修路物料运输合同范本

修路物料运输合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX建设工程有限公司，

地址：XX省XX市XX区XX路XX号，

法定代表人/负责人：张三，

联系方式

甲方系一家依法注册成立的建设工程企业，具备相应的建筑资质和经营范围，在XX地区从事公路、桥梁及市政工程施工多年，拥有丰富的工程管理和物料运输需求。鉴于甲方在XX项目（以下简称“本项目”）的建设过程中，需要大量的修路物料，包括但不限于沥青、碎石、水泥、砂石等，且甲方不具备自行运输物料的能力或资源，故需委托具备专业运输能力和资质的乙方提供运输服务。为明确双方的权利与义务，确保运输工作的顺利开展，甲乙双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，达成如下协议。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX物流运输有限公司，

地址：XX省XX市XX区XX路XX号，

法定代表人/负责人：李四，

联系方式

乙方系一家依法注册成立的专业物流运输企业，具备《道路货物运输经营许可证》等相关资质，拥有多辆符合安全标准的运输车辆及专业的驾驶人员，专注于各类工程物料的运输服务。乙方在XX地区拥有完善的运输网络和丰富的行业经验，能够满足甲方在本项目中的物料运输需求。基于乙方的专业能力和服务信誉，甲方选择乙方作为本项目的物料运输服务提供方。双方本着平等互利、诚实信用的原则，经充分协商，就修路物料运输事宜达成一致，特订立本合同。

本合同范本的当事人信息和合同简介部分，明确了甲乙双方的基本信息及合作背景，为后续合同条款的制定奠定了基础。甲方作为工程项目的建设主体，具有明确的物料运输需求，而乙方作为专业的物流运输服务商，具备履行合同的能力和条件。双方的合作基于实际需求和专业匹配，确保了合同条款的针对性和可操作性，也为后续双方权利义务的界定提供了依据。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确约定甲方委托乙方提供修路物料的运输服务事宜，确保乙方按照甲方的需求和安全标准，将指定地点的物料运输至项目指定地点。本合同涉及的运输范围包括但不限于沥青、碎石、水泥、砂石、钢材等用于本项目建设的各类修路物料。运输的具体内容以甲方提供的物料清单、运输单据及相关指示为准，包括物料的种类、数量、起运地、到达地、运输时间等详细信息。双方通过本合同确立运输过程中的权利义务关系，保障物料的及时、安全、合规运输，以满足甲方工程建设的进度需求。

第二条定义

1.甲方：指本合同中的委托方，即需要运输修路物料的建设工程有限公司。

2.乙方：指本合同中的承运方，即提供运输服务的XX物流运输有限公司。

3.本项目：指甲方正在实施的XX地区公路建设工程。

4.运输物料：指在本合同约定范围内，由甲方委托乙方运输的各类修路材料，包括但不限于沥青、碎石、水泥、砂石等。

5.运输单据：指乙方在运输过程中向甲方提供的货物交接凭证，包括但不限于货物运单、签收单等。

6.安全标准：指国家及地方关于道路货物运输的安全法规、技术规范及行业标准。

7.合同期限：指本合同约定的有效期限，自双方签字盖章之日起至运输任务完成之日止。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

