2024一级造价工程师技术与计量真题及答案

2024一级造价工程师《技术与计量》真题及答案一、单项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.岩石的抗压强度是指（）。A.岩石抵抗压应力的能力B.岩石在单向压力作用下达到破坏时的极限强度C.岩石抵抗拉应力的能力D.岩石在三向压力作用下达到破坏时的极限强度答案：B解析：岩石的抗压强度是指岩石在单向压力作用下达到破坏时的极限强度。选项A表述不准确；选项C说的是抗拉强度；选项D是三向压力，不符合抗压强度定义。2.关于地下水对边坡稳定性影响的说法，正确的是（）。A.地下水产生动水压力，增强了岩体的稳定性B.地下水增加了岩体重量，减小了下滑力C.地下水产生浮托力，减轻岩体自重，增加边坡稳定D.地下水使岩石软化或溶蚀，导致上覆岩体塌陷，进而发生崩塌或滑坡答案：D解析：地下水对边坡稳定性有诸多不利影响。选项A，地下水产生动水压力会降低岩体稳定性；选项B，地下水增加岩体重量，会增大下滑力；选项C，地下水产生浮托力，会使岩体有效重量减轻，但不利于边坡稳定；选项D，地下水使岩石软化或溶蚀，导致上覆岩体塌陷，进而发生崩塌或滑坡，说法正确。3.对于地基软弱土层厚、荷载大和建筑面积不太大的一些重要高层建筑物，最常采用的基础构造形式为（）。A.独立基础B.柱下十字交叉基础C.片筏基础D.箱形基础答案：D解析：独立基础适用于上部结构荷载较小且地基承载力较高的情况，选项A不符合；柱下十字交叉基础适用于荷载较大的情况，但对于地基软弱土层厚等情况不是最常用，选项B不合适；片筏基础适用于地基较软弱而荷载较大的情况，但相比之下，箱形基础更适用于地基软弱土层厚、荷载大和建筑面积不太大的一些重要高层建筑物，选项C不准确；箱形基础具有较大的基础底面、整体性好、抗弯刚度大，可调节和避免结构局部发生显著的不均匀沉降，选项D正确。4.街道宽度大于60m时，自来水和污水管道应埋设于（）。A.分车带B.街道内两侧C.人行道D.行车道答案：B解析：街道宽度大于60m时，自来水和污水管道应埋设于街道内两侧。分车带一般不适合埋设这些管道，选项A错误；人行道空间有限且主要考虑行人通行等，选项C不合适；行车道埋设管道不利于施工和维护等，选项D错误。5.关于桥梁上部结构顶推法施工特点，下列说法正确的是（）。A.减少高空作业，无须大型起重设备B.施工材料用量少，施工难度小C.适宜于大跨在桥梁施工D.施工周期短，但施工费用高答案：A解析：顶推法施工减少高空作业，无须大型起重设备，选项A正确；顶推法施工材料用量并不少，施工难度也有一定要求，选项B错误；顶推法一般适用于中等跨径的桥梁，对于大跨桥梁有一定局限性，选项C错误；顶推法施工周期较长，施工费用相对较低，选项D错误。6.地下连续墙施工作业中，触变泥浆应（）。A.由现场开挖土拌制而成B.满足墙面平整度要求C.满足墙体接头密实度要求D.满足保护孔壁要求答案：D解析：触变泥浆的主要作用是保护孔壁。它不是由现场开挖土拌制而成，选项A错误；墙面平整度主要与施工工艺和设备等有关，不是触变泥浆的主要作用，选项B错误；墙体接头密实度与接头处理方式等有关，不是触变泥浆的核心作用，选项C错误。7.某建筑物室外地坪以下一层，室外地坪以上八层，地下室建筑面积为1000m²，地上建筑面积为8000m²，其建筑面积为（）m²。A.8000B.9000C.1000D.7000答案：B解析：建筑物的建筑面积应包括地下室和地上部分的面积。本题中地下室建筑面积为1000m²，地上建筑面积为8000m²，所以总建筑面积为1000+8000=9000m²。8.已知某砖外墙中心线总长60m，设计采用毛石混凝土基础，基础底面标高-1.4m，毛石混凝土与砖砌筑的分界面标高-0.24m，室内地坪0.00m，墙顶面标高3.3m，厚0.37m，按照《建设工程工程量清单计价规范》计算规则，则砖墙工程量为（）m³。A.67.93B.73.26C.78.59D.104.34答案：C解析：首先计算砖墙高度，从分界面标高-0.24m到墙顶面标高3.3m，高度为3.3-(-0.24)=3.54m。然后根据砖墙工程量计算公式：体积=长度×厚度×高度，即60×0.37×3.54=78.59m³。9.某建筑基础为钢筋混凝土基础，墙体为黏土砖墙，基础顶面设计标高为+0.10m，室内地坪为±0.00m，室外地坪为-0.20m，则该建筑基础与墙体的分界面为（）。A.室内地坪±0.00mB.室外地坪-0.20mC.基础顶面标高+0.10mD.设计室内地坪以下300mm处答案：C解析：当基础为钢筋混凝土基础，墙体为黏土砖墙时，基础与墙体的分界面为基础顶面标高。本题中基础顶面设计标高为+0.10m，所以分界面为基础顶面标高+0.10m。10.关于工程量清单编制总说明的内容，下列说法中正确的是（）。A.建设规模是指工程投资总额B.工程特征是指结构类型及主要施工方案C.环境保护要求包括避免材料运输影响周边环境的措施D.施工现场实际情况是指自然地理条件答案：C解析：建设规模是指建筑面积等规模指标，不是工程投资总额，选项A错误；工程特征应描述工程的结构形式、建筑高度等特征，而非主要施工方案，选项B错误；施工现场实际情况包括自然地理条件和施工条件等多方面，选项D不准确；环境保护要求包括避免材料运输影响周边环境的措施等，选项C正确。11.对于大跨度的焊接球节点钢管网架的吊装，出于防火等考虑，一般选用（）。A.大跨度结构高空拼装法施工B.大跨度结构整体吊装法施工C.大跨度结构整体顶升法施工D.大跨度结构滑移法施工答案：B解析：大跨度的焊接球节点钢管网架的吊装，出于防火等考虑，一般选用大跨度结构整体吊装法施工。高空拼装法施工工期长且高空作业多，不利于防火，选项A错误；整体顶升法适用于支点较少的多点支承网架等情况，选项C不合适；滑移法施工主要适用于建筑平面为矩形、梯形或多边形等情况，选项D不准确。