要求承包人返工或赔偿损失。9.2发包人违约责任：9.2.1发包人未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向承包人支付违约金人民币元。9.2.2发包人无故终止合同，应赔偿承包人遭受的损失。第十条争议解决10.1争议解决方式：因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。10.2仲裁条款：如双方另行约定采用仲裁方式解决争议，应明确仲裁机构和仲裁规则。第十一条其他条款11.1不可抗力：如因不可抗力事件导致本合同无法履行或延迟履行，双方应协商解除或变更合同，任何一方均不承担违约责任。11.2补充协议：本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。11.3合同份数：本合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力。第十二条合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程保修期结束且结清所有费用后终止。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：年