（1）甲方有权要求乙方按照合同约定及甲方提供的运输单据、物料清单等指示，及时、安全地将运输物料运至指定地点。

（2）甲方有权对乙方的运输服务进行监督，包括运输过程的安全管理、货物数量及质量的核对等，并有权对不符合合同约定的运输行为提出异议。

（3）甲方有权要求乙方提供运输单据及相关运输记录，以便甲方进行货物接收、结算及后续管理。

（4）甲方应按照合同约定向乙方支付运输费用，并配合乙方完成运输过程中的相关手续，如通行许可、货物查验等。

（5）甲方应确保提供的运输物料清单、起运地、到达地等信息准确无误，并提前向乙方提供必要的运输计划和安排。

（6）甲方应按照合同约定的时间和要求，完成货物的接收及签收手续，任何延迟接收应提前通知乙方并协商处理。

（7）甲方应遵守国家及地方关于货物运输的相关法律法规，并承担运输物料本身的质量及安全风险，除非该风险由乙方运输行为直接导致。

2.乙方的权力和义务：

（1）乙方有权按照合同约定及甲方提供的运输单据、物料清单等指示，执行运输任务，并要求甲方提供必要的运输条件和支持。

（2）乙方有权要求甲方按照合同约定及时支付运输费用，并有权在甲方未支付费用的情况下，根据合同约定暂停运输服务或采取其他措施。

（3）乙方应确保运输车辆符合国家安全标准，驾驶人员具备相应的从业资格，并严格按照安全规范进行运输操作，确保运输过程的安全。

（4）乙方应按照合同约定的运输路线、时间和地点，将运输物料安全、准时地送达指定地点，并负责装卸货物的协调工作，除非合同另有约定。

（5）乙方应妥善保管运输物料，确保货物在运输过程中的完好性，并承担因自身原因导致的货物损失或损坏责任。

（6）乙方应向甲方提供真实、完整的运输单据及相关运输记录，并配合甲方完成货物的查验、交接等手续。

（7）乙方应遵守国家及地方关于货物运输的相关法律法规，并承担运输过程中的交通安全及环保责任，任何违法违规行为由乙方自行承担后果。

（8）乙方应建立完善的运输管理制度，包括车辆维护、驾驶人员培训、货物保险等方面，确保运输服务的质量和安全。

（9）乙方应配合甲方及相关部门完成运输过程中的监督检查，并如实提供相关情况及资料。

（10）乙方应在本合同约定的期限内完成所有运输任务，并确保运输服务的连续性和稳定性，以满足甲方的工程进度需求。

第四条价格与支付条件

1.运输价格：本合同项下的运输价格采用按量计价方式。具体单价根据运输物料的种类、运输距离、运输车辆的类型及载重等因素确定，详细价格标准见本合同附件一《运输价格明细表》。该价格已包含运输过程中的燃油费、过路过桥费、车辆折旧费、司机及助手的劳务费等所有乙方履行合同义务所产生的必要费用，但不含货物本身的税费及特殊装卸费用。

2.计价单位与数量确认：运输物料的数量以甲方提供的、经乙方确认的发货单或装卸记录作为计价依据。乙方在每次运输完成后，应向甲方出具运输清单，列明运输物料的具体种类、数量、单价及金额明细，经甲方核对无误后作为结算凭证。如甲方对数量有异议，应在收到运输单据后三日内提出，双方应共同核实。若无法达成一致，可委托第三方机构进行计量，以第三方出具的检测报告为准。

3.支付方式：甲方应通过银行转账方式向乙方支付运输费用。乙方应在每月10日前向甲方提交上一个月的运输费用结算单据，甲方审核无误后，应在收到单据并确认付款条件（如发票已开具等）后的十五个工作日内，将相应的运输费用支付至乙方指定的以下银行账户：

开户行：XX银行XX支行

户名：XX物流运输有限公司

账号：XX

4.付款条件：甲方有权根据乙方的运输业绩和信用状况，在支付方式上采取预付款、进度款和尾款相结合的方式。具体支付节点及比例如下：

（1）预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付预计本项目总运输费用XX%的预付款，作为乙方准备运输资源的费用。该预付款在项目总运输费用结算时抵扣。

（2）进度款：乙方完成阶段性运输任务（如每月或每XX方吨），并提交相应运输单据及发票后，甲方应在收到并审核无误后的十日内，支付该阶段已完成运输费用的XX%。甲方有权根据工程进度和乙方履约情况，调整进度款支付比例。

（3）尾款：全部运输任务完成后，乙方应向甲方提交最终的运输费用结算单据及全额发票。甲方在收到并审核无误后的二十日内，支付所有剩余款项（即尾款）。甲方有权在支付尾款前，预留XX%的运输费用作为质量保证金，待项目整体竣工验收合格后或合同约定的其他条件满足后XX日内支付。

5.税费承担：合同约定的运输价格均为含税价格（除非另有约定），由乙方承担因提供运输服务而产生的所有税费（包括但不限于增值税等），并在向甲方开具发票时注明适用的税率。甲方在支付运输费用时，有权要求乙方提供符合国家规定的合法有效发票。

第五条履行期限

1.合同有效期：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，有效期为自本合同生效之日起至乙方完成甲方在本合同附件二《运输任务清单》中列明的全部运输任务之日止。除非双方另有书面约定或法律规定，合同期限届满前XX日，如双方均有意继续合作，可协商签订新的运输合同。

2.运输任务履行：乙方应按照甲方在本合同附件二《运输任务清单》中提供的具体信息，包括但不限于运输物料种类、预计数量、起运时间、起运地点、到达地点、预计到达时间等，安排运输车辆并执行运输任务。乙方应确保在甲方要求的或合同约定的合理时间内完成运输，具体时间要求以甲方的书面指示或运输单据为准。对于紧急或特殊的运输需求，双方应另行协商确定履行期限。

