厂房灯具改造合同范本_第1页
厂房灯具改造合同范本_第2页
厂房灯具改造合同范本_第3页
厂房灯具改造合同范本_第4页
厂房灯具改造合同范本_第5页
已阅读5页,还剩7页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

厂房灯具改造合同范本1.甲方(买方/出租方/委托方):

甲方名称:XX工业有限公司,

地址:XX省XX市XX区XX路XX号,

法定代表人/负责人:张三,

联系方式

甲方是一家从事XX行业生产制造的综合性企业,拥有现代化的生产设备和完善的供应链体系。为提升厂房内部照明环境,保障生产安全,提高员工工作效率,甲方经多方考察与评估,决定对现有厂房内的灯具进行升级改造。鉴于乙方在照明工程领域拥有丰富的经验和专业的技术团队,能够提供高品质的灯具产品及优质的施工服务,甲方特此与乙方签订本合同,以明确双方的权利与义务,确保改造工程顺利实施。

甲方厂房位于XX省XX市XX区XX路XX号,占地面积约XX平方米,现有生产车间及辅助设施均配备有基础照明系统,但部分灯具已出现老化、损坏等问题,影响正常生产秩序。为优化照明环境,降低能耗,提升厂房整体形象,甲方决定对现有灯具进行系统性改造,更换为节能、高效、稳定的LED照明设备。此次改造工程涉及XX个区域,包括生产车间、仓库、办公区及通道等,共计XX个灯具安装点。甲方希望通过与乙方的合作,实现以下目标:

(1)安装符合国家标准的节能灯具,降低电力消耗;

(2)提升照明亮度与均匀度,保障生产安全;

(3)确保施工质量,缩短工期,减少对生产的影响;

(4)提供完善的售后服务,解决后续使用问题。

为达成上述目标,甲方经慎重考虑,选择乙方作为本次灯具改造工程的服务提供方。乙方在照明领域具有多年的行业经验,具备专业的技术资质和丰富的项目实施能力,能够提供从灯具设计、采购、安装到调试的全流程服务。双方基于平等互利、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下合作意向,并以此为基础制定本合同。

2.乙方(卖方/承租方/服务提供方):

乙方名称:XX照明科技有限公司,

地址:XX省XX市XX区XX路XX号,

法定代表人/负责人:李四,

联系方式

乙方是一家专注于工业及商业照明系统设计、研发、生产及安装的高新技术企业,成立于XX年,总部位于XX省XX市。公司拥有先进的灯具生产线和严格的质量管理体系,产品涵盖LED工矿灯、防爆灯、LED面板灯、灯管等系列,广泛应用于工业厂房、仓储物流、商业广场等领域。乙方凭借专业的技术团队、优质的售后服务和可靠的工程实施能力,在行业内积累了良好的口碑,并与多家知名企业建立了长期合作关系。

乙方在承接本合同项下的灯具改造工程时,将充分发挥自身优势,确保项目顺利推进。具体而言,乙方承诺:

(1)提供符合国家及行业标准的节能灯具,确保产品质量及性能;

(2)按照甲方需求进行灯具设计,优化照明方案;

(3)组建专业的施工团队,严格按照施工规范进行安装,确保施工质量;

(4)提供全面的售后支持,及时响应甲方需求,解决使用过程中出现的问题。

乙方在签订本合同时,已充分了解甲方的改造需求及目标,并愿意以最高标准完成本次灯具改造工程。双方基于长期合作、共同发展的理念,经友好协商,达成如下合作意向,并以此为基础制定本合同。乙方的服务内容将包括但不限于灯具采购、安装调试、技术培训及售后服务等,旨在帮助甲方实现照明环境的全面升级。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲乙双方在厂房灯具改造项目中的权利与义务,确保乙方按照甲方的要求完成厂房内灯具的升级改造,提升厂房的照明环境,保障生产安全,并实现节能降耗的目标。改造范围包括甲方位于XX省XX市XX区XX路XX号的厂房内XX个区域的灯具更换工程,具体涉及生产车间、仓库、办公区及通道等区域,共计XX个灯具安装点。乙方将负责提供符合国家标准的节能LED灯具、进行灯具设计、组织施工安装、进行调试,并提供相应的技术培训及售后服务。本合同项下的灯具改造工程应满足以下具体要求:(1)所有安装的灯具应符合国家及行业相关标准,且能效等级不低于国家规定;(2)照明设计应兼顾亮度、均匀度及能效,确保满足各区域的生产及安全需求;(3)施工安装应符合国家建筑安全规范,确保灯具安装牢固、可靠;(4)项目完成后的照明效果应达到甲方预设标准,且无故障运行。双方应围绕上述目的和范围,全面履行各自职责,确保项目按期、保质完成。

