2025年二级建造师法规与相关知识模拟试题及权威答案解析

二级建造师考试（法规及有关知识）试题及答案

一、单项选择题（每题1分，共60分。每题的备选项中，只有1个最符合题意。）

I、二级建造师执业资格的注册管理机构是（）»

A.建设部或其授权机构

B.人事部或其授权机构

C建设行业协会

D.省级建设行政主管部门

2、经注册的建造师（）的，原注册管理机构将注销其注册资格。

A.同步在2个建筑业企业执业

B.注册建造师在一家企业的多种岗位上从事业务工作

C.未获得二级建造师执业资格

D.脱离建设工程施工管理及其有关工作岗位满1年

3、在委托代理法律关系中，假如由于授权不明确而给第三人导致损失，（）。

A.由被代理人独自承担责任

B.由代理人独自承担责任

C.由被代理人和代理人按照约定各自承担赔偿责任

D.被代理人要向第三人承担责任，代理人承担连带责任

4、某施工企业和某建设单位于1999年5月1（）日签订了一份工程施工协议，协议约定建设单位

应于9月10日前支付所有工程款，但建设单位一直未按约定支付。那么，施工企业的诉讼有效期限

至（）,,

A.5月10口

B.9月10日

C.9月1（）日

D.9月10日

5、自物权，又称（），是指权利人对于自己所有物享有的占有、使用、收益和处分的权利。

A.抵押权

B.所有权

C.留置权

D.质权

6、全民所有制企业的经营权属于（）«

A.自物权

B.用益物权

C.担保物权

D.债权

7、建设单位领取施工许可证后，因故不能按期动工的，应当向发证机关申请延期，延期次数和

每次期限分别为（）。

A.1次和3个月

B.2次和3个月

C.3次和2个月

D.1次和6个月

8、建设单位申领施工许可证时，建设资金应当已经贯彻,按照规定，建设工期局限性一年的，

到位资金原则上不少于工程协议价款的（）。

A、10%

B、30%

C、50%

D、80%

9、根据《招投标法》的有关规定，大型基础设施项目,施工单项协议估算价和勘察设计协议单

项协议估算价在（）以上时，必须进行招标。

A.200万元和100万元

B.100万元和50万元

C.20（）万元和50万元

D.3000万元和100万元

10、招标人不得以任何方式限制或者排斥当地区、本系统以外的法人或者其他组织参与投标，是

（）的体现。

A.公开原则

B.公平原则

C.公正原则

D.诚实信用原则

11、根据我国《建筑法》的规定，下列表述中对的的是（）。

A、经建设单位承认，分包单位可将其承包的工程再分包

B、两个以上不一样资质等级的单位联合承包的，可以按照资质等级高的单位确定资质等级

C、施工现场的安全由建筑施工企业和工程监理单位共同负责

D、建筑施工企业应当为从事危险作业的职工办理意外伤言保险

12、联合体中标的，（）与招标人签订协议。

A.联合体

B.联合体各方共同

C.联合体各方分别

D.资质较高的联合方

13、根据《安全生产法》的规定，当发现直接危及人身安全的紧急状况时，从业人员停止作业或

者在采用也许的应急措施后撤离作业场所的权利是（）o

A.拒绝权

B.提议权

C.紧急避险权

D.拒绝权

14、根据《安全生产法》的规定，从业人员的知情权是指（）。

A.掌握本职工作所需的安全生产知识，增强事故防止和应急处理能力

B.获得符合国标或者行业原则的劳动防护用品的权利

C.理解其作业场所和工作岗位存在的危险原因、防备措施和事故应急措施

D.熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位安全操作技能

15、有关总包分包的责任承担表述，不对的的是（

A.总承包单位按照总承包协议的约定对建设单位负责

B.分包单位按照分包协议的约定对总承包单位负责

C.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任

D.总承包单位和分包单位就分包工程根据分包协议的约定对建设单位承担各自的责任

16、大中型建设工程项目立项同意后，建设单位应按照（）次序办理对应手续。

A.工程发包、报建登记、签订施工承包协议、申领施工许可证

B.报建登记、申领施工许可证、工程发包、签订施工承包协议

C.申领施工许可证、工程发包、签订施工承包协议、报建登记

D.报建登记、工程发包、签订施工承包协议、申领施工许可证

17、实行爆破作业的，使用爆破器材的建设单位应当（），方准使用。

A.向上级主管部门领取《爆破物品使用许可证》

B.向建设行政主管部门申请领取施工许可证

C.向公安机关中请领取《爆破物品使用许可证》

D.向公安机关申请办理施工方案的审批手续

18、从事建筑活动的经济组织应当具有的条件是符合国家规定的（）o

A.注册资本、专业技术人员和技术装备

B.流动资金、专业技术人员和突出业绩

C.注册资本、专业管理人员并依法设置

D.注册资本、专业管理人员和资格证书