3.起止时间界定：本合同的履行期限自乙方实际接收甲方首个运输指令并完成装货操作之日起算，至乙方将最后一票甲方委托运输的物料安全送达指定地点并完成签收手续之日止。双方应在合同附件中明确约定主要运输任务的起止时间节点，作为履行期限管理的重要参考。

4.期限调整：在合同履行期间，如遇甲方新增运输需求或调整运输计划，甲方应提前XX日书面通知乙方，双方应根据实际情况协商调整相关履行期限，并可能需要相应调整运输费用。若因不可抗力或甲方原因导致履行期限需要延长，乙方除可免除相应期限内的违约责任外，双方应就延期后的相关事宜进行协商。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

（1）若甲方未按本合同第四条约定的支付条件及时足额支付运输费用，每逾期一日，应按逾期支付金额的XX%向乙方支付违约金。逾期超过XX日，乙方有权暂停运输服务或解除合同，并要求甲方支付已完成运输的全部费用、违约金及因此给乙方造成的损失（包括但不限于车辆空驶费、误工费等）。

（2）若甲方未按时提供或提供虚假的运输物料清单、起运地、到达地等信息，导致乙方运输准备延误或错误，甲方应承担由此给乙方造成的直接损失，并应赔偿乙方因此延误的运输能力所造成的预期收益损失（以实际发生额为限）。

（3）若甲方无正当理由拒绝接收乙方按合同约定运输到达的物料，或未在约定时间内完成签收手续，每逾期一日，应按该批物料运输费用总额的XX%向乙方支付违约金。逾期超过XX日，乙方有权将货物临时存放于合理地点，相关仓储费、保管费由甲方承担，且甲方仍需按合同约定支付该批物料的运输费用及违约金。

（4）若甲方因自身原因（如未及时办理相关通行许可、未提供必要的装卸条件等）导致乙方运输受阻或无法继续履行合同，甲方应承担由此给乙方造成的全部损失，并应赔偿乙方因此延误的运输能力所造成的预期收益损失（以实际发生额为限）。

2.乙方违约责任：

（1）若乙方未按合同约定的时间、地点将运输物料安全送达指定地点，或运输物料数量少于约定数量（非甲方原因导致），每逾期一日或每缺少一吨，应按少运数量或延误部分运输费用总额的XX%向甲方支付违约金。因乙方原因导致的物料损坏、丢失，乙方应按实际损失价值全额赔偿甲方。若逾期超过XX日或货物严重损坏、丢失，甲方有权解除合同，并要求乙方支付已完成运输费用、违约金及赔偿金。

（2）若乙方运输过程中发生交通事故、货物损坏、丢失等安全事故，乙方应承担全部责任，包括但不限于事故处理费用、赔偿金、罚款等，并应赔偿甲方因此遭受的直接经济损失。甲方有权从应付乙方的运输费用中直接扣除相应的赔偿款项。

（3）若乙方未经甲方书面同意，擅自将本合同项下的运输任务转包或分包给第三方，一经查实，甲方有权立即解除合同，并要求乙方支付已完成运输费用、违约金（按合同总金额的XX%支付）以及甲方的直接损失赔偿金。

（4）若乙方提供的运输单据、记录等文件不真实、不完整或存在误导，导致甲方无法进行正常的货物接收、结算或履行后续义务，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。甲方有权要求乙方更正、补充或重新提供文件，由此产生的费用由乙方承担。

（5）若乙方在运输过程中违反国家有关安全、环保、交通等法律法规，被相关部门处罚，乙方应自行承担所有处罚费用及由此产生的一切后果，并应全额赔偿甲方因此遭受的损失。甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金（按合同总金额的XX%支付）。

（6）若乙方未按合同约定保管运输物料，导致物料在运输期间发生变质、污染或其他非甲方原因造成的损坏，乙方应承担全部赔偿责任。

3.不可抗力导致的违约：若因地震、台风、洪水、战争、政府行为等不可抗力因素导致合同无法履行或延迟履行，遭遇不可抗力的一方应立即通知对方，并在合理期限内提供不可抗力证明。根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，或允许延期履行。但因不可抗力导致合同解除的，双方应就合同履行情况及损失进行合理结算。不可抗力影响消除后，应继续履行合同。

