修水坝施工合同范本

修水坝施工合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX工程建设有限公司，注册地址位于中国XX省XX市XX区XX路XX号。甲方为依法注册成立的企业法人，具备独立承担民事责任的能力，拥有与本次水坝施工项目相关的合法资质。甲方法定代表人为张三，身份证号码为XXXXXXXXXXXXXXXXXX，联系电话为XXX-XXXXXXXX。甲方作为项目委托方，通过公开招标或定向邀约方式选择乙方承担水坝施工任务，旨在按照国家及行业相关标准完成水坝建设，确保工程质量和安全，满足预期使用功能。甲方在项目前期已完成地质勘探、设计规划及必要的环境评估，具备开展水坝施工的法律前提和物质条件。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX水利建设集团有限公司，注册地址位于中国XX省XX市XX区XX路XX号。乙方为依法注册成立的企业法人，具备独立承担民事责任的能力，持有水利工程施工总承包资质证书（等级：XXXX），并拥有丰富的类似工程项目施工经验。乙方法定代表人为李四，身份证号码为XXXXXXXXXXXXXXXXXX，联系电话为XXX-XXXXXXXX。乙方作为项目施工方，根据甲方的委托，承诺按照合同约定及相关技术规范完成水坝施工任务，确保工程符合设计要求，并承担相应的施工风险。乙方已配备专业的工程技术团队、施工设备和材料供应渠道，具备履行合同所必需的技术能力和资源保障。

**合同简介：**

本次水坝施工项目基于甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上达成合作意向。甲方作为项目投资方和管理方，负责提供水坝建设所需的基础资料、场地条件及相关审批手续，并监督工程进度和质量。乙方作为专业施工方，负责按照国家《水利水电工程施工规范》（GB50300-2013）、《水工混凝土结构设计规范》（SL191-2014）等标准，实施水坝主体结构、附属设施及配套设施的施工工作。双方通过签订本合同，明确各自的权利义务，规范施工行为，确保水坝建设项目在安全、合规、高效的前提下完成。项目背景包括但不限于：水坝所在区域存在防洪需求，甲方为提升区域水利设施水平，决定建设新水坝；乙方凭借自身技术优势和过往业绩，被甲方认定为具备承接该项目的合格供应商。合同范本的制定旨在细化双方合作内容，防范潜在法律风险，保障项目顺利实施。本部分内容与后续章节中定义条款、权利义务条款、违约责任条款等具有直接关联性，为后续合同条款的适用提供了基础事实依据和法律前提。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲乙双方在XX省XX市XX区域水坝建设项目的权利与义务，确保水坝按照设计图纸、国家及行业相关标准和规范被顺利建造、交付并验收。合同范围包括但不限于：水坝主体结构（如坝体、溢洪道、泄洪洞等）的土石方工程、混凝土浇筑工程、金属结构安装工程（闸门、启闭机等）、帷幕灌浆工程、排水系统工程以及施工期间必要的临时设施（如办公区、生活区、仓库、道路等）的建设。此外，合同范围还涵盖施工图纸及技术文件的提供、工程变更的管理、材料样品的送检与确认、工程进度报告的提交、质量保证措施的实施、安全生产责任体系的建立以及竣工验收的组织与执行等全过程管理活动。

第二条定义

1.“水坝”：指在本合同项下建设，位于XX省XX市XX区域，用于防洪、灌溉或供水等目的的挡水建筑物。

2.“施工图纸”：指由甲方提供或甲方书面确认的设计单位出具，并经相关主管部门批准的建筑、结构及安装图纸。

3.“国家及行业相关标准”：指中国现行有效的关于水利水电工程施工、质量验收、安全文明施工等方面的法律、法规、规章、技术规范和标准，例如《水利水电工程施工质量验收统一标准》（GB50180）等。

