厂内土方转运合同范本

厂内土方转运合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX建设工程有限公司。

甲方地址：XX省XX市XX区XX路XX号。

甲方法定代表人/负责人：张三。

甲方联系方式

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX重型机械租赁有限公司。

乙方地址：XX省XX市XX区XX路XX号。

乙方法定代表人/负责人：李四。

乙方联系方式

###合同简介

本合同由甲方与乙方就厂内土方转运服务事宜签订，基于甲方在XX建设工程项目中的实际需求，乙方同意提供专业的土方转运设备及相关服务，确保项目施工进度。甲方作为项目业主，负责提供土方转运的具体任务及作业区域，乙方作为专业的设备租赁及服务提供商，负责调配适宜的运输车辆及操作人员，按照甲方要求完成土方转运工作。双方基于平等、自愿、公平的原则，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，结合项目实际情况，制定本合同，以明确双方的权利与义务，确保合作顺利进行。本合同范本的制定，旨在规范双方行为，预防潜在风险，保障合同履行过程中的合法权益，为项目的顺利推进提供法律保障。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲方委托乙方提供厂内土方转运服务的具体事宜，确保项目施工所需土方能够按时、安全、高效地完成转运任务。合同范围包括但不限于：乙方根据甲方提供的作业要求和地点，调配符合标准的运输车辆（如自卸车等），负责将甲方指定区域的土方运至指定卸货点；乙方需配备专业的操作人员和必要的驾驶证件，确保运输过程符合安全规范；乙方负责运输工具的日常维护和保养，保证设备在合同期内处于良好运行状态；双方共同监督运输过程，确保土方转运符合项目进度要求。合同范围具体涵盖XX建设工程项目现场土方的装载、运输及卸载全过程，作业区域以甲方提供的施工图纸及现场标注为准，卸货点由甲方提前确认并书面通知乙方。

第二条定义

1.**“土方转运”**指乙方使用运输设备将甲方指定的厂内土方从装载点运至卸货点的服务行为；

2.**“运输车辆”**指乙方提供用于土方转运的自卸汽车或其他适宜的机械设备；

3.**“作业区域”**指甲方施工现场内土方装载和运输的具体范围，以甲方书面划定的区域为准；

4.**“卸货点”**指甲方指定的土方倾倒或堆放地点；

5.**“合同期”**指本合同自生效之日起至土方转运任务完成并经甲方验收合格之日止的期限；

6.**“安全规范”**指国家及地方关于厂内运输的安全操作标准及行业规范。

第三条双方权利与义务

###1.甲方的权力与义务

（1）甲方有权要求乙方按照合同约定提供土方转运服务，并对乙方的作业进度和质量进行监督。甲方有权根据项目进度调整转运任务，但需提前3日书面通知乙方，并承担因此产生的合理成本增加。

（2）甲方应向乙方提供准确的作业区域、土方数量及卸货点信息，并确保相关现场条件（如道路通行权、卸货许可等）符合运输要求。如因甲方未及时提供信息或协调不力导致延误，乙方不承担相应责任。

（3）甲方需指定现场负责人对接乙方，处理转运过程中涉及的技术或安全问题，并配合乙方完成运输车辆的装卸作业。

（4）甲方应按合同约定支付乙方服务费用，如逾期支付，需向乙方支付逾期付款违约金，每日按应付金额的0.1%计算。

（5）甲方有权对乙方使用的运输车辆进行安全检查，如发现违规操作或设备隐患，有权要求乙方立即整改。

###2.乙方的权力与义务

（1）乙方有权要求甲方提供明确的作业指令及现场条件，如甲方未履行告知义务导致任务延误或损失，乙方有权索赔。

（2）乙方应按照甲方要求调配足够数量及类型的运输车辆，确保车辆技术状况良好，并配备持证上岗的操作人员。乙方需自行承担车辆的燃料费、维修费及保险费。

（3）乙方必须严格遵守厂内运输安全规定，配备必要的防护设备（如车厢覆盖、防尘措施等），并对运输过程中的安全负全部责任。如因乙方原因发生事故，由乙方承担全部赔偿责任。

