泥工贴砖合同范本

泥工贴砖合同范本甲方（发包方）：姓名：身份证号码：联系地址：联系电话：乙方（承包方）：姓名：身份证号码：联系地址：联系电话：根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方为甲方提供泥工贴砖服务事宜，经友好协商，达成如下协议：一、服务内容及要求1.服务内容乙方负责为甲方位于[具体地址]的房屋进行泥工贴砖工作，包括但不限于地面瓷砖铺贴、墙面瓷砖铺贴等。2.服务要求瓷砖的品种、规格、颜色等应符合甲方选定的样品要求，并由甲方签字确认。贴砖应平整、牢固，无空鼓、裂缝、缺棱掉角等现象。瓷砖之间的缝隙应均匀一致，宽度符合设计要求。阴阳角处瓷砖应采用45度倒角拼接或使用阴阳角瓷砖进行处理，保证美观。施工过程中应注意保护现场，避免对其他已完成的装修项目造成损坏。二、标的物详情1.瓷砖品牌及规格[详细列出所使用瓷砖的品牌、型号、规格等信息，如：诺贝尔800800mm全抛釉地砖、东鹏300600mm墙砖等]2.辅料包括但不限于水泥、沙子、胶水等，应符合国家相关质量标准，确保贴砖质量。三、合同价款及支付方式1.合同价款本合同总价款为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此价款为固定总价，包含乙方完成本合同约定服务内容所需的全部费用，除因甲方要求变更服务内容外，不因任何因素调整。2.支付方式合同签订后，甲方支付合同总价款的[预付款比例]作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。瓷砖铺贴工程进度达到[约定进度节点，如地面瓷砖铺贴完成、墙面瓷砖铺贴完成等]后，甲方支付合同总价款的[进度款比例]，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。全部泥工贴砖工程验收合格后，甲方支付合同总价款的[尾款比例]，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。四、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的施工过程进行监督检查，提出意见和建议。有权要求乙方按照合同约定的质量标准和工期完成服务。2.义务向乙方提供施工所需的水电，并保证水电供应正常。按照合同约定的支付方式及时支付价款。负责协调与其他施工单位之间的关系，为乙方施工创造良好的条件。对乙方提供的瓷砖等材料进行验收，如发现质量问题应及时通知乙方更换。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照合同约定支付价款。有权根据施工需要，要求甲方提供必要的协助。2.义务具备从事泥工贴砖工作所需的资质和技能，提供相关证明文件（如有）。按照合同约定的服务内容、要求和质量标准组织施工，确保工程质量。遵守施工现场的安全规定，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。如因乙方原因发生安全事故，由乙方承担全部责任。爱护甲方提供的施工现场及其他设施，如有损坏应负责修复或赔偿。按照合同约定的工期完成施工任务，如因乙方原因延误工期，应承担相应的违约责任。施工过程中产生的垃圾应及时清理，保持施工现场整洁。负责对已完成的工程进行成品保护，直至工程验收合格。如因乙方保护不当造成损坏，由乙方负责修复或赔偿。五、工期1.本工程自[开工日期]开始施工，至[竣工日期]竣工，总工期为[工期天数]天。2.如遇下列情况，工期相应顺延：甲方提出变更设计或增加工作量，导致工期延误的。不可抗力因素导致工期延误的，如自然灾害、政府行政命令等。因甲方未按照合同约定提供施工条件，如水电供应中断等，导致工期延误的。经甲方书面同意的其他合理原因导致工期延误的。3.乙方应在上述情况发生后[通知期限]天内，以书面形式通知甲方，并提供相关证明文件。甲方应在收到通知后[审核期限]天内予以确认，逾期不确认视为同意顺延工期。六、质量标准及验收1.质量标准本工程质量应符合国家现行的泥工贴砖工程施工质量验收规范及相关标准，同时满足本合同约定的质量要求。2.验收程序乙方完成每一道工序后，应通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后[验收期限]天内进行验收，如无正当理由逾期未验收，视为该工序验收合格。全部泥工贴砖工程完成后，乙方应向甲方提交竣工验收报告。甲方应在收到报告后[验收期限]天内组织验收。验收合格后，双方应签署验收合格文件。如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。整改费用由乙方承担，且整改期间不计入工期。七、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照合同约定支付价款，每逾期一天，应按照未支付金额的[逾期支付违约金比例]向乙方支付违约金。若甲方因自身原因导致乙方无法正常施工，应承担乙方因此造成的损失，包括但不限于停工损失、窝工损失等。2.乙方违约责任–若乙方未按照合同约定的质量标准施工，应负责无偿返工直至达到质量要求。如因返工造成工期延误或给甲方造成其他损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。–若乙方未按照合同约定的工期完成施工任务，每逾期一天，应按照合同总价款的[逾期竣工违约金比例]向甲方支付违约金。逾期超过[约定天数]天的，甲方有权解除合同，乙方应返还已收取的价款，并按照合同总价款的[解除合同违约金比例]向甲方支付违约金。–若乙方擅自将本合同项下的服务转包或分包给第三方，甲方有权解除合同，乙方应返还已收取的价款，并按照合同总价款的[转包分包违约金比例]向甲方支付违约金。–乙方违反合同约定的其他义务，应承担因此给甲方造成的全部损失。八、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同一