19、建设工程施工总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，（）o

A.分包工程现场的安全生产由分包单位负总责

B.分包工程的生产安全事故由分包单位单独承担责任

C.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任

D.分包单位不接受总承包商的安全生产管理的，应当承担所有责任

20、伤亡事故处理工作应当在（）日内结案，特殊状况不得超过（）日。

A、60、90

B、60、120

C、90、180

D、100、200

21、建设单位在领取施工许可证之前，应当按照有关规定（）0

A.办理动工汇报手续

B.办理工程质量监督手续

C.签订工程施工协议

D.办理保证安全施工措施的立案手续

22、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程承包单位在向建设单位提交竣工验收汇报时，应

向建设单位出具（）。

A、质量保修书

B、质量保证书

C、质量维修书

D、质量保函

23、下列各项，符合《建筑法》建设工程监理规定的是（）«

31、行政处分的方式是（）。

A.没收非法财产

B.吊销营业执照

C.行政拘留

D.记过、罢职、开除等

32、《建设工程质量管理条例》规定，装修工程和主体构造工程的最低保修期限为（）o

A.2年和3年

B.5年和合理使用年限

C.2年和5年

D.2年和合理使用年限

33、某建设工程项目由土木建筑工程和设备安装工程两部分构成，整个项目按建筑工程一切险投

保的情形是（）0

A.土木建筑项目不超过总价的10%

B.土木建筑项目不超过总价的20%

C.土木建筑项目介丁总价的20%〜50%之间的

D.土木建筑项目超过总价的50%

34、在试用期内被证明不符合录取条件的，用人单位（）。

A.可以随时解除劳动|办议

B.必须解除劳动协议

C.可以解除协议，但应提前30日告知劳动者

D.不得解除劳动协议

35、按照《协议法》规定，协议履行中假如价款或酬劳不明确，应按照（）履行。

A、签订协议步履行地的政府定价

B、签订协议步履行地的市场价格

C、履行协议步履行地的政府定价

D、履行协议步履行地的市场价格

36、建设工程一切险保险协议于3月1日签订，建设工程承包协议约定工程动工日期为3月2（）

日。为保证工程准期动工，承包人于3月10日将建筑材料运至工地，一切准备就绪，承包人提前两

天正式动工。建筑工程一切险的保险责任开始时间为（）。

A.3月1日

B.3月20日

C.3月10日

D.3月18日

37、承诺对要约内容的非实质性变更指的是（）。

A.受要约人对协议条款中违约责任和处理争议措施的变更

B.承诺中增长的提议性条款

C.承诺中规定增长价款

D.受要约人对协议履行方式提出独立的主张

38、根据《协议法》第78条规定，当事人对协议变更的内容约定不明确的，则（）0

A、由当事人诉请人民法院裁决

B、由当事人申请仲裁委员会裁决

C、推定为未变更

D、视为已变更

39、下列选项中属于要约的是（）。

A、拍卖公告

B、投标书

C、招标公告

D、商品价目表

40、下列选项中，不属于•效力待定协议的是（

A.限制民事行为能力人签订的协议

B.企业负责人越权签匚的协议

C.无权处分财产人签汇的协议

D.无民事行为能力人未经法定代理人同意签订的协议

41、有关协议履行说法错误的是（）。

A.全面履行原则是指协议当事人应当按照协议的约定全面履行自己的义务

B.诚实信用原则规定当事人应当履行根据诚实信用原则生生的多种附随义务，如告知的义务、

照顾的义务等

C.协议的重要内容没有约定或约定不明确的，当事人可以通过协商确定，不能到达补充协议的,

按协议有关条款或者交易习惯确定

D.执行政府定价或者政府指导价的，在协议约定的交付期限内政府价风格整时，按协议约定的

价格执行

42、根据我国《协议法》的规定，下列属于可变更或可撤销协议的是（）»

A.以欺诈、胁迫的手段签订，损害国家利益的

B.以合法形式掩盖非法目的

C.因重大误解签订或签订时显失公平

D.恶意串通，损害国家、集体或第二人利益

43、如下有关仲裁员构成的表述，对的的是（）o

A.仲裁庭可以由三名仲裁员或一名仲裁员构成，由3名仲裁员构成的设首席仲裁员

B.由若干名仲裁员构成仲裁庭的，不设首席仲裁员

C.仲裁庭由二名仲裁员构成，当事人双方各选定1名

D.仲裁庭由当事人各方选定二名仲裁员构成

44、根据我国《协议法》的规定，违约责任的归责原则实行（）o

A.过错责任原则

B.严格责任原则

C.过错推定原则

D.合理分担原则

45、根据我国《协议法》的规定，具有撤销权的当事人懂得或应当懂得撤销事由之日起（）

内没有行使撤销权的，撤销权消灭。

A.1年

B.2年

C.4年

D.

