停车场设计施工合同范本范文

根据《中华人民共和国民法典》《建筑工程勘察设计管理条例》《建设工程质量管理条例》等法律法规，结合项目实际情况，甲、乙双方经平等协商，就[项目名称]停车场设计施工工程达成如下协议，共同遵守。一、合同双方甲方：[全称]，住所地：[地址]，法定代表人：[姓名]，联系电话：[电话]乙方：[全称]，住所地：[地址]，法定代表人：[姓名]，联系电话：[电话]二、工程概况1.项目名称：[停车场设计施工项目]2.项目地点：[具体地址]3.工程内容：包含停车场规划设计（平面布局、交通组织、设施选型等）及施工（场地硬化、车位标线、标识安装、智能系统布设等，以确认的设计方案及施工清单为准）。4.工程规模：规划停车位[X]个，总设计施工面积约[X]平方米（最终以实际竣工测量为准）。三、设计与施工内容（一）设计内容乙方需结合甲方提供的基础资料（地形图、交通状况等）及现行规范（如《城市停车场规划设计规范》），完成方案设计、初步设计、施工图设计，成果包含总平面图、车位布置图、施工图（结构、电气等专业）、设计说明等。设计过程中应根据甲方书面意见修改，直至方案通过审核。（二）施工内容乙方需按确认的施工图及规范完成全部施工，包括但不限于：场地准备：平整、土方处理、地基加固（如需）；基础工程：混凝土垫层、硬化地面（沥青/混凝土铺装）；交通设施：车位标线（含编号、方向）、标识牌（出入口、限速等）、挡车器安装；智能系统：停车引导、道闸、监控、收费系统的采购、安装及调试（如需）；附属设施：排水沟、雨水井、照明、绿化（如需）等。施工材料/设备需符合国家及设计要求，进场前提供合格证、检验报告，经甲方验收后方可使用。四、工期要求1.总工期：自合同签订且甲方提供设计资料、施工场地具备条件之日起，至工程竣工验收合格止，总工期[X]日历天。2.开工/竣工日期：开工日期以甲方书面通知为准，竣工日期为开工后[X]日历天（或具体日期：[X]年[X]月[X]日）。3.工期顺延：因甲方原因（如未按时提供资料、支付工程款）或不可抗力（自然灾害、政府命令等）导致工期延误的，工期相应顺延，双方协商确认顺延期限。五、合同价款及支付方式1.合同总价款：人民币[大写]（￥[小写]），包含设计费、施工费、材料费、税费等所有费用。2.支付方式：预付款：合同签订后[X]个工作日内，支付总价款的[X]%（￥[小写]）；设计款：乙方提交经确认的施工图后[X]个工作日内，支付总价款的[X]%（￥[小写]）；进度款：施工完成[X]%（如基础工程）后，支付总价款的[X]%；工程初步验收合格后，支付至总价款的[X]%；结算款：竣工结算完成后[X]个工作日内，支付至结算总价的[X]%（预留[X]%作为质保金，质保期满无问题后[X]个工作日内付清）。3.结算方式：工程竣工后，乙方[X]个工作日内提交结算资料，甲方[X]个工作日内完成审核，双方达成一致后签订结算协议。六、双方权利与义务（一）甲方权利与义务权利：监督设计、施工过程，提出合理修改意见；验收进场材料/设备；乙方违约时要求补救或追责。义务：按约定支付价款；提供真实准确的设计资料；协调施工场地周边关系，确保水、电、道路通行；及时确认乙方工作成果（如设计方案、隐蔽工程验收）。（二）乙方权利与义务权利：按约定收取价款；甲方违约时暂停设计/施工，要求赔偿损失；要求甲方明确技术问题以推进工作。义务：按约定工期、质量标准完成设计与施工，符合国家/地方规范及设计要求；遵守安全生产规定，承担施工安全责任（甲方原因除外）；提供设计文件（纸质[X]份、电子[X]份）及竣工资料；质保期（竣工验收合格后[X]年）内免费维修质量问题（甲方使用不当/不可抗力除外）。七、工程质量与验收1.质量标准：符合《城市道路工程设计规范》《停车场规划设计规则》等国家/地方标准，满足确认的设计方案及施工图要求。2.验收流程：设计验收：乙方提交设计文件后，甲方[X]个工作日内审核，协商修改后出具书面确认文件（如需报主管部门，乙方协助审批）。施工验收：隐蔽工程：乙方完工后[X]个工作日通知甲方验收，合格后方可进入下一道工序；分部分项工程：乙方完工后提交验收申请，甲方[X]个工作日内组织验收；竣工验收：工程完工后，乙方整理竣工资料申请验收，甲方[X]个工作日内组织相关方验收，合格后签署竣工验收报告。3.整改要求：验收发现质量问题，乙方[X]个工作日内整改，整改后重新验收（费用、工期延误由乙方承担，甲方原因除外）。八、违约责任（一）甲方违约未按约定支付价款，每逾期一日按未付金额的[X]‰支付违约金；逾期超[X]日，乙方有权暂停工作，工期顺延，甲方赔偿损失（停工、材料闲置等）。未按约定提供资料/场地导致工期延误的，工期顺延，赔偿乙方窝工、设备租赁等损失。擅自变更要求导致返工的，承担返工费用及工期延误责任。（二）乙方违约未按工期完成设计/施工，每逾期一日按总价款的[X]‰支付违约金；逾期超[X]日，甲方有权解除合同，乙方退还已收款并赔偿损失（如另行委托第三方的费用差额）。工程质量不符合约定/标准的，无偿整改至符合要求；整改后仍不合格，甲方有权解除合同，乙方退还已收款并赔偿全部损失。擅自更换材料/设备或使用不合格产品的，立即更换并支付总价款[X]%的违约金，承担质量问题及工期延误责任。九、争议解决履行合同发生争议，双方先友好协商；协商不成的，任何一方有权向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼（或约定仲裁：提交[XX仲裁委员会]仲裁）。十、其他条款1.保密条款：双方对知悉的商业秘密、技术资料保密，未经书面同意不得披露（本条款效力不受合同终止/解除影响）。2.不可抗力：因不可抗力（地震、台风、战争等）无法履行合同的，双方互不违约，应[X]日内书面通知对方并提供证明，协商解决合同履行事宜。3.合同生效与终止：自双方签字（盖章）之日起生效，至竣工结算完毕且质保金付清之日终止。4.补充协议：未尽事宜签订补充协议，与本合同具有同等效力。5.合同份数：一式[X]份，甲乙双方各执[X]份，具有同等效力。甲方（盖章）：__________________乙方（盖章）：__________________法定代表人/授权代表（签字）：______