工程水包砂合同

工程水包砂合同一、合同主体与工程概况发包方（甲方）：需明确企业名称、法定代表人、注册地址及联系方式，确保具备独立法人资格及工程发包权限。若为分公司或项目部签署，需提供总公司授权委托书。承包方（乙方）：应注明施工企业全称、资质等级（需具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质）、安全生产许可证编号及项目经理信息（需持有建筑工程专业注册建造师证书及安全生产考核合格证书）。双方需在合同中加盖企业公章及法定代表人签章，明确签约日期及地点。工程基本信息：工程名称需与招标文件或中标通知书一致；工程地点应详细至具体街道门牌；工程内容包括水包砂涂料施工的墙面范围（如外墙、阳台栏板、空调机位等）、基层处理方式（如修补、找平、抗裂处理）、涂料品牌型号（需注明生产厂家、颜色色号及环保标准，如符合GB18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》）、施工面积（以实际测量为准，单位为平方米）及工期要求（总工期不得超过XX日历天，包含雨天及交叉作业影响时间）。二、工程价款与支付方式合同总价：采用固定综合单价形式，单价包含人工、材料、机械、管理费、利润、税金及风险费用。单价组成明细需分项列明：基层处理（XX元/㎡）、底漆涂刷（XX元/㎡）、中涂施工（XX元/㎡）、水包砂主涂层喷涂（XX元/㎡）、罩面漆罩面（XX元/㎡）及其他费用（如脚手架租赁、吊篮使用等）。总价暂定为人民币XX万元，最终按实际施工面积结算，单价不作调整（除甲方确认的设计变更外）。支付节点：预付款：合同签订后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的20%作为预付款，乙方需提交等额履约保函（保函金额为合同总价的10%，有效期至工程竣工验收合格后30天）；进度款：按月支付，乙方每月25日前提交已完工程量报告，甲方在收到报告后10个工作日内审核确认并支付已完工程量的70%（需扣除预付款）；竣工结算：工程竣工验收合格后30日内，乙方提交完整结算资料，甲方在45日内审核完毕，双方确认结算总价后15个工作日内支付至结算总价的97%；质保金：剩余3%作为质量保证金，待工程质保期满（自竣工验收合格之日起2年）且无质量问题后15个工作日内无息返还。三、质量标准与验收规范材料质量要求：乙方采购的水包砂涂料及辅材需符合以下标准：水包砂涂料：耐候性≥8000小时（符合JG/T24-2020《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》），耐沾污性≤15%，耐碱性（48小时）无异常；底漆：附着力≥1级（划格法），耐水性（96小时）无异常；辅材：抗裂砂浆拉伸粘结强度≥0.7MPa，网格布断裂强力≥1600N/50mm。所有材料进场前需提供出厂合格证、检验报告及甲方指定品牌的授权书，经甲方及监理单位抽样送检合格后方可使用，检测费用由乙方承担。施工质量标准：基层处理需达到表面平整（平整度误差≤2mm/2m）、无空鼓（空鼓面积不得超过检查面积的0.5%）、阴阳角垂直（垂直度误差≤3mm/2m）；涂层外观：颜色均匀一致（与甲方确认的色板色差ΔE≤1.5），无流挂、漏涂、针孔及返碱现象，分格条顺直（直线度误差≤2mm/2m），涂层厚度达到设计要求（主涂层干膜厚度≥1.5mm）；性能指标：完工后需进行耐洗刷性（≥5000次）、耐人工老化（≥5000小时）及耐冻融性（≥30次循环）检测，检测结果需符合设计及规范要求。验收程序：分项验收：基层处理、底漆施工、中涂施工等分项工程需经甲方及监理验收合格后方可进行下道工序；竣工验收：工程完工后，乙方提交竣工验收申请及完整技术资料（含隐蔽工程记录、材料检测报告、施工日志等），甲方组织设计、监理及乙方共同验收，验收通过后签署《工程竣工验收证明书》；整改要求：验收提出的整改项，乙方需在15日内完成，逾期未整改的，每逾期一天按合同总价的0.05%支付违约金。四、双方权利与义务甲方权利义务：向乙方提供施工图纸6套（含电子版），组织设计交底及图纸会审（时间为开工前7天）；委派XX为现场代表（联系方式：XXX），负责协调工程进度、质量检查及签证确认，行使合同约定的甲方权利；提供施工所需的临时用水、用电接口（费用由乙方承担），负责协调乙方与其他施工单位的交叉作业；按合同约定支付工程款项，逾期支付的，每逾期一天按应付款的0.03%支付逾期利息。乙方权利义务：编制详细施工组织设计（包含施工进度计划、质量保证措施、安全文明施工方案），报甲方及监理审批后实施；配备项目经理XX（联系方式：XXX）及施工班组（需提供特种作业人员证书，如高空作业证），项目经理每月在岗时间不得少于25天；严格按照施工规范及图纸施工，承担因施工质量问题导致的返工费用及工期延误责任；负责施工现场安全管理，配备安全员及安全防护设施，承担施工过程中的安全事故责任（包括人员伤亡及财产损失）；工程完工后清理现场，做到工完场清，垃圾外运至甲方指定地点（费用已包含在合同单价中）。五、违约责任与争议解决甲方违约情形：未按合同约定支付工程款项，逾期超过15天的，乙方有权暂停施工，暂停期间工期顺延，甲方需赔偿乙方停工损失（按每日XX元计算）；因甲方原因导致工期延误（如图纸变更、场地移交延迟等），需向乙方支付工期延误补偿金（每延误一天按合同总价的0.02%计算），累计不超过合同总价的5%。乙方违约情形：工程质量不合格且无法修复的，乙方需无偿返工并赔偿甲方由此造成的损失（包括但不限于业主索赔、第三方检测费用等）；工期延误超过10天的，每逾期一天按合同总价的0.05%支付违约金，累计违约金不超过合同总价的10%，逾期超过30天的，甲方有权解除合同并要求乙方退场；擅自更换涂料品牌或使用不合格材料的，甲方有权要求乙方拆除已施工部分并重新施工，乙方需承担由此产生的全部费用，且甲方有权扣除合同总价的20%作为违约金。争议解决：双方因合同履行发生争议的，应首先通过协商解决；协商不成的，可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款。六、其他约定设计变更：甲方提出的设计变更需出具书面变更指令，乙方在收到指令后5个工作日内提交变更费用报价，经甲方确认后实施，工期相应调整。变更价款按以下方式确定：合同中有类似项目的，按类似项目单价执行；无类似项目的，由乙方根据市场行情提出报价，经甲方审核确认后执行。不可抗力：因地震、台风、暴雨等不可抗力导致工程停工的，乙方需在事件发生后24小时内向甲方提交书面报告，工期相应顺延，费用由双方协商分担（不可抗力导致材料损失的，由乙方承担；导致工期延误超过15天的，双方可协商解除合同）。知识产权：乙方保证所使用的材料及施工工艺不侵犯任何第三方知识产权，如因此产生侵权纠纷，由乙方承担全部责任（包括赔偿款、诉讼费、律师费等