4.违约金的限制：本合同约定的违约金条款是对违约方的一种惩罚性措施，旨在促使守约方免受损失。若违约金不足以弥补守约方实际损失的，守约方有权要求违约方赔偿超出违约金部分的损失。双方也可在协商一致的基础上，对违约金进行调整。

5.合同解除权：除本合同另有约定或法律规定外，发生一方严重违约（如支付能力严重不足、被吊销相关经营资质、发生重大安全事故且拒不承担责任的等），守约方有权书面通知违约方解除合同。合同解除后，违约方应承担相应的违约责任，双方应就合同履行情况及损失进行结算。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。在本合同中，不可抗力具体包括但不限于：地震、台风、洪水、海啸、暴雨、大雪、冰冻、泥石流、地质滑坡等自然灾害；战争、动乱、恐怖袭击、武装冲突等社会事件；政府行为，包括但不限于法律法规的变更、政策的调整、行政命令、禁运、检疫限制等；以及其他类似无法预见、不能避免并不能克服的意外事故。

2.通知与证明：任何一方因不可抗力而无法履行或无法完全履行本合同义务时，应立即通知对方，并在合理期限内（通常为不可抗力事件发生后XX日内）向对方提供不可抗力事件发生及其影响的有效证明文件，如政府公告、新闻报道、保险理赔单等。未能及时通知或提供证明的，可能影响对其主张不可抗力免责的权利。

3.责任免除：因不可抗力导致任何一方不能履行或不能完全履行本合同项下义务的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除其违约责任，但法律另有规定的除外。遭受不可抗力一方应采取措施减少损失，并在不可抗力消除后，尽快恢复履行合同。

4.合同解除：若不可抗力影响持续超过XX日，双方均可协商解除本合同。协商不成的，任何一方均有权单方面解除合同，但应及时通知对方，并就合同解除前的履行情况、费用结算及损失分担进行协商处理。因不可抗力解除合同的，双方互不承担违约责任。

5.不可抗力免责范围：因不可抗力造成的直接损失由各方自行承担，间接损失（如预期收益损失）根据合同具体约定和实际情况协商处理。不可抗力条款的适用不影响其他条款的效力，除非合同另有明确约定。

第八条争议解决

1.协商解决：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商的方式解决。协商应本着公平合理、互谅互让的原则进行，力争在XX日内达成书面和解协议。若协商解决不成，则应进入下一步争议解决程序。

2.调解解决：若协商不成，双方可共同选择XX省XX市（或双方约定的其他地点）的XX调解委员会进行调解。调解委员会应依据事实，参照法律，遵循自愿、公平、中立的原则进行调解。达成调解协议的，双方应自觉履行；调解不成的，调解协议不具有强制执行力，但可以作为后续仲裁或诉讼的证据。

3.仲裁解决：若协商和调解均无法解决争议，任何一方均有权将争议提交至XX省XX市（或双方约定的其他地点）的XX仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁过程中，当事人应遵守仲裁规则，履行诚信原则，仲裁庭有权对争议事项作出对双方均有约束力的裁决。仲裁费用由败诉方承担，或按照仲裁规则由双方分担。

4.诉讼解决：除上述仲裁条款约定外，任何一方亦有权在合同履行地（即XX省XX市XX区）或甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。选择诉讼解决的，应向有管辖权的人民法院提交起诉状及相关证据材料。法院将依据《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律法规进行审理和裁判。

5.争议解决原则：在争议解决过程中，双方应本着诚实信用原则，提供真实、完整的信息和证据，并采取措施避免争议扩大化，以减少双方的损失。任何一方在争议解决期间继续履行合同或部分履行合同，并不构成对该争议解决程序的放弃。

第九条其他条款

1.通知方式：双方在本合同中载明的地址、联系人及联系方式为有效联系方式。任何一方变更地址、联系人或联系方式，应提前XX日书面通知对方。所有根据本合同发出的通知、文件等，均应采用书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件、快递服务）发送至本合同载明的地址或对方书面指定的地址，或直接送达对方代表。以电子邮件方式发送的，发出时视为送达；以快递服务发送的，签收日或投递当日视为送达；以传真或信函方式发送的，发出后XX日视为送达。任何一方收到通知后，应在合理期限内确认收到，但邮件、快递签收即视为送达。

2.合同变更：对本合同内容的任何修改或补充，均须由双方协商一致，并签署书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。未经双方书面同意，任何一方不得单方面变更合