第二条定义

在本合同中,除非上下文另有明确说明,下列术语具有以下含义:(1)"灯具":指乙方根据本合同约定为甲方提供的LED工矿灯、防爆灯、LED面板灯、灯管等各类照明设备;(2)"改造范围":指本合同第一条所述的甲方厂房内XX个区域的灯具更换工程,包括生产车间、仓库、办公区及通道等区域的所有灯具安装点;(3)"项目工期":指乙方完成本合同项下全部灯具设计、采购、安装、调试及验收工作的期限;(4)"验收标准":指本合同约定的灯具性能、安装质量及照明效果等方面的检验标准;(5)"售后服务":指乙方在本合同项下提供的灯具安装后的质量保证、技术支持及故障维修等服务。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务:

(1)甲方有权要求乙方按照本合同约定的改造范围、技术标准和工期要求完成灯具改造工程,并有权对乙方的施工过程及质量进行监督和检查。

(2)甲方应向乙方提供厂房内灯具改造所需的必要场地、电源接入及施工条件,并确保乙方施工人员及设备的安全。

(3)甲方应按照本合同约定及时审核乙方的灯具设计方案,并在收到乙方提交的竣工资料后XX日内完成验收工作。

(4)甲方应按照本合同约定向乙方支付合同款项,并承担因自身原因导致的付款延迟责任。

(5)甲方应指定专人负责与乙方对接,协调解决施工过程中出现的问题,并配合乙方完成竣工验收及资料移交工作。

(6)甲方应确保提供的场地及施工条件符合安全标准,并对施工人员进行必要的安全培训,乙方施工人员应遵守甲方的安全管理规定。

2.乙方的权力和义务:

(1)乙方有权要求甲方按照本合同约定提供必要的场地、电源接入及施工条件,并有权拒绝在不符合安全标准的环境下进行施工。

(2)乙方应组建专业的技术团队和施工队伍,按照国家及行业相关标准进行灯具设计、采购、安装、调试及验收,确保工程质量和安全。

(3)乙方应向甲方提供详细的灯具设计方案及施工方案,并经甲方审核确认后方可实施。乙方应确保所提供的灯具符合国家及行业相关标准,且能效等级不低于国家规定。

(4)乙方应严格按照合同约定的工期完成灯具改造工程,并承担因自身原因导致工期延误的责任。如遇不可抗力或甲方原因导致的延误,双方应另行协商解决。

(5)乙方应负责灯具的运输、安装及调试,并确保所有安装的灯具符合合同约定的性能和质量标准。乙方应提供完整的竣工资料及灯具质量保证书,并配合甲方完成竣工验收。

(6)乙方应提供XX年的免费售后服务,包括定期巡检、技术支持及故障维修等,并承担因自身产品质量问题导致的维修费用。

(7)乙方应指派专人负责与甲方对接,及时沟通施工进度及问题,并积极配合甲方完成各项协调工作。

(8)乙方应遵守甲方的现场管理规定,佩戴安全标识,并确保施工过程中不损坏厂房内的其他设施设备。如因乙方原因导致设施损坏,乙方应承担相应的赔偿责任。

(9)乙方应确保施工人员具备相应的资质和经验,并购买必要的保险,以应对施工过程中可能发生的安全事故。乙方应对施工人员的安全负责,并确保其遵守安全操作规程。

(10)乙方应向甲方提供灯具的详细技术参数及使用说明书,并对甲方的使用人员进行必要的培训,确保其能够正确使用和维护灯具。

第四条价格与支付条件

本合同项下厂房灯具改造工程的总价款为人民币XX元(大写:XX元整),该价格包含灯具设计费、灯具采购费、运输费、安装费、调试费、税费及双方约定的其他费用。该价格为固定价格,除本合同另有约定或发生不可抗力、政府政策调整等法定因素外,不得变更。