4.“工程变更”：指在合同履行过程中，任何一方提出的对原施工图纸、工程范围、技术要求或材料规格等的修改或增减。

5.“竣工验收”：指水坝建设完成后，由甲方组织相关单位（包括设计、监理、施工及质量监督部门）对工程是否符合设计要求、质量标准及合同约定进行的最终检查和评定程序。

6.“不可抗力”：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水、战争等。

第三条双方权利与义务

**1.甲方的权力和义务**

（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的工期、质量和安全标准完成水坝施工任务，并有权对乙方的施工活动进行监督、检查和指导。

（2）甲方应向乙方提供施工所需的基础资料，包括但不限于地质勘察报告、设计图纸、场地现状图以及必要的审批文件，并保证这些资料的合法性和准确性。

（3）甲方负责协调水坝建设所涉及的与第三方的关系，包括土地征用、管线迁移等事宜，并承担由此产生的费用。

（4）甲方应按照合同约定及时向乙方支付工程款项，并有权根据工程进度和质量情况对乙方进行付款审核。

（5）甲方有权参与工程变更的决策过程，并对工程变更的实施效果进行最终确认。

（6）甲方应组织或委托具有相应资质的机构对水坝工程进行竣工验收，并出具验收报告。

（7）甲方应负责水坝工程建成后的移交工作，并确保乙方获得合法的工程所有权或使用权。

（8）甲方应承担水坝施工期间因自身原因导致的延误或额外费用的责任。

（9）甲方应督促乙方建立健全安全生产责任体系，并提供必要的安全生产条件。

（10）甲方有权要求乙方在工程缺陷责任期内对发现的缺陷进行修复。

**2.乙方的权力和义务**

（1）乙方有权按照合同约定收取工程款项，并有权要求甲方提供必要的施工条件和协助。

（2）乙方应组建专业的项目管理团队，配备足够能力的工程技术人员和施工工人，并严格按照施工图纸、国家及行业相关标准和技术规范进行施工。

（3）乙方应自行承担施工设备、材料、工具等的采购、运输、保管和维护费用，并确保所使用材料的质量符合合同约定及国家标准。

（4）乙方应建立完善的质量管理体系和安全生产责任制，定期进行质量检查和安全检查，并配合甲方的监督和验收。

（5）乙方应按合同约定提交工程进度报告、质量保证资料、材料检验报告等文件，并接受甲方的审核。

（6）乙方应妥善保管施工现场的文件、资料和工程成品，直至工程竣工验收并移交甲方。

（7）乙方应负责处理施工过程中发生的与乙方责任相关的索赔和纠纷，并承担由此产生的费用。

（8）乙方应在施工过程中采取有效措施，减少对周边环境的影响，并遵守当地关于环境保护的法律法规。

（9）乙方应承担因自身原因导致的工程延误、质量缺陷或安全事故的责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。

（10）乙方应在工程缺陷责任期内对发现的工程缺陷进行免费修复，并承担修复期间的相关费用。

（11）乙方应配合甲方进行竣工验收工作，并根据甲方的要求提供必要的解释和说明。

（12）乙方应确保水坝工程建成后能够安全运行，并满足设计预期的使用功能。

第四条价格与支付条件

本合同项下水坝施工项目的总价款为人民币XXXXX元（大写：XXXXX元整），该价格包含设计、施工、材料、设备、人工、管理、利润及税金等全部费用，为固定总价。价格已考虑合同范围内的风险因素，不考虑价格调整。甲方应按以下方式分期支付工程款：

（1）合同签订后XX日内，甲方向乙方支付合同总价款的XX%，计人民币XXXXX元，作为预付款；

（2）水坝主体结构完成XX%后XX日内，甲方向乙方支付合同总价款的XX%，计人民币XXXXX元；

（3）水坝主体结构完成XX%后XX日内，甲方向乙方支付合同总价款的XX%，计人民币XXXXX元；

（4）水坝通过竣工验收并移交甲方后XX日内，甲方向乙方支付至合同总价款XX%，计人民币XXXXX元；

（5）上述款项支付前，乙方应向甲方提供等额且合法的有效发票。任何未按时支付的部分，甲方应按日向乙方支付未付款项XX%的违约金，直至付清为止。乙方在收到甲方支付款项后，应开具相应金额的发票。