12.关于深基坑土方开挖采用冻结排桩法支护技术，下列说法正确的是（）。A.冻结管应置于排桩外侧B.卸压孔应置于冻结管和排桩之间C.冻结墙的主要作用是支撑土体D.排桩的主要作用是隔水答案：A解析：冻结排桩法中，冻结管应置于排桩外侧，选项A正确；卸压孔是为了释放冻结产生的压力，应在冻结墙的外侧，选项B错误；冻结墙的主要作用是隔水，选项C错误；排桩的主要作用是支撑土体，选项D错误。13.采用明排水法开挖基坑，在基坑开挖过程中设置的集水坑应（）。A.布置在基础范围以内B.布置在基坑底部中央C.布置在地下水走向的上游D.经常低于挖土面1.0m以上答案：C解析：采用明排水法开挖基坑，集水坑应布置在地下水走向的上游。集水坑不应布置在基础范围以内，选项A错误；一般不在基坑底部中央布置，选项B错误；集水坑应经常低于挖土面0.7-1.0m，选项D错误。14.关于钢筋混凝土预制桩加工制作，说法正确的是（）。A.长度在10m以上的桩必须工厂预制B.重叠法预制不宜超过5层C.重叠法预制下层桩强度达到设计强度70%时方可灌注上层桩D.桩的强度达到设计强度的70%方可起吊答案：D解析：长度在10m以上的桩也可以在施工现场预制，选项A错误；重叠法预制不宜超过4层，选项B错误；重叠法预制下层桩强度达到设计强度30%时方可灌注上层桩，选项C错误；桩的强度达到设计强度的70%方可起吊，选项D正确。15.关于软土路基施工中稳定剂处置法施工，说法正确的是（）。A.该方法主要用于排出土体中的富余水分B.该方法主要用于改善地基的压缩性和强度特征C.压实后均不需要养护D.稳定剂一般不用水泥作掺合料答案：B解析：稳定剂处置法主要用于改善地基的压缩性和强度特征，选项B正确；排出土体中的富余水分一般采用排水固结法等，选项A错误；压实后需要一定的养护时间，选项C错误；水泥是常用的稳定剂掺合料之一，选项D错误。16.关于桥梁墩台施工的说法，正确的是（）。A.简易活动脚手架适宜于25m以下的砌石墩台施工B.当墩台高度超过30m时宜采用固定模板施工C.墩台混凝土适宜采用强度等级较高的普通水泥D.6m以下的墩台可采用悬吊脚手架施工答案：A解析：简易活动脚手架适宜于25m以下的砌石墩台施工，选项A正确；当墩台高度超过30m时宜采用滑动模板施工，选项B错误；墩台混凝土适宜采用强度等级较低的普通水泥，选项C错误；6m以下的墩台可采用固定式轻型脚手架，选项D错误。17.顶推法施工桥梁承载结构适用于（）。A.等截面梁B.变截面梁C.大跨径桥梁D.总长1000m以上的桥梁答案：A解析：顶推法施工桥梁承载结构适用于等截面梁。顶推法对于变截面梁施工难度较大，选项B错误；一般适用于中等跨径桥梁，选项C错误；总长1000m以上的桥梁采用顶推法施工有一定局限性，选项D错误。18.隧道工程喷射混凝土施工，说法正确的是（）。A.工作风压应随输送管距增加而降低B.喷嘴与作业面的距离应小于0.5mC.喷嘴水压通常应比工作风压大D.喷射混凝土骨料含水率应大于8%答案：C解析：工作风压应随输送管距增加而增大，选项A错误；喷嘴与作业面的距离一般为0.6-1.2m，选项B错误；喷嘴水压通常应比工作风压大，选项C正确；喷射混凝土骨料含水率一般控制在5%-7%，选项D错误。19.地下防水施工中，外贴法施工卷材防水层的主要特点有（）。A.施工占地面积较小B.底板与墙身接头处卷材易受损C.结构不均匀沉降对防水层影响大D.可及时进行漏水试验，修补方便答案：D解析：外贴法施工卷材防水层可及时进行漏水试验，修补方便，选项D正确；外贴法施工占地面积较大，选项A错误；底板与墙身接头处卷材质量相对易保证，选项B错误；结构不均匀沉降对防水层影响小，选项C错误。20.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），关于石砌体工程量计算的说法，正确的是（）。A.石台阶按设计图示水平投影面积计算B.石坡道按水平投影面积乘以平均高度以体积计算C.石地沟、石明沟按设计图示尺寸以水平投影面积计算D.一般石栏杆按设计图示尺寸以长度计算答案：D解析：石台阶按设计图示尺寸以体积计算，选项A错误；石坡道按设计图示尺寸以水平投影面积计算，选项B错误；石地沟、石明沟按设计图示尺寸以中心线长度计算，选项C错误；一般石栏杆按设计图示尺寸以长度计算，选项D正确。21.关于工程量清单中的计日工，下列说法中正确的是（）。A.即指零星工作所消耗的人工工时B.在投标时计入总价，其数量和单价由投标人填报C.应按投标文件载明的数量和单价进行结算D.在编制招标工程量清单时，暂定数量由招标人填写答案：D解析：计日工是对完成零星工作所消耗的人工工时、材料数量、机械台班进行计量，并按照计日工表中填报的适用项目的单价进行计价支付，选项A错误；计日工在投标时，单价由投标人填报，数量是招标人给定的暂定数量，选项B错误；结算时应按实际完成的数量和投标时填报的单价进行结算，选项C错误；在编制招标工程量清单时，暂定数量由招标人填写，选项D正确。22.关于建筑安装工程费用中的规费，下列说法中正确的是（）。A.规费是指由县级及以上有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用B.规费包括工程排污费和住房公积金C.投标人在投标报价时填写的规费可高于规定的标准D.社会保险费中包括建筑安装工程一切险的投保费用答案：B解析：规费是指按国家法律、法规规定，由省级政府和省级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用，选项A错误；规费包括社会保险费、住房公积金和工程排污费等，选项B正确；投标人在投标报价时填写的规费应按规定标准执行，不得高于或低于规定标准，选项C错误；建筑安装工程一切险的投保费用不属于社会保险费，选项D错误。23.关于施工机械台班单价的确定，下列表述式正确的是（）。