甲方应按照以下方式向乙方支付合同款项:

(1)合同签订后XX日内,甲方向乙方支付合同总价款的XX%,即人民币XX元(大写:XX元整),作为项目启动预付款;

(2)乙方完成所有灯具安装并经甲方初步验收合格后XX日内,甲方向乙方支付合同总价款的XX%,即人民币XX元(大写:XX元整);

(3)项目整体竣工验收合格,乙方提交完整竣工资料并甲方支付至最终尾款后XX日内,甲方向乙方支付合同总价款的XX%,即人民币XX元(大写:XX元整)。

甲方支付款项应通过银行转账方式支付至乙方指定的以下银行账户:

开户名称:XX照明科技有限公司

开户银行:XX银行XX支行

银行账号:XXXXXX

乙方应在收到甲方款项后向甲方开具等额发票。如甲方未能按照本合同约定支付款项,每逾期一日,应按逾期支付金额的XX%向乙方支付违约金,逾期超过XX日,乙方有权暂停施工或解除合同,并要求甲方赔偿由此造成的损失。

第五条履行期限

本合同项下的厂房灯具改造工程自本合同生效之日起生效,工程期限为XX日,自XX年XX月XX日开工,至XX年XX月XX日竣工。具体进度安排如下:

(1)灯具设计方案提交及确认:合同签订后XX日内完成;

(2)灯具采购及到货:方案确认后XX日内完成;

(3)施工安装阶段:灯具到货后XX日内完成;

(4)调试及初步验收:施工安装完成后XX日内完成;

(5)竣工验收:调试合格后XX日内完成。

如遇不可抗力或甲方原因导致的工期延误,经双方协商一致,可适当延长工期。乙方应在本合同生效后XX日内向甲方提交详细的施工进度计划,并定期汇报工程进展情况。甲方应在收到乙方提交的竣工验收申请后XX日内组织验收,验收合格后双方签署验收报告。若甲方未能按时组织验收,每逾期一日,应按合同总价款的XX%向乙方支付逾期违约金,但逾期不超过XX日,乙方不得以此为由解除合同或拒绝交付工程。

第六条违约责任

1.甲方违约责任:

(1)甲方未按照本合同约定支付预付款,每逾期一日,应按应付未付金额的XX%向乙方支付违约金,逾期超过XX日,乙方有权暂停施工或解除合同,并要求甲方赔偿由此造成的损失,包括但不限于乙方已产生的采购成本、人工成本及运输费用等。

(2)甲方未按照本合同约定提供必要的场地、电源接入及施工条件,导致工期延误,每逾期一日,应按合同总价款的XX%向乙方支付违约金,但累计违约金不超过合同总价款的XX%。乙方有权要求甲方立即纠正,并承担因此产生的费用。

(3)甲方未按照本合同约定组织竣工验收,每逾期一日,应按合同总价款的XX%向乙方支付违约金,但累计违约金不超过合同总价款的XX%。逾期超过XX日,乙方有权自行组织验收,验收结果作为最终依据,甲方仍需支付合同款项。

(4)因甲方原因导致乙方施工人员或设备受到损害,甲方应承担全部赔偿责任,包括但不限于医疗费、误工费、设备维修费等。

2.乙方违约责任:

(1)乙方未按照本合同约定工期完成灯具改造工程,每逾期一日,应按合同总价款的XX%向甲方支付违约金,但累计违约金不超过合同总价款的XX%。逾期超过XX日,甲方有权解除合同,并要求乙方退还已支付的全部款项,并赔偿由此造成的损失。

(2)乙方提供的灯具质量不符合国家及行业相关标准,或存在偷工减料、以次充好等问题,甲方有权要求乙方更换合格灯具,并要求乙方承担由此产生的费用。若问题严重,甲方有权解除合同,并要求乙方退还已支付的全部款项,并赔偿由此造成的损失。

