污染鱼塘施工合同范本

污染鱼塘施工合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX环境科技有限公司。

甲方地址：XX省XX市XX区XX路XX号。

甲方法定代表人/负责人：张三。

甲方联系方式

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX环保工程集团有限公司。

乙方地址：XX省XX市XX区XX路XX号。

乙方法定代表人/负责人：李四。

乙方联系方式

**合同简介**

鉴于甲方因业务发展需要，持有位于XX省XX市XX区XX号的污染鱼塘，该鱼塘因长期未进行生态修复，水体富营养化严重，存在一定的环境污染风险，需通过专业施工进行治理。乙方具备环境污染治理的专业资质和技术能力，可根据国家及地方环保标准，为甲方提供鱼塘污染治理施工服务。双方基于平等自愿、协商一致的原则，就乙方为甲方提供污染鱼塘施工服务事宜，达成如下协议。本合同范本旨在明确双方的权利义务，确保施工过程符合法律法规要求，保障环境污染治理工作的顺利进行。甲方鱼塘的污染治理是双方合作的基础，乙方将按照合同约定完成施工任务，甲方则负责提供必要的配合与监督。双方通过本合同的签订，共同致力于实现鱼塘生态修复的目标，并为后续的环境监测及验收提供前提条件。合同范本的制定充分考虑了环境污染治理的特殊性，涉及施工技术、环保标准、责任划分等多个维度，确保合同内容具有针对性和可操作性，以适应鱼塘污染治理的实际需求。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确约定甲方委托乙方对位于XX省XX市XX区XX号的污染鱼塘进行生态修复和污染治理的施工服务事宜。具体范围包括但不限于：对鱼塘水体进行清淤、水质净化处理、底泥修复、水生植被恢复、曝气增氧系统安装与调试、周边环境整治等施工工作，以使鱼塘水质达到国家或地方规定的相关水体功能区标准，恢复鱼塘的生态功能。施工范围覆盖鱼塘整体区域，涉及污染源排查、治理方案实施、施工设备调配、材料采购与使用、过程环境监测及竣工验收等全部施工环节。

第二条定义

1.污染鱼塘：指因长期养殖活动、水体富营养化或其他原因导致水质恶化、底泥污染、生态功能退化的鱼塘。

2.生态修复：指通过物理、化学、生物等方法改善鱼塘水体和底泥环境，恢复水生生态系统结构和功能的治理过程。

3.施工方案：指乙方根据鱼塘污染状况编制的详细治理措施、技术路线、工期安排和资源配置计划。

4.环境监测：指按照环保标准对施工前后的水质、底泥、空气等环境指标进行的检测与记录。

5.竣工验收：指施工完成后，由双方或第三方依据合同约定标准对治理效果进行的最终评估确认。

第三条双方权利与义务

**1.甲方的权力与义务**

（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的施工方案、技术标准和工期完成污染鱼塘治理工作，并有权对乙方的施工过程进行监督和检查。甲方有权根据环保部门的验收要求，对施工成果提出具体验收标准，并有权对不符合标准的部分要求乙方限期整改。

（2）甲方应向乙方提供鱼塘污染治理所需的必要基础资料，包括但不限于鱼塘的历史污染情况、地理测绘资料、相关环保检测报告等，并保证资料的真实性和合法性。甲方需配合乙方进行污染源排查和技术方案论证，并在施工期间提供必要的场地准入和协调支持。

（3）甲方应按照合同约定向乙方支付施工款项，并承担因自身原因导致的延误或额外费用。甲方需为乙方施工人员提供必要的工作条件，包括临时办公场所、施工用水用电接入等，相关费用由乙方承担但需甲方提供便利。

（4）甲方有权在施工过程中要求乙方暂停或调整施工方案，但需提前书面通知并提供合理理由，由此产生的费用由责任方承担。甲方需对施工期间可能涉及第三方权益（如邻近土地权属、管线设施等）的事项进行提前核查并承担相应责任。

（5）施工完成后，甲方有权要求乙方配合进行环境监测和竣工验收，并依据合同约定接受乙方的竣工资料和环境评估报告。如验收合格，甲方应在规定期限内支付剩余款项；如存在缺陷，甲方有权要求乙方在保修期内完成修复。

**2.乙方的权力与义务**

（1）乙方有权根据合同约定收取施工费用，并有权要求甲方提供履行合同所需的必要条件和支持。乙方在施工前需向甲方提交详细可行的施工方案，并经甲方确认后方可启动。乙方施工应严格遵循国家环保法规及行业标准，确保治理过程符合污染物排放控制要求。

（2）乙方应组建专业的技术团队负责施工管理，配备满足工程需求的环境监测设备和专业技术人员，并确保施工方案的科学性和可操作性。乙方需建立施工日志和档案管理制度，定期向甲方汇报进度，并接受甲方的现场检查。对于施工中发现的污染问题，乙方应采取及时有效的治理措施，并承担由此产生的直接费用。

