石化总包合同范本

石化总包合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：中国石化集团XX有限责任公司（以下简称“甲方”）。

甲方地址：北京市朝阳区建国路88号中国石化大厦。

甲方法定代表人/负责人：张三。

甲方联系方式

甲方是一家在国内外具有广泛影响力的石化企业，主要从事石油、天然气、炼化、化工等领域的投资、生产、销售及技术研发业务。甲方在全球范围内拥有多个石化生产基地和销售网络，致力于为全球客户提供高品质的石化产品和服务。为满足业务发展需求，甲方拟通过本次合同与乙方建立合作关系，共同推进石化项目的总包实施，以确保项目高效、安全、合规地完成。

在本次合作中，甲方作为委托方，将委托乙方提供石化项目总包服务，包括但不限于项目设计、设备采购、工程建设、安装调试、运营维护等全流程服务。甲方将根据自身业务需求，向乙方提供项目相关资料和技术要求，并监督乙方的履约情况，确保项目最终成果符合合同约定及行业标准。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX国际工程集团有限公司（以下简称“乙方”）。

乙方地址：上海市浦东新区陆家嘴金融贸易区世纪大道1号。

乙方法定代表人/负责人：李四。

乙方联系方式

乙方是一家具有丰富石化项目总包经验的专业工程公司，致力于为客户提供一站式工程解决方案。乙方在国内外承接过多个大型石化项目，积累了雄厚的技术实力、管理经验和人才储备。乙方的业务范围涵盖项目前期咨询、工程设计、设备采购、工程施工、调试运行、运营维护等多个环节，能够为客户提供全生命周期服务。

在本次合作中，乙方作为服务提供方，将根据甲方委托，全面负责石化项目的总包实施工作。乙方将组建专业的项目团队，严格按照合同约定及相关法律法规的要求，完成项目的设计、采购、施工、调试等任务，并确保项目质量、安全、进度、成本等各项指标达到预期目标。乙方将向甲方提供全面的技术支持和售后服务，确保项目长期稳定运行。

双方合作背景如下：

甲方基于自身业务发展需要，计划在XX省XX市投资建设一套年产XX万吨的石化生产基地，项目涉及多个子项，包括原油distillationunit、crackerunit、polymerizationplant等。为确保项目顺利实施，甲方经过多方考察和评估，选择乙方作为项目总包服务提供商。乙方凭借其丰富的项目经验、专业的技术团队和完善的服务体系，赢得了甲方的信任。双方经友好协商，达成一致，签订本合同，明确双方权利义务，共同推进石化项目的建设与运营。

本合同范本的制定，旨在为双方合作提供明确的法律框架和操作指南，确保项目总包工作有序开展。合同内容涵盖了当事人信息、合同简介、定义、双方权利义务、价格与支付条件、履行期限、违约责任、不可抗力、争议解决、其他条款、附则、签署等多个方面，充分体现了合同的专业性和实用性。通过本合同，甲方能够清晰了解乙方的服务内容和履约标准，乙方也能够明确自身责任和义务，从而为项目的顺利实施奠定坚实基础。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的在于明确甲乙双方在石化项目总包合作中的权利义务，确保乙方按照甲方的要求和标准，全面负责石化项目的总包实施工作，包括但不限于项目设计、设备采购、工程建设、安装调试、人员组织、安全管理、环保合规及运营维护等，最终实现项目的顺利建成、稳定运行及预期效益。合同范围涵盖从项目启动至最终交付及一定期限内的运营维护的全过程，具体内容包括但不限于：项目可行性研究支持、工程设计及优化、主要设备材料采购、土建工程、设备安装、系统调试、试生产、人员培训、竣工资料移交、质量保证及缺陷修复、以及合同约定的运营维护服务。甲方提供必要的项目基础资料、技术要求及审批支持，乙方负责组建项目团队、编制详细实施计划、采购合格物资设备、组织施工安装、确保项目质量安全、完成调试运行，并确保项目成果满足设计规范、行业标准及甲方使用需求。

第二条定义

本合同中下列词语具有以下含义：

（1）"项目"：指甲方委托乙方总包实施的XX省XX市石化生产基地建设项目，包括但不限于原油distillationunit、crackerunit、polymerizationplant等子项。