46、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为（）办理意外伤害保险。

A.本单位职工

B.施工现场人员

C.施工现场从事危险作业的人员

D.施工现场从事特种作业人员

47、根据协议法的规定，要约可以撤回。不过，撤回要约的告知应当（）抵达受要约人。

A.在协议成立前

B.在受要约人发出承诺告知之前

C.在承诺告知抵达要约人之前

D.在要约抵达受要约人之前或与要约同步

48、下列选项不属于施工协议工程款纠纷的防备措施的是（）。

A.加强风险防止和管理能力

B.加强工程量的计算和审核，防止协议缺项

C.加强工程变更管理

D.严格按照建设程序进行项目建设

49、根据我国《协议法》的规定，但愿和他人签订协议的意思表达是（）0

A.要约邀请

B.要约

C.新要约

D.承诺

50、根据我国《协议法》的规定，但愿他人向自己发出要约的意思表达是（）»

A.要约邀请

B.反要约

C.新要约

D.承诺

51、下列有关联合体投标的说法，错误的是（）0

A.联合体各方均应当具有承担招标项目的对应能力

B.由同一专业的单位构成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级

C.联合体内部各方应当签订共同投标协议，但该协议由于不属于投标文献，因此不必提交招标

人

D.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订协议，就中标项目向招标人承担连带责任

52、根据主管机关或人民法院的指定而产生的代理是（）。

A.法定代理

B.指定代理

C.委托代理

D.表见代理

53、某企业在一次大型工程项目的招标活动中，根据《招标投标法》的规定安排了如下招标程序:

