建筑劳务意向协议书

建筑劳务意向协议书甲方（劳务发包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（劳务承包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方拟将其[具体建筑工程项目名称]的劳务部分发包给乙方，双方经友好协商，就劳务承包事宜达成如下意向协议：一、项目概况1.项目名称：[具体建筑工程项目名称]2.项目地点：[详细地址]3.项目内容：本项目为[建筑类型，如住宅、商业大厦、工业厂房等]，总建筑面积为[X]平方米，包括但不限于基础工程、主体结构施工、装饰装修工程、屋面及防水工程、安装工程等劳务作业。二、劳务承包范围及要求1.劳务承包范围按照施工图纸及相关规范要求，完成[具体劳务作业内容，如土方开挖、钢筋制作绑扎、模板支设、混凝土浇筑、砌体工程、内外墙抹灰、楼地面工程、门窗安装、水电暖安装等]全部劳务工作。提供劳务作业所需的小型工具、设备及辅助材料（具体清单见附件）。2.劳务质量要求乙方应严格按照国家现行施工验收规范、质量检验评定标准及甲方要求进行施工，确保劳务作业质量达到合格标准。工程质量验收一次合格率应达到[X]%以上，若因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，由此造成的工期延误及经济损失由乙方承担。三、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权对乙方的劳务作业进行监督、检查，提出整改意见。按照本协议约定及工程进度支付劳务费用。在乙方违反本协议约定或工程质量、安全等不符合要求时，有权要求乙方整改或解除本协议。2.义务向乙方提供施工图纸、施工规范及相关技术资料，并进行技术交底。协调施工现场各方面关系，为乙方创造良好的施工条件。按照本协议约定及时支付劳务费用。（二）乙方权利与义务1.权利按照本协议约定获取劳务费用。要求甲方提供必要的施工条件和技术支持。对甲方提出的不合理要求有权拒绝。2.义务组建具有相应资质和经验的劳务作业队伍，配备足够的专业技术人员和熟练工人，并确保人员稳定。严格遵守国家法律法规、施工规范及甲方的各项规章制度，服从甲方的统一管理和指挥。按照本协议约定的劳务承包范围及质量要求组织施工，确保工期和质量。负责劳务作业人员的安全管理，制定安全操作规程，采取必要的安全防护措施，确保施工安全，承担因乙方原因造成的安全事故责任。做好施工现场的环境保护工作，遵守环保相关规定，承担因乙方原因造成的环境污染责任。妥善保管甲方提供的施工图纸、技术资料等，不得擅自转让、转借或泄露给第三方。四、劳务费用及支付方式（一）劳务费用1.双方初步商定劳务费用总价为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。此价格为暂定价格，最终结算金额以实际完成的劳务工作量及本协议约定的计价方式为准。2.劳务费用计价方式：[具体计价方式，如按建筑面积每平方米[X]元计算；或按分项工程单价计算，其中土方开挖每立方米[X]元，钢筋制作绑扎每吨[X]元等，详细列出各项劳务作业单价]。（二）支付方式1.工程开工后，甲方在收到乙方提交的当月已完工程量报表及相关资料后[X]个工作日内，审核确认并支付当月劳务费用的[X]%作为工程进度款。2.工程进度达到[具体进度节点，如基础完工、主体结构完成至[X]层等]后，甲方在收到乙方提交的相应工程量报表及资料后[X]个工作日内，审核确认并支付至已完劳务费用的[X]%。3.工程竣工验收合格后，甲方在收到乙方提交的竣工结算报告及完整结算资料后[X]个工作日内完成结算审核，审核完毕后[X]个工作日内支付至劳务费用总价的[X]%。4.剩余劳务费用总价的[X]%作为质量保证金，在工程竣工验收合格满[X]个月后，如无质量问题，甲方在[X]个工作日内一次性无息支付给乙方。五、工期要求1.开工日期：本项目预计开工日期为[具体日期]，以甲方书面通知为准。2.竣工日期：本项目预计竣工日期为[具体日期]，总工期为[X]日历天。乙方应按照甲方制定的总进度计划及月、周进度计划组织施工，确保工期按时完成。3.若因甲方原因导致工期延误，工期相应顺延，甲方应承担因此给乙方造成的窝工、停工等损失；若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，每延误一天，按照劳务费用总价的[X]%向甲方支付违约金，同时乙方应采取有效措施加快施工进度，确保工期不受影响。六、违约责任1.若甲方未按照本协议约定及时支付劳务费用，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，由此造成的工期延误及经济损失由甲方承担。2.若乙方未按照本协议约定的劳务承包范围、质量要求、工期要求等履行义务，应承担违约责任，负责无偿整改或返工直至达到要求，并按照劳务费用总价的[X]%向甲方支付违约金。如因乙方原因给甲方造成其他经济损失的，乙方应予以赔偿。3.任何一方违反本协议约定的保密义务，应向对方支付违约金人民币[X]元，并赔偿对方因此遭受的全部损失。4.如一方擅自解除本协议，应向对方支付违约金人民币[X]元，并赔偿对方因此遭受的全部损失。七、争议解决本协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自双方签字（盖章）之日起生效，有效期至本项目劳务承包合同签订之日止。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有