（3）乙方应严格按照合同约定的工期完成施工任务，因不可抗力或甲方原因导致的工期延误除外。乙方需自行采购施工所需的环保材料、药剂和设备，并保证其符合国家环保标准。如因乙方材料或工艺问题导致环境二次污染，乙方需承担全部治理责任和费用。

（4）乙方有权要求甲方按合同进度支付工程款项，并有权拒绝执行违反环保法规或危及施工安全的指令。在施工过程中如需调整方案或增加费用，乙方应提前书面说明理由并提供测算依据，经甲方书面确认后方可实施。乙方需对施工人员进行环保法规和安全操作培训，并购买相应保险以防范风险。

（5）施工完成后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，包括但不限于施工记录、环境监测报告、材料合格证明、竣工验收申请表等。乙方需在保修期内对施工质量负责，如出现非外力因素导致的污染反弹或设施损坏，乙方应无条件返修或采取补救措施，并承担相关费用。乙方还应配合环保部门进行后续的长期监测工作。

第四条价格与支付条件

本合同项下的污染鱼塘施工总价为人民币XXXX万元（大写：XXXX元整），该价格包含乙方完成本合同约定的全部施工内容所发生的人工费、材料费、设备费、运输费、环境监测费、技术指导费、竣工资料制作费以及税金等全部费用。价格已考虑鱼塘污染程度、治理难度及环保标准等因素，为固定总价。支付方式分为以下阶段：

（1）合同签订后X日内，甲方支付合同总价款的30%，即人民币XXXX万元，作为乙方启动施工的预付款；

（2）主体施工完成过半（以双方确认的进度报告为凭）后X日内，甲方支付合同总价款的40%，即人民币XXXX万元；

（3）竣工验收合格并取得环境监测报告后X日内，甲方支付合同总价款的20%，即人民币XXXX万元；

（4）上述款项支付至乙方指定账户：开户行XX，账户名XX，账号XX。甲方应按合同约定时间支付款项，逾期支付的，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款部分万分之五的违约金，逾期超过X日的，乙方有权暂停施工或解除合同。乙方应在收到款项后向甲方开具等额发票。

第五条履行期限

本合同有效期为自合同签订之日起至污染鱼塘治理工程竣工验收合格之日止，预计总工期为X个月，自乙方收到甲方预付款并完成施工准备之日起计算。关键时间节点如下：

（1）合同生效后X日内，乙方须完成现场踏勘、污染源详细排查及施工方案编制，并提交甲方审核；

（2）方案审核通过后X日内，乙方应正式进场开展施工准备工作；

（3）主体施工期限为X个月，自正式进场之日起计算，期间乙方应每两周向甲方提交进度报告及现场照片；

（4）施工过程中如遇季节性停工（如冬季冻结期），乙方应提前X周书面通知甲方调整计划，工期相应顺延；

（5）竣工验收应在主体施工完成后X日内启动，由双方共同组织环保专业机构进行检测，验收合格后X日内完成全部结算手续。任何因甲方原因（如资料提供延迟、场地协调障碍）导致的工期延误，经乙方书面确认后，工期相应顺延，且乙方不承担违约责任。

第六条违约责任

**1.甲方违约责任**

（1）甲方未按合同约定支付款项的，每逾期一日，应向乙方支付应付未付金额万分之五的违约金，且乙方有权暂停施工直至款项付清。逾期超过X日的，乙方有权解除合同，甲方除支付全部应付款项及违约金外，还应承担乙方已发生且合理的直接损失。

（2）甲方提供的资料虚假或存在重大遗漏，导致乙方施工方案错误或环境风险扩大的，甲方应承担由此产生的全部治理费用及第三方索赔，且乙方有权要求甲方赔偿合同总价款10%的违约金。

（3）甲方无正当理由拒绝或拖延办理施工许可、场地移交等手续，致使乙方无法按期开工或继续施工的，工期相应顺延，甲方不承担违约责任，但应补偿乙方因此产生的实际损失（包括设备闲置费、人员窝工费等）。

（4）甲方指令乙方变更非环保标准要求的设计方案，且该变更增加成本的，增加部分由甲方承担，但乙方应在变更前X日内书面提出书面异议，甲方逾期未答复的，变更无效。

**2.乙方违约责任**

（1）乙方未按合同约定的工期完成施工，除不可抗力或甲方原因外，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款万分之五的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的5%。逾期超过X日的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项并支付合同总价款10%的违约金。

（2）乙方施工质量不符合环保标准或合同约定的技术要求，经检测发现不合格的，乙方应在X日内无条件返工整改，并承担由此产生的全部费用。若返工后仍不合格，甲方有权解除合同，乙方需赔偿甲方因此遭受的直接损失（包括鱼塘污染扩大治理费、第三方索赔等），并支付合同总价款20%的违约金。