①成立招标组织：②签收投标文献：③编制招标文献和标底；④公布招标公告。卜列排列次序对的的

是（）。

A.①、②、③、④

B.①、②、④、③

C.①、④、③、②

D.①、③、④、②

54、.根据我国有关招投标的法律规定，下列投标人提交的投标文献有效的是（）。

A.甲企业投标文献的关键内容字迹模糊、无法识别

B.乙企业投标文献中的投标函未加盖企业及法定代表人印章

C.丙企业和丁企业构成了一种联合体，并在投标文献中附了联合体投标协议

D.戊企业未按招标文献的规定提供投标保函

55、下列各项.不属于建设工程法律责任构成要件的是（

A.有损害事实发生

B.违反职业道德

C.存在违法或损害行为

D.违法行为与损害事实有因果关系

56、下列各项，属于刑事责任的承担方式是（）。

A.有期徒刑

B.警告

C.没收违法所得

D.拘留

57、当事人双方既约定违约金，又约定定金的协议，一方当事人违约时，对违约行为的赔偿处理

原则是（）o

A.只能采用违约金

B.由违约•方选择采用违约金或定金

C.由非违约一方选择采用违约金或定金

D.同步采用违约金和定金

58、按照《担保法》的规定，出质人可以提供（）办理质押担保。

A.个人房产

B.国有企业厂房

C.依法可以转让的股票

D.土地

59、下列选项，属债权协议的是（）。

A.监护协议

B.买卖协议

C.行政协议

D.劳动协议

6（）、根据《协议法》的违约责任承担原则，发包人可以不赔偿承包人损失的状况是（）。

A.建设资金未能按计划到位的施工暂停

B.发包人变化项目建设方案的工程停建

C.传染病流行导致施工暂停

D.征地拆迁工作不顺利导致施工现场移交延误

二、多选题（每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错误无项。

错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

1.如下有关债的发生根据的表述中，对的的有（）0

A.协议

B.志愿服务

C.侵权行为

D.不妥得利

E.无因管理

2.根据我国法律规定，委托代理关系因下列原因中的（）终止。

A.代理事项完毕

B.被代理人取消委托

C.被代理人死亡

D.代理人丧失民事行为能力

E.代理人辞去委托

3、工程建设法律关系的构成要素是指（）o

A.主体

B.形式

C.客体

D.内容

E.目的

4、我国承认并以法律形式加以保护的重要知识产权有（）等。

A.著作权

B.专利权

C.商标权

D.商业秘密

E.肖像权

5、专利权的客体包括（

A.发明

B.实用新型

C.注册商标

D.外观设计

E.作品

6、根据《建筑法》的您定，申请领取施工许可证，应具有的条件包括（）o

A、已办理工程用地同意手续

B、已确定建筑施工企业

C、需要拆迁的，其拆迁进度符合施工规定

D、有满足施工需要的施工图纸及技术资料

E、材料、设备已经购入

7、建设工程发承包，《建筑法》作出严禁规定的有（：%

A.将建筑工程肢解发包

B.承包人将其承包的建筑工程分包他人

C.承包人超越本企业资质等级许可的业务范围承榄工程

D.分包人将其承包的工程再分包

E.两个不一样资质等级的单位联合共I可承包

8、根据《安全生产法》的规定，从业人员安全生产中的权利包括（）。

A.知情权

B.调查处理权

C.控告权

D.拒绝权

E.紧急避险权

9、施工单位必须按照工程设计规定、施工技术原则和协议约定，对（）进行检查，未经检查

或检查不合格的，不得使用,

A.建筑材料

B.周转材料

C.建筑构配件

D.设备

E.商品混凝土

10、投标人以非法手段骗取中标的体现形式有（）o

A.非法挂靠或借用其他企业的资质证书参与投标

B.投标时递交假业绩证明或资格文献

C.投标人以行贿于段谋取中标的

D.招标人向投标人泄露标底

E.假冒法定代表人签名，递交假委托书

11、根据《协议法》的规定，当事人对协议质量约定不明确的，（）0

A.按国标、行业原则执行

B.只要满足使用性能即可

C.没有国标、行业原则的，按企业原则执行

D.没有国标、行业原则的，按一般原则执行

E.没有国标、行业原则的，可以按符合协议目的的特定原则执行

12、《协议法》规定，有下列情形中（）的，协议无效。

A.乘人之危，使对方在违反真实意思状况下签订的协议

B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益

C.以合法形式掩盖非法目的

D.损害社会公共利益

E.违反法律、行政法规的强制性规定

13、《协议法》规定，执行政府定价或者政府指导价的协议，应遵守的规定有（）。

A.在协议约定的交付则限内政府价风格整时，按照交付时的价格计价

B.逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行

C.逾期交付标的物的，遇价格下降时，按照原价格执行

D.逾期提取标的物的，遇价格上涨时，按照新价格执行

E.逾期付款的，遇价格下降时，按照新价格执行

14、有关评标委员会的规定是（）。

A.评标委员会的组员人数为5人以上单数

B.评标委员会组员中，技术、经济等方面的专家不得少于组员总数的2/3

C.评标委员会组员名单在中标成果确定前应当保密

D.评标委员会组员不得私下接触投标人

E.评标委员会由招标代理机构负责组建

15、下列有关招投标程序的说法，对的的是（）0

A.开标在投标截止后来进行

B.招标人在投标截止日前收到的所有投标文献，开标时都应当当众予以拆封、宣读

C.评标应当在严格保密的状况下进行

D.评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文献规定的，可以否决所有投标

E.招标人仅向中标人发出中标告知书，不必告知未中标的投标人

16、下列有关解除协议的表述，符合《协议法》的规定的是（

A.当事人必须所有履行各自义务后才能解除协议

B.当事人协商一致可以解除协议

C.因不可抗力致使不能实现协议目的，可以解除协议

D.一方当事人时解除协议有异议的，应当通过法院或仲裁机构确认解除的效力

E.协议解除后，当事人均不得再规定对方承担任何责任

17、根据《工程建设项目施工招标投标措施》的规定，使用国有资金投资或者国家融资的项目，

招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。不过，排名第一的中标候选人（）的，招标人

可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

A.放弃中标项目

B.投标报价低于其企业成本价

C.因不可抗力提出不能履行协议

D.与评标专家组员有利害关系

E.未在招标文献规定的期限内提交履约保证金

18、人民法院对第二审案件的审理，在下列表述中，对的的有（）。

A.一审判决认定事实基本清晰，引使用方法律并无不妥，发回重审

B.一审判决认定事实清晰，适使用方法律对的的，判决驳回上诉，维持原判决

C.一审判决认定事实不清，证据局限性，可以发回一审人氏法院重审

D.一审判决适使用方法律错误的，依法改判

E.当事人对第二审案件的判决，不可以上诉

19、下列有关违约责任承担形式的说法，对的的是（

A.继续履行与采用补救措施，一般不被同步合用

B.继续履行与赔偿损失，可以同步合用

C.采用补救措施可以与违约金同步合用

D.赔偿损失与违约金可以同步合用

E.继续履行与定金罚则不能同步合用

20、施工协议主体纠纷的成因一般包括（）。

A.承包方无资质或资质不够

B.因联合体承包导致的纠纷

C.工程款恶意拖欠

D.挂靠

E.单价和总价不匹配

答案

-、单项选择题

1.D；2.A；3.D；4.D；5.B：6.B：7.B；8.C：9.C；10.B；11.D；12.B：13.C：

14.C：15.D；16.D：17.C：18.A；19.C；20.C：B；22.A；23.B；24.A；25.C；

26.27.A：28.A：29.D；30.D；31.D：32.D；33.D：34.A：35.B：36.C：37.B：

38.C：39.B；40.D；41.D；42.43.A；44.B；45.A；46.C；47.D；48.D；49.B；