A.台班折旧费=机械预算价格×（1-残值率）/耐用总台班B.耐用总台班=检修间隔台班×（检修次数+1）C.台班检修费=一次检修费×检修次数/耐用总台班D.台班维护费=Σ（各级维护一次费用×各级维护次数）/耐用总台班答案：B解析：台班折旧费=机械预算价格×（1-残值率）×时间价值系数/耐用总台班，选项A错误；耐用总台班=检修间隔台班×（检修次数+1），选项B正确；台班检修费=一次检修费×检修次数×除税系数/耐用总台班，选项C错误；台班维护费=Σ（各级维护一次费用×各级维护次数×除税系数）/耐用总台班+替换设备和工具附具台班摊销费+例保辅料费，选项D错误。24.关于工程计量的原则，下列说法中正确的是（）。A.不符合合同文件要求的工程不予计量B.成本加酬金合同应按总价合同的计量规定进行计量C.无论何种合同，通常可以采用均摊法进行计量D.因承包人原因造成的返工工程量应予计量答案：A解析：不符合合同文件要求的工程不予计量，选项A正确；成本加酬金合同应按单价合同的计量规定进行计量，选项B错误；均摊法适用于某些特定项目，并非无论何种合同都可采用，选项C错误；因承包人原因造成的返工工程量不予计量，选项D错误。25.关于预付款担保的说法，正确的是（）。A.预付款担保的形式必须为银行保函B.预付款担保的担保金额必须高于预付款C.在预付款全部扣回之前，预付款担保应始终保持有效D.预付款保函在预付款扣回之前必须保持全额值答案：C解析：预付款担保的形式有银行保函、担保公司担保等多种，选项A错误；预付款担保的担保金额通常与预付款金额相同，选项B错误；在预付款全部扣回之前，预付款担保应始终保持有效，选项C正确；预付款保函随着预付款的扣回而逐渐减少金额，选项D错误。26.关于合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的是（）。A.承包人对工程师发布的指令有异议，应在规定时间内提出书面异议B.发生合同价款纠纷时，可同时采用和解、调解、仲裁、诉讼等方式解决C.当事人对工程造价发生合同纠纷时，只能向工程造价管理机构进行咨询D.建设工程未交付，工程价款也未结算的，工程欠款的计息日为当事人的起诉之日答案：A解析：承包人对工程师发布的指令有异议，应在规定时间内提出书面异议，选项A正确；发生合同价款纠纷时，一般是先和解、调解，和解、调解不成再采用仲裁或诉讼等方式，不能同时采用多种方式，选项B错误；当事人对工程造价发生合同纠纷时，可通过协商、调解、仲裁、诉讼等多种途径解决，不只是向工程造价管理机构进行咨询，选项C错误；建设工程未交付，工程价款也未结算的，工程欠款的计息日为当事人起诉之日，但前提是没有约定付款时间等情况，选项D不准确。27.关于施工过程中的现场签证，下列说法中正确的是（）。A.发包人应按照现场签证内容计算价款，在竣工结算时一并支付B.没有计日工单价的现场签证，按承包商提出的价格计算并支付C.因发包人口头指令实施的现场签证事项，其发生的费用应由发包人承担D.经发包人授权的工程造价咨询人，可与承包人做现场签证答案：D解析：现场签证价款应与进度款同期支付，选项A错误；没有计日工单价的现场签证，应按工程变更的有关规定商定或确定单价，选项B错误；因发包人口头指令实施的现场签证事项，承包人应在发包人提出指令后7天内提出书面确认要求，发包人在收到书面确认要求后7天内不予答复的，视为认可，并非直接由发包人承担费用，选项C错误；经发包人授权的工程造价咨询人，可与承包人做现场签证，选项D正确。28.关于工程变更的说法，正确的是（）。A.合同实施中，承包人应就合同范围内的业主变更先提出补偿要求B.工程变更的索赔有效期一般为7天，不超过14天C.工程变更的补偿范围越大，承包人的风险越大D.工程变更索赔期越短，对承包人越有利答案：C解析：合同实施中，承包人应先执行业主变更，再提出补偿要求，选项A错误；工程变更的索赔有效期一般为28天，选项B错误；工程变更的补偿范围越大，承包人承担的额外风险就越大，选项C正确；工程变更索赔期越短，对承包人越不利，选项D错误。29.关于建设项目竣工验收，下列说法正确的是（）。A.单位工程的验收由施工单位组织B.大型项目单位工程的验收由国家发改委组织C.小型项目的整体验收由项目主管部门组织D.工程保修书不属于竣工验收的条件答案：C解析：单位工程的验收由监理单位组织，选项A错误；大型项目单位工程的验收由建设单位组织，选项B错误；小型项目的整体验收由项目主管部门组织，选项C正确；工程保修书是竣工验收的条件之一，选项D错误。30.关于建设项目竣工决算的说法，正确的是（）。A.竣工决算包括建设项目从筹建开始到项目竣工交付使用为止的全部建设费用B.竣工决算书是考核和分析投资效果的依据，但不能作为报告上级核销基本建设支出的依据C.竣工决算由竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表、工程竣工图和工程竣工造价对比分析四部分组成D.竣工决算报表主要有建设项目概况表、竣工财务决算表等，不包括交付使用资产明细表答案：A解析：竣工决算包括建设项目从筹建开始到项目竣工交付使用为止的全部建设费用，选项A正确；竣工决算书是考核和分析投资效果的依据，也是报告上级核销基本建设支出的依据，选项B错误；竣工决算由竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表两部分组成，工程竣工图和工程竣工造价对比分析是竣工决算的相关资料，选项C错误；竣工决算报表主要有建设项目概况表、竣工财务决算表、交付使用资产明细表等，选项D错误。31.岩石的抗剪强度约为抗压强度的（）。A.10%-40%B.40%-60%C.60%-80%D.80%-100%答案：A解析：岩石的抗剪强度约为抗压强度的10%-40%。这是因为岩石在承受剪切力时，其内部结构的破坏方式与承受压力时不同，抵抗剪切破坏的能力相对较弱。