鱼缸建设合同范本

鱼缸建设合同范本甲方（委托人）：姓名：身份证号：地址：联系电话：乙方（受托人）：公司名称：统一社会信用代码：法定代表人：地址：联系电话：鉴于甲方有建设鱼缸的需求，乙方具备提供相关服务的专业能力，甲乙双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方建设鱼缸事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.鱼缸规格乙方将为甲方建设一个[具体尺寸，如长×宽×高]的鱼缸，材质采用[材质名称，如超白玻璃]，确保鱼缸的透明度和坚固性。2.过滤系统配备一套先进的过滤系统，包括[列举过滤系统的主要组成部分，如物理过滤棉、生化过滤球、水泵等]，以保证鱼缸内水质的清洁和稳定，维持良好的水生环境。3.照明系统安装[照明灯具的类型及数量，如LED灯条若干组]，可根据不同需求调节光照强度和颜色，满足水生生物的生长需求。4.景观布置在鱼缸内布置[景观元素种类，如假山、水草、珊瑚等]，营造出美观自然的水生景观，景观布置应符合甲方提供的设计草图或相关要求。5.温控系统配备温控设备，将水温控制在[适宜水温范围，如25℃28℃]，确保鱼缸内水温稳定，适应水生生物的生存需要。二、权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的施工过程进行监督，提出合理意见和建议。有权在乙方未按照合同约定履行义务时，要求乙方采取补救措施或承担违约责任。2.义务按照合同约定向乙方支付工程款。向乙方提供建设鱼缸所需的场地及必要的协助，确保施工顺利进行。及时向乙方提供明确的设计要求、图纸或其他相关资料，如因甲方资料提供不及时或不准确导致的工期延误或质量问题，由甲方承担相应责任，但乙方应及时通知甲方并采取合理措施减少损失。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照合同约定支付工程款。在甲方未履行合同约定的协助义务时，有权暂停施工，并要求甲方承担因此造成的损失。2.义务按照合同约定的规格、质量要求和时间完成鱼缸建设任务。施工过程中应遵守国家相关法律法规和安全规范，确保施工安全，如因乙方原因导致安全事故，由乙方承担全部责任。负责采购符合质量要求的材料和设备，并提供相应的质量证明文件。在鱼缸建设完成后，负责对甲方进行技术指导，告知甲方使用和维护注意事项。对建设过程中知悉的甲方商业秘密或其他隐私信息负有保密义务。三、工程款及支付方式1.工程款总额本合同约定的鱼缸建设工程款为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此价格包含鱼缸建设所需的材料、设备、人工、运输、安装调试及税费等全部费用。2.支付方式合同签订后，甲方支付工程款的[预付款比例，如30%]作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。鱼缸主体结构完工并经甲方验收合格后，甲方支付工程款的[进度款比例，如50%]，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。鱼缸建设全部完成，经甲方最终验收合格后，甲方支付剩余工程款的[尾款比例，如20%]，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。乙方应在甲方每次付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、工期1.开工日期本合同鱼缸建设工程的开工日期为[具体日期]。乙方应在开工日期前做好施工准备工作，如因乙方原因未能按时开工，每延误一天，乙方应按照合同总金额的[一定比例，如0.]向甲方支付违约金。2.竣工日期本合同鱼缸建设工程的竣工日期为[具体日期]，总工期为[工期天数]天。乙方应合理安排施工进度，确保按时竣工。如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应按照合同总金额的[一定比例，如0.]向甲方支付违约金；如因甲方原因导致工期延误，工期相应顺延，但乙方应及时通知甲方并提供相关证明文件。3.工期调整在施工过程中，如遇不可抗力因素（如自然灾害、政府政策调整等）或甲方提出合理的设计变更等原因需要调整工期的，乙方应及时通知甲方，并经双方协商一致后签订工期变更协议，调整后的工期以双方签订的协议为准。五、质量标准及验收1.质量标准乙方建设的鱼缸应符合国家相关质量标准以及本合同约定的规格、材质、工艺等要求。具体质量标准如下：鱼缸玻璃应无裂缝、划痕，透明度良好，符合[玻璃质量标准编号或相关行业标准]。过滤系统应能有效过滤水质，使鱼缸内水质达到[水质清洁标准，如氨氮、亚硝酸盐等指标要求]。照明系统应能正常工作，光照强度和颜色调节功能符合设计要求。景观布置应美观、自然，符合甲方提供的设计草图或相关要求，景观元素应牢固、稳定。温控系统应能准确控制水温，水温波动范围不超过[规定波动范围，如±1℃]。2.验收程序鱼缸主体结构完工后，乙方应通知甲方进行中间验收。甲方应在接到通知后的[验收期限，如3天]内组织验收，如甲方未在规定时间内进行验收，视为该阶段验收合格。鱼缸建设全部完成后，乙方应向甲方提交验收申请报告，并提供相关质量证明文件。甲方应在接到验收申请报告后的[验收期限，如7天]内组织正式验收。验收合格后，双方签署验收合格文件；如验收不合格，乙方应按照甲方要求及时进行整改，直至验收合格，整改所产生的费用由乙方承担，且整改期间不计入工期。六、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照合同约定按时支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的[逾期付款违约金比例，如0.]向乙方支付违约金。逾期超过[逾期付款宽限期，如15天]的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完成工程部分的款项及相应违约金，同时工期相应顺延。如因甲方原因导致乙方无法按时施工或施工中断，甲方应承担乙方因此造成的损失，包括但不限于停工期间的人工费用、设备租赁费用等。2.乙方违约责任若乙方未按照合同约定的质量标准完成鱼缸建设任务，乙方应负责无偿返工直至达到质量要求，如因返工导致工期延误，还应按照本合同约定承担工期延误违约金。如因乙方质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。若乙方未按照合同约定的工期完成施工任务致使工期延误，乙方应按照本合同约定向甲方支付工期延误违约金。如工期延误给甲方造成其他损失的，乙方应承担相应赔偿责任。乙方擅自将本合同项下的鱼缸建设工程转包或分包给第三方的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应按照合同总金额的[转包或分包违约金比例，如20%]向甲方支付违约金。如乙方转包或分包行为给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同自