50.A：51.C：52.B；53.D：54.C；55.B；56.A；57.C：58.C：59.B：60.C

二、多选题

1.ACDE2.ABDE3.ACD4.ABCE5.ABD6.ABCD7.ACD8.ACDE9.ACD

E10.ABE11.ADE12.BCD13.ABD14.ABCD15.BCD16.BCD17.ACE

18.BCD19.ABC20.ABD

二级建造师考试真题及答案一建设工程法规及有关知识

一、单项选择题（共60题，每题1分。每个备选项中，只有1个最符合题意。）

1、（）是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的关键。

A、质量事故处理制度B、质量事故记录汇报制度

C、安全生产责任制度D、安全生产监督制度

2、建设工程安全生产管理基本制度中，不包括（）。

A、群防群治制度B、伤亡事故处理汇报制度

C、事故防止制度D、安全责任追究制度

3、《建设工程安全生产管理条例》第10条规定，依法同意动工汇报的建设工程，建设

单位应当自动工汇报同意之FI起（）内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级

以上地方人民政府建设行玫主管部门或者其他有关部门立案。

A、30日B、60日C、15日D、90日

4、工程监理单位在实行监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当规定施工单位整

改；状况严重的，应当规定施工单位临时停止施工，并及时汇报建设单位。施工单位拒不整

改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向O汇报。

A、建设单位B、有关主管部门

C、建设行政部门D、当地人民政府

5、《建设工程安全生产管理条例》规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位

的，分包协议中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包

工程的安全生产承担（），

A、各自对应的责任E、连带责任C、按份责任1）、补充责任

6、总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当服从总承包单位的安

全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担OO

A、所有责任B、次要责任C、重要责任D、同等责任

7、施工现场临时停止施工的，施工单位应当做好现场防炉，所需贽用

由O承担，或者按照协议约定执行。

A、施工单位B、责任方C、建设单位D、暂停决定方

8、施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业辨别开设置，并保持安全距离；办

公、生活区的选址应当符合（）。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合Oo

本题前后括号的搭配为（）

A、安全性规定，卫生原则B、强制性原则，生活原则

C、建设单位规定，规定原则I）、安全原则，最低原则

9、《建设工程安全生产管理条例》第30条规定，施工单位对因建设工程施工也许导致

损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采用（）措施。

A、特殊防护B、专题防护C、强制性保护D、法定保护

10、施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保

险费由（）支付。

A、施工单位B、建设单位C、总承包单位D、用工单位

11、《建设工程安全生产管理条例》第38条规定，施工单位应当为施工现场从事危险

作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险期限自建设工程动工之日起至O止。

A、施工结束B、竣工验收合格C、工程投入使用I）、工程保修期结束

12、《建设工程安全生产管理条例》第16条规定，出租机械设备的单位应当对出租的

机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具()。

A、检测合格证明B、生产(制造)许可证明

C、产品合格证明I)、建筑机械使用许可证明

13建设工程质量必须实行()监督管理。

A、建设单位B、建立单位C、工商行政管理部门D、政府

14、政府对工程质量的监督管理重要以保证工程使月安全和环境质量为重要目的，以法

律、法规和强制性原则为根据，以()为重要内容。

A-.工程建设各方主体的质量行为B、主体构造

C、地基基础、主体构造、环境质量和与此有关的工程建设各方主体的质量行为

D、环境质量

15、政府对工程质量的监督管理重要以()为重要手段。

A、行政审批B、施工许可制度和竣工验收立案制度

C、竣工验收D、质量考核与抽查

16、建设单位应当在工程竣工验收合格后的()内到县级以上建设行政主管部门或者其

他有关部门立案。

A.15天B.30天C.45天D.60天

17、《建设工程安全生产管理条例》第21条规定，()依法对本单位的安全生产工作

全面负责。

A.建设单位的负责人B.施工单位重要负责人

C.施工单位的专职生产管理人员D.建设单位的专职生产管理人员

18、自工程竣工验收合格之日起()内未办理工程竣工验收立案，由建设行政主管部门

或者其他有关部门按照有关规定予以行政惩罚。

A.10天B.15天C.20天D.30天

19、建设工程发生质量事故后，有关单位应当()向当地建设行政主管部门或者其他有

关部门汇报。

A.立即B.在12小时内C.在24小时内D.在48小时内

20、建设单位在()之前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。

A.组织竣工验收B.工程建设完毕

C.签订施工监理协议D.领取施工许可证或者动工汇报

21、《建设工程质量管理条例》规定，对于波及()的装修工程，建设单位要有设计方

案。

A.变更工程竣工日期

B.建筑主体和承重构造变动

C.增长工程造价总额

D.变化建筑工程一般构造

22、根据《建设工程质量管理条例》规定，勘察、设计单位必须按照工程建设强制性原

则进行勘察、设计，()应当在设计文献上签字，对设计文献负责。

A.单位负责人B.勘察人、设计人

C.注册执业人员D.项目负责人

23、《建设工程质量管理条例》规定，除()外，设计单位不得指定生产厂、供应商。

A.有特殊规定的建筑材料、专用设备、工艺生产线等

B.建设单位有特殊规定的

C.建设单位申请使用为

D.施工单位申请使用且质量合乎规定的

24、建设工程的保修期，自（）起计算。

A.工程竣工B.竣工验收合格之日C.投入使用D.协议约定

25、建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，

并对导致的损失承担赔偿责任。对于保修费用，则由O承担。

A.质量缺陷的责任方

B.施工单位

C.建设单位

D.修理方

26、对于工程质量的监督管理，我国实行（）统一监督管理。

A.国务院B.国家发改委

C.国务院建设行政主管部fjD.国务院质量技术监督部门

27、下列不属于工程建设的强制性原则的是（）。

A.工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的综合原则和重要的通

用的质量原则

B.工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的原则

C.工程建设的特殊技术术语

D.工程建设重要的通用的信息技术原则

28、（）对设计、施工人员来说，是设计和施工时必须绝对遵守的技术法规：对监理

人员来说，是实行工程监理时首先要进行监理的内容；对政府监督人员来说，是重要的、可

操作的惩罚根据。

A.工程建设通用原则B.《工程建设原则强制性条文》C.《工程建设强制原则》D.

《工程建设原则实用指南》

29、按属性分类，工程建设原则不包括（）.