所以选项A正确。32.对于浅层软土地基，可采用的处理方法是（）。A.强夯法B.预压法C.换填法D.振冲法答案：C解析：换填法适用于浅层软土地基处理，将浅层软弱土挖除，换填强度较高、压缩性较低的土料，从而提高地基承载力。强夯法适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的粉土与黏性土等，选项A错误；预压法适用于处理深厚软土地基，选项B错误；振冲法适用于加固松散砂土地基等，选项D错误。所以选项C正确。33.某建筑物的基础埋深为2.5m，地下水位在地面以下1.0m，则基础底面应处于（）。A.地下水位以上B.地下水位以下C.与地下水位平齐D.以上都有可能答案：B解析：基础埋深为2.5m，地下水位在地面以下1.0m，基础底面深度大于地下水位深度，所以基础底面应处于地下水位以下。选项B正确。34.桥梁上部结构采用悬臂施工法时，挂篮的主要作用是（）。A.支撑梁段模板B.调整梁段标高C.承受梁段自重和施工荷载D.控制梁段的线性答案：C解析：挂篮的主要作用是承受梁段自重和施工荷载，在悬臂施工过程中，挂篮作为一个活动的作业平台，要保证梁段施工的安全和稳定。支撑梁段模板、调整梁段标高和控制梁段的线性等也是挂篮的部分功能，但不是主要作用。所以选项C正确。35.地下连续墙的导墙作用不包括（）。A.挡土B.基准作用C.承重D.存蓄泥浆答案：C解析：导墙具有挡土、作为测量的基准（基准作用）、存蓄泥浆等作用。导墙一般不承担上部结构的荷载，即不具有承重作用。所以选项C正确。36.根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列关于土石方工程工程量计算的说法，正确的是（）。A.平整场地按设计图示尺寸以建筑物首层建筑面积计算B.挖土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算C.挖沟槽土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算D.挖基坑土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算答案：A解析：平整场地按设计图示尺寸以建筑物首层建筑面积计算，选项A正确；挖土方按设计图示尺寸以体积计算，当挖土厚度＞±300mm的竖向布置挖土或山坡切土，应按一般土方项目编码列项，选项B错误；挖沟槽土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算，当底宽≤7m且底长＞3倍底宽为沟槽，选项C表述不全面；挖基坑土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算，当底长≤3倍底宽且底面积≤150m²为基坑，选项D表述不全面。37.某工程有甲、乙、丙、丁四个实施方案可供选择。四个方案的投资额依次是60万元、80万元、100万元和120万元。年运行成本依次是16万元、13万元、10万元和6万元，各方案应用环境相同。设基准投资率为10%。则采用折算费用法选择的最优方案为（）。A.甲B.乙C.丙D.丁答案：D解析：折算费用法公式为：Zj=Cj+Pj×Rc（Zj为折算费用，Cj为年运行成本，Pj为投资额，Rc为基准投资率）。甲方案折算费用：Z甲=16+60×10%=22万元；乙方案折算费用：Z乙=13+80×10%=21万元；丙方案折算费用：Z丙=10+100×10%=20万元；丁方案折算费用：Z丁=6+120×10%=18万元。折算费用最小的方案为最优方案，所以丁方案最优。选项D正确。38.某工程网络计划中，工作M的自由时差为2天，总时差为5天。实施进度检查时发现该工作的持续时间延长了4天，则工作M的实际进度（）。A.不影响总工期，但将其紧后工作的最早开始时间推迟2天B.既不影响总工期，也不影响其紧后工作的正常进行C.将使总工期延长4天，但不影响其紧后工作的正常进行D.将其紧后工作的开始时间推迟4天，并使总工期延长1天答案：A解析：工作M持续时间延长了4天，小于总时差5天，所以不影响总工期；但大于自由时差2天，会将其紧后工作的最早开始时间推迟4-2=2天。选项A正确。39.关于施工成本控制的说法，正确的是（）。A.施工成本控制应贯穿于项目从投标阶段开始直至竣工验收的全过程B.施工成本控制应对成本形成过程进行分析，以寻求进一步降低成本的途径C.施工成本控制需按动态控制原理对实际施工成本的发生过程进行有效控制D.进度报告和工程变更与索赔资料是施工成本控制过程中的动态资料答案：A解析：施工成本控制应贯穿于项目从投标阶段开始直至竣工验收的全过程，选项A正确；施工成本分析是在成本形成过程中，对施工项目成本进行的对比评价和总结工作，以寻求进一步降低成本的途径，选项B错误；施工成本控制需按动态控制原理对成本的形成过程进行有效控制，强调的是成本的形成过程，而不是实际施工成本的发生过程，选项C表述不准确；进度报告和工程变更与索赔资料是施工成本控制过程中的重要依据，但不是动态资料的全部，选项D不全面。40.关于建筑安装工程费用中税金的说法，正确的是（）。A.税金是指按国家税法规定应计入建筑安装工程造价内的增值税销项税额B.当采用一般计税方法时，建筑业增值税税率为3%C.当采用简易计税方法时，建筑业增值税征收率为9%D.税金的计算基础是分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费之和答案：A解析：税金是指按国家税法规定应计入建筑安装工程造价内的增值税销项税额，选项A正确；当采用一般计税方法时，建筑业增值税税率为9%，选项B错误；当采用简易计税方法时，建筑业增值税征收率为3%，选项C错误；税金的计算基础是税前造价，即分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费之和乘以相应税率，选项D表述不准确。