机械承包合同协议书

机械承包合同协议书甲方（发包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方有机械承包相关需求，乙方具备提供相应服务的能力，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方将机械承包项目发包给乙方事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述（一）机械承包范围1.甲方将[具体项目名称]的机械承包工作委托给乙方，包括但不限于[列举具体的机械设备名称，如起重机、挖掘机、装载机等]的操作、维护、保养及相关配套工作。2.乙方需按照甲方要求，在[项目实施地点]完成上述机械承包工作，确保项目的顺利进行。（二）服务内容1.机械操作服务乙方应安排具备专业资质和经验的操作人员，按照操作规程熟练操作各类机械设备，确保设备的安全运行。根据项目进度和甲方要求，合理安排机械设备的作业时间和任务，保证施工效率。2.维护保养服务定期对机械设备进行检查、清洁、润滑、紧固等日常维护工作，及时发现并排除设备故障隐患。按照设备制造商的要求和相关行业标准，进行定期的保养和维修工作，包括更换易损件、调试设备性能等。建立机械设备维护保养档案，记录每次维护保养的时间、内容、更换的零部件等信息，以备甲方查阅。3.配套工作负责提供与机械设备配套的工具、附件等，并确保其完好可用。根据项目需要，协助甲方进行场地布置、设备停放等相关配套工作，保障施工环境的有序。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的机械承包工作进行监督检查，提出意见和建议。有权要求乙方按照合同约定的标准和要求完成机械承包任务。在乙方违反合同约定或出现严重质量问题、安全事故时，有权解除合同并要求乙方承担相应责任。2.义务向乙方提供开展机械承包工作所需的相关资料和信息，包括项目施工图纸、技术要求、施工场地条件等。按照合同约定的时间和方式向乙方支付承包费用。协调施工现场各方关系，为乙方的工作提供必要的协助和支持，保障乙方工作的顺利进行。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照合同约定支付承包费用。在甲方未履行合同约定义务，影响乙方正常工作开展时，有权暂停工作并要求甲方解决问题。根据合同约定和项目实际情况，合理安排机械设备和操作人员，自主开展工作。2.义务严格按照合同约定的标的物或服务具体描述，以及相关法律法规和行业标准，提供高质量的机械承包服务。确保投入的机械设备符合国家安全标准和项目要求，并具备有效的检验合格证明。安排具备相应资质和经验的操作人员，为操作人员提供必要的培训和管理，保证操作人员遵守安全操作规程和甲方现场管理规定。负责机械设备的保管和维护，承担因乙方原因导致的设备损坏、丢失等责任。遵守甲方施工现场的各项规章制度，接受甲方的监督管理，积极配合甲方协调与其他施工单位的关系。在合同履行期间，定期向甲方汇报机械承包工作进展情况，及时反馈工作中出现的问题和解决方案。三、承包费用及支付方式（一）承包费用双方约定本机械承包项目的总费用为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。该费用为固定总价，包含乙方完成合同约定的全部工作所需的设备租赁、操作人工、维护保养、工具附件、运输保险等一切费用，除因甲方提出的合理变更导致费用增加外，不因任何因素调整。（二）支付方式1.合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付承包费用的[预付款比例]作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。2.在乙方完成合同约定工作总量的[X]%后，经甲方验收合格，甲方向乙方支付承包费用的[进度款比例]，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。3.乙方完成全部合同工作并经甲方验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付剩余承包费用，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。4.乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、工期及进度要求（一）工期本机械承包项目自合同生效之日起开始实施，预计总工期为[工期天数]天，具体开工日期以甲方书面通知为准。乙方应按照甲方要求的工期按时完成全部工作，如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应按照承包费用的[X%]向甲方支付违约金。（二）进度要求1.乙方应制定详细的工作计划和进度安排，并提交给甲方备案。在施工过程中，严格按照计划组织施工，确保各阶段工作按时完成。