（3）乙方在施工过程中发生环境污染事故或安全事故，导致鱼塘污染加剧或第三方权益受损的，乙方应承担全部赔偿责任（包括罚款、治理费、赔偿金等），且甲方有权立即解除合同并要求乙方支付合同总价款30%的违约金。

（4）乙方擅自使用劣质环保材料或未按方案施工，经甲方书面通知后仍拒不改正的，甲方有权单方指定第三方进行整改，费用由乙方承担，且乙方需支付合同总价款15%的违约金。

（5）乙方未按时提交竣工资料或配合验收，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款万分之五的违约金，逾期超过X日的，甲方有权自行组织验收或委托第三方评估，评估费用由乙方承担，且乙方需支付合同总价款10%的违约金。

**3.违约金与赔偿的适用**

发生违约时，违约方应首先采取补救措施，并按合同约定支付违约金或赔偿损失。若违约金不足以弥补实际损失的，守约方有权要求违约方补足差额。合同双方约定的违约金、赔偿金、罚款等条款应视为独立存在，即使合同其他部分无效，该条款仍具有法律效力。

第七条不可抗力

1.不可抗力定义：本合同所称不可抗力，是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、台风、洪水、泥石流、战争、政府行为（如征收、政策突变）、法律变更、疫情及其防控措施等。不可抗力事件应导致合同部分或全部不能履行。

2.不可抗力通知：遇不可抗力事件时，遭受该事件影响的当事人应在事件发生后X日内书面通知对方，说明事件情况及预计影响范围，并提供相关证明（如政府部门公告、新闻报道等）。若不可抗力持续超过X日，双方应协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。

3.责任免除：因不可抗力导致合同无法履行的，受影响方不承担违约责任，但应采取措施将损失降至最低。双方应各自承担因不可抗力产生的直接损失（如设备搬迁费、人员遣散费等），不可抗力导致的利润损失除外。若不可抗力导致合同解除，已履行的部分按实结算，尚未履行的不再履行，双方互不承担赔偿责任。

4.不可抗力终止：不可抗力影响消除后，受影响方应及时通知对方，双方应在X日内恢复合同履行。若不可抗力导致合同目的无法实现，双方可协商解除合同并按已完成部分比例结算。因不可抗力解除合同的，乙方应妥善拆除临时设施并归还甲方，甲方应支付乙方已完成工作的相应费用。

第八条争议解决

1.争议解决方式：因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同履行地（XX省XX市XX区）有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.诉讼程序：诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款，非争议部分不受影响。甲方应指定X名诉讼代理人，乙方应指定X名诉讼代理人参与诉讼。

3.调解优先：在诉讼前，双方可委托环保行业协会或合同签订地人民政府进行调解。调解达成协议的，应签订调解书并由双方签署确认，调解书经法院司法确认后具有强制执行力。

4.证据规则：争议解决过程中，双方应提交书面证据证明其主张，包括但不限于合同文件、会议纪要、往来函件、监测报告、财务凭证等。电子数据（如邮件、微信聊天记录）经公证或双方确认的，可作为有效证据。

5.法律适用：争议解决适用中华人民共和国法律（为本合同之目的，不包括香港、澳门、台湾地区法律）。仲裁或诉讼产生的费用（包括律师费、保全费等）由败诉方承担，但双方另有约定的除外。仲裁裁决或法院判决生效后，任何一方不得再就同一争议事项向其他机构申请仲裁或诉讼，但依法申请再审的除外。

第九条其他条款

1.通知方式：本合同项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至本合同首部列明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应提前X日书面通知对方。邮件送达或挂号信寄出后X日视为送达；传真发送后自动视为送达；当面递交的，递交时视为送达。

2.合同变更：对本合同的任何修改或补充，均须经双方授权代表书面签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。任何口头约定或非书面形式变更均无效。

3.保密义务：双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密（包括技术信息、经营数据、客户名单等）承担保密责任，非经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。保密期限为合同终止后X年，但法律法规另有规定的除外。

4.不可分割性：本合同各条款为相互独立的部分，任何条款的无效或不可执行不影响其他条款的效力。若部分条款被认定无效，双方应协商替换为内容最接近的有效条款。

5.法律适用与管辖：本合同适用中华人民共和国法律解释，并受其管辖。因本合同产生的或与之相关的任何争议，双方应首先通过协商解决；协商不成的，提交合同履行地有管辖权的人民法院诉讼解决。

6.合同解除：除本合同另有约定外，任何一方在另一方严重违约（如施工质量根本性不合格、支付延迟超过X个月）且在收到书面整改通知后X日内未纠正的，守约方有权单方解除合同，并要求违约方承担违约责任。合同解除后，乙方应停止施工并妥善撤离现场，甲方有权要求