（2）"总包服务"：指乙方根据本合同约定，为完成项目所提供的设计、采购、施工、调试、人员组织、安全管理、环保合规、运营维护等全部或部分一体化服务。

（3）"设计文件"：指乙方根据甲方要求及行业标准编制并经甲方批准的工程设计图纸、技术方案及计算书等。

（4）"设备材料"：指项目所需的原材料、半成品、成品、辅助设备、仪表仪器、备品备件等。

（5）"施工场地"：指项目实施所使用的土地、建筑物、临时设施及相关区域。

（6）"竣工日期"：指项目主体工程及附属工程按照设计文件完成建造，并通过最终验收的日期。

（7）"缺陷责任期"：指项目竣工验收后，乙方对项目缺陷进行免费修复的期限，一般为12个月。

（8）"运营维护期"：指合同约定的乙方提供项目运营维护服务的期限，自项目最终验收合格之日起计算。

（9）"不可抗力"：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、战争、动乱等。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

（1）甲方有权要求乙方按照合同约定及行业规范提供总包服务，并有权对乙方的履约情况进行监督、检查和指导。

（2）甲方有权审查乙方的项目实施方案、进度计划、设计文件、设备材料清单等，并提出合理化建议。

（3）甲方有权要求乙方在项目实施过程中严格遵守国家及地方有关法律、法规、标准及安全环保规定，并对乙方的违法行为进行制止和纠正。

（4）甲方有权根据项目进展情况，及时向乙方提供必要的项目基础资料、技术要求、审批文件等，并确保其真实、准确、完整。

（5）甲方有权参加项目重要节点会议、技术交底会、竣工验收会等，并对项目实施过程及成果进行最终验收。

（6）甲方应按照合同约定及时向乙方支付合同价款及进度款，并负责协调解决项目实施过程中遇到的第三方关系问题。

（7）甲方应指定专门的项目接口人，负责与乙方沟通协调，处理日常事务，并配合乙方完成项目所需的工作。

（8）甲方应承担项目设计、设备材料采购等方面的决策责任，并对项目最终成果承担主体责任。

（9）甲方应配合乙方办理项目所需的相关许可、审批手续，并承担由此产生的费用。

（10）甲方应按照合同约定，在缺陷责任期和运营维护期内，及时反馈问题，并配合乙方完成缺陷修复和运营维护工作。

2.乙方的权力和义务：

（1）乙方有权按照合同约定收取项目总包服务费用，并有权要求甲方提供必要的项目支持和工作条件。

（2）乙方有权根据合同要求和自身专业经验，编制项目实施方案、进度计划、设计文件、设备材料清单等，并报甲方批准。

（3）乙方有权要求甲方及时提供项目基础资料、技术要求、审批文件等，并对甲方提供的资料进行核实和确认。

（4）乙方应组建专业的项目团队，配备足够的技术人员、管理人员和作业人员，并确保人员素质满足项目要求。

（5）乙方应严格按照设计文件、施工规范、安全操作规程进行施工安装，确保项目质量、安全、进度、成本等各项指标达到合同约定及行业标准。

（6）乙方应建立健全项目管理制度，包括质量管理体系、安全管理体系、环境管理体系等，并确保项目实施全过程符合相关要求。

（7）乙方应负责项目设备材料的采购、运输、存储、检验等工作，并确保设备材料的质量合格、数量充足、交付及时。

（8）乙方应负责项目的调试、试生产、人员培训等工作，并确保项目能够顺利投产运行。

（9）乙方应负责项目的安全管理、环保合规工作，并承担由此产生的一切责任和费用。

（10）乙方应建立项目沟通协调机制，及时向甲方汇报项目进展情况、存在问题及解决方案，并积极配合甲方处理项目相关事宜。

（11）乙方应妥善保管项目资料，并在项目竣工验收后及时移交给甲方，并配合甲方进行项目结算工作。

（12）乙方应在缺陷责任期内，对项目缺陷进行免费修复，并承担由此产生的一切费用。

（13）乙方应在运营维护期内，按照合同约定提供运营维护服务，并确保项目稳定运行。

（14）乙方应遵守国家及地方有关法律、法规、标准及安全环保规定，并承担由此产生的一切责任和费用。

（15）乙方应建立健全售后服务体系，并在项目投产后提供长期的技术支持和咨询服务。

第四条价格与支付条件

本合同总包服务费用为人民币XXXXX元整（大写：人民币XXXXX元整），含税。该价格为基础价格，不包括因甲方需求变更、设计修改、现场条件变化、政策调整等因素产生的额外费用。