2.每周向甲方提交工作周报，汇报本周工作进展情况、下周工作计划以及遇到的问题和解决方案。每月向甲方提交工作月报，总结当月工作完成情况、分析存在的问题及改进措施，并对下月工作进行详细规划。3.甲方有权根据项目整体进度要求，对乙方的工作进度进行检查和调整，乙方应积极配合并按照甲方要求及时调整工作计划。五、质量标准及验收（一）质量标准乙方提供的机械承包服务应符合国家现行的相关质量标准、行业规范以及合同约定的要求，确保机械设备的正常运行和施工安全。具体质量标准如下：1.机械设备的操作应符合安全操作规程，操作人员应具备相应的资质证书和操作经验，确保操作过程无安全事故发生。2.机械设备的维护保养应达到规定的标准，设备性能良好，无明显故障和缺陷，能够满足项目施工的需求。3.配套工作应符合项目整体要求，场地布置合理，设备停放有序，工具附件齐全且能正常使用。（二）验收1.乙方完成每一项工作任务后，应提前通知甲方进行验收。甲方应在接到乙方验收通知后的[验收期限]个工作日内组织相关人员进行验收。2.验收内容包括机械设备的运行状况、维护保养记录、操作人员资质、配套工作完成情况等。验收合格后，双方应签署验收文件。3.如验收不合格，乙方应按照甲方要求在规定的时间内进行整改，直至验收合格。因乙方整改导致的费用增加和工期延误由乙方自行承担。如乙方在规定时间内未能完成整改或整改后仍不符合要求，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。六、安全责任（一）乙方应建立健全安全管理制度，加强对操作人员的安全教育培训，提高操作人员的安全意识和操作技能。（二）在施工现场，乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规和甲方的安全管理规定，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任，包括但不限于事故造成的人员伤亡、财产损失、法律责任等。乙方应积极配合甲方进行事故处理，并承担因此给甲方造成的一切损失。（三）甲方有权对乙方的安全管理工作进行监督检查，如发现乙方存在安全隐患或违规行为，有权要求乙方立即整改。乙方应按照甲方要求及时整改，消除安全隐患。七、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照合同约定的时间和方式支付承包费用，每逾期一天，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。逾期超过[逾期期限]天的，乙方有权暂停工作，并要求甲方支付已完成工作对应的费用及违约金，同时承担乙方因此遭受的损失。2.如因甲方原因导致乙方无法正常开展工作，如提供的资料不准确、协调不力等，甲方应承担乙方因此增加的费用和延误的工期损失。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照合同约定的质量标准完成机械承包工作，甲方有权要求乙方返工直至符合要求，由此产生的费用由乙方承担。如因乙方返工导致工期延误，乙方应按照本合同约定承担工期延误违约金。2.乙方未按照合同约定的工期完成工作任务，每延误一天，应按照承包费用的[X%]向甲方支付违约金。延误超过[延误期限]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的预付款，同时乙方应按照承包费用的[X%]向甲方支付违约金，承担甲方因此遭受的损失。3.乙方违反合同约定的其他义务，如擅自更换机械设备、操作人员不符合资质要求等，应向甲方支付承包费用的[X%]作为违约金，并承担因此给甲方造成的损失。4.如乙方在合同履行过程中存在欺诈、隐瞒等行为，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应按照承包费用的[X%]向甲方支付违约金，承担甲方因此遭受的全部损失。情节严重的，乙方应依法承担相应的法律责任。八、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款（一）合同变更本合同的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。变更或补充协议作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。（二）合同解除1.经双方协商一致，可以解除本合同。2.若一方出现本合同约定的违约行为，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。3.因不可抗力或其他不可预见、不可避免的原因导致合同无法履行或部分无法履行的，双方可以协商解除合同，互不承担违约责任。（三）保密条款双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。本条款的保密期限为自合同生效之日起[保密期限]年。（四）通知