（4）乙方应确保运输效率，按时完成转运任务，如因不可抗力或甲方原因（如卸货点阻塞）导致的延误，乙方不承担违约责任，但需及时向甲方报告。

（5）乙方需配合甲方的现场检查，提供运输记录及设备维保证明，并承担因自身过错导致的罚款或整改费用。

（6）乙方有权要求甲方在卸货点提供必要的协助（如设置警示标志、协调其他施工单位避让等），如甲方未配合，乙方作业时间相应顺延。

（7）乙方需保证运输过程中产生的渣土符合环保要求，并自行清理运输车辆可能造成的路面污染，甲方有权要求乙方整改并处以罚款。

（8）合同履行完毕后，乙方应将所有运输凭证及结算资料提交甲方审核，甲方需在15日内完成核对并支付尾款。如甲方拖延审核，乙方有权保留追索权。

第四条价格与支付条件

1.**价格条款**：乙方提供本合同项下的土方转运服务，价格为人民币XX元/立方米（或XX元/车次，具体以甲方书面确认的计价方式为准），包含车辆运输、操作人员、设备维护及燃油等相关费用。最终价格以双方根据实际转运量（以甲方签字确认的转运单据为凭）结算为准。

2.**支付方式**：甲方应采用银行转账方式支付服务费用。乙方在每月10日前提交上月的运输结算清单及发票，甲方在核对无误后15个工作日内将款项支付至乙方指定账户。账户信息如下：开户行：XX银行XX支行；账号：XX；收款人：XX重型机械租赁有限公司。

3.**支付时间**：首期款项于合同生效后3日内支付，金额为合同总价款的30%；中期款项于完成50%转运任务后支付，金额为总价的40%；尾款于项目整体转运任务完成并经甲方验收合格后10日内支付，金额为总价的30%。如甲方因资金周转原因需延期支付，应提前15日书面通知乙方，并支付同期LPR利率1.5倍的资金占用费。

4.**税费承担**：乙方需自行缴纳提供本服务相关的所有税费，并在发票中列明。甲方不得以任何理由拒收合法发票。

第五条履行期限

1.**合同有效期**：本合同自双方签字盖章之日起生效，至甲方确认土方转运任务全部完成并支付完毕全部款项之日终止，预计有效期为XX个月（自XX年XX月XX日至XX年XX月XX日）。

2.**关键时间节点**：

-乙方应于合同生效后5日内完成首批运输车辆的进场准备；

-甲方应在每次乙方完成一批转运任务后3日内签署确认单；

-如遇节假日或甲方指令暂停施工，乙方应暂停运输，双方应协商调整恢复时间；

-乙方需在合同到期前30日书面通知甲方是否续签或退出，如无通知，合同自动按原条款延续1年。

第六条违约责任

###一、甲方违约责任

1.**延迟支付款项**：甲方未按本合同第四条约定支付任何一期款项的，每逾期一日，应向乙方支付逾期金额（当期应付金额-已付金额）的万分之五作为违约金，逾期超过30日，乙方有权暂停服务直至甲方付清全部款项及违约金，且甲方需承担乙方因此遭受的直接损失（包括但不限于设备闲置费、人员遣散费）。

2.**未提供作业条件**：因甲方原因（如未及时划设作业区域、未协调其他单位避让等）导致乙方无法按计划作业，每延误一日，甲方应向乙方支付人民币5000元作为违约金，且延误期间的安全责任由甲方承担。

3.**虚假验收**：甲方在明知乙方服务合格仍无理拒绝验收或拖延验收超过30日的，视为验收合格，甲方仍可被要求支付相应费用，且甲方需承担乙方因此产生的额外维权费用（如诉讼费、律师费）。

###二、乙方违约责任

1.**服务质量不合格**：乙方提供的运输车辆不符合安全标准、操作人员无证上岗或因乙方原因导致土方泄漏、倾倒事故的，乙方应立即整改并承担全部修复费用，甲方有权拒付对应部分的款项，且乙方需向甲方支付该部分总价50%的违约金。如事故造成第三方损失，乙方承担全部赔偿责任。

2.**延误运输**：乙方无正当理由（如不可抗力）未按甲方书面确认的计划完成转运任务，每延误一日且甲方有实际损失的，乙方应按实际损失金额的110%向甲方赔偿（最高不超过合同总价的20%），且甲方有权解除合同并要求乙方退还已支付但未提供服务的款项。

3.**擅自转包或分包**：乙方将本合同项下的全部或部分服务转交第三方执行的，视为根本违约，甲方有权立即解除合同，乙方需向甲方支付合同总价200%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的所有损失。