付款方式采用分期支付，具体支付节点及比例如下：

（1）合同签订后XX日内，甲方向乙方支付合同总价的XX%，作为预付款，用于项目前期准备工作；

（2）项目主体工程开工后XX日内，甲方向乙方支付合同总价的XX%，作为进度款；

（3）项目竣工验收合格后XX日内，甲方向乙方支付至合同总价的XX%，作为最终结算款；

（4）项目最终结算完成后XX日内，甲方向乙方支付合同总价尾款的XX%，作为质保金，质保期满且无遗留问题后XX日内支付。

乙方应在收到甲方款项后，向甲方开具等额发票。甲方支付款项前，有权要求乙方提供相应金额的发票及付款申请。所有支付均以人民币结算，乙方应承担因汇率变动等风险产生的损失。

任何支付延迟，甲方应按每日XX%的利率向乙方支付逾期付款违约金，逾期超过XX日，甲方有权暂停支付后续款项，并解除合同。

第五条履行期限

本合同有效期为自合同签订之日起至项目运营维护期结束之日止，总有效期为XX年。

项目总包实施期限为XX个月，自项目开工之日起至竣工验收合格之日止。具体进度计划由乙方编制，经甲方批准后执行。

关键时间节点包括：

（1）项目设计文件提交时间：合同签订后XX日内；

（2）设备材料采购完成时间：项目开工后XX日内；

（3）主体工程开工时间：合同签订后XX日内；

（4）项目竣工验收时间：主体工程完工后XX日内；

（5）试生产完成时间：竣工验收合格后XX日内；

（6）人员培训完成时间：试生产开始前XX日内。

任何关键时间节点的延迟，乙方应承担相应责任，并采取措施加快进度。因不可抗力或甲方原因导致的延迟，履行期限相应顺延，乙方不承担违约责任。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

（1）甲方未按合同约定支付款项，每逾期一日，应按逾期支付金额的每日XX%支付违约金，逾期超过XX日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的损失，包括但不限于利润损失、人员遣散费、设备闲置费等。

（2）甲方未按合同约定提供项目基础资料、技术要求、审批文件等，导致项目延期，每逾期一日，应按合同总价的每日XX%支付违约金，逾期超过XX日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的损失。

（3）甲方擅自变更项目设计或要求，导致项目成本增加或进度延误，所有额外费用由甲方承担，并按每日XX%支付延误违约金。

（4）甲方未按合同约定配合乙方办理项目许可、审批手续，导致项目无法正常推进，甲方应承担由此产生的所有责任和费用，并按每日XX%支付违约金。

2.乙方违约责任：

（1）乙方未按合同约定完成项目总包服务，导致项目延期，每逾期一日，应按合同总价的每日XX%支付违约金，逾期超过XX日，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失。