A.技术原则B.工作原则

C.建设定额D.管理原则

30、对建设项目环境也许导致轻度环境影响的，应当编制（），对产生的环境影

响进行分析或者专题评价，

A.环境影响汇报书B.环境影响汇报单

C.环境影响登记表D.环境影响汇报表

31、波及水土保持的建设项目除按规定编制建设项目的环境影响汇报书外，还必须获得

经由水行政主管部门审查同意的（）。

A.水土保持方案B.水土安全规划

C.水运用方案【）.水土运用原则

32、从事建设项目环境影响评价工作的单位，必须获得（国务院环境保护行政主管部门）

颁发的资格证书，按照资格证书规定的等级和范围，从事建设项目环境影响评价工作，并对

评价结论负责。

（）。

A.国务院建设行政主管部门B.国务院发展与改革委员会

C.省级环境保护行政主管部门D.国务院环境保护行政主管部门

33、建设项目环境影响评价文献自同意之日起满5年，方决定该项目动工建设的，其环

境影响评价文献应当报原审批机关重新审核。原审批机关应当自收到建设项目环境影响评价

文献之日起（）内，将审核意见书面告知建设单位；逾期未告知的，视为审核同意。

A.10日B.15日C.30日D.90日

34、环境保护设施竣工验收，应当与主体工程竣工验收同步进行。需要进行试生产的建

设项FI,建设单位应当自建设项目投入试生产之日起（）内，向审批该建设项FI环境影响汇

报书、环境影响汇报表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门，申请该建设项目需要

配套建设的环境保护设施竣工验收。

A.1种月B.二个月C.三个月D.六个月

35、分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其对应的环境保护设施应当（）验

收。

A.分期B.最终一次性C.同步D.分阶段

36、环境保护行政主管部门应当自收到（）之日起30日内，完毕验收。

A.竣工结论B.环境保护设施竣工验收申请

C.竣工验收申请I）.建设项目竣工验收合格证书

37、建筑工程一切险承保的内容不包括（）.