41.关于工程索赔的说法，正确的是（）。A.索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的损失，向对方提出补偿的要求B.索赔事件发生后，承包人应在28天内向工程师发出索赔意向通知C.承包人在发出索赔意向通知后28天内，应向工程师递交正式的索赔报告D.工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，应在28天内给予答复答案：A解析：索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的损失，向对方提出补偿的要求，选项A正确；索赔事件发生后，承包人应在20天（国际惯例）或28天（国内规定）内向工程师发出索赔意向通知，选项B表述不严谨；承包人在发出索赔意向通知后28天内，应向工程师递交索赔证据资料，正式的索赔报告应在索赔事件终了后28天内提交，选项C错误；工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，应在28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据，选项D不完整。42.关于建设工程合同价款调整的说法，正确的是（）。A.法律法规变化引起的合同价款调整，应由发包人承担B.项目特征描述不符引起的合同价款调整，应由承包人承担C.工程量清单缺项引起的合同价款调整，应由承包人承担D.物价变化引起的合同价款调整，应由承包人承担答案：A解析：法律法规变化引起的合同价款调整，应由发包人承担，选项A正确；项目特征描述不符引起的合同价款调整，应按照合理的原则调整，不一定由承包人承担，选项B错误；工程量清单缺项引起的合同价款调整，应由发包人承担，选项C错误；物价变化引起的合同价款调整，应按照合同约定的调整方法进行调整，不一定由承包人承担，选项D错误。43.关于工程计量的方法，下列说法正确的是（）。A.均摊法适用于不易计量的项目B.凭据法适用于每月均有发生的项目C.断面法适用于取土坑或填筑路堤土方的计量D.分解计量法适用于包干项目的计量答案：C解析：均摊法适用于每月均有发生的项目，选项A错误；凭据法适用于价值较高、证据充分的项目，选项B错误；断面法适用于取土坑或填筑路堤土方的计量，选项C正确；分解计量法适用于可以分解成几个子项的项目，而包干项目一般采用总价计量，选项D错误。44.关于建设工程价款结算的说法，正确的是（）。A.按月结算方式下，承包人每月末提交已完工程量报告，由工程师确认后办理结算B.分段结算方式下，合同工程应划分不同阶段，按阶段分别结算C.竣工后一次结算方式适用于规模较小、工期较短的工程D.目标结款方式下，承包人应在完成合同约定的目标后，向发包人申请支付工程款答案：C解析：按月结算方式下，承包人每月末提交已完工程量报告，由发包人确认后办理结算，选项A错误；分段结算方式下，当年开工、当年不能竣工的工程按照工程形象进度，划分不同阶段进行结算，选项B不完整；竣工后一次结算方式适用于规模较小、工期较短的工程，选项C正确；目标结款方式下，发包人在合同中明确工程的各个目标，承包人完成目标后，发包人支付相应的工程款，选项D错误。45.关于建设项目后评价的说法，正确的是（）。A.后评价是在项目竣工验收后对项目进行的评价B.后评价的基本方法是对比法C.后评价的主要内容是项目的经济效益评价D.后评价的目的是为了总结经验教训，为今后的项目决策提供参考答案：D解析：建设项目后评价是在项目建成并投入生产运营一定时间后，对项目的立项决策、建设实施、生产运营等全过程进行系统评价，选项A错误；后评价的基本方法是综合评价法，选项B错误；后评价的主要内容包括项目的全过程评价、经济效益评价、社会效益评价、环境影响评价等，选项C不全面；后评价的目的是为了总结经验教训，为今后的项目决策提供参考，选项D正确。46.岩石的吸水性主要取决于（）。A.岩石的矿物成分B.岩石的孔隙特征C.岩石的结构特征D.岩石的构造特征答案：B解析：岩石的吸水性主要取决于岩石的孔隙特征，孔隙率越大、孔隙连通性越好，岩石的吸水性越强。岩石的矿物成分、结构特征和构造特征对吸水性有一定影响，但不是主要因素。所以选项B正确。47.某基础工程土方开挖总量为2000m³，该工程拟分5个施工段组织固定节拍流水施工，两台挖掘机的台班定额均为50m³/台班，其流水节拍应为（）天。A.2B.3C.4D.5答案：C解析：首先计算每段的土方量为2000÷5=400m³。两台挖掘机每天的工作量为2×50=100m³。则流水节拍=每段土方量÷每天工作量=400÷100=4天。所以选项C正确。48.关于建筑工程施工质量验收的说法，正确的是（）。A.检验批应由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行验收B.分项工程应由总监理工程师组织施工单位项目技术负责人等进行验收C.分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术、质量负责人等进行验收D.单位工程应由建设单位项目负责人组织施工、设计、监理等单位项目负责人进行验收答案：C解析：检验批应由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量检查员等进行验收，不包括专业工长，选项A错误；分项工程应由专业监理工程师组织施工单位项目技术负责人等进行验收，选项B错误；分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术、质量负责人等进行验收，选项C正确；单位工程应由建设单位项目负责人组织施工、设计、监理等单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收，选项D不完整。