风电钢筋工合同范本

风电钢筋工合同范本甲方（雇主）：姓名：身份证号码：地址：联系电话：乙方（雇员）：姓名：身份证号码：地址：联系电话：鉴于甲方拟进行风电项目施工，需要乙方提供风电钢筋工服务，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经协商一致，就乙方为甲方提供风电钢筋工服务事宜达成如下协议：一、服务内容及要求（一）服务内容乙方负责风电项目中钢筋工程的制作、绑扎、安装等工作，具体包括但不限于：1.根据施工图纸和规范要求，进行钢筋的下料、弯曲、焊接等加工制作，确保钢筋的规格、尺寸、质量符合设计标准。2.将加工好的钢筋运输至施工现场，并按照设计要求进行绑扎、安装，保证钢筋的间距、数量、位置准确无误，形成稳定的钢筋骨架。3.在施工过程中，配合其他工种进行施工，如预留孔洞、预埋件的钢筋处理等，确保整个风电项目施工的顺利进行。（二）服务要求1.乙方应具备从事风电钢筋工工作所需的专业技能和经验，持有有效的相关职业资格证书。2.乙方应严格按照国家和行业现行的施工规范、质量验收标准以及甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量达到优良标准。3.乙方应遵守施工现场的安全规章制度，采取必要的安全防护措施，确保施工过程中的人身安全和财产安全。如因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部责任。4.乙方应合理安排施工进度，按照甲方制定的施工计划进行施工，确保按时完成各项工作任务。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。二、服务期限及地点（一）服务期限本合同服务期限自年月日起至年月日止。具体开工日期以甲方书面通知为准。（二）服务地点风电项目施工现场，具体地址为。三、合同价款及支付方式（一）合同价款本合同采用固定单价合同，合同总价为人民币元（大写元整）。单价明细如下：1.钢筋制作：元/吨2.钢筋绑扎：元/吨3.钢筋安装：元/吨以上单价包含乙方完成本合同约定服务内容所需的全部费用，包括但不限于人工费用、材料费用、机械设备费用、管理费、利润、税金等。在合同履行过程中，除因设计变更或甲方书面通知调整工程量外，单价不予调整。（二）支付方式1.工程进度款支付：在乙方完成每月工程量的%后，于次月日前，甲方向乙方支付当月已完工程量价款的%作为工程进度款。乙方应在每月日前向甲方提交当月已完工程量报表及相关证明资料，经甲方审核确认后支付工程进度款。2.工程竣工验收合格后支付：工程竣工验收合格后日内，甲方向乙方支付至合同总价的%。3.工程结算款支付：工程结算完成后日内，甲方向乙方支付至结算总价的%。4.质量保证金支付：合同总价的%作为质量保证金，在工程竣工验收合格满年后，如无质量问题，甲方在日内一次性无息支付给乙方。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利：（1）有权对乙方的施工质量、进度、安全等进行监督检查，提出整改意见和要求。（2）有权根据工程实际情况调整施工计划和工程量，但应提前通知乙方。（3）有权对乙方提交的工程量报表及相关证明资料进行审核。2.义务：（）向乙方提供施工图纸及相关技术资料，并进行技术交底。（2）负责协调施工现场各方面关系，为乙方施工创造良好的施工条件。（3）按照合同约定及时支付工程款。（二）乙方权利义务1.权利：（1）有权要求甲方按照合同约定支付工程款。（2）有权拒绝甲方提出的违反法律法规、合同约定或不合理的要求。2.义务：（1）按照合同约定的服务内容、要求和期限，按时、保质、保量完成风电钢筋工服务工作。（2）遵守国家法律法规和施工现场的各项规章制度，服从甲方的管理和指挥。（3）负责施工现场的安全管理工作，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。如发生安全事故，应立即采取措施进行处理，并及时向甲方报告。（4）妥善保管甲方提供的施工图纸及相关技术资料，不得擅自转借、转让或泄露给第三方。（5）在施工过程中，如发现设计图纸或技术要求存在问题，应及时通知甲方，不得擅自更改。（6）负责施工现场的清理和整理工作，做到工完场清。五、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照合同约定及时支付工程款，每逾期一日，应按照应付未付金额的%向乙方支付违约金。逾期超过日的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完工程量价款及相应的违约金。2.若甲方原因导致乙方无法正常施工，甲方应承担乙方因此造成的损失，包括但不限于停工损失、窝工损失等。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照合同约定的服务内容、要求和期限完成工作，每逾期一日，应按照合同总价的%向甲方支付违约金。逾期超过日的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应按照合同总价的%向甲方支付违约金。2.若乙方施工质量不符合合同约定的标准，乙方应负责无偿返工整改，直至达到合格标准。如因乙方返工整改导致工期延误或给甲方造成其他损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。3.若乙方违反施工现场的安全规章制度，导致发生安全事故，乙方应承担全部责任，包括但不限于事故造成的人身伤亡赔偿、财产损失赔偿等。同时，乙方应按照合同总价的%向甲方支付违约金。4.若乙方擅自将本合同项下的服务工作转包或分包给第三方，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应按照合同总价的%向甲方支付违约金。六、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本合同自双