A.临时工程，如引水、保护堤B.脚手架C.租赁物资

D.被保险人严重失职导致的职工的人身伤亡和财产战失

38、按照国际通例，建筑工程一切险的除外责任的状况一般不包括（）。

A.由于罢工、骚动、民众运动或当局命令停工等状况导致的损失

B.因被保险人严重失职或蓄意破坏而导致的损失

C.一般性盗窃和抢劫

D.因设计错误（构造块陷）而导致的损失

39、建筑工程一切险承保的危险与损害波及面很广，但按国际通例，下列情形属于除外

的情形（）。

A.因设计错误（构造缺陷）而导致的损失

B.灭火或其他救济所导致的损失

C.由于工人、技术人员缺乏经验导致的损失

D.建筑材料在工地范圃内的运送过程中遭受的损失

40、建筑工程一切险自（）开始生效。

A.动工之日B.卸载工程物料

C.工程动工之日或在动工之前工程用料卸放于工地之日，两者以先发生者为准

D.交清保费

41、建筑工程一切险的保险终止日应为（）。

A.工程竣工验收之口B.工程验收合格之口

C.工程竣工验收之Id或者保险单上列出的终止日

D.协议双方约定的终止日

42、保险金额是指保险人承担赔偿或者给付保险金责任的（）限额。

A.最低B.实际损失C.损失后评估D.最高

43、保险金额不得超过保险标的的保险价值，超过保险价值的，超过的部分（）。

A.减法B.无效C.收归国家所有D.限额赔付

44、由（）承担的损失额为免赔额。

A.被保险人B.投保人C.施工单位D.损害负责人

45、对于建筑工程一切险的免赔额确实定，第三者责任险中财产损失的免赔额为每次事

故赔偿限额的1%一一2%,但（）没有免赔额。

A.人身伤害B.搬运损失C.抢劫受损D.意外损害转

46、建筑工程一切险因保险期比较长，保费数额大，可分期交纳保费，但出单后必须立

即交纳第一期，而最终一笔保费必须在（）交清。

A.一年内B.两年内C.三年内D.工程竣工前六个月

47、假如在保险期内工程不能竣工，对建筑工程一切险可以延期，不过投保人须

（）。

A.减少投保限额B.提前交纳保费

C.交纳补充保险费D.重填保单

48、劳动协议可以约定试用期。试用期最长不得超过（）。

A.3个月B.6个月C.12个月D.18个月

49、劳动者解除劳动协议，应当提前（）以书面形式告知用人单位。

A.7日B.10日C.30日I）.60日

50、《固体废物污染环境防治法》规定，转移固体废弃物，应向（）的省环境保护部门

汇报，并应经接受地省环境保护部门的许可。

A.移入地B.移出地C.路过地D.接受地

51、《固体废物污染环境防治法》规定，搜集、储存、运送、处置危险废物的场所、设

施设备和容器、包装物和其他物品转作他用时，必须通过O处理方可使用。

A.无害化B.减轻污染的C.再生运用D.消除污染的

52、《环境噪声污染防治法》规定，在都市市区范围内，建筑施工过程也许产生噪声污

染，施工单位须在动工（）此前向所在地县以上环境行政主管部门申报该工程采用的

环境噪声污染防治状况。

A.10天O15天520天D.30天

53、按照《国家工程建筑消防技术原则》需要进行消防设计的建筑工程，设计单位应当

按照《国家工程建筑消防技术原则》进行设计，（）应当将建筑工程的消防设计图纸及

有关资料报送公安消防机构审核。

A.设计单位B.建设单位C.施工企业D.承包单位

54、根据《建设工程勘察设计管理条例》规定，下列说法不对的的是（）o

A.发包方可以将整个建设工程的勘察、设计发包给一种勘察、设计单位；也可以招建设

工程的勘察、设计分别发包给几种勘察、设计单位。

B.建设工程勘察、设计单位不得将所承揽的建设工程勘察、设计转包。但经发包方书面

同意，可将除建设工程主体部分外的其他部分的勘察、设计分包给其他具有对应资质等级的

建设工程勘察、设计单位，

C.县级以上人民政府建设行政主管部门或者交通、水利等有关部门应当对施工图设计文

献中波及公共利益、公众安全、工程建设强制性原则的内容进行审查。

D.国务院对全国的建设工程勘察、设计活动实行统一监督管理。

55、合作企业的利润和亏损，由合作人根据合作协议约定的比例分派和分担。合作协议

未约定利润分派和亏损分担比例的，由各合作人（）分派和分担。

A.按照出资比例B.重新协议C.祈求法院D.平均

56、纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经县以上税务局（分局）同意，可以

延期缴纳税款，不过最长不得超过（）。

A.1个月B.3个月C.6个月D.12个月

57、仲裁裁决书自（）之日起发生法律效力。

A.作出

B.送达双方当事人

C.双方当事人签收

D.双方当事人同意执行

58、仲裁委员会裁决作出后，一方当事人不履行裁诀时（）。

A.仲裁委员会可以强制执行

B.另一方当事人可以向仲裁委员会重新提请仲裁

C.另一方当事人可以向法院提起诉讼

D.另一方当事人可以向法院申请强制执行

59、某国有施工企业甲企业将其资质证书借给某乡镇施工企.业乙企业，承揽了A集团企

业办公大楼工程，后因不符合规定质量原则而给A集团导致了损失。那么，赔偿责任应当由

()承担。

A.甲企业B.乙企业

C.甲企业和乙企业连带D.甲企业和乙企业按资产比例

60、投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，也许构成

()。

A.串通投标罪B.协议诈骗罪

C.侵犯商业秘密罪D.受贿罪

二、多选题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至

少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分。)

1、建造师的执业范围包括()o

A.担任建设工程项目施工的项目经理

B.从事其他施工活动为管理工作

C.法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务

D.以建造师的名义单独执业，参与建设工程的招投标

E.开展建设项目施工管理的培训工作

2、下列代理行为中应当由被代理人承担法律后果的是()

A.张某其未成年的儿子签订了一份房屋买卖协议

B.已经被解雇的王某持单位的空白协议书以单位的名义与某厂签订了一份协议

C.李某与第三人串通以协议的形式损害了被代理人的利益

D.j般职工赵某未经授权私自以所在单位的名义签订了一份协议

E.某分企业以总企业的名义签订的一份供销协议

3、下列法律事实，应当属于不妥得利的是()

A.公民甲从路上检到一种钱包

B.司机乙驾车撞倒一名老人，但老人并未向乙规定赔偿

C.学生丙通过考试作弊的手段获得一笔奖学金

D.农民丁购置的一头母牛半月后领回一头牛犊

E.教师戊购置的一张彩票中了大奖

4、下列法律事实中，不属于无因管理的是()

A.船工张某冒险救人而损坏了船浆

B.村民赵某及时发现并且扑灭了邻居家的火灾

C.警察钱某勇往直前，生擒了小偷

D.消防队员孙某舍生忘死从火场救出婴儿

E.台风将至，市民李某拿自家物料加固朋友的房屋

5、著作权的主体包括()

A.作者B.著作权人C.职务作品的著作权人

D.作者工作的辅助人E.出版社

6、专利权的客体包括()

A.技术秘密B.计算机软件C.发明

D.实用新型E.外观设计

7、发明和实用新型获得专利权的条件是()

A.具有经济价值B.发明性C.实用性

I).新奇性E.先进性

8、县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，有权采

用下列措施O。

A.规定被检查的单位提供有关工程质量的文献和资料

B.进入被检查单位的施工现场进行检查

C.发既有影响工程质量的问题时，责令改正

D.发现质量问题时，杳封被检查单位的文献和资料

E.对发现质量问题的现场进行查封检查

9、有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动协议，不过应当提前30FI以书面形式告

知劳动者本人()O

A.劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另

行安排工作的

B.劳动者不能胜任工作，通过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的

C.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的

D.劳动协议签订时所报据的客观状况发生重大变化，致使原劳动协议无法履行，经当事

人协商不能就变更劳动协议到达协议的

E.严重失职，营私舞弊，对用人单位利益导致重大损害的

10、下列选项中，属于可变更、可撤倘民事行为的是()