49.关于建设工程安全生产管理的说法，正确的是（）。A.建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用B.施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起15日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记C.监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准D.工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位暂时停止施工答案：C解析：建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用，选项A表述正确，但这是建设单位的责任，不是安全生产管理的核心内容；施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起30日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记，选项B错误；监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准，选项C正确；工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位，选项D不完整。50.关于建设工程合同的说法，正确的是（）。A.建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同B.建设工程合同应当采用书面形式C.建设工程合同的标的是建设工程项目D.以上说法都正确答案：D解析：建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同，选项A正确；建设工程合同应当采用书面形式，这是法律规定，选项B正确；建设工程合同的标的是建设工程项目，选项C正确。所以选项D正确。51.关于工程量清单计价的说法，正确的是（）。A.工程量清单计价是一种市场定价模式B.工程量清单计价的费用构成包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金C.工程量清单计价的基本原理是将建设工程分解为分部分项工程项目，计算出各分部分项工程项目的工程量，再乘以相应的综合单价，汇总得到工程造价D.以上说法都正确答案：D解析：工程量清单计价是一种市场定价模式，由市场竞争形成价格，选项A正确；工程量清单计价的费用构成包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金，选项B正确；工程量清单计价的基本原理是将建设工程分解为分部分项工程项目，计算出各分部分项工程项目的工程量，再乘以相应的综合单价，汇总得到工程造价，选项C正确。所以选项D正确。52.关于工程预付款的说法，正确的是（）。A.预付款的比例原则上不低于合同金额的10%，不高于合同金额的30%B.预付款的支付时间应在开工通知载明的开工日期7天前C.预付款担保的形式可以是银行保函、担保公司担保等D.以上说法都正确答案：D解析：预付款的比例原则上不低于合同金额的10%，不高于合同金额的30%，选项A正确；预付款的支付时间应在开工通知载明的开工日期7天前，选项B正确；预付款担保的形式可以是银行保函、担保公司担保等，选项C正确。所以选项D正确。53.关于工程进度款的支付，下列说法正确的是（）。A.承包人应在每个计量周期到期后的7天内向发包人提交已完工程进度款支付申请B.发包人应在收到承包人进度款支付申请后的14天内，向承包人支付进度款C.进度款的支付比例按照合同约定，按期中结算价款总额计，不低于60%，不高于90%D.以上说法都正确答案：D解析：承包人应在每个计量周期到期后的7天内向发包人提交已完工程进度款支付申请，选项A正确；发包人应在收到承包人进度款支付申请后的14天内，向承包人支付进度款，选项B正确；进度款的支付比例按照合同约定，按期中结算价款总额计，不低于60%，不高于90%，选项C正确。所以选项D正确。54.关于工程质量保证金的说法，正确的是（）。A.质量保证金的预留比例不得高于工程价款结算总额的3%B.质量保证金的返还时间应在工程竣工验收合格后2年C.采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的，发包人不得再预留质量保证金D.以上说法都正确答案：C解析：质量保证金的预留比例不得高于工程价款结算总额的3%，选项A正确；质量保证金的返还时间应在缺陷责任期到期后返还，缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，选项B错误；采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的，发包人不得再预留质量保证金，选项C正确。所以选项C正确。55.关于建设项目投资估算的说法，正确的是（）。A.投资估算的编制依据包括项目建议书、可行性研究报告等B.投资估算的方法有单位生产能力估算法、生产能力指数法、系数估算法等C.投资估算应考虑项目在建设期间的涨价预备费D.以上说法都正确答案：D解析：投资估算的编制依据包括项目建议书、可行性研究报告等，这些文件提供了项目的基本信息和建设规模等，选项A正确；投资估算的方法有单位生产能力估算法、生产能力指数法、系数估算法等，不同的方法适用于不同的项目情况，选项B正确；投资估算应考虑项目在建设期间的涨价预备费，以应对物价上涨等因素对投资的影响，选项C正确。