第五条履行期限

本合同自双方签字盖章之日起生效，至水坝工程竣工验收合格并移交甲方之日止，合同有效期约为XX个月。关键时间节点如下：

（1）合同生效后XX日内，乙方应完成施工前的场地准备和临时设施搭建工作；

（2）主体工程开工日期为合同生效后XX日，或甲方书面通知之日起XX日内，以较晚者为准；

（3）各分部分项工程应按照施工图纸及进度计划要求完成，具体节点包括：土石方工程在XX个月内完成，混凝土浇筑工程在XX个月内完成，金属结构安装工程在XX个月内完成；

（4）乙方应于每月XX日前向甲方提交当月工程进度报告及相关资料；

（5）水坝工程竣工验收应在工程竣工验收标准规定的XX日内完成，并由甲方组织相关单位进行；

（6）工程缺陷责任期自水坝竣工验收合格之日起计算，为期XX年。在此期间，乙方应负责免费修复所有已发现的缺陷。

第六条违约责任

**一、甲方违约责任**

（1）甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应按当期应付未付款项的XX%向乙方支付违约金，违约金累计不超过合同总价款的XX%。若甲方逾期付款超过XX日，乙方有权暂停施工或解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的损失，损失包括但不限于乙方已投入的成本、设备闲置费、人员遣散费以及市场行情变化导致的成本增加等。

（2）甲方未按合同提供施工所需场地、资料或审批文件，导致乙方无法正常施工，每延误一日，应向乙方支付合同总价款XX%的违约金，违约金累计不超过合同总价款的XX%。若延误超过XX日，乙方有权解除合同，甲方应赔偿乙方因此遭受的全部损失。

（3）甲方或其指定的第三方对乙方施工活动进行不合理干预或阻挠，造成工期延误或乙方损失，甲方应承担相应责任，赔偿损失并相应顺延工期。

（4）因甲方原因导致工程变更，甲方应承担由此产生的额外费用，并相应调整合同价款。若变更导致工期延误，应按本合同约定顺延工期。

**二、乙方违约责任**

（1）乙方未按合同约定的工期、质量标准完成施工任务，每逾期一日，应按当期应付已完工程款（按比例折算）的XX%向甲方支付违约金，违约金累计不超过合同总价款的XX%。若逾期超过XX日，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失，包括但不限于甲方为寻找替代施工单位支付的额外费用、工程延期造成的损失以及甲方已支付但未完工部分的款项等。

（2）乙方施工质量不符合国家及行业相关标准或设计要求，经甲方或监理单位指出后未能及时整改，或整改后仍不合格，乙方应承担全部修复费用，并按修复部分价值的XX%向甲方支付违约金。若质量问题严重影响水坝使用功能或安全，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失。

（3）乙方使用不合格材料或设备，或未按规范进行施工，导致工程出现质量缺陷，乙方应负责无条件免费修复，并承担修复期间的一切费用。若缺陷无法修复或修复后仍不合格，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失。

（4）乙方在施工过程中发生重大安全事故，或因乙方责任导致环境污染，乙方应承担全部责任和赔偿费用，并按合同总价款的XX%向甲方支付违约金。若事故严重，甲方有权解除合同，并追究乙方的法律责任。

（5）乙方未按合同约定提交工程资料或进度报告，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款XX%的违约金，违约金累计不超过合同总价款的XX%。若逾期超过XX日，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方因此遭受的损失。

（6）工程缺陷责任期内，乙方未能及时修复已发现的缺陷，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款XX%的违约金，直至缺陷修复完毕为止。若缺陷对水坝使用功能造成实质性影响，甲方有权委托第三方修复，费用由乙方承担，并按合同总价款的XX%向甲方支付违约金。

**三、解除合同的责任**

任何一方解除合同，除本合同另有约定外，应给对方造成损失的，应承担赔偿责任。违约方应支付已完成工程量相应价值的XX%作为违约赔偿，具体赔偿金额以实际损失为准，但不得超过合同总价款的XX%。解除合同后，乙方应妥善保管已完成的工程，甲方应在支付相应款项后，允许乙方有序撤场。