(3)乙方施工过程中违反安全操作规程,导致安全事故或损害甲方财产,乙方应承担全部赔偿责任,包括但不限于医疗费、财产损失费、赔偿金等。

(4)乙方未按照本合同约定提供售后服务,或售后服务质量不符合约定,甲方有权要求乙方限期整改,并要求乙方承担由此产生的费用。若乙方拒不整改或整改后仍不符合约定,甲方有权解除合同,并要求乙方赔偿由此造成的损失。

(5)乙方未按照本合同约定提交竣工资料,每逾期一日,应按合同总价款的XX%向甲方支付违约金,但累计违约金不超过合同总价款的XX%。逾期超过XX日,甲方有权解除合同,并要求乙方赔偿由此造成的损失。

3.双方共同责任:

如因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担违约责任,但应及时通知对方,并采取措施减少损失。双方应本着诚实信用的原则履行合同,任何一方不得擅自变更或解除合同,如确需变更或解除,应经双方协商一致,并签订书面协议。任何一方违约,应赔偿由此给对方造成的直接经济损失,包括但不限于合同款项、窝工费、运输费等。双方应妥善保管合同文本及履行过程中产生的相关资料,以备后续查验。如双方在履行合同过程中发生争议,应首先通过友好协商解决,协商不成的,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第七条不可抗力

不可抗力是指双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件。不可抗力事件包括但不限于:地震、台风、洪水、火灾、战争、动乱、政府行为(如法律法规的变更、征收、征用等)、疫情及其防控措施、罢工、暴乱、网络攻击、电力或通讯中断等。任何一方因不可抗力事件导致无法履行或无法完全履行本合同义务的,不承担违约责任,但应在不可抗力事件发生后XX日内书面通知对方,并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力事件的影响,协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。如不可抗力事件持续超过XX日,双方仍无法履行合同主要义务的,本合同自动解除,双方互不承担违约责任,已产生的费用按实际完成情况结算。因不可抗力事件造成的损失,由双方各自承担,互不转嫁。不可抗力事件消除后,受影响方应尽快恢复履行合同义务,并应采取必要措施防止损失扩大,由此产生的额外费用由受影响方自行承担。

第八条争议解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权采取以下第种方式解决:(一)向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼;(二)提交XX仲裁委员会,按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。在争议解决期间,除争议事项外,双方应继续履行本合同其他未受争议影响的条款。任何一方采取诉讼或仲裁方式前,应将争议事项书面通知对方,并给予对方XX日内的协商期。如选择诉讼,应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起;如选择仲裁,应按照约定提交仲裁机构。双方应遵守并履行最终生效的裁决或判决,任何一方不履行,另一方可申请人民法院强制执行。争议解决期间,不影响双方根据本合同继续履行尚未完成的义务,也不影响双方在其他合同项下的权利义务。双方应指定专门联系人处理争议事宜,并确保争议解决过程的顺利进行。

第九条其他条款

1.通知方式:双方在本合同中载明的联系方式为有效联系方式。任何一方变更联系方式,应提前XX日书面通知对方。通过书面、电子邮件、传真或当面送达等方式发送的通知,在发出时视为送达。电子邮件通知以进入对方指定邮箱视为送达,书面通知以签收或投递当日视为送达。

2.合同变更:对本合同的任何修改或补充,均须经双方协商一致,并签署书面文件后方能生效。任何一方不得单方面变更本合同内容。口头约定或暗示的变更,均不具有法律效力。

3.分包:未经甲方事先书面同意,乙方不得将本合同项下的任何部分工作分包给第三方。如需分包,乙方应向甲方提供分包方的资质证明及分包协议,并确保分包方履行不低于本合同约定的质量标准,乙方仍对分包方的行为及后果承担全部责任。

4.知识产权:乙方在本合同项下提供的灯具及设计方案,其知识产权归乙方所有。甲方在支付全部合同款项后,获得在本合同约定范围内的使用许可,非经乙方书面同意,甲方不得将相关灯具或设计方案用于合同外的其他目的或进行转让、许可。

5.保密义务:双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术信息等保密信息承担保密义务,非

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论