所以选项D正确。56.关于建设项目设计概算的说法，正确的是（）。A.设计概算分为单位工程概算、单项工程综合概算和建设项目总概算三级B.单位工程概算按其工程性质分为建筑工程概算和设备及安装工程概算两大类C.设计概算的编制方法有概算定额法、概算指标法、类似工程预算法等D.以上说法都正确答案：D解析：设计概算分为单位工程概算、单项工程综合概算和建设项目总概算三级，这种分级方式便于对项目投资进行分层控制和管理，选项A正确；单位工程概算按其工程性质分为建筑工程概算和设备及安装工程概算两大类，分别计算不同工程内容的费用，选项B正确；设计概算的编制方法有概算定额法、概算指标法、类似工程预算法等，根据不同的设计深度和资料情况选择合适的方法，选项C正确。所以选项D正确。57.关于建设项目施工图预算的说法，正确的是（）。A.施工图预算是在施工图设计完成后，根据施工图纸、预算定额、费用标准等编制的工程造价文件B.施工图预算的编制方法有单价法和实物法C.施工图预算可以作为确定招标控制价的依据D.以上说法都正确答案：D解析：施工图预算是在施工图设计完成后，根据施工图纸、预算定额、费用标准等编制的工程造价文件，它反映了工程项目的预计造价，选项A正确；施工图预算的编制方法有单价法和实物法，单价法计算速度快，实物法计算结果更准确，选项B正确；施工图预算可以作为确定招标控制价的依据，为招标提供合理的价格参考，选项C正确。所以选项D正确。58.关于建设项目竣工结算的说法，正确的是（）。A.竣工结算由承包人编制，发包人审查B.竣工结算的编制依据包括施工合同、竣工图纸、工程变更资料等C.竣工结算的内容包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金等D.以上说法都正确答案：D解析：竣工结算由承包人编制，发包人审查，以确定工程的最终造价，选项A正确；竣工结算的编制依据包括施工合同、竣工图纸、工程变更资料等，这些资料是准确计算工程价款的基础，选项B正确；竣工结算的内容包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金等，涵盖了工程建设的各项费用，选项C正确。所以选项D正确。59.关于建设项目竣工决算的编制，下列说法正确的是（）。A.竣工决算应在项目竣工后及时编制B.竣工决算的编制应遵循真实性、完整性、及时性等原则C.竣工决算的内容包括竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表等D.以上说法都正确答案：D解析：竣工决算应在项目竣工后及时编制，以便准确反映项目的实际投资和建设成果，选项A正确；竣工决算的编制应遵循真实性、完整性、及时性等原则，确保决算数据的准确可靠，选项B正确；竣工决算的内容包括竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表等，全面反映项目的财务状况和建设情况，选项C正确。所以选项D正确。60.关于建设项目后评价的内容，下列说法正确的是（）。A.过程评价主要评价，项目的建设过程是否符合相关程序和要求B.效益评价主要评价项目的经济效益、社会效益和环境效益C.影响评价主要评价项目对社会、经济、环境等方面产生的影响D.以上说法都正确答案：D解析：过程评价主要评价项目的建设过程是否符合相关程序和要求，包括项目的立项、设计、施工、竣工验收等各个环节，选项A正确；效益评价主要评价项目的经济效益、社会效益和环境效益，从多个角度衡量项目的投资效果，选项B正确；影响评价主要评价项目对社会、经济、环境等方面产生的影响，如对就业、产业发展、生态环境等的影响，选项C正确。所以选项D正确。二、多项选择题（共20题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1.岩石的主要物理性质包括（）。A.孔隙性B.吸水性C.抗冻性D.软化性E.抗压性答案：ABCD解析：岩石的主要物理性质包括孔隙性、吸水性、抗冻性、软化性等。孔隙性反映岩石中孔隙的多少；吸水性体现岩石吸收水分的能力；抗冻性是岩石在吸水饱和状态下，能经受多次冻融循环而不破坏，强度也不显著降低的性质；软化性是指岩石受水作用后，强度和稳定性发生变化的性质。抗压性是岩石的力学性质，不是物理性质，选项E错误。2.地下水对建设工程可能造成的影响有（）。A.地下水位下降引起软土地基沉降B.动水压力产生流砂和潜蚀C.地下水的浮托作用D.承压水对基坑的作用E.地下水对钢筋混凝土的侵蚀答案：ABCDE解析：地下水位下降引起软土地基沉降，可能导致建筑物基础不均匀沉降，选项A正确；动水压力产生流砂和潜蚀，会破坏地基的稳定性，选项B正确；地下水的浮托作用会影响基础的稳定性，增加基础的荷载，选项C正确；承压水对基坑的作用可能导致基坑突涌等问题，选项D正确；地下水对钢筋混凝土的侵蚀会降低结构的耐久性，选项E正确。3.桥梁按其上部结构的行车道位置可划分为（）。A.上承式桥B.中承式桥C.下承式桥D.圬工桥E.人行桥答案：ABC解析：桥梁按其上部结构的行车道位置可划分为上承式桥、中承式桥和下承式桥。圬工桥是按主要承重结构所用的材料来划分的，选项D错误；人行桥是按用途划分的，选项E错误。4.地下连续墙的缺点，主要表现在（）。A.每段连续墙之间的接头质量较难控制B.对开挖的地层适应性差C.防渗、承重、截水效果较差D.制浆及处理系统占地较大，处理不善易造成环境污染E.施工技术要求高答案：ADE解析：地下连续墙每段连续墙之间的接头质量较难控制，选项A正确；地下连续墙对开挖的地层适应性强，选项B错误；地下连续墙防渗、承重、截水效果好，选项C错误；制浆及处理系统占地较大，处理不善易造成环境污染，选项D正确；地下连续墙施工技术要求高，选项E正确。5.