4.**逃费或虚报量**：乙方通过隐瞒实际转运量或虚增计费单位等方式多收取服务费用的，甲方有权要求乙方退还全部多收款项，并支付该笔金额200%的违约金；情节严重的，甲方可追究乙方刑事责任。

###三、不可抗力免责条款适用前提

若违约责任的发生系因地震、战争等不可抗力导致，违约方需在事件发生后7日内提供权威机构证明，方能部分或全部免除责任，但应采取合理措施减少损失，否则仍需承担可预见范围内的赔偿责任。

第七条不可抗力

1.**定义**：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风、暴雪）、战争、动乱、政府行为（如征收、禁运）、法律变化等，且该等事件直接影响本合同履行或导致履行困难。

2.**举证与通知**：若一方因不可抗力主张免责或部分免责，应自事件发生之日起15日内向对方提供有效证明文件（如政府公告、气象部门记录、法院判决等），并书面通知对方不可抗力的具体影响及预计持续期限。

3.**责任免除**：因不可抗力导致合同部分或全部不能履行的，受影响方不承担违约责任，双方应协商调整履行期限或解除合同。已产生的费用按实际损失比例减免，双方互不追偿。但不可抗力仅作为免责理由，若不可抗力系因一方过错（如未履行安全防范义务）引发，该方仍需承担责任。

4.**持续状态处理**：不可抗力状态持续超过60日，双方可协商变更合同或解除合同；如合同解除，乙方应返还甲方已支付的预付款及设备，甲方需支付已完成工作的对价。

5.**恢复履行**：不可抗力消除后，非违约方有权要求继续履行合同，违约方应在合理期限内恢复履行，若因不可抗力导致合同目的无法实现，双方可协商解除。

第八条争议解决

1.**协商与调解**：本合同履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过书面协商解决；协商不成的，可共同委托第三方（如XX行业协会）进行调解，调解协议经双方签字即具有约束力。

2.**仲裁优先**：如协商或调解无法达成一致，争议应提交XX仲裁委员会（或双方书面约定的其他仲裁机构），适用该会现行仲裁规则，仲裁裁决为终局裁决，对双方均有法律约束力。

3.**诉讼备选**：若双方未约定仲裁，任何一方可直接向合同履行地（XX省XX市XX区）人民法院提起诉讼，诉讼中不预受仲裁条款。

4.**证据与管辖**：所有争议解决均以中文为工作语言，以本合同及附件、往来函件、运输单据等为证据基础。仲裁或诉讼期间，非争议方不得单方面变更合同条款或解除合同，但需继续履行非争议部分义务。双方应配合争议解决，不得相互诋毁或泄露商业秘密，否则需承担反诉责任。

第九条其他条款

1.**通知方式**：双方就本合同相关事宜进行的任何通知、请求或文件交换，均应采用书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件、公证送达），并送达至本合同首部列明的地址或双方另行书面指定的地址。以电子邮件方式发送的，发出时视为送达；以快递或挂号信方式发送的，寄出后3日视为送达。任何一方变更联系方式，应提前10日书面通知对方。

2.**合同变更**：对本合同的任何修改或补充，均须经双方授权代表书面签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。口头约定或未签署的变更请求均无效。

3.**保密义务**：双方应对本合同内容、作业方案、价格等商业信息严格保密，非经对方书面同意或法律要求，不得向任何第三方泄露。此保密义务不因合同终止而失效。

4.**不可分割性**：本合同任何条款的无效或不可执行，不影响其他条款的效力。双方应协商替换为内容最接近且合法有效的条款。

5.**第三方权利**：除非本合同另有约定，任何一方不得将合同项下的权利或义务部分或全部转让给第三方，但甲方有权将整体工程分包，但分包单位亦须遵守本合同安全及质量标准。

6.**终止条件**：除本合同另有约定外，任一方在合同履行期间出现破产、清算、丧失履约能力或连续30日未能履行主要义务（经催告后仍未改善）的，另一方有权单方面书面通知终止合同，并要求赔偿损失。合同终止后，乙方应立即停止作业并撤离设备，甲方支付已完成工作的对价。

第十条附则

1.**附件效力**：本合同附件（包括但不限于作业区域图纸、运输清单格式、安全责任清单）为本合同不可分割的一部分，与本合同正文具有同等法律效力。附件内容如有冲突，以书面修订或合同正文为准。

2.*