（2）项目质量不符合合同约定或行业标准，乙方应无条件进行免费修复，并承担修复费用，若修复后仍不合格，甲方有权要求乙方承担合同总价的XX%作为违约金，并解除合同。

（3）项目安全事故由乙方责任造成，乙方应承担全部责任，包括但不限于人员伤亡赔偿、财产损失赔偿、行政处罚等，并按合同总价的XX%支付违约金。

（4）项目环保不达标由乙方责任造成，乙方应承担全部责任，包括但不限于整改费用、行政处罚、第三方索赔等，并按合同总价的XX%支付违约金。

（5）乙方未按合同约定提供设备材料，或设备材料质量不合格，乙应无条件更换并承担相关费用，若因此导致项目延期，每逾期一日，应按合同总价的每日XX%支付违约金。

（6）乙方未按合同约定进行调试、试生产，导致项目无法投产运行，每逾期一日，应按合同总价的每日XX%支付违约金，并承担由此产生的所有责任和费用。

（7）乙方未按合同约定履行缺陷修复义务，甲方可自行或委托第三方进行修复，修复费用由乙方承担，并按每日XX%支付违约金。

（8）乙方未按合同约定履行运营维护义务，导致项目无法正常运行，每逾期一日，应按合同总价的每日XX%支付违约金，并承担由此产生的所有责任和费用。

（9）乙方泄露甲方商业秘密或项目信息，应承担相应法律责任，并按合同总价的XX%支付违约金。

（10）任何一方违约导致合同解除，违约方应赔偿守约方由此造成的直接损失和间接损失，包括但不限于合同预期收益损失、人员遣散费、设备闲置费、诉讼费、律师费等。

3.违约金上限：本合同约定的所有违约金总额不超过合同总价的XX%。若违约金不足以弥补守约方实际损失，违约方还应赔偿差额部分。

4.紧急补救措施：发生违约行为时，守约方有权要求违约方采取紧急补救措施，防止损失扩大，违约方应积极配合，并承担相应费用。若违约方不采取补救措施，守约方可自行采取措施，由此产生的费用由违约方承担。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、海啸、火灾、战争、动乱、政府行为（如征收、征用、政策调整）、流行病疫情、恐怖袭击等。不可抗力事件应发生在合同签订之日起至合同履行完毕之日之间的期间内。

2.通知义务：任何一方在发生或预见发生不可抗力事件时，应在XX日内书面通知对方，并提供相关证明文件。若不可抗力事件持续超过XX日，双方应再次协商确定合同后续履行方式。

3.责任免除：因不可抗力事件导致合同无法履行或延迟履行，受影响方应免除由此产生的违约责任，但应及时采取措施减少损失，并通知对方。双方应根据不可抗力事件的影响程度，协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。

4.损失承担：因不可抗力事件造成的损失，由双方各自承担。若不可抗力事件导致合同解除，双方应互相返还已收付款项，并按实际履行情况结算报酬。任何一方因不可抗力事件遭受的损失，除非有证据证明对方存在故意或重大过失，否则不得向对方索赔。

5.不可抗力证明：发生不可抗力事件时，相关方应积极收集并保存证据，包括但不限于政府公告、新闻报道、现场照片、损失清单等，并在事件结束后XX日内提交给对方。若双方对不可抗力事件的影响程度存在争议，可委托第三方机构进行评估。

第八条争议解决

1.协商：双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商的方式解决。协商应本着公平、合理、互利的原则进行，双方应指定专门人员负责协商，并积极寻求解决方案。

2.调解：若协商不成，双方可共同委托第三方调解机构进行调解。调解应遵循自愿、平等、公正的原则，调解机构应提出调解方案，双方应积极配合。调解达成协议的，应签订调解协议书，经双方签字盖章后具有法律效力。

3.仲裁：若协商和调解均无法解决争议，双方应将争议提交至合同签订地有管辖权的人民仲裁委员会，按照该仲裁委员会的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁过程中，双方应遵守仲裁规则，配合仲裁庭的工作，并承担各自的仲裁费用。

4.诉讼：除双方另有约定外，仲裁不解决之争议，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼过程中，双方应遵守法律规定，配合法院的工作，并承担各自的诉讼费用。

5.法律适用：本合同争议的解决，应适用中华人民共和国法律。双方在争议解决过程中，应遵守法律程序，维护法律尊严，不得采取任何违法或不当行为。

6.争议解决期限：双方应在争议发生后XX日内尝试协商解决，若协商不成，应在XX日内提交仲裁或诉讼。任何一方超过期限未采取行动，视为放弃争议解决权利。

第九条其他条款

1.通知方式：本合同项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至本合同首部列明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应提前XX日书面通知对方。以电子邮件方式发送的，发出时视为送达；以传真方式发送的，发送成功时视为送达；以信函方式发送的，寄出后XX日视为送达。

2.合同变更：对本合同的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并签署书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。任何一方未经对方书面同意，不得单方面变更合同内容。

3.分包：乙方在履行合同过程中，如需分包部分非主体工作，应事先征得甲方书面同意，并确保分包单位具备相应资质和能力。乙方对分包单位的行为承担连带责任，并确保分包工作符合合同要求。

4.保