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），关于砖砌体工程量计算的说法，正确的有（）。A.砖砌台阶按水平投影面积计算B.砖散水按设计图示尺寸以面积计算C.砖地沟按设计图示尺寸以中心线长度计算D.砖明沟按设计图示尺寸以水平投影面积计算E.砖围墙高度应算至压顶上表面（如有混凝土压顶时算至压顶下表面）答案：ABCE解析：砖砌台阶按水平投影面积计算，选项A正确；砖散水按设计图示尺寸以面积计算，选项B正确；砖地沟按设计图示尺寸以中心线长度计算，选项C正确；砖明沟按设计图示尺寸以中心线长度计算，选项D错误；砖围墙高度应算至压顶上表面（如有混凝土压顶时算至压顶下表面），选项E正确。6.关于措施项目工程量清单编制与计价，下列说法中正确的有（）。A.不能计算工程量的措施项目也可以采用分部分项工程量清单方式编制B.安全文明施工费按总价方式编制，其计算基础可为“定额基价”、“定额人工费”C.总价措施项目清单表应列明计量单位、费率、金额等内容D.除安全文明施工费外的其他总价措施项目的计算基础可为“定额人工费”E.按施工方案计算的总价措施项目可以只需填“金额”数值答案：BDE解析：不能计算工程量的措施项目应采用总价项目清单计价，不采用分部分项工程量清单方式编制，选项A错误；安全文明施工费按总价方式编制，其计算基础可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，选项B正确；总价措施项目清单表应列明项目编码、项目名称、计算基础、费率、金额等内容，不涉及计量单位，选项C错误；除安全文明施工费外的其他总价措施项目的计算基础可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，选项D正确；按施工方案计算的总价措施项目可以只需填“金额”数值，选项E正确。7.关于施工过程中的现场签证，下列说法正确的有（）。A.发包人应按照现场签证内容计算价款，在竣工结算时一并支付B.没有计日工单价的现场签证，按承包商提出的价格计算并支付C.因发包人口头指令实施的现场签证事项，其发生的费用应由发包人承担D.经发包人授权的工程造价咨询人，可与承包人做现场签证E.现场签证工作完成后的7天内，承包人应按照现场签证内容计算价款，报送发包人确认后，作为增加合同价款，与进度款同期支付答案：DE解析：现场签证价款应与进度款同期支付，选项A错误；没有计日工单价的现场签证，应按工程变更的有关规定商定或确定单价，选项B错误；因发包人口头指令实施的现场签证事项，承包人应在发包人提出指令后7天内提出书面确认要求，发包人在收到书面确认要求后7天内不予答复的，视为认可，并非直接由发包人承担费用，选项C错误；经发包人授权的工程造价咨询人，可与承包人做现场签证，选项D正确；现场签证工作完成后的7天内，承包人应按照现场签证内容计算价款，报送发包人确认后，作为增加合同价款，与进度款同期支付，选项E正确。8.关于工程变更的说法，正确的有（）。A.工程变更指令发出后，应当迅速落实指令，全面修改相关的各种文件B.工程变更引起工程量增减的，应在合同约定的幅度以内的执行原有的综合单价C.工程变更引起工程价款变化的，合同中没有适用或类似的综合单价的，由承包人提出综合单价，经发包人确认后执行D.工程变更必须由工程师发出E.工程变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准答案：ABCE解析：工程变更指令发出后，应当迅速落实指令，全面修改相关的各种文件，以保证工程顺利进行，选项A正确；工程变更引起工程量增减的，应在合同约定的幅度以内的执行原有的综合单价，选项B正确；工程变更引起工程价款变化的，合同中没有适用或类似的综合单价的，由承包人提出综合单价，经发包人确认后执行，选项C正确；工程变更可以由发包人、工程师等发出，选项D错误；工程变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，选项E正确。9.关于建设项目竣工决算的说法，正确的有（）。A.竣工决算包括建设项目从筹建开始到项目竣工交付使用为止的全部建设费用B.竣工决算书是考核和分析投资效果的依据，但不能作为报告上级核销基本建设支出的依据C.竣工决算由竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表两部分组成D.竣工财务决算报表主要有建设项目概况表、竣工财务决算表等E.建设项目竣工决算是办理交付使用资产的依据答案：ACDE解析：竣工决算包括建设项目从筹建开始到项目竣工交付使用为止的全部建设费用，选项A正确；竣工决算书是考核和分析投资效果的依据，也是报告上级核销基本建设支出的依据，选项B错误；竣工决算由竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表两部分组成，选项C正确；竣工财务决算报表主要有建设项目概况表、竣工财务决算表等，选项D正确；建设项目竣工决算是办理交付使用资产的依据，选项E正确。10.关于建筑安装工程费用中税金的说法，正确的有（）。A.税金是指按国家税法规定应计入建筑安装工程造价内的增值税销项税额B.当采用一般计税方法时，建筑业增值税税率为9%C.当采用简易计税方法时，建筑业增值税征收率为3%D.税金的计算基础是分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费之和E.一般计税方法的应纳税额，是指当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额答案：ABCDE解析：税金是指按国家税法规定应计入建筑安装工程造价内的增值税销项税额，选项A正确；当采用一般计税方法时，建筑业增值税税率为9%，选项B正确