板房搭设合同范本

板房搭设合同范本甲方（发包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方有板房搭设的需求，乙方具备相应的板房搭设资质和能力，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行板房搭设事宜，经友好协商，达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.板房搭设内容乙方负责为甲方在[具体地点]搭设板房，板房的规格、数量及要求如下：板房类型：[详细说明板房的结构类型，如轻钢活动板房等]板房规格：长[X]米，宽[X]米，高[X]米，每间面积[X]平方米，共计[X]间。内部配置：包括但不限于门窗、照明灯具、插座、通风设施等，具体配置要求见附件[详细配置清单]。外部装饰：[如有特殊要求，如墙面颜色、标识等，在此详细说明]2.搭设场地要求甲方应确保搭设场地具备施工条件，场地平整，无障碍物，能够承受板房的重量及施工过程中的各种荷载。场地的具体位置为[详细地址]，场地面积应满足板房搭设及相关施工操作的需要，面积不小于[X]平方米。3.搭设工期乙方应在本合同签订之日起[X]日内开始搭设板房，并在开始搭设后的[X]个工作日内完成全部搭设工作，达到可使用状态。如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误的，工期相应顺延。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的板房搭设工作进行监督检查，提出意见和建议。有权要求乙方按照本合同约定的规格、质量标准及工期完成板房搭设工作。2.义务向乙方提供搭设场地，并确保场地符合施工要求。按照本合同约定向乙方支付合同价款。协助乙方办理与板房搭设相关的手续，提供必要的文件和资料。在乙方搭设过程中，因甲方原因导致乙方停工、窝工的，甲方应承担相应的费用，并顺延工期。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本合同约定支付合同价款。有权要求甲方提供搭设场地及协助办理相关手续。2.义务具备从事板房搭设工作所需的资质证书，并向甲方提供相关证书复印件。按照本合同约定的规格、质量标准及工期进行板房搭设工作，确保搭设的板房符合国家相关标准和行业规范。负责板房搭设所需材料、设备的采购、运输及安装，确保材料、设备的质量符合要求。在搭设过程中，采取必要的安全防护措施，确保施工安全，如因乙方原因导致安全事故的，乙方应承担全部责任。搭设完成后，负责清理施工现场，将施工废弃物运至甲方指定地点。对搭设的板房提供[X]个月的质保期，质保期内如出现质量问题，乙方应免费进行维修或更换。三、合同价款及支付方式（一）合同价款本合同总价款为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。此价款为固定总价，包含板房搭设所需的全部费用，除本合同约定的调整情况外，不因任何因素调整。（二）支付方式1.合同签订后，甲方支付合同总价款的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。2.板房搭设完成并经甲方验收合格后，甲方支付合同总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。3.质保期满后，如无质量问题，甲方一次性支付剩余合同价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。乙方应在每次付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、质量标准及验收1.质量标准乙方搭设的板房应符合国家现行的相关质量标准及行业规范，具体如下：[详细列举相关标准和规范名称，如《建筑施工安全检查标准》（JGJ592011）、《活动板房通用技术条件》（GB/T407202021）等]板房的结构应牢固稳定，墙体、屋面应密封良好，门窗安装应平整、牢固，各项设施应正常运行。2.验收板房搭设完成后，乙方应提前[X]日通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后的[X]个工作日内组织验收。验收合格的，双方签署验收合格报告；验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格。整改费用由乙方承担，整改期间不计入工期。五、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本合同约定支付合同价款，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完成工作对应的价款及违约金，同时甲方应承担乙方因此遭受的全部损失。若因甲方原因导致乙方无法按照合同约定的工期完成板房搭设工作，甲方应承担乙方的窝工损失，并按照合同总价款的[X]%向乙方支付违约金。若甲方擅自变更板房搭设的规格、质量标准等要求，导致乙方增加费用的，甲方应承担相应的费用增加部分。2.乙方违约责任若乙方未按照本合同约定的工期完成板房搭设工作，每逾期一日，应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除本合同，乙方应返还甲方已支付的全部款项，并按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。同时，乙方应承担甲方因此遭受的全部损失。若乙方搭设的板房不符合本合同约定的质量标准，乙方应负责免费维修或更换，直至符合质量标准。如因质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。若乙方擅自将本合同项下的板房搭设工作转包或分包给第三方，甲方有权解除本合同，乙方应返还甲方已支付的全部款项，并按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。同时，乙方应承担甲方因此遭受的全部损失。六、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.本