A.甲误将一幅鹰品字画当作真品购置

B.甲企业入户推销笔记本电脑，不懂计算机市场行情的老李以3万元购置了一台市值仅

元的笔记本电脑

C.甲在以500元价格向乙推销价值仅30元的手表，甲的朋友丙明知此表不值500元却

在一边说此表是外国名牌，价值千元以上，乙误信丙的话为真，购置了3块

D.甲在仔细研究了乙企业的经营状况、财务状况后，在证芬企业以每股15元的价格购

置了乙企业的股份5000股，但第二天乙企业的股票却跌至每股10元如下

E.甲企业与乙建筑企业签订了一份施工协议，由乙企业承建其一栋办公楼。但履行过程

中，建筑材料价格大幅下降

11、限制民事行为能力人签订的如下协议是有效的Oo

A.买卖协议

B.免费协议

C.通过法定代理人追认的协议

D.纯获利益的协议

E.与其年龄、智力、精神健康状况相适应而签订的协议

12、建设工程纠纷发生后，当事人申请仲裁应当符合下列条件()。

A.有仲裁协议

B.有和解协议

C.有详细的仲裁祈求、事实和理由

I).属于仲裁委员会的受理范围

E.得到法院的许可

13、下列情形中，可以视为撤回仲裁申请的是()。

A.仲裁申请人经书面告知，无合法理由拒不到庭

B.被申请人与申请人到达调解协议

C.仲裁申请人未经仲裁庭许可中途退庭

D.被申请人与申请人自行和解

E.申请人无理取闹，扰乱仲裁秩序的

14、人民法院审理民事案件，除（）以外，应当公开进行。

A.离婚案件

B.波及国家秘密的案件

C.波及个人隐私的案件

D.当事人申请再审的案件

E.波及商业秘密的案件

15、当事人对已经发生法律效力的判决、裁定，认为有错误的，（）

A.只能向原审法院申请再审

B.只能向上一级法院申请再审

C.可以向原审法院申请再审

D.可以向上一级法院申请再审

E.可以同步向原审法院和上一级法院申请再审

16、有下列情形中（）的，法院应当裁定中断执行。

A.申请人表达可以延期执行

B.申请人撤销申请的

C.案外人对执行标的提出确有理由的异议的

D.作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或者承担义务的

E.作为一方当事人的法人或者其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的

17、建设工程中常见的施工协议主体纠纷一般包括（）

A、因承包商资质不够导致的纠纷

B、因无权代理与表见代理导致的纠纷

C、因联合体承包导致的纠纷

D、因“挂靠”问题而产生的纠纷

E、因履约范围不清而产生的纠纷

18、下列行为中，导致中标无效的有（）。

A、招标代理机构与招标人、投标人串通

B、招标人限制投标人之间的竞争

C、以他人名义进行投标、骗取中标的

D、对于依法必须进行招标的项目，招标人与投标人进行实质性谈判E、在评标委员

会依法推荐的中标候选人以外确定中标人

19、未经注册，私自以注册建设工程勘察、设计人员的名义从事建设工程勘察设计活动

的，（）。

责令停止违法行为

B、没收违法所得

C、处违法所得2倍以上5倍如下罚款

D、给他人导致损失的，依法承担赔偿责任

E、追究刑事责任

20、申请建造师注册人员必须同步具有下列条件（）。

A、获得建造师执业资格证书

B、无犯罪记录

C、无行政惩罚记录

D、身体健康，能坚持在建造师岗位上工作

E、经所在单位考核合格

参照答案

一、单项选择题

1C；2C；3C；4B；5B6C；7B；8A；9B；10.A11

B；12A；13D；14C：15B；16A：17；B18B；19C；20

D；21B；22C；23A；24B；25A；26C；27C；28B；29

C；30D；31A；32D：33A；34C；35A；36B；37D：38

C；39A：40C：41C；42D；43B；44A；45A；46D；47

c；48B；49C；50B；511）；52B；53B；54I）；55D；56

B；57A；58D；59C：60B

二、多选题

l.ABC2.ABE3.AD4.CD5.ABC6.CDE

7.BCD8.ABC9.ABD10.ABC11.CDE⑵ACD

13.AC14.BC15.CD16.ACDE17.ABCD18.ACDE19.ABCD20.ABDE

二级建造师考试《建设工程法规及有关知识》真题

一、单项选择题（共60题，每题1分。每个备选项中，只有1个最符合题意。）

1、（）是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的关键。

a、质量事故处理制度b、质量事故记录汇报制度

c、安全生产责任制度d、安全生产监督制度

2、建设工程安全生产管理基本制度中，不包括（）。

a、群防群治制度b、伤亡事故处理汇报制度

c、事故防止制度d、安全责任追究制度

3.《建设工程安全生产管理条例》第10条规定，依法同意动工汇报的建设工程，建设

单位应当自动工汇报同意之口起（）内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级

以上地方人民政府建设行攻主管部门或者其他有关部门立案。

a、30日b、60日Cs15Fld、