**四、不可抗力影响下的责任**

因不可抗力导致合同无法履行或部分无法履行，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相关证明文件。不可抗力影响消除后，应继续履行合同。若不可抗力持续时间超过XX日，双方可协商解除合同，并按实际完成工程量结算工程款。

第七条不可抗力

1.“不可抗力”是指合同双方在签订合同时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、洪水、台风、战争、动乱、政府行为（如征收、征用、政策变更等）、流行病疫情以及其他类似不可预见的事件。

2.任何一方因不可抗力导致无法履行或无法完全履行本合同义务时，应在不可抗力事件发生后XX日内书面通知对方，并提供相关机构出具的证明文件。通知应详细说明不可抗力事件的影响范围、持续时间以及对合同履行的影响程度。

3.不可抗力影响期间，双方应暂停履行受其影响的合同义务，并采取措施防止损失扩大。若不可抗力事件导致合同部分或全部无法履行，经双方协商一致或根据相关法律法规，可以部分或全部免除受影响一方的违约责任。

4.若不可抗力事件持续超过XX日，双方仍无法达成协议或恢复履行，则可以协商解除合同或变更合同条款。因不可抗力解除合同的，双方应按实际履行情况结算工程款，互不承担违约责任。

5.因不可抗力造成的损失，由双方各自承担。若不可抗力事件导致一方遭受重大损失，双方应在合理范围内互相给予支持和协助，具体支持方式和程度由双方协商确定。

6.本合同所称不可抗力事件不包括一方当事人的主观过错或疏忽造成的损失，也不包括因市场价格波动、汇率变动等商业风险导致的损失。

7.双方应在不可抗力事件消除后，尽快恢复合同履行，并可根据不可抗力事件的影响，协商调整合同价款或工期。

第八条争议解决

1.本合同在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商应本着公平、合理、高效的原则进行，争取在XX日内达成一致意见。

2.若协商不成，双方同意将争议提交至XX省XX市有管辖权的人民法院通过诉讼方式解决。诉讼过程中，一方当事人不得单方面申请财产保全或强制执行，但遭遇紧急情况除外。

3.在诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款，保持工程建设的顺利进行。法院的判决或裁定生效后，双方应自觉履行，任何一方不履行的，守约方有权申请强制执行。

4.若选择诉讼方式解决争议，双方均应积极配合法院的审理工作，提供真实、完整的证据材料，并遵守法院的传唤和指示。

5.争议解决期间产生的诉讼费用、律师费等各项费用，除法律另有规定外，由败诉方承担。若双方均有责任，则应根据责任大小分担。

6.任何一方在争议解决过程中不得采取任何报复、诽谤、侮辱或其他不当行为，应依法维护自身权益，并尊重对方的人格尊严和商业信誉。

7.对于争议解决的结果，双方均应予以认可并履行，不得再就同一争议事项提出异议或采取其他法律行动，除非法院作出新的判决或裁定。

第九条其他条款

1.**通知方式**：双方在本合同首部载明的地址、联系人及联系方式为有效联系方式。任何一方变更联系方式，应提前XX日书面通知对方。通过书面方式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送的通知，在发出后XX日视为送达；通过快递方式发送的，以快递签收记录为准；直接送达的，以签收人为准。对同一事项的通知，采取何种方式发送，以先发出者为准。

2.**合同变更**：对本合同的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并以书面形式作出，作为本合同不可分割的一部分。任何一方未经对方书面同意，不得单方面变更合同内容。口头约定或非书面形式的变更无效。

3.**保密条款**：双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密（包括但不限于技术信息、经营信息、客户信息等）承担保密义务。未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露、使用或允许他人使用。此保密义务不因合同的终止而解除，持续有效。

4.**不可转让性**：未经对方事先书面同意，任何一方不得将其在本合同项下的权利或义务部分或全部转让给第三方。

5.**合同终